工程承包合同

时间:2022-11-08 18:46:34 承包合同 我要投稿

关于工程承包合同15篇

  在当今社会,人们对合同愈发重视,合同的法律效力与日俱增,签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么大家知道合同的格式吗?以下是小编为大家收集的关于工程承包合同,欢迎阅读与收藏。

关于工程承包合同15篇

关于工程承包合同1

  发包方:(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  甲方在山东万海电力寿光羊口35兆瓦光伏电站土方项目,同意将该土方项目以包工包料形式承包给乙方施工。依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,本着平等互利的原则,结合本工程具体情况,经甲、乙双方协商达成以下合同条款:

  一、工程概况

  1、工程名称:山东万海电力寿光羊口35兆瓦光伏电站土方项目

  2、工程地点:山东寿光羊口

  二、承包方式:以包工包料的形式承包给乙方施工。乙方应包该项工程的施工质量、工期、施工安全及工程竣工验收合格。

  三、工程造价及承包范围:

  1、场平:在满足施工要求范围内,要求场地平整,无缺陷,价格以整体总包的形式,价格总计6万元(陆万元整)。

  2、场地回填:根据工程项目,根据总包方提供土方量,场地内需回填土方43000立方,价格为9元/立方,工程款合计387000元(参拾扒万柒仟元整)。

  3、场地内修路:场地内需修路约7000m,要求路基础宽4m,石子铺设厚度20cm,路面压实,符合总包方的要求,价格88元/每断面(即22元/平方米),由于场地原因,具体结算方式根据甲方要求来据实结算。

  四、工程款支付方式:

  1、根据上海电力建设有限责任公司(总包方)的付款方式,甲方(菏泽市

  华健岩土工程有限公司)来支付乙方的工程进度款。

  五、施工工期:

  1、根据上海电力建设有限责任公司(总包方)的工期进度要求来合理施工。

  2、因不可抗拒的客观情况影响工程进度的,经甲、乙双方协商,工期可相应顺延。

  六、甲方的工作及责任:

  1、开工前、准确提供建筑物四大角位置的控制点、水准点及位置。

  2、开工前,由甲、乙双方组织图纸会审和技术交底。协商一致,方可施工。

  3、甲方要根据上海电力建设有限责任公司(总包方)的进度款要求来支付工程进度款。

  七、乙方的工作及责任:

  1、乙方在施工中必须有足够的建筑材料和建筑机械,以保证工作项目的顺利完成。乙方施工要平整场地清除地上、地下障碍物等,处理邻近建筑物保护工作,并承担以上工作的费用和安全责任。

  2、乙方处理地下管线及临近建筑的保护工作。

  3、乙方必须按甲方提供的图纸及相关建筑法律、法规、强制性标准施工。在工程质量方面同要达到国家规定的质量验收合格标准,并按规定的时间完成任务整个工程项目。

  4、在施工过程中,乙方必须服从甲方代表(或监理人员)的监督,加强各班组人员的管理。提高安全施工意识,做好安全文明施工工作。如出现安全事故或打架斗殴事件所造成的一切损失,概由乙方负责。

关于工程承包合同2

  订立合同双方:

  _________(以下简称甲方)

  _________、(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》的规定,经甲方对乙方专业资质的审核,甲方同意将、“幸福家园—幸福人家“二期拆迁安置A—3C工程保温隔热工程分包给乙方施工,为了明确双方的权利和义务,确保工程顺利进行,经双方协商一致,签订本合同,以之共同遵守。

  一、工程概况

  1、工程名称:“幸福家园—幸福人家“二期拆迁安置A—3C标段

  2、工程地址:都江堰市

  3、工程范围:外墙外保温(按栋号施工图及____省相关图集省DBJT—20—60图集_______、_____号施工,需达到国家现行施工质量行业验收标准)。

  4、保温隔热工程所选用的材料:挤塑板、聚苯颗粒、粘结、抗裂、铆钉及钢网等,必须符合设计图纸、____省相关图集标准等规范。

  二、承包方式:包工包料

  三、工程工期

  1、本工程工期六层每栋开工____天、十一层开工____天内必须完工。

  2、本工程甲方通知开工每栋上墙时间,必须按该栋楼要求工期时间准时完工。否则每延长一天工期,将处以罚款____元/m;按时完成,则奖励____元/m;提前完成则每天奖励____元/m。但如受以下因素影响,可酌情适当顺延:

  (1)、不可抗力。

  (2)、设计变更。

  (3)、材料变更。

  四、工程造价

  1、保温单价为:

  (1)外墙保温____cm聚苯颗粒浆料保温涂料面_____元/m,瓷砖饰面____元/m;

  (2)外墙保温____cm聚苯颗粒浆料保温涂料面____元/m,瓷砖饰面____元/m;

  (3)墙保温____cm聚苯挤塑板保温饰面____元/m,瓷砖饰面____元/m;

  (4)墙保温____cm聚苯挤塑板保温饰面____元/m,瓷砖饰面____元/m;

  (5)屋面____cm挤塑板____元/m,____cm挤塑板____元/m。

  2、本工程保温暂定面积为:墙体____平方米,聚苯颗粒____平方米,屋面挤塑板____平方米。

  3、本工程暂定价为

  4、乙方不再承担土建单位的配合费,以上价格不包括税金、不开发票。

  五、质量标准

  1、本工程按____省保温分项工程验收规范质量标准验收。

  2、乙方所施工工程必须达到合格标准。

  六、双方责任

  1、甲方责任

  (1)、甲方提供的保温基层墙面需满足国家规范要求,若墙面平整度、垂直度有不能达到国家规范之处,则由甲方负责处理或委托乙方有偿处理完毕后,开始计算工期。

  (2)、提供施工所必须的脚手架和机械设备,满足乙方施工需要,费用由甲方承担。

  (3)、提供施工的所需用水、用电,满足乙方施工需要,费用由甲方承担。

  (4)、提供乙方临时办公、工人住宿和材料堆放场所。

  (5)、提供乙方施工人员现场食堂用餐便利,用餐记账,工程完毕后一并结账。

  (6)、提供施工图纸一套给乙方。

  (7)、负责协调现场其他单位与乙方的’配合工作,确保工程顺利进行。

  (8)、按本协议约定支付工程款。

  (9)、甲方接乙方的工程验收报告后,应在____日内组织工程验收。

  (10)、甲方指派全权负责本工程的质量、安全、工程款支付及各种技术和经济问题的处理,相应文件经该同志签署立即生效。

  (11)、非乙方原因造成中途停工,甲方需书面通知:停工____日,甲方将乙方实际完成工作产值的____%支付给乙方,停工超过____日,甲方将乙方实际完成工作产值的____%支付给乙方,余额双方另行协商。

  2、乙方责任

  (1)、负责按照设计栋号施工图进行施工作业及____省相关图集____号、____号施工。

  (2)、负责制定施工方案,确保工程顺利完成。

  (3)、乙方施工人员进场施工,必须配带安全帽等安全设施,确保人身安全。如发生安全事故,均由乙方自行负责。

  (4)、乙方施工人员必须按照甲方的统一管理要求进行施工作业,确保文明施工。

  (5)、乙方必须按照施工图、标准图和国家现行隔热保温工程标准规范要求进行施工,确保工程质量达到合格标准。

  (6)、乙方必须做好中间工程的“自检”、“互检”工程,保证工程质量。

  (7)、乙方必须按时参加甲方组织的现场协调会。

  七、付款方式

  1、乙方将抗裂层施工完毕时,甲方支付工程暂定价的工程款。

  2、乙方分项工程验收合格时,甲方支付工程暂定价的工程款。

  3、本分项工程完工后的完工工程款,余额保修期____年内全部付清。

  八、其他约定

  1、门、窗洞口侧面保温单价为________元/米。

  2、保温施工前的砼与砖砌体接缝处加强层由甲方负责。

  3、乙方负责现场材料抽检费用,超过部分由甲方承担。

  九、合同文本

  1、本合同经双方签字盖章后生效。

  2、本合同一式贰份,双方各执一份,具有同等法律效力。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  20___年___月___日

  20___年___月___日

关于工程承包合同3

  发包人(以下简称甲方)__________

  承包人(以下简称乙方)__________

  经双方协商一致制定本条款,双方务必遵照执行。

  一、承包项目:输、平整。

  二、承包方式:包挖、包运、平整。

  三、承包价格:开挖、运输土方元立方米。

  四、工期要求:按图纸要求尺寸进行开挖,自________年____月____日开始施工,在求整平。

  五、质量与施工要求:

  1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求,偏差控制在施工规范允许范围内。

  2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。

  3、回填土时,应清除草皮、杂物和排除积水,并应分层夯实,夯实后的密实度应达到设计要求。

  4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后,方为合格;否则承担整修、返工费用。

  六、安全要求:

  1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。

  2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故,概由乙负责。

  3、遵守工地规章制度,服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。

  4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。

  5、季施工应注意边坡稳定,加强检查工作,必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。

  6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。

  七、结算方式:

  工程完成经验收合格后的

  八、仲裁与调解:

  如若发生劳动争议和经济纠纷,双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

  本协议书一经签定双方均应自觉履行合同义务,不得反悔。本协议书一式两份,甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效,至工程款结清后自然失效。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  ________年____月____日________年____月____日

关于工程承包合同4

  甲方:

  法定代表:

  乙方:

  法定代表:

  按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议:

  第一条 工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地址:

  第二条 工程范围及内容

  1、工程范围:

  2、承包方式:

  第三条 工程期限

  1、开工日期:

  2、竣工日期:

  3、合同总工期为 工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气,经甲方和监理签字认可后,工期可相应顺延。

  第四条 质量标准

  1、工程质量达到省优至鲁班奖。

  2、工程质量评定等级为优良。

  3、符合国家质量验收标准。

  4、双方约定的标准,具体为:

  第五条 合同价款

  本合同工程价款结算采用下列 种方式:

  1、采用一次性包死总价的固定价格方式,总价为 ,如今后涉及工程变更和增加工程量的,增加部分按实结算。若变更增加工程量在5%以内,双方不再签订补充协议,若变更增加工程量超过5%的,双方应另行签订补充协议 。

  2、按实际发生的工程量结算,并按下列约定执行:

  (1) 工程预算价: (工程结束后按实结算)

  工程单价: (含外运等其他一切费用)

  (2)按实际发生的工程量,结合甘肃省有关工程定额标准计算,由乙方报决算价,经监理及甲方审核后,由会计事务所或 进行审计确认。

  (3)所有工程量必须在每月 日前,由乙方向甲方提交月统计报表或已完工程量报告,须经监理及甲方审核同意。

  (4)若涉及工程变更及增加工程量的,须经甲方项目负责人下达指令,变更签证除应由监理方签字外,还须由甲方工程部和有关项目负责人签字,并在实际发生日的十五日内报甲方计财部负责人复核签字,并由甲方分管领导签字,以及最终由总经理审批后方可生效,否则甲方有权不予认可。

  (5)变更工程量在总承包价5%以内,无需追加合同,超过5%,须另订合同。

  (6)取费标准及说明:土石方量测量执行省市有关土石方验收标准,土方量按实结算。

  (7)工程量核算确认方式说明: 完成合格工作量上报甲方审核报批,并编制统计报表上报监理,取得监理、甲方的确认后方可。

  (8)合同协议一经签字,不受市场价格变化影响,按合同及协议约定标准进行结算。

  第六条 付款方式

  1、本工程预算款为:

  扣回工程预付款的方式为:

  2、工程款按 方式支付,具体为:

  (1)本工程无预付款;

  (2)按每月完成工程量统计报表,经监理、甲方审核确认后,支付合格已完工工程款的 %;

  (3)总工程款的 %作为质量保证金,若无质量问题及其它违约情形, 后支付给乙方。相反,如存在质量问题及出现其它违约情形,甲方有权直接扣付乙方质保金,如给甲方造成的损失超过质保金数额,乙方对超出部分仍应予赔偿。

  第七条 材料、设备供应

  第八条 质量及验收

  1、工程质量必须符合本协议第四条约定标准,并按现行国家验收规范执行。质量保证期 年,如工程内容涉及主体结构的,应终身质保。

  2、项目经理须持有省建委核发的岗位证书,且在建工程不得超过两个,项目经理在现场的时间每天不低于 小时,负责处理工程上有关事务。

  3、乙方所有进场人员未经甲方认可不得任意调换,若确实需更换,应提前3天以书面形式向甲方申请,否则,乙方任意调换人员达30%时,甲方有权终止合同,乙方无条件退场。

  4、工程质量验收必须按规范进行,所有工程资料须与工程施工同步进行,随时供有关部门及人员查阅,不合格资料及时修正。

  5、分项工序验收,以及隐蔽工程验收,必须经甲方及监理签字验收后方可进行下道工序施工。

  6、甲方及监理应在收到乙方请验报告后 小时内验收完毕并出具书面验收意见。平时甲方定期或不定期抽查,发现质量问题时,出具限期书面整改意见,乙方必须按甲方要求限期整改。若多次发现质量问题,或经两次整改仍不符合要求,甲方有权根据情况要求支付违约金,严重的责令退场,一切损失由乙方负责。

  7、竣工后,乙方应书面通知甲方及监理验收,乙方在竣工后 天内提供符合规范性要求的竣工图及全部竣工资料,并应一式 份。

  8、其他约定 : 按图纸说明施工,达到甲方、监理的要求,禁止随地洒落、倾倒。

  第九条 施工组织与工期

  1、乙方在收到甲方正式施工图纸三日内向甲方提交书面施工组织方案,乙方自行办理开工报告等相关手续,甲方对乙方的施工组织方案进行审核批准,安排图纸技术交底。

  2、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工,接受甲方、监理对工程进度的监督、检查,工程实际进度与计划不符时,甲方、监理有权责令限期改进,乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行,期间赶工费用由乙方自理。月进度明显滞后于进度计

  划时,甲方有权暂停支付工程款。若乙方明显无力按约定工期完工时,甲方有权调换施工队伍,乙方应在按到甲方退场通知的十日内无条件退场,并撤出所有人员及设备,工程款按实际完成工程量的 %支付,否则甲方不支付任何款项,每拖延一天按总工程款的2 ‰承担延期违约金,造成其它损失的,应全额赔偿。

  3、项目经理: 现场代表(乙方):

  监理: 现场代表(甲方):

  4、施工中的水、电、食宿、工具等设施的约定:乙方自行解决

  第十条 安全及文明施工与管理

  1、乙方须严格执行有关安全操作管理规范。

  2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工。否则后果自负。

  3、特殊工程需持有劳动部门核发的上岗证,持证上岗。

  4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷,由乙方自行处理并承担全部经济责任。

  5、所有机械设备需满足工程施工需要,特殊设备须有安检证明。

  6、乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理,因标准化管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。

  7、乙方应优先发放施工人员工资,不得拖欠,并处理好劳资纠纷及相关问题,不得因此影响施工,以及不得给甲方造成任何不良影响,否则甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、要求支付违约金等措施。

  第十一条 甲方责任

  1、按约定提供图纸资料,及进行图纸技术交底。

  2、按约定向乙方支付工程款,若甲方因资金困难不能及时兑现,应与乙方协商,并可视不同情况向乙方承担应付款部分的银行贷款利息。

  4、履行其它本协议约定的义务以及负责

  第十二条 乙方责任

  1、按约定保质保量的完成施工任务,符合工期及质量要求。

  2、必须服从甲方现场管理,遵守法律及行政规章、遵守各项规章制度,维护甲方声誉,如发现故意损害声誉,严重违反纪律,违反协议内容的行为,甲方有权给予经济处罚,直至终止合同。

  3、应注意保护生态环境,注意施工安全,不得砍伐树木及损坏其它设施,注意护林防火。

  4、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工,以及采取吵闹、威胁等不当手段,否则,甲方有权责令其退场,一切后果由乙方承担。

  5、质保期内若发生质量问题,乙方应在接到甲方电话或书面通知 日内进场维修, 日内维修完毕,否则维修费从质保金中扣减。

  6、乙方应按照相关规定,主动对工程项目进行质量跟踪回访。

  第十三条 违约责任

  1、双方应严格遵守协议,如有违反,按本协议相关约定承担违约责任。

  2、如延误工期,每超过一天,按合同总价款的 承担违约金,或每天按 元向甲方支付违约金。

  3、如出现质量问题,以及违反本协议其它约定,乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外,甲方可视具体情况,要求乙方按合同总价款的1%-10%承担违约金。

  第十四条 附则

  1、本协议经双方签章后生效。

  2、本协议于 年 月 日在 签署。

  3、本协议一经签字,双方应严格遵守,如因执行本协议发生争议,双方应协商解决,协商不成,由签约所在地人民法院裁决。

  4、本协议一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力。

  甲方(盖章):_______________乙方(盖章):___________________

  甲方代表签名:_______________乙方代表签名:___________________

  地址:_______________________地址:___________________________

  电话:_______________________电话:___________________________

  传真:_______________________传真:___________________________

  日期:______年______月_____日日期:_______年_______月_______日

关于工程承包合同5

  发包人(全称):

  承包人(全称):

  承包人资质等级:

  依照《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局共同发布的《建设工程施工合同》(gf- 99- 0201)及其他有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本园林绿化工程施工项目经协商订立本合同:

  一、工程概况

  第1条工程概况

  1.1 工程名称:

  1.2 工程地点:

  1.3 工程内容:

  1.4 工程立项批准文号:

  1.5 资金来源:

  第2条工程承包范围

  2.1 承包范围:

  2.2 工程总面积:

  二、合同文件及图纸

  第3条本合同文件及解释顺序

  3.1 除双方另有约定以外,组成本合同的文件及优先解释顺序如下:

  (1) 双方签订的补充协议

  (2) 本合同条款

  (3) 中标通知书

  (4) 投标书及其附件

  (5) 标准、规范及有关技术文件

  (6) 图纸

  (7) 工程量清单

  (8) 工程报价单或预算书

  双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

  第4条适用法律、标准及规范

  4.1 适用法律法规:国家有关法律、法规和xx市有关法规、规章及规范性文件均对本合同具有约束力。

  4.2 适用标准、规范名称:《城市园林绿化工程施工及验收规范》(db11/t212- 20xx)、《城市园林绿化用植物材料木本苗》(db11/t211- 20xx)、《城市园林绿化养护管理标准》(db11/t213- 20xx)、 。

  4.3 双方另有约定列入补充条款。

  4.4双方对合同内容的约定与上述法律、标准、规范规定有矛盾的,以法律、标准及规范规定为准。

  第5条图纸

  5.1 发包人提供图纸日期及套数:

  5.2 承包人未经发包人同意,不得将本工程图纸转让给第三人。

  5.3 发包人对图纸的特殊保密要求:

  三、双方的权利义务

  第6条监理

  6.1 监理单位名称:

  6.2 监理工程师

  姓名:

  职务:

  职权:

  需要取得发包人批准才能行使的职权:

  除本款有明确约定或经发包人同意外,监理工程师无权解除合同约定的承包人的任何权利与义务。

  第7条双方派驻工地代表

  7.1 发包人派驻工地代表姓名:____________职权:____________

  7.2 承包人派驻工地代表姓名:____________职权:____________

  7.3 任何一方驻工地代表发生变更时,应提前7日书面通知对方,并明确指出交接时间、权限。

  第8条发包人工作

  8.1 发包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作并承担相应费用:

  (1) 保证施工现场达到具备施工条件的具体要求和完成的时间:

  (2) 将施工所需的水、电、电讯等管网线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:

  (3) 负责施工场地与公共道路的通道开通的时间和要求:

  (4) 工程地质和地下管网线路资料的提供时间:

  (5) 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:

  (6) 水准点和坐标控制点交验要求:

  (7) 组织图纸会审和设计交底的时间:

  (8) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物建筑)、古树名木的保护工作:

  (9) 双方约定发包人应做的其他工作:

  8.2 发包人委托承包人办理的工作:

  第9条承包人工作

  9.1 承包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作:

  (1) 应提供计划、报表的名称及完成时间:

  (2) 承担施工安全保卫工作和非夜间施工照明的责任和要求:

  (3) 向发包人提供办公和生活房屋及设施的要求:____________,发包人承担由此发生的费用。

  (4) 需承包人办理的有关施工场地交通环卫和施工噪音管理等手续:____________,发包人承担由此发生的费用。

  (5) 承担费用负责已竣工但未交付发包人之前的工程保护工作;对工程成品保护的特殊要求及费用承担:

  (6) 做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作,具体要求及费用承担:

  (7) 保障施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,并且:

  (8) 双方约定的承包人应做的其他工作:

  四、施工组织设计和工期

  第10条合同工期

  开工日期:

  竣工日期:

  合同工期总日历天数____________日

  第11条进度计划

  11.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:

  11.2发包人对施工方案、进度计划予以书面确认或提出修改意见的时间:____________,发包人逾期未确认也未提出修改意见的,

  视为同意。

  11.3 群体工程中有关进度计划的要求:

  11.4 承包人必须按照经确认的进度计划组织施工,并接受监督和检查。因承包人原因导致实际进度与进度计划不符的,承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

  第12条延期开工如发生:

  因发包人原因造成延期开工的,由发包人承担由此给承包人造成的损失,并顺延工期;承包人不能按时开工的,应提前7日书面通知发包人并征得发包人同意,发包人不同意延期的或承包人未在规定期限内发出延期通知的,工期不顺延。

  第13条暂停施工如发生:

  因发包人原因停工的,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包人由此受到的损失,相应顺延工期;因承包人原因停工的,由承包人承担发生的费用,工期不顺延。

  第14条工期延误

  14.1 由于以下原因造成竣工日期推迟的延误,经发包人确认,工期相应顺延。

  (1) 发包人未能按约定日期提供图纸及开工条件;

  (2) 发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,使施工不能正常进行;

  (3) 发包人未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;

  (4) 因工程量变化或重大设计变更影响工期;

  (5) 非承包人原因停水、停电等原因造成停工;

  (6) 不可抗力及自然灾害;

  (7) 发包人同意工期相应顺延的其他情况;

  (8) 其他可调整工期的因素:

  14.2 承包人在以上情况发生后3日内,就延误的内容和因此发生的经济支出向发包人、监理方提出报告。发包人在收到报告后7日内予以确认答复,逾期不予答复,承包人即可视为延期要求已被确认。

  第15条工期提前

  15.1 工期如需提前,双方协议如下:

  (1) 发包人要求提前竣工的时间:

  (2) 承包人应采取的赶工措施:

  (3) 发包人应提供的条件:

  (4) 因赶工而增加的经济支出和费用承担:

  五、质量与检验

  第16条工程质量

  16.1 工程质量标准:

  16.2 双方对工程质量有争议时,由___________质量监督站鉴定,所需费用及由此造成的损失由责任方承担。

  第17条隐蔽工程的中间验收

  17.1 双方约定的中间验收的部位:

  17.2 当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前,承包人自检,并于48小时前书面通知发包人、监理方检验。验收合格,发包人、监理方在验收记录上签字后,方可进行隐蔽和继续施工。若在48小时内发包人、监理方不进行验收也未提出书面延期要求的,承包人可自行组织验收,发包人、监理方应承认验收记录。验收不合格,承包人在限定时间内修改后重新验收,所需费用由承包人承担,不能影响工期。除此之外影响正常施工的经济支出由发包人承担,相应顺延工期。

  六、安全施工

  第18条安全施工

  18.1 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担。

  18.2发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故,由发包人承担相应责任及发生的费用。

  第19条事故处理

  19.1发生重大伤亡及其他安全事故,承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用。

  19.2 发包人、承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门认定处理。

  七、合同价款与支付

  第20条合同价款

  20.1发包人保证按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

  20.2金额(大写):____________元(人民币)(小写):元

  第21条合同价款的调整

  21.1 本合同价款按照招标文件中规定,采用____________方式确定。

  21.2合同价款发生设计变更或洽商的情况时可以调整。合同价款的调整方式:

  第22条工程量的确认

  22.1 承包人向发包人提交已完工程量报告的时间:

  22.2 发包人核实已完工程量报告的时间: ,发包人逾期未核实工程量的,承包人报告中开列的工程量将视为被确认并作为工程价款支付的依据。发包人核实工程量未提前24小时通知承包人的,确认结果无效。

  22.3 对承包人超出设计图纸范围和因自身原因造成返工的工程量,发包人不予确认。

  第23条工程款支付

  23.1 合同生效后日内,发包人向承包人支付本合同总造价的%为预付款。

  23.2 双方约定的工程款(进度款)支付方式和时间:

  拨付工程进度款时间(工作进度、部位)

  占合同承包总造价百分比

  金额(人民币、元)

  23.3 发包人应在确认工程量结果后____________日内按前款的约定向承包人支付工程款(进度款)。

  23.4 工程全部完工,竣工验收通过并办理完毕相应结算手续后____________日内,发包人累计支付给承包人的工程款应达到工程结算总价的____________%,结算总价的____________ %作为工程保修金。

  23.5本工程保修期满,在承包人履行了保修责任的前提下,发包人一次性向承包人支付工程保修金。

  八、材料设备供应

  第24条发包人供应苗木材料设备

  24.1 发包人供应苗木材料设备一览表(附后)

  24.2 双方约定的苗木材料设备交验的标准:

  24.3发包人供应的苗木材料设备与一览表不符时,双方约定发包人承担责任如下:

  24.4 发包人供应苗木材料设备的结算方法:

  第25条承包人采购苗木材料设备

  25.1 承包人采购苗木材料设备的约定:

  25.2 苗木采购应出具苗木产品产地证明。

  25.3 双方约定的检疫证明及方式:

  九、工程变更

  第26条设计变更

  施工中发包人对原设计变更,发包人向承包人发出书面变更通知,承包人按照通知进行变更。如果承包人对原设计提出变更要求,经发包人、监理方批准后方可实施,并签署书面变更协议。

  第27条其他变更

  施工中如发生除设计变更以外的其他变更时,采用协议形式双方加以确认。

  第28条确定变更价款

  28.1 承包人应在收到变更通知或签署变更协议后5日内提出变更工程量及价款报告资料。

  28.2 发包人在收到变更资料报告5日内予以确认,逾期无正当理由不确认时,视为变更报告已批准。

  十、竣工验收与结算

  第29条竣工验收

  29.1 工程具备竣工验收条件,承包人以书面形式通知发包人,并向发包人提供完整的竣工资料和竣工验收报告。发包人在收到以上文件后10日内组织验收。发包人如无正当理由不组织验收或验收后10日内未提出修改意见,视为竣工验收报告已被认可。

  29.2 竣工日期为本工程竣工验收通过的日期。保修期正式开始。

  29.3 因特殊原因,部分单位工程和部位需甩项竣工时,双方订立甩项竣工协议,并明确双方责任。

  第30条竣工结算

  30.1 双方办理工程验收手续后,双方进行工程结算。

  30.2 承包人在竣工验收15日内向发包人提交结算报告及完整的结算资料、竣工图。

  30.3 发包人自签收结算资料报告之日起20日内提出审核意见并予以签认。

  30.4 承包人收到竣工结算款后5日内将竣工工程交付发包人。

  十一、质量保修

  第31条质量保修

  承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。

  31.1工程质量保修范围和内容:

  31.2质量保修期:双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下

  (1) 土建工程:(2) 绿化种植工程:(3) 喷泉、喷灌工程:(4) 其他附属工程:

  质量保修期自工程竣工验收通过之日起计算。

  第32条质量保修责任

  32.1 属于保修范围内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7日内派人保修。

  32.2 发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应在24小时内到达事故现场抢修。

  32.3 绿化种植工程在保修期内应达到2级养护标准。

  32.4 保修期内发现苗木等植物材料死亡,应在种植季节按原设计品种、规格更换。

  第33条保修费用

  33.1 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

  33.2 双方约定的养护期间水、电费用的承担:

  第34条其他双方约定的其他保修事项:

  十二、违约与争议

  第35条违约责任

  35.1 任何一方违反本合同的约定,均应承担由此给对方造成的损失。

  35.2 因承包人原因延期竣工的,应交付的违约金额和计算方法:

  35.3 因承包人原因致使工程达不到质量要求的,应承担的违约责任:

  35.4 发包人不按时支付工程款的违约责任:

  35.5 其他:

  第36条争议解决方式

  本合同在履行过程中发生的争议由双方当事人协商解决,协商不成的,按下列第____________种方式解决:(只能选择一种)

  (1) 依法向____________人民法院起诉;

  (2) 提交____________仲裁委员会仲裁。

  十三、其他

  第37条工程分包

  37.1 分包单位和分包工程内容:

  37.2 分包工程价款及结算方法:

  第38条不可抗力

  38.1双方关于不可抗力范围的约定:

  38.2 因不可抗力导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担:

  (1) 工程本身的损害、因工

  程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担;

  (2) 发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;

  (3) 承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担;

  (4) 停工期间,承包人应监理工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;

  (5) 工程所需清理、修复费用,由发包人承担;

  (6) 延误的工期相应顺延。

  38.3 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。

  第39条担保

  39.1 本工程双方约定的担保事项如下:

  (1) 发包人向承包人提供履约担保,担保方式为:

  (2) 承包人向发包人提供履约担保,担保方式为:

  (3) 双方约定的其他担保事项:

  (4) 担保合同作为本合同附件。

  第40条合同解除

  40.1 双方协商一致,可以解除合同。

  40.2 发包人不按合同约定支付工程款,双方又未达成延期付款协议,承包人可停止施工,停止施工超过30日,发包人仍不支付工程款(进度款),承包人有权解除合同。

  40.3 承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人,发包人有权解除合同。

  40.4 有下列情形之一的,发包人、承包人可以解除合同:

  (1) 因不可抗力致使合同无法履行;

  (2) 因一方违约(包括因发包人原因造成工程停建或缓建)致使合同无法履行。

  40.5 合同按司法程序解除后,承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作,按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件,支付以上所发生的费用,并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同,不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用,由发包人承担,因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外,有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

  40.6 合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

  第41条合同生效及终止

  41.1 本合同自____________之日起生效。

  41.2 本合同在双方完成了相互约定的工作内容后即告终止。

  第42条合同份数

  42.1 本合同正本二份具有同等效力,双方各持一份。本合同副本份数____________份,由双方分别收持。

  第43条补充条款

  双方根据有关法律、行政法规规定,结合本工程实际,经协商一致后,可对本合同具体化、补充或修改。

  甲方(盖章):_______________乙方(盖章):___________________

  甲方代表签名:_______________乙方代表签名:___________________

  地址:_______________________地址:___________________________

  电话:_______________________电话:___________________________

  传真:_______________________传真:___________________________

  日期:______年______月_____日日期:_______年_______月_______日

关于工程承包合同6

  甲方:

  乙方:

  九河村民委员会清江组水库重修后,一直无人管理,水库边及水库内以垃圾为患,水库内储备水量不足,为了加强对水库管理及维护,本着互惠互利原则,将清江组水库承包给乙方,签订本合同,合同事项如下:

  一、甲方责任:

  1.对于政府组织的兴修水利工程建设项目,如涉及水库建设及维修,需要清江组投入资源时,甲方应响应政府及相关部门安排,组织人力物力投入工程建设。

  2.在播秧期间,秧田需要从水库供水时,甲方应安排人员负责组织集中供水。

  二、乙方职责:

  1.乙方承包期间经营权归乙方所有,但乙方不得利用水库作非法经营,如乙方在承包期间产生的违法经营,所产生的后果由乙方承担;

  2.政府组织兴修水利工程建设时,乙方积极响应政府工程建设项目需求;

  3.乙方在水源充沛季节对水库进行水量储备,在播秧季节,在保障养鱼水量情况下对北片区秧田进行集中供给二次,如遇特殊干旱情况,优先保障养鱼水量。

  三、承包费用及付款方式

  承包费1600.00元/年,承包期限为十年一签,承包费用为每十年一付,本次合同共计人民币16000.00元,大写(壹万陆仟元整)元,承包款一次性付清。在第二次竟标时,以本村村民优先,高价优先,在同等竟标价格条件下,原承包者优先原则。

  四、违反赔偿条约:

  1.本合同不受甲方法定代表变动影响,甲方法定代表调整时,本合同继续履行。

  2.承包期间不论何种原因(如东边供水不足不能养鱼、或自然灾害不能养鱼)导致乙方不能继续经营养鱼情况下,承包费不予清退,且在承包期间不论水库是否具备养鱼条件,乙方承担对水库管理义务;

  3.由于乙方原因不能继续履行合同时,承包费不予清退,且甲方未接收对水库管理职能期间,乙方承担对水库的管理及维护工作;

  4.如因甲方原因不能继续履行合同时,甲方对乙方在经营期间用于水库管理或建设所产生的费用给予补偿,具体补偿金额由甲乙双方协商而定。

  本合同共5页,前3页为合同正文内容,第3页下半页起为村民代表签名盖印,一式两份,甲方持一份,乙方持一份,村委会保存副本一份,具有同等的法律效力,自双方签订合同之日起生效。

  甲方(盖章):_______________ 乙方(盖章):___________________

  甲方代表签名:_______________ 乙方代表签名:___________________

  地址:_______________________ 地址:___________________________

  电话:_______________________ 电话:___________________________

  传真:_______________________ 传真:___________________________

  日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日

关于工程承包合同7

  甲方:

  乙方:

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就承包事项协商达成一致,订立本合同:

  一、工程名称:

  二、工程地点:

  三、工程承包范围:按基础施工图及首层施工图土建部分承包

  四、工程承包内容:乙方提供的工程预算清单工程量为结算依据,超出工程量的属于增加工程,单价按预算报价结算。

  五、工程承包形式:包人工、材料、机械设备。

  六、工程工期:合同生效后甲方发出开工通知书日起120工作日,(拆除原有建筑物的`工期不计在内)。

  七、工程造价:

  八、工程付款方式:

  1.合同签订后,甲方支付乙方备料款: 元整,(¥230000.00元)。

  2.完成基础,甲方支付乙方工程进度款: 元整,(¥230000.00元)。

  3.全部完工后,甲方支付乙方工程款: 元整,(¥110000.00元),余下的¥ 元作为工程保质金,无质量问题,满一年后10天内付清。

  九、甲乙双方责任:

  1.甲方责任:

  ①按合同要求按期支付给乙方工程款,以确保工程工期。

  ②甲方做好进场施工前的三通工作。

  ③甲方负责办理乙方在施工过程所需的手续,如因甲方手续出现问题,造成工地停工或拆除,由此造成的一切损失由甲方负责。

  ④甲方向乙方提供相应的水准点及坐标控制点位置,提供相应的工程地质和地下管网线路资料。

  ⑤甲方负责水电接点到现场30米内。(电用量30千瓦以上)

  2.乙方责任:

  ⑥严格按照设计图纸精心组织施工,保质保量完成工程内容。

  ⑦负责购买工人劳动保险。

  ⑧不能无故拖延工期。

  十、竣工验收:本工程施工完毕,乙方应及时向甲方发出竣工通知书及工程结算书,甲方在接到通知后组织有关人员验收及结算审核,如果甲方在接到通知五个工作日内没有组织有关人员验收和审核,则视为此工程已验收及结算通过。

  十一、本合同一式三份,甲乙双方各一份,双方签章生效。

  甲方(盖章):_______________乙方(盖章):___________________

  甲方代表签名:_______________乙方代表签名:___________________

  地址:_______________________地址:___________________________

  电话:_______________________电话:___________________________

  传真:_______________________传真:___________________________

  日期:______年______月_____日日期:_______年_______月_______日

关于工程承包合同8

  甲方; 佛山市三水区建安建筑工程有限公司;

  乙方; 四川省捣砼班

  工程名称;雍翠新城 28、29号楼

  工程地址;佛山市三水区乐平镇中心科技工业区B区

  单项分包工程名称;捣制砼

  依据《劳力合同法》制定本合同。

  一、承包方式;

  乙方包工包料的形式,工具自备,伙食自理,工人进场后制订花名册,乙方自行办理居住证及计生手续交甲方备案,

  二、 承包单价;

  砼捣制按建筑每平方米30元单价计算,单价已包括工资、劳保、工具、车费、保险、工伤、病假、雨天误工、管理费及其它费用。甲方不再另行补贴。

  三、 施工管理要求

  分项工程承包后由乙方自行组织施工,并按有关施工规范标准组织施工,积极配合甲方要求进行施工,自负盈亏 ,不得违法转包,所有人员要听指挥,服从管理,所有工人必须持证上岗,电线严禁乱拉乱接,严禁违章作业,严禁破坏安全设施。如有意破坏安全设施出现安全事故,由公安机关处理。

  四、质量要求;

  乙方在施工过程中必须严格按国家有关规范要求、工程质量标准及当地有关部门的要求进行施工,现场施工时由现场施工员验收后,交监理验收,以区建委质监站验收为准,有不合格的返工到合格为止,所有损失的材料由乙方负责。

  五、工期要求

  从本合同生效后,工人进场之日算起,到 年 月 日止。

  六、付款方式;

  按工程进度的80%结算,余下的20%待工程初检验收合格后,10天内一次性付清。

  七、安全措施;

  工人进场后必须进行三级安全教育,班长要做好班前安全教育工作,班长要督促工人注意安全,并做好安全防范工作,班长要督促工人遵守劳力纪律服管理人员的指挥,严禁违章作业,如有意破坏安全设施而造成他人发生安全事故的,必须承担一切法律后果及经济损失,凡违章作业造成的安全事故,由违章者自已承担,在施工过程中发现有不安全因素,要及时向施工员或质安员报告。

  八、安全管理指标;

  1、安全职责;

  本工程杜绝重大伤亡事故,班长负有对工人安全责任

  2、伤亡事故控制指标;

  无伤死亡事故,无重伤事故,月工伤率在0、3‰以内,年工伤率在36‰以内,月直接经济损失500元以下,年直接经济损失6000元以内。

  九、违约责任;

  由于一方的过失,造成合同不能履行或不能完全履行时,由有过失的一方承担违约责任,如双方都有过失时根据实际情况,由双方各自分别承担相应的违约责任,协商不成时由法院判决。

  甲方代表;

  乙方代表;

  年 月 日

关于工程承包合同9

  委托方(甲方):

  承接方(乙方):

  甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同),以便共同遵守。

  第一条:工程概况

  1.工程地址:

  2.居室规格:房型 层(式)室厅厨卫

  1. 室,计 __________平方米;

  2. 厅,计 __________平方米;

  3. 厨房,计 __________平方米;

  4. 卫生间,计 __________平方米;

  5. 阳台,计 __________平方米;

  6. 过道,计 __________平方米;

  7. 其他(注明部位),计 __________平方米。

  总计:施工面积 __________平方米。

  8.施工内容:见预算书和施工图。

  9.委托方式:

  10.工程开工日期: 年 月 日

  11.工程竣工日期: 年 月 日

  工程总天数: 天

  第二条:工程价款

  工程价款(金额大写) 元,详见本合同附件(二)《预算书》。

  1、材料款__________ 元; 2、人 工 __________费元;

  3、设计费 __________元; 4、施工清运费 __________元;

  5、搬卸费 __________元; 6、管 理 费 __________元;

  7、其他费用(注明内容) 元。

  第三条:质量要求

  1. 工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。详见本合同附件(三)《工程材料决算清单》。

  2. 施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。

  3. 凡由甲方自行采购的材料、设备,产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。

  4. 甲方如自聘工程监理,须在工程开工前通知乙方,以便于工作衔接。

  第四条:材料供应

  1. 乙方须严格按照国家有关价格条例规定,对本合同中所用材料一律实行明码标价。详见预算书。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。

  2. 乙方提供的材料、设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。

  3. 甲方负责采购供应的材料、设备,应该是符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。如延期到达,施工期顺延,并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。

  第五条:付款方式

  1. 合同一经签订,乙方进场后甲方即应付35%工程款;当工期进度过半( 年 月日),甲方即第二次付30%工程款。工程俊工后甲方即付30%工程款,尾款5%工程款待甲方对工程竣工验收后一周内结算。(注:甲方需在乙方通知三天内验收) 甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时,不得交付使用。

  2. 工程施工中如有项目增减或需要变动,详见本合同附件(二)《家庭装潢工程工程项目变更表》,双方应签订补充合同,并由乙方负责开具施工变更令,通知施工工地负责人。增减项目的价款,在下一次付款期前付清。

  3. 甲方未按本合同规定期限预付工程价款的,每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。

  第六条:工程工期

  1. 如果因为乙方原因而延迟完工,每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方,直至人工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工,每延迟一日,以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方 元。

  2. 由甲方自行挑选的材料、设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承担,由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。

  3. 在施工中,因工程质量问题、双方意见不一而造成停工,均不按误工或延迟工期论处,双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理,尽快解决纠纷,以继续施工。

  4. 施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工内容而延误工期的, 需签证,甲方须承担全部施工费用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承担责任,工期不变。

  5. 施工中,甲方未经乙方同意,私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期,甲方自负责任。

  第七条:工程验收

  1. 工程质量验收,除隐蔽工程需分段验收外,待工程全部结束后,乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。

  2. 乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后,甲方应在三天内前来验收,逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格,如有问题,甲方自负责任。甲方自行搬进入住,视为验收合格。

  3. 甲方如不能在乙方指定时限内前来验收,应及时通知乙方,另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期。

  第八条:其他事项

  1、 甲方

  1.1 必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图,或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图,并向乙方进行现场交底。

  1.2 如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线,应向所在地房管部门办理手续,并承担有关费用。施工中如需临时使用公用部位,应向邻里打好招呼。

  2、 乙方

  2.1 指派(姓名)__________为乙方工地代表,负责合同履行,并按合同要求组织施工,保质保量地按期完成施工任务。

  2.2 负责施工现场的安全,严防火灾、佩证上岗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生,必需尽快负责修复或赔偿。

  2.3 严格履行合同,实行信誉工期。

  2.4 在装潢施工范围内承担保修责任,保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起,为12个月。

  第九条:违约责任

  合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。

  第十条:争议解决

  1. 本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决或凭本合同和乙方开具的收据向________装饰行业协会家庭装潢专业委员会投诉,请求解决。

  2. 当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向--仲裁委员会申请仲裁;--人民法院提起诉讼。

  第十一条:合同的变更和终止

  1. 合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的10%交付违约金,并办理终止合同手续。

  2. 施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。

  第十二条:合同生效

  1. 本合同和合同附件向双方盖章,签字后生效。

  2. 补充合同与本合同具有同等的法律效力。

  3. 本合同(包括合同附件、补充合同)一式 份,甲乙双方各壹份。

  甲方(业主): (签章) 乙方: (签章) 住所地址: 企业地址: 邮政编码: 邮政编码: 工作单位: 法人代表: 委托代理人: 委托代理人: 电 话: 电 话: 签约地址: 签约日期:

关于工程承包合同10

  甲方:

  乙方:

  根据《建筑法》、《合同法》的相关规定,双方经友好协商,一致达成如下协议:

  一、工程名称:

  湖北金叶烟草有限责任公司三楼装修工程(具体参照甲方审计部审核明细)

  二、工程地点:金桂大道

  三、承包范围:经审核预算内的全部内容

  四、承包方式:包工包料

  五、结算方式:工程完工经公司内部审计部门审计验收合格后一次性付95%工程款,余5%质保金一年期满后付清。

  六、承包总金额:壹万伍仟捌佰贰拾伍元(¥15825.00元)。

  七、工作细则:

  1、乙方应具有实施该工程所应具备的国家法律法规规定的资质证明,并将全部资质证明在施工前交甲方审验,甲方在审验合格后留存经乙方加盖公章的施工资质证明复印件。

  2、乙方施工必须听从甲方安排,按规范施工,保证质量。施工时,必须当天进行场地清理,确保安全用电,文明施工。

  3、施工中所涉及到的所有工具由乙方自理。

  4、施工人员施工前不得饮酒,不准带小孩进场。

  5、本工程不得转包。

  6、本工程若出现质量问题,由乙方在质保期内免费维修更换。

  7、本工程在施工过程中,必须确保公司和人员安全,若出现安全事故,由乙方负全部责任和经济损失。

  8、乙方应在规定时间内完成甲方交付的施工任务,工程超过一天按工程总价款1%处以违约金,并以此类推。

  八、本合同一式四份,甲乙双方各持两份,签章后生效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

关于工程承包合同11

  发包方: (以下简称甲方)

  承包方: (以下简称乙方)

  甲方在山东XX寿光XX35兆瓦光伏电站土方项目,同意将该土方项目以包工包料形式承包给乙方施工。依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,本着平等互利的原则,结合本工程具体情况,经甲、乙双方协商达成以下合同条款:

  一、工程概况

  1、工程名称:山东XX寿光XX35兆瓦光伏电站土方项目

  2、工程地点:山东寿光XX

  二、承包方式:以包工包料的形式承包给乙方施工。乙方应包该项工程的施工质量、工期、施工安全及工程竣工验收合格。

  三、工程造价及承包范围:

  1、场平:在满足施工要求范围内,要求场地平整,无缺陷,价格以整体总包的形式,价格总计6万元(陆万元整)。

  2、场地回填:根据工程项目,根据总包方提供土方量,场地内需回填土方43000立方,价格为9元立方,工程款合计387000元(参拾扒万柒仟元整)。

  3、场地内修路:场地内需修路约7000,要求路基础宽4,石子铺设厚度20c,路面压实,符合总包方的要求,价格88元每断面(即22元平方米),由于场地原因,具体结算方式根据甲方要求来据实结算。

  四、工程款支付方式:

  1、根据上海XX公司(总包方)的付款方式,甲方(____市

  华健XX工程有限公司)来支付乙方的工程进度款。

  五、施工工期:

  1、根据上海XX公司(总包方)的工期进度要求来合理施工。

  2、因不可抗拒的客观情况影响工程进度的,经甲、乙双方协商,工期可相应顺延。

  六、甲方的工作及责任:

  1、开工前、准确提供建筑物四大角位置的控制点、水准点及0.00位置。

  2、开工前,由甲、乙双方组织图纸会审和技术交底。协商一致,方可施工。

  3、甲方要根据上海XX公司(总包方)的进度款要求来支付工程进度款。

  七、乙方的工作及责任:

  1、乙方在施工中必须有足够的建筑材料和建筑机械,以保证工作项目的顺利完成。乙方施工要平整场地清除地上、地下障碍物等,处理邻近建筑物保护工作,并承担以上工作的费用和安全责任。

  2、乙方处理地下管线及临近建筑的保护工作。

  3、乙方必须按甲方提供的图纸及相关建筑法律、法规、强制性标准施工。在工程质量方面同要达到国家规定的质量验收合格标准,并按规定的时间完成任务整个工程项目。

  4、在施工过程中,乙方必须服从甲方代表(或监理人员)的监督,加强各班组人员的管理。提高安全施工意识,做好安全文明施工工作。如出现安全事故或打架斗殴事件所造成的一切损失,概由乙方负责

关于工程承包合同12

  发包方:(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  按照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国违筑法》,《中华人民共和国劳动法》及其它相关法律。行政法规的原则,经发包方(甲方)承包方(乙方)双方友好协商。特制定以下条款(双方共同遵守):

  一。工程概况:

  1.工程名称:西南信息产业园区5#53#54#55#56#工程。

  2.工程地址:

  3.建筑面积:16662.80平方米

  4.结构类型:框架

  5.工程造价:

  二。承包方式:

  承包方(乙方)对西南信息产业园区5#53#54#55#56#工程项目劳务人工费总承包。

  三。承包范围:

  1.本工程承包范围为甲方发出的施工图中地梁面以上钢筋工,模板工,泥工三大工程所属的劳务工作。(不含水电,消防,门窗安装,油漆,涂料,栏杆及扶手钢筋竖焊金属构架,防水及外墙面隔热保温等工程)

  四。承包工期:

  1.开工时间:XX年 月 日(以双方确定的开工报告为准)

  2.竣工时间:XX年 月 日

  五。费用标准:

  1.劳务费按实际施工建筑面积+─0.000以上/每平方米122元(结算单价:框架每平方75/m2计算,砖砌体内外墙抹灰及面砖,楼地坪按每平方米为47元)

  2.甲方委托乙方完成承包范围以外的工作(包括地梁面及以外的工程)双方以现场市场价进行协商处理。

  3.工程在施工过过程中若发生设计变更,劳务整体在人民币XX元以内,甲方不另外补份,变更量在XX元以上,甲方将变更的劳务费按实调增(建筑面积增加不在此约定范围内)。

  六。工程质量

  在甲方工程技术人员的安排下,工程质量必须达到合格标准。

  七。履行保证金及劳务人工费及支付:

  1.乙方进场施工在一周内向甲方缴纳劳务履约保证金人民币叁拾万元整。

  2.甲方在工程主体封顶五日内一次性返还乙方履约保证金人民币叁拾万元整。

  3.本工程主体框架结构到五层楼面完,甲方按总价的85%支付乙方劳务费,以每本月25日进行工程量的结算,次月五日内支付85%人工工资。

  4.该现场除合同包干外的另外用工,每日平均50元,技工为每日70元。

  5.甲方应将乙方的人工工资打入乙方的账户,乙方向甲方提供人工费收据。

  6.工程完工后一个月内付清全部劳务工程款。

  八。甲。乙方的职责:

  1.乙方只提供对焊机一台以及该项目施工工程中所需用的“扎丝,元钉铅丝,”其余均由甲方负责。

  2.甲方提供乙方人员的办公室和住宿用房,食堂的设备及锅具。

  3.乙方免费提供甲方现场管理人员工作用餐。

  九。由于甲方原因造成现场停工、待料甲方按现场人员每人每天补贴人民币50元。

  十。现场安全:

  1.现场按甲方要求,乙方人员应遵守现场的规章制度,做到安全生产、文明施工。

  2.乙方人员违反操作规程发生的安全事故,由乙自行负责。

  甲方: 乙方:

  负责人: 负责人:

  电话: 电话:

  年 月 日 年 月 日

  注:本协议一式四份,甲乙双方各执两份,本协议具有法律效力

关于工程承包合同13

  甲方:

  乙方:

  为确保该工程的顺利进行,经甲乙双方协商达成以下条款,供双方参照执行。

  第一条工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程内容:

  4、承包方式:

  5、方米42.92元

  第二条工程期限

  1、本工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方确认为准,竣工日期为50日内。

  第三条工程延误

  1、乙方应及时按期开工,如遇施工现场不能开工的情况下应提前三天书面通知甲方并经甲方同意,甲方不同意延期或乙方未在规定期限内发出延期通知的,工期不顺延。

  2、施工中因各种原因需要停工,应提前24小时书面向甲方提出申请,由甲方视情况决定是否停工。

  3、如遇不可抗力,如自然灾害等原因,工期相应顺延。

  4、因乙方原因造成延期开工或停工的,由乙方承担相应损失。

  第四条甲方工作

  确保施工面,现场做到三通一平。确保乙方施工用水及养护用水、用电。甲方应为乙方提供地下隐蔽工程的资料。

  第五条乙方工作

  1、乙方必须按甲方确认的工程进度组织施工,接受甲方对工程进度的监督检查。

  2、工程竣工后,乙方应按本合同约定的保修期,对本工程承担质量保修责任。

  3、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,安全施工,施工中如因乙方安全措施不力造成事故的责任及相关费用,由乙方承担。

  第六条质量验收

  1、苗木栽植要严格遵守操作规范作业,确保苗木成活率不低于%

  2、土建工程及换土工程要按图施工。苗木质量要经卫生防疫部门检验。

  第七条付款方式

  验收合格后付35%第三期付款:20_年苗木成活率验收合格后付5%

  第八条工程保修项目及保修期限

  第九条有关补充协议和补充合同

  第十条争议处理

  合同执行过程中如发生争议,双方以及时协商解决。协商不成时,任何方可直接向所在地人民法院起诉。

  本合同一式贰份。甲、乙双方各执壹份,双方盖章生效。

  甲方(盖章):_______________乙方(盖章):___________________

  甲方代表签名:_______________乙方代表签名:___________________

  地址:_______________________地址:___________________________

  电话:_______________________电话:___________________________

  传真:_______________________传真:___________________________

  日期:______年______月_____日日期:_______年_______月_______日

关于工程承包合同14

  甲方:__________

  乙方:__________

  根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,为明确双方施工过程中的权利,义务和责任,双方本着实事求是的原则结合本工程的具体情况,经协商达成如下合同条款、

  第一条、工程概况

  1.1、工程名称:__________

  1.2、工程地点:__________

  1.3、建筑面积:__________㎡

  1.4、承包范围:地上一,二,三,四层,空调系统及末端设备安装调试(主机房设备除外)。

  1.5、承包方式:包工,包料,包工期。

  1.6、本工程总造价:根据甲方认可设计通风工程图,暂定价__________元(__________万元整)。

  1.7、开工日期:批准日期以开工报告为准。

  1.8、本工程工期:为_____日历天(指隐蔽工程),涉及装璜工程部分双方另行协商工期。

  1.9、质量等级:合格。

  第二条、合同文件使用的语言文字和适用法律

  2.1、合同使用语言文字:汉语。

  2.2、适用法律,法规:中华人民共和国和常州市的法律,法规。

  2.3、适用标准,规范:__________及有关规程。

  第三条、图纸

  3.1、图纸提供日期:20___年___月___日

  3.2、图纸提供套数:__________套

  第四条、甲方驻工地代表人员:

  第五条、乙方驻工地代表人员:

  第六条、甲方责任

  6.1、配合乙方办妥施工各种证件和手续。

  6.2、在开工前___天保做好三通一平交乙方使用,并保证施工期间的正常使用、。

  6.3、做好各个施工单位组织协调工作。

  6.4、清除施工现场各类障碍物,解决乙方施工用房,包括材料堆放中转场地临时设施用房。

  6.5、驻派工地现场代表人全权负责施工工程各项审批(隐蔽工程验收,签证,工程量的核定工作,具备有效法律凭证)。

  第七条、乙方责任

  7.1、向甲方,监理提供月工程进度计划表。

  7.2、施工现场做到文明施工,符合常州市工程管理条例,做好各项安全措施,若造成人员伤亡事故,责任自负。

  7.3、所用的施工机械设备必须符合常州市环保要求。

  7.4、积极配合各个施工单位组织协调工作。

  7.5、严格执行有关施工规范,施工标准,严格控制施工质量,如不按各项施工规范造成经济损失自负。

  第八条、进度计划

  8.1、乙方接到审批签证的施工图且于设计交底后___天内向甲方提供施工组织设计和施工进度表。

  8.2、甲方接到乙方施工组织设计和施工进度计划表后___天内予以书面回复(批准或要求乙方修改)逾期不复的,乙方可认为甲方已批准。

  8.3、乙方在接到甲方要求修改施工组织设计或计划进度表的当天,应给甲方相关内容的明确答复,逾期不复的,甲方或认为乙方已同意修改。

  第九条、暂停施工

  9.1、若乙方在施工过程中违反本合同,或发生质量事故,安全事故,甲方可发书面停工通知单,并在2天内提出处理意见。

  9.2、若乙方在施工过程中由于甲方原因造成停工,误工等,由甲方承担经济损失,相应顺延工期,停工责任在乙方,由乙方承担发生的费用。

  第十条、工期延误是指:

  10.1、工程量变化和设计变更。

  10.2、非乙方原因造成的停电,停水,一周累计超过8小时。

  10.3、不可抗力自然灾害。

  10.4、甲方确认的其它因素。

  第十一条、检查和返工

  11.1、乙方应认真按照施工规范,标准和设计要求施工,随时接受甲方代表检查,不合格现责令返工,修改,费用自负。

  11.2、因甲方不正确指令或其它非乙方原因引起的经济支出,由甲方承担,并相应顺延工期。

  11.3、由于第三方原因造成的工程质量问题或事故,乙方应及时采取补救措施,由第三方赔偿经济损失,甲方负责办理签证结算给乙方。

  第十二条、工程质量等级

  达到国家标准验收规范,并争取优质工程、达到优质工程后甲方给乙方奖励,奖励金额按工程总造价的2%结算。

  第十三条、隐蔽工程,中间工程验收

  13.1、隐蔽工程的每道工序,乙方自检合格后并书面通知监理验收,合格后乙方方可进行下道工序。

  13.2、工程中间验收的部位,按国家和上海市有关规定及监理的要求执行,乙方在自检合格后书面通知监理验收,监理验收合格后,乙方方可继续施工。

  13.3、监理应在接到乙方书面通知后及时进行验收,并给乙方书面结论、

  13.4、隐蔽工程或中间部位经监理验收,不符合设计要求或施工验收规范要求,乙方应及时返工,并在返工后再次通知临理验收,直至符合要求,由此发生的费用由乙方自负。

  13.5、工程质量符合规范要求,验收24时后甲方或监理不在验收记录上签字,可视为已经批准,乙方可进行隐蔽或中间部位工程继续施工。

  第十四条、合同价款的调整

  经甲方书面确认的设计变更或甲方确认的其它原因引起的工程量的增减,合同总价可作调整。

  第十五条、工程款付款方式:

  15.1、本合同生效后一周内甲方支付工程总造价的___%,作为乙方备料款,计___万元。

  15.2、甲方在每月5号前支付工程总造价的___%,如逾期付款,乙方工期顺延。

  第十六条、竣工验收

  16.1、乙方在完成承包范围内的全部工作量之日起三周内向甲方提交完整的竣工图和竣工资料各二套。

  16.2、甲方应及时会同有关单位参加验收,并于验收后一周内给予批准或提出修改要求,乙方应按要求修改。

  16.3、工程整改项目,乙方必须在甲方提出整改意见后一个月内完成。

  第十七条、竣工结算

  17.1、乙方应在竣工验收通过后一个月内向甲方送交工程决算书。

  17.2、本工程结算以最终竣工图实际工程量加甲方认可变更签证单、工程结算按常州市建筑安装工程定额(八六版),各项取费按常州市有关文件取费执行。

  17.3、在本合同工期内若遇国家政策性调整各项费率,则在本工程结算工程款中作调整。

  17.4、甲方在接到乙方工程决算书后一个月内审核完毕,在审核后一周内付清余款,留5%保修金。

  第十八条、保修

  本工程竣工验收合格日起保修壹年,期满后一周内付清付款。

  第十九条、其它

  19.1、本工程如遇特殊情况,发生二次驳运费用按甲方经济签证处理。

  19.2、总承包照管费由甲方承担。

  19.3、未尽事宜,另行协商。

  第二十条、合同生效,终止及份数

  20.1、乙方以甲方批准开工报告日期进场施工,逾期甲方有权扣留乙方开工押金。

  20.2、本合同正本一式两份,甲,乙双方各执壹份,副本一式陆份,双方各执叁份。

  20.3、本合同经甲,乙双方法人代表签字盖章之日起生效,保修金付清后本合同自行终止。

  甲方:_________

  乙方:_________

  安装工程有限公司

  法人代表签字:_________

  法人代表签字:____________

  签约地点:_______________

  签约日期:20___年___月___日

关于工程承包合同15

  发包人(以下简称甲方):

  承包人 (以下简称乙方):

  依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一. 工程概况

  工程名称:

  工程地点:

  工程内容:

  二. 工程工期

  开工日期: 年 月 日

  竣工日期: 月 日

  合同工期总日历天数: 天。

  注:由甲方提供的材料、设备,因质量、规格等不合格而影响工程质量、工期,其返工费由甲方承担;由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费由乙方承担。

  三. 工程质量标准

  工程质量标准:合格

  四.合同价款

  金额(大写): 元(人民币)

  五.工程量

  按实际施工面积计算。

  六. 付款方式:

  按工程进度付款。

  七. 施工期间发生安全事故甲方概不负责,由乙方自行承担。

  八. 本合同共二份甲乙双方各一份。本合同双方约定自甲乙双方签字后生效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

【工程承包合同】相关文章:

工程承包合同02-17

工程承包合同04-26

工程承包合同09-19

模板工程承包合同04-14

简单的工程承包合同01-05

工程安装承包合同09-26

石方工程承包合同02-11

正规工程承包合同07-10

【精】工程承包合同07-09

工程总承包合同04-22