建设工程采购合同

时间：2022-12-19 16:41:49 采购合同我要投稿

建设工程采购合同

　　随着法律观念的深入人心，合同起到的作用越来越大，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么制定合同书有什么需要注意的呢？下面是小编为大家收集的建设工程采购合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

建设工程采购合同

建设工程采购合同1

　　本协议书于20xx年____月____日由________（以下简称“业主”）为一方与________（以下简称“承包人”）为另一方签定。鉴于业主欲建成本项工程，即______并已接受承包人提出的承担该项工程之施工、竣工并修补其任何缺陷的投标书。兹为以下事项达成本协议：

　　l、本协议书中的措辞和用语应具有下文提及的合同条件中分别赋予它们的相同的含义。

　　2、下列文件应被认为是组成本协议书的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解：

　　（1）中标函。

　　（3）合同条件。

　　（4）规范。

　　（5）图纸。

　　（6）工程量清单。

　　3、考虑到下文提及的业主准备付给承包人的各项款额，承包人特此立约向业主保证在各方面均遵照合同的规定进行施工及竣工并修补其任何缺陷。

　　4、业主持此立约保证在合同规定的各项期限和以合同规定的方式向承包人支付合同价格或合同规定的其它应支付的款项，以作为本工程施工、竣工并修补其任何缺陷的报酬。

　　特立此据。本协议书于上面所定的日期，由有关双方根据其各自的法律签署订立。

　　业主签名：_____________

　　承包人签名：____________

　　联系人：_______________

　　联系人：________________

建设工程采购合同2

　　甲方(需货方)：编号：

　　乙方(供货方)：签订地点：

　　本合同按照《中华人民共和国合同法》《建筑法》等有关法规和建设规章的规定，双方协商一致后签订本合同。

　　第一条标的、数量、价款：建筑消石灰粉，每吨单价260元，数量以实际到货，经正规过磅，以磅单数据为准。

　　第二条质量标准：乙方所卖物资的规格与质量必须符合国家设计技术要求。

　　第三条乙方对质量负责的条件及期限：提供产品质量检验报告、合格证书。

　　第四条交(提)货地点、方式：供方生产厂，需方安排车辆自行提货，过磅。

　　第五条付款方式：材料全部供完后按照实际发生数量一次性付清货款。供货方需提供相应发票。

　　第六条本合同解除条例：按《合同法》规定的一般法定解除的条件执行。

　　第七条违约责任：

　　(1)不能按期提供合格产品;

　　(2)不能提供相关质保证书;

　　(3)产品出现严重质量问题;

　　(4)需方不能履行合同约定的条款付清货款。上述四种行为视为严重违约。严重违约将赔偿受损者全部损失。

　　第八条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人首先协商解决;协商或调解不成的，依法向合同签约地人民法院起诉。

　　第九条其他约定事项：按实际到货量进行结算，如以后因工程需要追加货物，均按本次报价进行追加，不再进行谈判采购。

　　第十条本合同在签订之日起生效，一式三份，甲方持二份，乙方一份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

建设工程采购合同3

　　供方：(以下简称甲方)

　　需方：(以下简称乙方)

　　根据工程需要，依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的'原则，双方就事项协商一致、达成共识。为明确双方的权利、义务，特签订本合同，供双方共同遵守。

　　第一条：产品的名称、规格及单价

　　第二条:质量标准、技术标准

　　1、的质量标准按国家标准执行;

　　2、制作内容：供方按需方确认的规格，数量及品种来完成需方的制作任务;

　　3、供方必须向需方提供随货同行的产品质量保修卡，合格证等相关证明，并保证产品质量，提供优质的售后服务;

　　4、供方负责通过消防验收(仅指所供的各种);

　　第三条：合同总价

　　本次合同的总价为(暂定)人民币：元整(￥00.00元);该费用包含各项税金，运费、卸货等一切相关的费用，开具国家合法的税务发票。

　　第四条：产品的包装

　　供方提供的货物的包装应当符合相关的国家规定或行业标准。且必须保证送达现场的为新货正品，包装完好。

　　第五条：产品的供货单位及供货方法

　　1、产品的供货单位：

　　2、供货方法：供方在约定的时间内免费将货物以汽车运输方式送至需方工地，卸货由供方负责。

　　第六条：交货期限

　　由需方提前天通知供方将所需的的数量、规格、品种以书面的形式通知供方，供方在接到通知后个日历天内将产品送至需方指定的工地现场。

　　第七条：付款方式

　　1、货到需方工地，经双方验收合格，且供方提供与本合同商品等额的合法元整(￥ 00.00元)以转帐的方式一次性支付给供方;

　　2、本合同总价款的%即人民币元整(￥00.00元)作为保质金(质保金无利息)，保质期为12个月(质保期自通过需方验收之日起计)，质保期满后，供方产品无质量问题，供方提出付款申请，需方在十个工作日内将质保金一次性转帐支付给供方;

　　3、供方收到需方款项后三个工作日内提供合法的税务发票给需方。

　　第八条：产品的验收

　　1、货到需方现场后由双方共同对货物进行清点和检查，如无异议即视为验收合格，产品验收不合格的，供方负责更换合适的产品并承担因此而发生的一切费用;

　　2、需方经过检验认为供方产品表面或者质量存在瑕疵的，有权要求供方作出书面说明，在供方作出书面说明后，双方经协商仍未能达成一致的，供方负责将产品提交广西产品质量检验所进行检测。若经过检测，确属质量问题的，供方必须无条件退货，经过检验不属质量问题的，需方应当接受。鉴定费由供方先行承担;

　　3、如果供方提供的货物虽经需方当场验收并签署了确认书，但需方在使用该货物过程中发现货物存在质量问题，具体的解决方法按照本条第2点来处理。供方在接到需方书面异议后，应在48小时内处理，并出具书面意见，否则，即视为默认需方提出的异议和处理意见;

　　4、供方提供产品必须满足消防验收要求，交货时应同时提供产品合格证检的发票后，需方在七个工作日内将合同价款(扣除%质保金后)即人民币验报告、3C认证等相关产品资料;资料不齐的，需方有权要求供方补齐资料后才支付货款。

　　第九条：违约责任

　　1、供方不能按时将本合同标的物交付需方验收的，每逾期一天，则按合同总价的1%向需方支付违约金;

　　2、需方逾期付款，每逾期一天，则按应付款项的1%向供方支付违约金; 3、供方未按约定的产品数量交货时，少交的部分，需方如果仍需要，供方应照数补交。需方不需要，则供方不用继续供货。但需方需要而供方不能及时交货的，则供方应付给需方不能交货部分货款总值的30%的违约金;

　　4、供方所交产品品种、型号、规格、花色、质量包装不符合合同规定的，一律作退货处理，供方除及时更换合格的产品外还应承担由此造成的经济损失和逾期的违约责任;

　　5、因供方原因造成工程消防验收不合格的，供方应承担由此造成的损失，和整改费用。

　　第十条：保修以及保修期

　　1、保修期：本批产品保修期为壹年，保修期自交付甲方且验收合格之日起计算。保修期内若出现因供方产品原因造成的质量问题，供方必须在48小时内免费更换或维修;

　　2、保修责任：保修期内，产品在使用过程中，如果出现相关的质量问题和使用安全问题，则供方接到需方通知后8小时内到场查看并及时向需方出具正式的处理意见和解决方案，如果供方在需方通知后不按时到场，或在收到供方书面通知8小时内未给需方正式的书面处理意见，则视为供方认可需方提出的异议，需方有权选择退货或者要求供方承担维修等各种费用，并可以要求供方承担由此造成需方的损失。

　　第十一条：不可抗力

　　供需双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

　　第十二条：通知方式

　　需方可采取口头、电话、传真的方式通知供方进行保修服务。

　　电话、;传真：，以打通供方所提供的报修电话及传真号码的通知记录为依据，即视为供方已收到维修通知。

　　第十三条：争议的解决

　　本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，可以向人民法院起诉，诉讼管辖地双方约定为需方所在地的法院管辖。

　　第十四条：合同的有效期限

　　1、材料签收单一式五份，相关部门各执一份;

　　2、合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力;

　　3、本合同一式陆份，供方、需方各执叁份，具同等法律效力;

　　4、本合同自双方签定盖章之日起生效，合同执行期内，供需双方均不得随意变更或解除合同。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

建设工程采购合同4

　　购货单位：（以下简称甲方）

　　供货单位：（以下简称乙方）

　　签约地点：

　　为保证合同的正确履行，维护合同双方的合法权益，依照《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，根据招投标文件有关条款，甲乙双方本着责任共担，利益共享的原则，经协商一致，达成以下条款，双方共同遵守。

　　第一条、组成本合同的有关文件

　　下列文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括：

　　（1）材料（设备）招标文件

　　（2）乙方提供的投标文件；

　　（3）售后服务承诺；

　　（4）甲乙双方商定的其他文件：

　　第二条、合同标的序号、名称、规格、型号、单位、数量、单价、总价总计（大写）：

　　第三条、合同总价款合同总价款（大写）：人民币元，分项价款见上表

　　本合同总价款是材料（设备）设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前和保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

　　第四条、质量保证

　　1、材料（设备）技术标准应符合标准。

　　2、乙方应保证材料（设备）是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，符合国家有关标准。乙方应保证其提供的设备在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

　　第五条、交货时间、地点、方式

　　1、乙方应按照招投标文件要求或与甲方协商的送货时间、送货方式、送货地点交付货物。

　　2、乙方交付的材料（设备）应当完全符合招投标文件或者本合同所规定的材料（设备）、数量和规格要求。

　　3、乙方将合同材料（设备）运至安装调试、投入使用并经过甲方验收合格后，方为材料（设备）交货日期。合同材料（设备）的毁损、灭失风险自乙方完成交货后转移至甲方。

　　4、乙方应在合同材料（设备）发运后一个工作日内将发运情况（发运时间、件数等）通知甲方，甲方应在合同材料（设备）到达合同列明的地点后及时将乙方所托运合同材料（设备）提取完毕。

　　5、甲方提取合同标的物时，应检查合同标的物包装情况。合同标的物包装无损，方可提货。如合同标的物外箱包装受损或发现合同标的物包装箱件数不符，应在个工作日内通知乙方，以便乙方办理合同材料（设备）遇险索赔手续。

　　6、甲方对乙方交付的合同标的物，均应妥善接收并保管。对误发或多发的材料（设备），甲方应负责妥善保管，并及时通知乙方，由此发生的费用由乙方承担。

　　7、如甲方要求变更交货地点，应在合同规定的交货日期日前通知乙方。由于变更发货地址增加的费用由甲方承担。

　　第六条、验收时间、地点、标准、计量方式

　　1、验收时间：

　　2、验收地点：

　　3、验收标准：

　　4、计量方式：

　　5、甲方验收合格后出具验收合格书。

　　甲方（章）

　　委托代理人：

　　联系电话：

　　签订时间：

　　乙方（章）

　　委托代理人：

　　联系电话：

　　签订地点：

建设工程采购合同5

　　甲方：

　　签约地点：

　　乙方：

　　签约时间：

　　甲方因工程建设需要，暂由乙方临时为甲方提供甲方所需规格柴油，依据《中华人民共和国民法典》有关规定，甲、乙双方本着平等互利的原则，经共同协商，为明确双方权利和义务，特订立本合同，以便共同遵守：

　　一、单价及数量：

　　备注：型号、数量以实际加油型号及数量为准，并经双方现场签字认可。

　　二、卸货地点及要求：

　　在甲方提前一日通知乙方送油后，乙方必须按甲方要求的数量将柴油在甲方指定的时间内运送至甲方指定的地点，确保甲方机械的正常运转。

　　三、质量要求、技术标准：以国家标准所规定的要求为准。

　　四、验收标准：

　　每次送油时，甲、乙双方指定专人对柴油的质量和数量进行验收。

　　如质量不合格，甲方有权退货并终止合同，由此所造成的相应损失由乙方全部承担;

　　当月由于乙方单次计量仪器有误，导致加油量不足时，甲方有权要求乙方将本次加油不足部分补齐;

　　如一个月内累计发现三次计量仪器有误且给甲方造成损失时，按照当月三次计量缺少的比例，在月度累计结算时，甲方将以3倍的补偿扣除乙方结算货款并终止合同。

　　五、付款方式：甲方以现金、支票、转账等乙方认可的方式付款，结算周期按甲方工程计量拨款周期支付。

　　付款时乙方须为甲方提供有效燃油发票。

　　六、其他责任事项：

　　在柴油运输过程中，所发生的丢失、消防、运输安全等一切事故由乙方承担，甲方对此不承担连带责任。

　　七、本合同所订一切条款，甲、乙双方不得擅自变更或修改，如一方单独变更、修改本合同，由修改合同方赔偿对方由此引起的一切损失。

　　如甲、乙双方有任何一方违约，守约方可单方面解除合同。

　　八、本合同未尽事宜由甲、乙双方共同协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　九、本合同在执行过程中如发生争议或纠纷，由甲、乙双方另行协商解决，如无法协商解决可向合同签订地人民法院起诉。

　　十、本合同一式份，甲方份，乙方份，自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　法定代表人：_________

　　20xx年____月____日

建设工程采购合同6

　　采购方：(以下简称甲方)

　　供应方：(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》相关法律、法规以及结合本工程实际情况规定，经甲乙双方协商一致，特订立本合同，以便共同信守。第一条、材料价格清单及总价

　　1、材料名称;数量;单价;金额：总价：元人民币(小写)总价：元整(大写)

　　第二条、交货地点：

　　第三条、付款方式：

　　第四条、材料质量：乙方所提供材料的质量必须要达到合同约定的规格、质量和性能(保质保量)

　　第五条、验收方式：当材料运至施工现场时，由甲方负责人现场验收。如发现材料不合格，乙方应自费运出现场，并以尽可能快的速度重新提供。

　　第六条、违约责任：

　　1)乙方所提供的材料不符合合同约定的质量时或材料运至施工现场，甲方验收人员发现材料有质量问题以及数量不实，甲方有权退货，乙方必须重新提供合格材料，并承担由此产生的所有费用和甲方造成的一切损失。

　　2)乙方必须按照甲方的要求，按时提供材料。如因乙方原因造成甲方用量短缺、供料不足、从而导致甲方工期延误，乙方应承担违约及甲方损失赔偿的责任。

　　3)乙方必须安全规范运输。如发现任何意外事故，均有乙方自行承担责任。

　　第七条：合同执行：

　　本合同未尽事宜，双方应友好协商。协商不成可提交法院解决处理。

　　本合同字双方签字盖章之日起生效。本合同一式四份，甲乙双方个执两份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

建设工程采购合同7

　　乙方(供方)：

　　甲方(需方)：

　　第一条采购清单：

　　第二条供货时间：

　　第三条调价方法：合同签订单价为当日我的钢铁网公布的市场建筑钢材价格行情，作为基准价格。货到现场当日依据我的钢铁网公布价格为准，幅度超过±100元时进行调价，按基准价±100元结算，幅度不超过时按签订价结算。

　　第四条到货地点、运输方式、运杂费及其他费用约定：甲方施工现场。汽车运输，确定运费为/吨。

　　第五条随货物必备品：乙方随车带此批货物对应的有效材质单。

　　第六条计算方法：钢筋依据理论值换算计重;盘圆依据过磅检斤计重。

　　第七条包装及验收标准：按国家标准绑扎。验收货物做到无弯曲，无锈蚀。试验结果以甲方试验室复检报告为准，不合格品乙方无条件退场。

　　第八条结算方式：

　　第九条本合同解除的条件：货物在数量和质量上无问题，货款全额支付无拖欠时，本合同自动解除。

　　第十条违约责任和双方义务：

　　乙方未按甲方要求的供货期限或质量标准或其它要求履行交货义务，承担由此造成甲方的一切损失。甲乙双方每月进行对账并签认，乙方按对账结果开据合法有效发票。

　　第十一条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决，协商不成由沈阳铁路运输法院裁决。

　　第十二条本合同一式肆份，甲方叁份乙方壹份，本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　第十三条其他约定事项：

　　本合同签订数量为工程量约算数量，供货与结算按现场实际需用量为准，如超出合同签订数量的10%时双方需另附补充协议。

　　甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________

　　甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　电话：_______________________ 电话：___________________________

　　传真：_______________________ 传真：___________________________

　　日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日

【建设工程采购合同】相关文章：

工程采购合同11-03