建设工程承包合同

时间:2024-02-28 07:19:52 承包合同 我要投稿

(经典)建设工程承包合同

  在人民愈发重视法律的社会中,人们运用到合同的场合不断增多,它可以保护民事法律关系。那么正式、规范的合同是什么样的呢?以下是小编整理的建设工程承包合同,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

(经典)建设工程承包合同

建设工程承包合同1

  发包人(全称)

  承包人(全称)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,合同双方就_____项目工程总承包事宜经协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:

  工程批准、核准或备案文号:

  工程内容及规模:

  工程所在省市详细地址:

  工程承包范围:

  二、工程主要生产技术(或建筑设计方案)来源

  三、主要日期

  设计开工日期(绝对日期或相对日期):

  施工开工日期(绝对日期或相对日期):

  工程竣工日期(绝对日期或相对日期):

  四、工程质量标准

  工程设计质量标准:

  工程施工质量标准:

  五、合同价格和付款货币

  合同价格为人民币(大写):元(小写金额:元)。

  详见合同价格清单分项表。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外,合同价格不作调整。

  六、定义与解释

  本协议书中有关词语的'含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

  七、合同生效

  本合同在以下条件全部满足之后生效:

  发包人:

  承包人:

  (公章或合同专用章)(公章或合同专用章)

  法定代表人或其授权代表:

  法定代表人或其授权代表:

  (签字)

  (签字)

  工商注册住所:

  工商注册住所:

  企业组织机构代码:

  企业组织机构代码:

  邮政编码:

  邮政编码:

  法定代表人:

  法定代表人:

  授权代表:

  授权代表:

  电 话:

  电 话:

  传 真:

  传 真:

  电子邮箱:

  电子邮箱:

  开户银行:

  开户银行:

  账 号:

  账 号:

  合同订立时间:年月日

  合同订立地点:

建设工程承包合同2

  发包人(甲方):__________

  承包人(乙方):_____

  依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  1.工程地点:_____

  2.工程内容:_____

  二、工程承包范围:

  _____

  三、质量标准

  工程质量标准:本工程质量和使用设备材料应按国家现行规范标准执行,必须达到合格为止,由此造成的损失全部由承包人承担。

  四、双方任务

  (一)甲方

  协助乙方办理好工程建设相关手续。

  (二)乙方

  1.根据现行的`国家建筑安装工程质量评定标准和施工验收规范; 2.乙方必须文明、安全施工。在施工场地及本工程建筑物周围做好安全保护措施,并为施工人员做好人身保险。若乙方在施工期内发生安全事故,责任由乙方全部承担。

  五、工程验收

  1.由甲乙双方共同进行隐蔽工程和竣工验收。

  2.工程验收不合格,乙方负责返工并承担经济责任。

  六、发包人向承包人承诺

  按照本工程招投标文件约定的期限和方式支付合同价款。

  七、支付方式

  工程款项支付方式:整体完工且合格支付80%工程款,余下工程款竣工验收后一次性付清。

  八、合同生效

  甲方:_____

  乙方:_____

  合同订立时间:__________年_____月_____日

  合同订立地点:_____

建设工程承包合同3

  合同编号:

  签订日期: 年 月 日

  甲方(发包方):

  乙方(承包方):

  甲、乙双方经友好协商,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、行政法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用原则,双方就本钢结构制作、安装工程承包事项协商一致,签订本合同。钢结构料件加工、制作由乙方负责;钢结构安装工程应由乙方或乙方指定有专业资质之施工单位负责施工,该公司的安装责任仍然由乙方承担。

  第一条。 工程概况:

  1、 工程名称:

  2、 工程地点:

  3、 工程内容:

  4、 工程造价:乙方按甲方确认的图纸或设计院提供之蓝图以包工包料的形式包干。工程总价计人民币: (RMB¥ ),其中钢结构制造费用为人民币: (RMB¥ );安装费用为人民币: (RMB¥ )。如甲方或监理单位书面通知变更工程内容或数量时,则承揽总价则按变更后之内容、数量及本合同议定之单价计算(不含总包单位管理费、配合费、挂靠费、报建费)。

  第二条。 工程承包范围

  承包范围:钢结构件、屋、墙面围护系统及通风气楼的制作、安装(不含门、窗)

  第三条。 合同文件组成及解释顺序:按照《建设工程施工合同条件》执行

  (一) 本合同协议书;

  (二) 标准、规范及有关技术文件;

  (三) 工程量清单报价和图纸;

  (四) 双方有关本工程的洽商、变更等为明确双方权利义务的通知、会议纪要和补充协议或文件视为本合同的组成部分。

  第四条。 合同文件使用的语言文字、标准和适用法律

  1、 合同语言:汉语。

  2、 适用法律:国家有关法律、行政法规及本工程所在地省、市的`有关法规、规章及规范性文件;

  3、 适用标准、规范:《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-20xx和《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-20xx。

  第五条。 付款办法

  1、首付款:合同签订后5日内甲方支付乙方合同总价之30%,计人民币: 元整(RMB ¥ )。

  2、钢构进场款:主框架构件进场后,甲方支付乙方合同总价之30%,计人民币: 元整(RMB ¥ )(以材料到场之日起算,甲方应于7日内将该款汇入乙方指定帐户,若未见此款项,乙方有权作出停工选择,工期相应顺延,甲方承担违约责任)。

  3、 彩板开始进场时5日内甲方支付乙方合同总价之20%,计人民币:

  元整(RMB ¥ )元整。

  4、完工款:工程完工后,甲方支付乙方合同总价10%,计人民币: 元整(RMB ¥ )(甲方收到乙方完工报告之日起3日内,支付完此款项)。

  5、验收款:经甲方及有关之政府职能部门验收本工程后,5日内支付合同总价之7%,计人民币: 元整(RMB ¥ )。

  6、保固款:乙方开据工程保固书之日起算满壹年后3日内,甲方支付余款总价之3%,计人民币: 元整(RMB¥ )(乙方提供工程保固书予甲方)。

  第六条。 工程期限

  工期由甲方书面通知及相关配合单位之配合工作,可满足钢结构施工之日起算;合计 日历天为施工工期。

  第七条。 延期处理

  如因甲方工程设计变更、或因人力不可抗拒之因素(天灾、政治、恶劣天气条件等)及非乙方因素之停水、停电等原因造成之停工;甲方未按时提供施工配合条件和未按时支付工程款,工期相应顺延。

  第八条。 越期罚款

  若乙方无法如期完工时,工期每越一日,甲方得按工程总价之万分之三作为其工程罚款,但最高金额不得超过合同总价之百分之一为上限;反之,乙方完成工程每提前一天,按照相应比例给予工程奖励。若甲方无法按照合同付款时,每越一日,甲方得按工程总价之万分之三支付逾期付款利息,并且乙方有权选择停工,导致乙方经济损失和工期延误的,甲方应赔偿损失,顺延延误的工期。

  第九条。 工程管理

  1、 乙方在工程进行期间,应派富有工程经验及可靠之代表,常驻守工地(乙方派驻工地代表人员 )除非由于法律或实际原因不可能做到的情况外,应严格按照合同进行工程的协调、施工和维修,以达到业主满意的程度,遇有事离开工地时,应委托人代理,并通知甲方监工人员。

  2、 甲方所委托之监造工程师及派至工地之人员,(甲方派驻工地代表 )皆有监督工程及指示乙方之权,如发现乙方工人技术低劣,工作怠慢者,得随时通知乙方更换之;倘乙方所做工程草率,材料低劣,不合规定,有权通知乙方拆除重做,其损失由乙方负责;倘甲方所委托之监造工程师或甲方派驻工地之代表监督、指示有误,导致工程出现问题需要拆除重做,其损失由甲方负责,延误之工期相应顺延。

  3、 凡与本合约工程有关之其它工程及临时装置,经甲方交由其它承办人办理时,乙方与其它承办人,有相互协助合同之义务,甲方对此负有沟通协调配合之义务。如因甲方或其承办人之故,使工作不能协调,而发生错误,迟延或意外等情事,致生损害于乙方者,甲方应负责赔偿之;倘若为乙方之故,使工作不能协调,而发生错误,迟延或意外等情事,致生损害于甲方或他人者,乙方应负责赔偿之。

  第十条。 不可抗力

  凡因自然灾害、战争、政府干预、自然天候不佳(依气象资料)及国家制订之庆典或其它非甲乙双方所可控制之事由,致甲乙双方不能依本合约履行其义务时,甲乙双方应不负赔偿责任。唯在该情事发生日期之前,依本合同应履行之义务仍行持续,一旦上述情事消失,即行继续履行合同,如该状况将延续三个月以上时,应由甲乙双方协议适当之补救办法。

  第十一条。 工地安全及保险

  乙方应保障甲方免于承担在工程施工和维护过程中所引起的任何人身或物资的损伤或损坏,并应保障甲方免于承受与此有关的一切索赔诉讼、损害赔偿、诉讼费、指控费及其它开支,但下述各方面或与之有关的任何补偿费或损害赔偿费用除外:

  1、 经甲方验收完成之工程,并转由甲方使用之建筑物。

  2、 甲方组织验收不及时或未经验收擅自使用,视为验收合格的。

  3、 由甲方其代理人或不是乙方所雇用的雇员或其它承包人的行为或疏忽所造成人身或财产的损坏与损伤,或与此有关的任何索赔、诉讼及损害赔偿。

  4、 按合同规定进行工程施工无法避免的财产损坏或损伤。

  第十二条。 配合工程:

  甲方配合工程说明如下:

  1、 负担施工所需水、电及线路从施工场地外部接至厂内协议约定地点,并保证施工期间的需要。

  2、 开通施工场地与城乡公共道路的信道,以及协议约定的施工场地内的主要交通干道,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通。

  3、 办理施工所需各种证件、批件和临时用地,占道及铁路专用线的申报批准手续(全由甲方负责)。

  4、 将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方并进行现场交验。

  第十三条。 变更工程

  本工程进行中,如甲方对原订计划有改善或变更之必要时,应提前通知乙方照变更设计图说明办理,乙方不异议,凡因变更计划以致该局部之原设计工程数量有增减时,一般情况按原合同附件分项单价执行,如遇特殊情况由双方另行议定合理单价及管理费,并相应调整工程造价及工期。

  第十四条。 解除或终止合同

  双方依下列各款规定,其相对之一方有权提请解除合同及请求补偿:

  1、 甲方因故认为工程有终止之必要时,得终止本合同之全部或一部分工程。一经甲方书面通知,乙方应立即停工,其已完成之工程及专用于本工程已进场或已备之材料,均由甲方立即核实付款,甲方应当赔偿乙方因此所遭受的经济损失。

  2、 乙方如下列情事之一时,甲方需以书面通知乙方,若乙方接通知后十日内仍不改正,经甲方再次书面通知仍未未采取任何改正措施的,甲方得终止或解除本合同:

  a、 乙方越规定期限尚未开工,或开工后工程进行明显迟缓,作业无常,施工品质不良,经甲方两次以上书面通知限期改善但乙方仍无意改善时。

  b、 乙方产生资金困难,明显不能继续施工或破产。乙方因前项各款原因而被子解除合同时,应实时停工,负责遣散工人,并将到场材料工具等交由甲方使用,由甲方自办或另招商承办,乙方已完成部分工作及在场材料之价款,应作现场点收,并办理结算。

  3、 甲方如有下列情事之一时,乙方以书面通知甲方终止或解除本合同,并就已完成工程及进场材料或已备之材料办理验收结算,并支付乙方人员及设备之损失费用。

  a、 合同签订后越半年,因甲方原因不能全面开工者。

  b、 甲方要求减少工程量及金额达合同总价百分之三十以上者。

  c、 工程施工期间因甲方原因而需全面停工,且一次连续三十天以上,或累积达三个月以上者。

  d、 甲方未按时付款两次以上或应付款累积延迟二十天以上时。

  e、 甲方无力支付工程款时。

  第十五条。 工程保管

  1、 施工期间不论完成或未完成工作物,其于验收点交甲方前,不论遗失、减少或损(焚)坏均由乙方负责。

  2、 甲方有实际需时,得要求乙方配合作部份点交验收使用,其于验收前由乙方负责,其于验收后,由点交使用单位负责。

  3、 其他配合施工承包商之工作物与材料器具,分别由其各负责。

  第十六条。 工程验收

  1、 工程竣工验收以国家颁发的《建筑工程施工质量验收统一标准》、《钢结构工程施工质量验收规范》和现行国家相关职能部门制订的竣工验收规定及图纸、施工规范、双方签订的协议及完工后建筑使用无碍为依据。

  2、 甲方应于乙方通知甲方之日起算10天内完成检视及验收程序,并以书面之验收结果通知乙方,倘若甲方未能于上述之10天内完成检视及验收或如未经验收使用,则视为甲方已检视并同意验收合格。

  第十七条。 保固责任

  工程完工后,乙方提供保固书给甲方,由乙方负责工程保固壹年(自验收合格或未经验收但实际使用之日起计算),保固期间内如因乙方材料或施工不良所造成这损坏,由乙方无偿修复;但如因甲方或第三人不当使用或周围环境改变及不可抗拒之外力所造成之损坏,经查非乙方责任者,则不在此限。

  第十八条。 所有权:

  当甲方依合同第四条付清乙方除保固款外其它所有款项及完成第十五条之验收程序后,本合同工程之所有权始转为甲方所有。

  第十九条。 合同争议:

  甲、乙双方因本合同发生争议时,可通过双方友好协商解决,协商无法解决时,双方同意提交五家渠市仲裁委员会依法裁决。

  第二十条。 合同时效:

  本合同自双方签字盖章之日起生效。在竣工结算、甲方支付完毕,乙方将工程交付甲方后,除有关保修条款仍然有效外,其他条款即告终止。保修期届满,有关保修条款终止。

  第二十一条。 附则:

  1、 本合同一式肆份,由甲乙双方各执贰份,具同等法律效力。

  2、 工程量清单报价和图纸、双方有关本工程的洽商、变更等为明确双方权利义务的通知、会议纪要和补充协议或文件均视为本合同的组成部分。

  甲方(章): 乙方(章):

  单位地址: 单位地址:

  法人代表: 法人代表:

  委托代理人: 委托代理人:

  开户银行: 开户银行:

  帐号: 帐号:

  税务登记号: 税务登记号:

  邮政编码: 邮政编码:

建设工程承包合同4

  甲方:

  乙方:

  甲方同安工业集中区全和光电通用厂房十五标段工程,为保证整个工程顺利进行,确保工人的人身安全及现场文明施工要求,经双方协商,制定如下条款:

  一、 班组 人数。

  二、乙方除执行合同条款外,同时必须遵守甲方的一切安全防火、文明施工、防盗及治安管理等规章制度。

  三、规定:

  1. 每个班组进入施工现场时,每个成员必须参加入场安全三级教育,履行签字手续,每人交身份证复印件一张、答考核卷一份。若一人未参加教育或一人未履行签字手续、一人未答考核卷,则扣除当月该班组500元.并责令该人员退场。

  2. 任何班组在经过三级教育后,上班前,必须同项目部签定《项目与班组安全承包合同书》。班组应配合项目部作好安全工作,争创无事故月,即无安全隐患,无事故.

  四、达到事故控制指标

  1. 无发生重伤事故,杜绝死亡事故。

  2. 无发生火灾事故。

  3. 轻伤率不超过0.5%。

  五、安全生产、文明施工纪律:

  1、安全生产

  1.1、入施工现场必须戴好安全帽,如不戴安全帽每人一次罚款50元,戴安全帽不系好带子施工现场打赤膊罚款30元。施工现场穿拖鞋、赤脚、高跟鞋、高处作业穿硬鞋、带钉易滑的鞋每人罚款20元。

  1.2、无安全防护的高空作业、临边作业 不系安全带每人罚款30元。

  1.3、打架斗殴,肇事方处罚500-1000元,当事人赔赏一切经济损失,直至追究刑事责任。

  1.4、防火措施未落实,随意挪动防火器材罚50元。

  1.5、在施工现场 、打闹、睡、玩火、嘻玩者罚20元。

  1.6、带小孩进入施工现场每发现一次罚20元。

  1.7、违章操作罚款50元;特殊工种未持证上岗罚款100元;酒后操作罚款200元。

  1.8、非专业人员擅自动用机械或使用手持电动式具罚款50-100元。

  1.9、非专业人员乱接乱拉电线 罚50-100元,导致电器损坏除赔偿损失外加倍予以罚款。

  1.10、整改通知单不及时整改者罚款200元。

  1.11、配电箱内外放置任何杂物或一闸多机罚款100元。

  1.12、未经许可,任意拆除或移动安全防护设施罚款200-500元,破坏安全防护设施罚款500-1000元。

  1.13、高空作业不得抛掷物料,违者罚款100-500元, 造成伤害者应陪赏医药费、误工费等相关费用。

  1.14、木工在拆模过程中,严禁出现落物事故违者罚款200-500元, 造成伤害者应陪赏医药费、误工费等相关费用。

  1.15、严禁在外架上及临边1.0米内堆放钢筋、水电管件、钢管、木料、扣件等物料每次罚款200元若造成坠落者罚款500元,造成伤害者应陪赏医药费、误工费等相关费用。

  1.16、安全内业资料不按时完成上交者罚款200元。

  2、文明施工

  2.1、工作范围内未做到工完场地清,产生的建筑垃圾未及时清理运走,材料(钢管、木方、模板、水电管件等)以及半成品未分类堆放,堆码不整齐者罚款200-500元。

  2.2、施工现场的'安全标语、标志以及其它警示标志不得损坏或移动的罚款50-200元。

  2.3、施工现场临时宿舍严禁使用三炉及大功率用电器,违者没收并罚款100元。

  3、对以上条款内容,乙方如有履次不改,甲方有权令其退场,因上述原因造成事故的,由当事人赔赏一切经济损失,直至追究刑事责任,所有罚款均从当月结算款中扣除。

  4、乙方不按甲方要求的安全、文明施工规范标准进行施工,完全因乙方违章操作、有意、故意等行为造成的损失由乙方承担。

  为加强安全管理,作到项目和班组齐抓共管,以上罚款班组负责60%,工人个人负责40%。

  以上规定自双方签字之日起生效。

  甲方代表(签字): 乙方(签字):

  年 月 日 年 月 日

建设工程承包合同5

  甲方:______

  乙方:______

  甲方在建房屋_____间,一共______层,建筑总面积为平方米由乙方承包施工。经双方协商同意,特签订如下合同:

  一、承包方式采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料,包括:红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等。乙方提供劳务、建筑技术、模板、撑树、脚手架用材、码钉及生产生活用具等。乙方不负责楼梯、楼面、楼底、现浇混凝土板面与板底的粉刷。甲方负责水电供给及原材料及时进场。乙方必须保证工程质量,按设计图纸和甲方要求施工,节约材料,并保管好材料,不得丢失。

  二、承建项目乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑,包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前向外墙贴瓷砖、后向墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、大便器、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光,同时作好防渗处理。

  三、承包价格承包价格每平方米元,建筑面积按每层楼外墙计算。女儿墙按每米元计算,包括水泥砂浆抹面。楼面混凝土捣制另请施工队伍,所需费用甲乙双方各负担50%。

  四、付款方式乙方完成

  第一层砖砌浇好楼面甲方付款_____元;甲方付清后乙方开始

  第二层砖砌,浇好楼面后甲方付款_______元;付清后乙方开始

  第三层砖砌,完成第三层砖砌浇好楼面甲方付款____元;工程全部完工,经验收合格后一次付清。(如果甲方修改房屋样式或加高屋顶等原因导致工程量增加,则对增加的'工程量另外计算价钱。)

  五、质量要求乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工,不合格由乙方负责返工,返工费由乙方负责。

  六、双方责任甲方负责水电供给及原材料及时进场。乙方必须保证工程质量,按设计图纸和甲方要求施工,节约材料,并保管好材料,不得丢失。

  七、注意安全文明安全施工,如果乙方施工人员出现工伤、因施工造成他人损伤等事故,一切由乙方负责,甲方不负担任何法律责任和任何费用。文明施工,讲究职业道德,讲究清洁卫生。

  八、其它未尽事宜,由双方协商解决。其它未尽事宜,由双方协商解决。

  九、本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,从签字之日起生效。本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,从签字之日起生效。

  甲方(公章):__________________乙方(公章):_____________________

  法定代表人(签字):___________法定代表人(签字):_______________

  ___________年________月_____日___________年________月_________日

建设工程承包合同6

  甲方:_______

  乙方:_______

  按照《中华人民共和国民法典》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。

  第一条工程概况

  工程名称:

  工程地点:

  工程内容:

  承包范围:

  开工日期:

  竣工日期:

  总日历日期:

  质量等级:

  合同价款:

  第二条合同文件及解释顺序。

  第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。

  合同语言:

  适用法律法规:

  适用标准、规范:

  第四条图纸。

  图纸提供日期:

  图纸提供套数:

  图纸特殊保密要求和费用:

  第五条甲方驻工地代表。

  甲方驻工地代表及委派人员名单:

  实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围(如果有):

  第六条乙方驻工地代表。

  第七条甲方工作。

  施工场地具备开工条件和完成时间的要求:

  水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求:

  施工场地内主要交通干道及其与公共道路的开通时间和起止地点:

  工程地质和地下管网线路资料的提供时间:

  办好证件、批件的名称和完成时间:

  水准点与坐标控制点位置提供和交验要求:

  会审图纸和设计交底的时间:

  施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求:

  第八条乙方工作

  施工图和配套设计名称、完成时间及要求:

  提供计划、报表的.名称、时间和份数:

  施工防护工作的要求:

  向甲方代表提供办公和生活设施的要求:

  对施工现场交通和噪音的要求:

  成品保护的要求:

  施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求:

  施工场地整卫生的要求:

  第九条进度计划

  乙方提供施工组织设计(或施工方案)和进度计划的时间:

  甲方代表批准的时间:

  第十条延期开工。

  第十一条暂停施工。

  第十二条工期延误。

  第十三条工期提前。

  第十四条检查和返工。

  第十五条工程质量等级。

  工程质量等级要求的经济支出:

  质量评定仲裁部门名称:

  第十六条隐蔽工程、中间验收。

  中间验收部位和时间:

  第十七条试车。

  第十八条验收和重新检验。

  第十九条合同价款及调整。

  调整的条件:

  调整的方式:

  第二十条工程预付款。

  预付工程款总金额:

  预付时间和比例:

  扣回时间和比例:

  甲方不按时付款应承担的违约责任:

  第二十一条工程量的核实确认。

  乙方提交工程量报告的时间和要求:

  第二十二条工程款支付。

  工程款支付方式:

  工程款支付金额和时间:

  甲方违约的责任:

  第二十三条甲方供应材料设备。

  甲方供应材料、设备的要求(附清单):

  第二十四条乙方采购材料设备。

  第二十五条设计变更

  第二十六条确定变更价款。

  第二十七条竣工验收。

  乙方提交竣工资料和验收报告的时间:

  乙方提交竣工图的时间和份数:

  第二十八条竣工结算。

  结算方式:

  乙方提交结算报告的时间:

  甲方批准结算报告的时间:

  甲方将拨款通知送达经银行的时间:

  甲方违约的责任:

  第二十九条保修。

  保修内容、范围:

  保修期限:

  保修金额和支付方法:

  保修金利率:

  第三十条争议。

  争议的解决程序:

  争议解决方式:

  第三十一条违约。

  违约的处理:

  违约金的数额:

  损失的计算方法:

  甲方不按时付款的利息率:

  第三十二条索赔。

  第三十三条安全施工。

  第三十四条专利技术、特殊工艺和合理化建议。

  第三十五条地下障碍和文物。

  第三十六条工程分包。

  分包单位和分包工程内容:

  分包工程价款的结算办法:

  第三十七条不可抗力。

  不可抗力的自然灾害认定标准:

  第三十八条保险。

  第三十九条工程停建或缓建

  第四十条合同生效与终止。

  合同生效与终止:

  第四十一条合同份数:

  合同副本份数:

  合同副本的分送责任:

  合同书制定费用:

  合同订立时间:____年__月__日

  发包方(章):承包方(章):

  地址:________地址:_______

  法定代表人:_____法定代表人:_______

  委托代理人:_____委托代理人:_______

  电话:________电话:__________

  传真:________传真:__________

  开户银行:______开户银行:________

  帐号:________帐号:__________

  邮政编码:______邮政编码:________

建设工程承包合同7

  甲方(发包人):

  乙方(承包人):

  经双方协商一致达成如下协议:

  一、江苏省溧阳职教中心(甲方)向(乙方),发包(称为第组),作为学校师生用膳经营场所,承包期为壹年。自20xx年8月9日——20xx年8月8日止,承包费为提供师生一日三餐的饭、各种菜和各种点心,提供学校来宾招待服务,不得卖饮料、学生生活用品和学习用品等,不得使用一次性泡沫塑料快餐盒等具有污染的物品。所有经营活动只能限制在餐厅室内进行,不能在墙体窗口或门口或其它室外进行经营活动。

  二、双方以《20xx年餐厅承包招标说明》为蓝本,作为合同附件并自觉遵照执行。

  三、承包人对其所从事的经营活动、职工管理和生活负责,对其在承包过程中所造成的后果负责(如学生、老师食物中毒、安全事故、不正当竞争等)。承包人所聘请的临时工,不属于学校用人,是承包人个行为,学校只是提供其营业场所。所有工作人员必须遵守法律、遵守学校规章制度,服从学校后勤处、学生处、教务处等的管理。

  四、承包人不得转包,中途退出或因发生事故停业,承包费一律不退,后果自负;承包期满时应提前一个星期甲乙双方清点财产,若有损坏将在财产押金中扣除;到下一期招租时,如果承包人要继续承包,必须提前一个月通知学校,可享受在同等条件下优先。不得破坏学校现有的.固定资产和食堂用品。承包人的财产自行处理。

  五、食堂内的电风扇、灯、开关、门窗玻璃由学校负责维修,食堂操作间的操作设备、水龙头、下水道堵塞及因操作造成的损坏等由乙方负责维修。

  本合同一式三份,承包人一份、后勤处一份、学校办公室一份。自签订本合同之日起,即生法律效应。

  甲方:

  乙方:

  法定代表人:

  承 包 人:

  委 托 人:

  身份证号码:

  联 系 电话:

  联 系 电话:

  ___年___月___日签订

建设工程承包合同8

  发包人:__________

  设计人:__________

  发包人委托承包人承担工程设计,经双方协商一致,签订本合同。

  第一条本合同签订依据

  1、1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管

  理规定》。

  1、2家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

  1、3设工程批准文件。

  第二条设计依据

  2、1发包人给设计人的委托书或设计中标文件

  2、2发包人提交的基础资料

  2、3设计人采用的主要技术标准

  第三条合同文件的优先次序

  构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断:

  3、1合同书

  3、2中标函(文件)

  3、3发包人要求及委托书

  3、4投标书

  第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)

  第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

  第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

  第七条费用

  7、1双方商定,本合同的设计费用为万元。

  收费依据和计算方法按国家和地方

  有关规定执行,国家和地方没有规定的,由双方商定。

  7、2如果上述费用为估算设计费,则双方在初步设计审批后,按批准的初步设计概算核

  算设计费。

  工程建设期间如遇概算调整,则设计费也应做相应调整。

  第八条支付方式

  8、1本合同生效后三天内,发包人支付设计费总额的20%,计万元作为定金(合

  同结算时,定金抵作设计费)。

  8、2设计人提交设计文件后三天内,发包人支付设计费总额的30%,计____万

  元;之后,发包人应按设计人所完成的施工图工作量比列,分期分批向设计人支付总设

  计费的50%,计________万元,施工图完成后,发包人结清设计费,不留尾款。

  8、3双方委托银行代付代收有关费用。

  第九条双方责任

  9、1发包人责任

  9、1发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,

  并对其完整性、正确性及时限负责。

  发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

  发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按本合同第六条规定的交

  付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时,设计人

  有权重新确定提交设计文件的时间。

  9、1、2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或提交资料作较大

  修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重

  新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

  在未签订合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,发包人应支付相

  应设计费。

  9、1、3在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退

  还发包人已付的定金;已开始设计工作的`,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,

  不足一半时,按该阶段设计费的全部支付。

  9、1、4发包人必须按合同规定支付定金,收到定金作为设计人设计开工的标志。

  未收到

  定金,设计人有权推迟设计工作的开工时间,且交付文件的时间顺延。

  9、1、5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应

  承担应支付金额千分之二的逾期违约金,且设计人提交设计文件的时间顺延。

  逾期超过

  30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。

  发包人的上级或设

  计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均应支付应付的设计费。

  9、1、6发负人要求设计人比合同规定时间提前交会设计文件时,须征得设计人同意,不

  得严重背离合理设计周期,且发包人应支付赶工费。

  9、1、7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件

  及必要的劳动保护装备。

  9、1、8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。

  9、1、9承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费(包括传真、电话、复印、办

  公等费用)。

  9、2设计人责任

  9、2、1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同第六条规

  定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现9、1、1、9、1、2、9、14、9、1、5规定

  有关交付设计文件顺延的情况除外)。

  并对提交的设计文件的质量负责。

  9、2、2设计合理使用年限为___年。

  9、2、3负责对外商的设计资料进行审查,负责该事同项目的设计联络工作。

  9、2、4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。

  由于设计人设计错误造成

  工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根

  据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为实际损失的__%。

  9、2、5由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设

  计费的千分之二。

  9、2、6合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还发包人已支付的定

  金。

  9、2、7设计人交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责

  不超出原定范围的内容做必要调整补充。

  设计人按合同规定时限交会设计文件一年内项

  目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验

  收。

  在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工人,可按所需工作量向发包人适

  当收取咨询服务费,收费额由双方商定。

  第十条保密

  双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅

  自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。

  如发生以上情况,泄密方承

  担一切由此引起的后果并承提赔偿责任。

  第十一条仲裁

  本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,按下列第

  __种方式解决:

  (一)提交仲裁委员会仲裁;

  (二)依法向人民法院起诉。

  第十二条合同生效及其他

  12、1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行

  签订技术咨询服务合同。

  12、2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

  12、3本工程项目中,设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供商。

  发包人需要设计

  人不得指定建筑材料、设诱的生产厂或供货商。

  发包人需要设计人配合建筑材料、设备

  的加工订货时,所需费用由发包人承担。

  12、4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察

  直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。

  出国费用,除制

  装费外,其他费用由发包人支付。

  12、5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。

  12、6由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

  12、7本合同双方签字盖章即生效,一式份,发包人__份,设计人__份。

  12、8本合同生效后,按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备

  案;双方认为必要时,到工商行政管理部门鉴证。

  双方履行完合同规定的义务后,本合

  即行终止。

  12、9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,约为合同的组成部分,与本合同具有同

  等法律效力。

  12、10未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

  发包人名称:__________设计人名称:__________

  (盖章)________(盖章)_________

  法定代表人:____________(签字)法定代表人:____________(签字)

  委托代理人:____________(签字)委托代理人:__________(签字)

  项目经理:_________(签字)项目经理:_________(签字)

  住所:_______住所:_________

  邮政编码:__________邮政编码:___________

  电话:__________电话:__________

  传真:_________传真:__________

  开户银行:__________开户银行:____________

  银行帐号:____________银行帐号:___________

  建设行政主管部门备案:_________鉴证意见:____________

  (盖章)__________(盖章)____________

  备案号:________经办人:___________

  备案日期:__年__月__日鉴证日期:__年__月__日

建设工程承包合同9

  发包方(甲方):四川****集团有限公司

  承包方(乙方):

  甲方已与***建筑安装有限公司就阳城·心灵家园项目建筑安装工程a标段施工项目签订了建筑劳务分包合同。为了调动企业员工积极性,加强项目管理,提高工作效率,经乙方申请,甲方同意,甲方聘任乙方为该项目班组负责人,并将该项目的部分劳务施工交由乙方组织人员进行内部承包。

  经双方依法平等协商,现就本次内部承包的有关事项达成如下协议,双方共同遵循诚实信用原则予以履行。

  第一节 工程概况及目标

  1.1

  1.2 工程名称: 阳城·心灵家园项目a标段建设工程#楼。 建筑面积:暂定:。实际建筑面积竣工结算以施工图为准,建筑面积实行固定建筑面积包干,共 m2 。

  1.3

  1.4

  1.5

  1.6 建筑层数: 工程地址:成都市青羊区培风村5/6/7组地块 安全、文明施工目标: 安全文明工地 进度目标:开工日期: 年 月 日;±0.00以下工程竣工日期:年月 日;全部主体结构封顶, 年 月 日;全部装修完成并验收合格, 年 月 日; 年 月 日,总日历工作天数为:380天。

  第二节 承包内容、范围及劳务承包方式

  2.1承包内容及范围:建筑物散水以内含散水、排水沟、坡道及台阶,从基础砼垫层开始到竣工为止的设计图纸范围内(除2.2内容外的)所有土建和水电安装工程内容及现场检查自检资料的整理

  2.2乙方工作范围中不包括以下内容:

  (1)土方开挖、土方回填、地基处理、基坑护壁及桩基础。

  (2)楼梯、阳台的铁制或玻璃栏杆。

  (3)腻子、内外墙涂料以及外阳台、公用部位外的地砖、墙砖、花岗石等二次装饰内容。

  (4)防水、保温分项工程(土建部分除外)。

  (5)设备、通风、消防、电梯、弱电等安装工程(土建与安装工程的配合费已包括在本合同范围内)。

  (6)门窗安装工程。

  2.3 内部承包方式:人工费(含丝接人工及机具设备)+辅助材料费(含铁丝、钉子、砂轮、锯片、封口胶、焊条、焊药、扎丝、砼垫块、对拉螺杆、拉片、钢筋垫块及水电安装辅材等)+周转材料费(含架管架料、扣件、模板、木材、阻燃安全网)+施工机械费(塔吊、施工电梯、大小型机械等)+措施费(含安全防护设施)+ 现场维护费及文明施工费(含办公区维护)+其他不可预见费,按照《20xx年建筑工程建筑面积计算规范》及相关规定进行计算,一次性平米价包干的劳务承包方式。

  第三节 合同价款

  3.1 合同单价按建筑面积:rmb元/㎡(详见《阳城心灵家园(a标段)劳务等承包费报价及组成表》),合同总价约为¥ 元,(含出据0.8%的农民工工资的发票费用)。

  大写:

  零星签证用工技工单价: 120元/工日;零星签证用工普工单价: 80元/工日。

  3.2合同单价包括但不限于下列内容及费用:

  3.2.1 完成合同承包范围内工作:从施工准备、按照合理工序施工、质量检查、与其他分包商的配合直至工程验收达到合同要求所需付出的全部人工费用,并且无权收取甲方另行发包的承包单位的任何费用。

  3.2.2 完成合同承包范围内工作所需用的基本用工、辅助用工、超运距用工及人工幅度差(运距指在施工现场内)

  3.2.3 乙方班组人员工资包括:基本工资、辅助工资等。

  3.2.4 乙方人员在现场组织施工过程中所发生的人员工资、办公费用、差旅费用、低值易耗品的费用、劳动保护费用等;

  3.2.5 乙方在施工生产过程中,使用的机具、各型机械(例:丝接设备、电焊机、弯曲机、断筋机、调直机、对焊机、振动棒、塔吊、施工电梯等机械和机具)的费用等。

  3.2.6 完成承包范围内工作所需的辅助材料费用等;

  3.2.7 为完成承包范围内工作所需额外付出的施工现场内的材料二次搬运、冬雨季施工及高温防暑所增加的人工费用等;

  3.2.8钢筋焊接及机械连接所需的全部费用等。

  3.2.9 施工现场内的材料等二次转运费(装卸车、清料、码放所需机械台班、人工费)已含在合同价款中,但不包括钢筋下车时的吊装费用。

  3.2.10 预制砼构件、预埋件的制作、安装费用等;

  3.2.12乙方生活及生产责任区的建设和清理,承包工程所使用的材料堆放保管等;

  3.2.13为达到合同约定的质量、工期、安全及文明施工指标所需额外支出的费用等;

  3.2.14本合同价已包含了施工过程中所有可能会涉及到的费用的总和,应包括人工、辅助材料(或设备)、中小型机械及生产工具、维护、政策性文件规定、风险、责任等所有费用及不可预见的因素发生的所有费用。

  3.2.15外脚手架:本工程采用普通钢管悬挑式脚手架或整体提升架,其所有材料及人工包含在合同单价之中,使用时间为主体结构及外墙装饰全部验收合格、方可拆除脚手架。外脚手架搭设必须满足以下要求:

  (1)外架搭设方案必须符合规范要求,并经监理和发包人审核批准后方能实施,验收合格后方能使用。

  (2)外架材料的材质必须符合规范要求。

  (3)外架临街面要求用钢丝网或竹胶板密封主体上升时最上部的四层。

  3.2.16所有进入施工现场的脚手架钢管必须进行油漆处理。

  3.2.17所有进入施工现场的安全网(密目网、尼龙水平网)必须是阻燃的、经检验合格的产品,且必须是全新的。

  3.2.18所有进入施工现场的机械设备必须进行翻新处理。

  3.2.19甲方劳务合同里面针对乙方包含的所有工作内容及考核内容及费用。

  第四节 甲方提供的施工条件及资源

  4.1商品砼由甲方运至施工现场(二次结构砼为自搅砼),卸料、加压泵及浇筑设备、施工作业人员全由乙方负责。

  4.2生产、生活等临时用房:甲方只为乙方提供活动板房,乙方使用和管理,费用乙方自理。工人的日常管理及用品等由乙方自理。

  4.3甲方不对劳务人员设职工食堂,由乙方自行解决食堂问题。

  4.4施工用水、用电情况提供:

  甲方负责将水和一、二级配电箱接至施工现场,并安装计量表;场地内的临时用水和二级配电箱后用电设施及其安装由乙方负责;施工现场用电的电费由甲方负责。

  4.5其他临时设施:乙方进场后,甲方指定地点搭建,材料由甲方提供,搭设人工费由乙方承担(板房由专业单位搭建除外)。

  4.6用于工程实体的主要材料(商品砼、钢材、水泥、石灰膏、砂、石、标砖、空心砖、墙与砼界面处所用的钢丝网以及外墙面砖、室内墙砖、地板砖、电缆、电线、线管、线盒、给排水管及管件、配电箱)由甲方提供。

  第五节 乙方应提供的资源

  5.1为保证本工程的实施,除本合同第四节约定的甲方提供的资源外的所有实施工程所必须的各型机械、施工工具、安全防护设施的材料等都应由乙方自己提供,乙方有责任且必须采取有效措施保证其所有设备及工具处于良好状态,以满足施工需要。

  5.2在承包工程范围内,乙方自行采购的所有材料必须符合工程设计和施工规范及甲方的要求,因乙方采购的材料不合格造成的一切损失及后果由乙方自行负责,甲方不承担因材料不合格而引致的连带责任。本工程严禁使用不合格材料。

  5.3乙方提供的所有设备及工具应符合成都市关于外来施工单位机械设备的各项规定及甲方对于乙方提供设备及工具的各项规定及要求。

  5.4乙方必须提供进场工人的三级教育卡、身份证复印件及安全责任书。

  第六节 双方的权利及义务

  6.1甲方的权利及义务

  6.1.1甲方派驻工地代表:暂定由包利剑全权负责工程施工中的一切事宜(但不超过其委托权限),签证用工必须由甲方或委托负责人签证方为有效(具体委托人员由甲方总负责人届时确定),签证用工必须是甲方另行安排与本合同无关的工作内容。

  6.1.2负责对乙方承建工程的质量、安全、进度、文明施工等进行全面监督、指导和管理。如有迹象表明乙方已无履行承包合同的能力或严重损害了甲方的利益、信誉等,甲方有权单方面终止工程施工劳务内部承包合同。另外组织施工班组接替施工,同时保留追究乙方所有责任的权利。

  6.1.3负责向乙方进行技术、质量、安全、场容、进度的交底。

  6.1.4负责向乙方提供施工图 1 套,如需增加施工图份数,乙方可自行加晒,费用自理。

  6.1.5负责组织施工图纸会审,施工组织设计交底,审查乙方编制的.详细施工作业计划。

  6.1.6负责提供商品砼,但乙方负责泵站前、后台管理并取样。

  6.1.7负责本工程的对外联系工作。

  6.1.8负责组织工程竣工验收工作,配合协调乙方组织中间验收及分部分项验收工作。

  6.1.9负责把钢筋原材料运至施工现场(首次汽车吊卸车费用由甲方负责)。

  6.1.10定期组织召开生产例会,定期组织综合大检查。

  6.1.11图纸变更以甲方书面通知为准。

  6.1.12负责技术管理和技术资料收集整理,但自检资料和强制性检验测试资料由乙方按时检验后提供给甲方。

  6.1.13有权对乙方的班组民工工资发放方式进行审查及监管。

  6.2乙方的权利及义务:

  6.2.1乙方驻工地代表: 全权负责承包范围内施工的一切事宜。

  乙方还应配备其他13名项目管理人员,其配备的数量如下(名单由乙方进场时一并提供):

  班组执行负责人(1人)、施工员(3人)、测量员(2人);安全员(2人);质检员(2人);水电工长(1人);大门口门卫(2人)以上人员须持证上岗,岗位证书由甲方压证管理。以上人员的工作考勤由甲方项目部统一管理,每个月的出勤天数必须和项目部所有人员一致不得少于28天(2月份不得少于26天)。

  6.2.2乙方必须保证项目管理成员的完整及至工程竣工不得随意更换上述人员,因除甲方要求更换的不作为人员、不可抗力或个人特殊原因需书面报经甲方同意后方可以更换外,否则甲方有权对乙方予以5万元/人、次的经济处罚。

  6.2.3乙方保证工程不得以任何方式进行再次转包,否则视为违约,乙方必须承担所有违约处罚。

  6.2.4乙方必须服从甲方、总承包方、业主及监理单位的指令。

  6.2.5严格执行攀枝花钢城建安公司、四川蜀龙建筑劳务集团有限公司及各职能部门制定的各项管理规定。

  6.2.6乙方须保证节假日及农忙期间的连续施工。

  6.2.7现场所有施工人员必须遵守现场有关质量、安全、文明施工、后勤卫生、环保、消防、保卫的各种规章制度,设置专职的质量检查员、安全员,负责质量、安全。承担因违反上述规定而造成的一切责任及损失。乙方应服从甲方有关部门组织的综合大检查。

  6.2.8按成都市建委规定办理好施工的各种许可证(包括施工人员的各种许可证),如违反规定,由乙方承担一切责任。自备各种特殊工种施工人员(包括测量工、大型机械操作工)且特殊工种需要持证上岗。

  6.2.9保证按每月的工程计划进度、质量、安全文明施工的要求完成。因乙方原因每月完不成其中一项将视为违约,并按违约给予处罚,甲方保留劝其退场的权利,因退场造成的损失乙方自行承担。

  6.2.10将许可证和施工的人员登记造册,交甲方备案,参加施工的人员必须持有身份证、做工卡。并将身份证、做工卡复印件交工程承包人备案。

  6.2.11在施工过程中,乙方有责任和义务与甲方共同商议并积极配合采取合理施工方案,降低工程成本。

  6.2.12提供钢筋焊接、机械连接试件和混凝土试件,同条件养护的试块,按规范及发包人见证由承包人现场制作,强度等级必须满足设计要求。检验实验费用由发包人承担,制作及送样所需的费用及重检费用由乙方承担。

  6.2.13本工程钢筋配筋(包括预埋铁件、穿墙杆等)由乙方负责,其配筋单计划应提前10天交予甲方审核,经甲方审核后进行加工。

  6.2.14按照甲方通知的时间准时入场。

  6.2.15严格按照总体施工组织设计和专项施工方案进行施工,未经同意不得擅自更改施工方案并对施工过程中涉及的先进工艺和技术保密。

  6.2.16乙方在施工中必须满足甲方关于形象工作的要求,完成甲方关于企业形象宣传有关的工作;自备符合甲方形象工作及安全要求的防护用品,费用自付。

  6.2.17按照甲方要求的日期提供满足甲方要求的月形象进度报表。

建设工程承包合同10

  建设工程承包合同

  发包方:_____

  承包方:_____

  上述双方经过友好协商,共同达成如下合同条款:

  第一章合同一般规范

  第1条词语涵义。建设工程施工合同

  文本,由建设工程施工合同条件(以下

  简称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)组成。其用词

  用语除协议条款另有约定外,应具有本条所赋予的涵义。

  1、发包方(简称甲方):协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价

  款能力的当事人。

  2、甲方驻工地代表(简称甲方代表):甲方在协议条款中指定的代表人。

  3、承包方(简称乙方):协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接

  受的当事人。

  4、乙方驻工地代表(简称乙方代表):乙方在协议条款中指定的代表人。

  5、社会监理:甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监

  理。

  6、总监理工程师:工程监理单位委派的监理总负责人。

  7、设计单位:甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。

  8、工程造价管理部门:国务院有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的

  工程造价管理部门。

  9、工程质量监督部门:国务院有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的

  工程质量监督机构。

  10、工程:协议条款约定具体内容的永久工程。

  11、合同价款,按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的,用以支

  付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。

  12、经济支出:在施工中已经发生,经甲方确认后以增加预算形式支付的合

  同价款。

  13、费用:甲方在合同价款之外,需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。

  14、工期:协议条款约定的合同工期。

  15、开工日期:协议条款约定的工程开工日期。

  16、竣工日期:协议条款约定的工程竣工日期。

  17、图纸:由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的所有图

  纸(包括配套说明和有关资料)。

  18、施工场地:经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图

  规定的场地。

  19、书面形式:根据合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、

  委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。

  20、不可抗力:指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造

  成的爆炸、火灾,以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等对工程造成损

  害的自然灾害。

  21、协议条款:结合具体工程,甲、乙协商后签订的书面协议。

  第2条合同文件及解释顺序。本合同的组成和解释顺序如下:

  1、协议条款;

  2、合同条件;

  3、洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议;

  4、招标承包工程的'中标通知书、投标书和招标文件;

  5、工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸;

  6、标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。

  7、经双方确认的信函、传真、电子邮件等,将作为本合同的组成部分,具有

  合同的效力。

  当合同文件出现含糊不清或不相一致时,在不影响工程进度的情况下,由双方

  协商解决(实行社会监理的,可先由总监理工程师作出解释);双方意见仍不能一

  致的,按第30条约定的办法解决。

  第3条施工中必须使用协议条款约定的国家标准、规范;国家没有相应标准、

  规范时,可使用协议条款约定的行业或工程所在地地方的标准、规范。甲方应按

  协议条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准、规范。

  国内没有相应标准、规范时,乙方应按协议条款约定的时间和要求提供出施工

  工艺,经甲方代表批准后执行;甲方要求使用国外标准、规范的,应负责提供中文

  译本。本条所发生购买、翻译和制定标准、规范的费用,均由甲方承担。

  第4条图纸。甲方在开工日期15天之前按协议条款约定的日期和份数,向

  乙方提供完整的施工图纸,乙方按协议条款要求做好图纸保密工作。需要特殊保密

  的措施费用由甲方承担。乙方需要增加图纸份数,甲方应代为复制,复制费用由乙

  方承担。

  第二章双方一般责任

  第5条甲方代表。甲方任命驻施工现场的代表,按照以下要求,行使合同约

  定的权力,履行合同约定的职责:

  1、甲方代表可委派有关具体管理人员,承担自己部分权力和职责,并可在任

  何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前5天通知乙方。

  2、甲方代表的指令、通知由其本人签字后,以书面形式交给乙方代表,乙方

  代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时,甲方代表可发出口头指令,

  并在48小时内给予书面确认,乙方对甲方代表的指令应予执行。甲方代表不能

  及时给予书面确认,乙方应于甲方代表发出口头指令后3天内提出书面确认要求,

  甲方代表在乙方提出确认要求后3天内不予答复,应视为乙方要求已被确认。乙方

  认为甲方代表指令不合一,应在收到指令后24小时内提出书面电告,甲方代表在

  收到乙方电告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定,以书面形式通

  知乙方。紧急情况下,甲方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议,但甲方

  代表决定仍继续执行的指令,乙方应予执行。因指令错误发生的费用和给乙方造成

  的损失由甲方承担,延误的工期相应顺延。

  3、甲方代表按合同约定,及时向乙方提供所需指令、批准、图纸并履行其它

  约定的义务,否则乙方在约定时间后24小时将具体要求、需要的理由和迟误的后

  果通知甲方代表,甲方代表收到通知后48小时内不予答复,应承担由此造成的经

建设工程承包合同11

  发包人(全称):________

  承包人(全称):________

  根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就项目的工程总承包及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

  一、工程概况

  1、工程名称:________。

  2、工程地点:________。

  3、工程审批、核准或备案文号:________。

  4、资金来源:________。

  5、工程内容及规模:________。

  6、工程承包范围:________。

  二、合同工期

  计划开始工作日期:______年_____月____日。

  计划开始现场施工日期:______年_____月____日。

  计划竣工日期:______年_____月____日。

  工期总日历天数:________天,工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

  三、质量标准

  工程质量标准:________。

  四、签约合同价与合同价格形式

  1、签约合同价(含税)为:________

  人民币(大写________)(¥________元)。

  具体构成详见价格清单。其中:

  (1)设计费(含税):________

  人民币(大写________)(¥________元);适用税率:________%,税金为人民币(大写________)(¥ ________元);

  (2)设备购置费(含税):

  人民币(大写________)(¥________元);适用税率:________%,税金为人民币(大写________)(¥________元);

  (3)建筑安装工程费(含税):

  人民币(大写________)(¥________元);适用税率:________%,税金为人民币(大写________)(¥ ________元);

  (4)暂估价(含税):

  人民币(大写________)(¥________元)。

  (5)暂列金额(含税):

  人民币(大写________)(¥________元)。

  (6)双方约定的其他费用(含税):

  人民币(大写________)(¥________元);适用税率:________%,税金为人民币(大写________)(¥________元)。

  2、合同价格形式:

  合同价格形式为总价合同,除根据合同约定的.在工程实施过程中需进行增减的款项外,合同价格不予调整,但合同当事人另有约定的除外。

  合同当事人对合同价格形式的其他约定:________。

  五、工程总承包项目经理

  工程总承包项目经理:________。

  六、合同文件构成

  本协议书与下列文件一起构成合同文件:

  (1)中标通知书(如果有);

  (2)投标函及投标函附录(如果有);

  (3)专用合同条件及《发包人要求》等附件;

  (4)通用合同条件;

  (5)承包人建议书;

  (6)价格清单;

  (7)双方约定的其他合同文件。

  上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

  七、承诺

  1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

  2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

  八、订立时间

  本合同于______年_____月____日订立。

  九、订立地点

  本合同在订立。

  十、合同生效

  本合同经双方签字或盖章后成立,并自生效。

  十一、合同份数

  本合同一式份,均具有同等法律效力,发包人执份,承包人执份。

  发包人:________(公章)

  日期:_____________

  承包人:________(公章)

  日期:_____________

建设工程承包合同12

  建设方: (简称甲方)

  承包方: (简称乙方)

  甲方在略阳城关镇官地山村柳树坝开发的“利玛花苑”5#楼修建工程,现承包给乙方施工。甲乙双方本着“平等、自愿、互利、友好和协商一致”的原则,达成如下施工承包合同条款,共同信守。

  一、工程概况

  1、2、3、4、工程名称:略阳“利玛花苑”5#楼 工程地址:略阳县城关镇官地山村柳树坝 建设规模:地上18层,地下1层,建筑面积约.22m2 建筑结构:框支剪力墙

  二、承包形式

  本工程实行包工包料、包质量、包安全。

  三、承包范围:“利玛花苑5#楼土建工程(不包括电梯和门窗)

  四、工程价款

  1.按(______)《陕西省建筑工程量清单计价规则》,《陕西省(______)建筑安装定额》和《工程量清单计价费率》计价,下浮3%作为本工程结算价。

  2.工程量清单中材料调差,以汉中市建设工程造价信息为依据。价差5%以内不作调整,价差超过5%以上部分调整计价。

  3.本工程未发包部分,甲方按该部分工程造价的3%作为工程配合费支付给乙方。

  4.乙方领取的全部工程款必须开据正式税务发票,所缴税费由乙方承担。

  五、承包条件

  1.乙方必须具备房屋建筑施工二级企业资质,项目经理需具备二级建造师资质,并取得了安全B证。

  2.为保证工程项目顺利施工,检验施工方的实力,在签订本合同后,乙方须向甲方交纳本工程量清单计价总额2640万元的10%,即260万元的履约保证金。

  六、工程款支付办法

  1.本工程由乙方垫资到正负零,正负零以上每三层混泥土现浇板面结束(3—5工作日),甲方支付本工程合同总额5%的工程款。

  2.本工程主体封顶,甲方支付给乙方工程款到本工程合同总额的60%.3.主体完工验收合格,甲方支付给乙方合同总额5%的工程款。

  4.室内外粉刷基本完毕,甲方支付给乙方合同总额5%工程款。

  5.竣工验收合格,甲方支付给乙方合同总额20%的工程款。

  6.剩余部分工程款,三个月内工程决算结束,除扣留合同总额

  3%的保修金外,其余工程款一次付清。

  7.履约保证金退付:在本工程主体封顶后退还乙方保证金50%,余额在工程结束后全部退还,履约保证金不计息。

  七、工程工期、质量:

  1.工期:按定额工期计算,完成施工任务。

  2.工程质量必须达到国家规定的质量验收合格标准。

  3.工程竣工验收合格后,乙方在20个工作日内负责将竣工验收资料、施工图交给甲方建档保存。

  八、双方责任

  1.甲方负责工地现场的'工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的监督和管理。与监理单位共同审核乙方完成施工任务,签署工程款支付令。

  2.甲方负责与设计、监理等单位及部门进行工作联系。

  3.甲方负责协调处理与施工有关的事项和周边相邻关系。

  4.乙方必须严格按照施工图纸与设计变更通知施工,严格执行国家现行《施工技术验收规范》,尊重和服从甲方现场代表,监理单位管理人员的监督和指挥。确保工程质量全面达标。

  5.乙方必须严格执行《建设工程安全管理条例》加强施工人员安全教育,严格按操作规程施工,杜绝不安全事故发生,如发生人身伤亡等不安全事故,均由乙方承担法律和经济责任。甲方不承担任何责任。

  6.乙方必须保证充足的施工人员和技术力量,以及工程所需的各种建筑材料,满足工程建设需要,确保工期和质量。

  7.乙方应为施工人员投保意外伤害保险,所需费用由乙方自行负责。

  九、违约责任:

  以上合同条款任何一方如有违约,由违约方向守约方赔偿本工程总价1%的违约金。

  十、其他约定:

  1.本合同书与乙方中标后甲乙双方签订的《陕西省建设工程施工合同》具有同等法律效力。《陕西省建设工程施工合同》与本合同条款如有冲突,工程决算时以本合同为准。

  2.本合同书未尽事宜,由双方协商补充,其补充条款与本合同具有同等法律效力。

  3.本工程项目部可开设独立账户。甲方所拨付的工程款(除甲方代扣工程总额的%的管理费外)可直接拨付给项目部。

  十一、本合同甲、乙双方代表签字盖章后生效,具有法律效力。

  十二、本合同一式六份,甲方三份、乙方一份、监理一份、项目部一份。

  发包人:

  承包人:

  法定代表人:

  法定代表人:

  委托代表人:

  委托代表人:

  电话:

  电话:

  开户行:

  开户行:

  账号:

  账号:

  合同签定地点:

  合同签定时间:_______年_______月_______日

建设工程承包合同13

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  一、标的情况:

  坐落于;

  承包面积为平方(共计层__),建造结构、式样、要求等见设计、施工图纸;

  二、承包价格及付款

  承包价为 元/平方,总价 元;

  付款时间及额度:

  完成第 层建造后,付款 元;

  完成第 层建造后,付款 元;

  尾款 元,待完工 月后付清。

  三、甲方权利、义务权利要求乙方按照设计、施工图纸里的要求完成工程;

  有权要求乙方加快建造,并提供足够劳动力建造房屋。

  乙方违约时要求对方承担违约责任。

  义务

  建造材料自行购买,范围:钢筋、水泥、石子、沙、砖、管道、瓷砖、铝合金窗(按情况填写);

  按照约定付款。

  四、乙方权利、义务

  权利

  在依约完工后,有权要求甲方依约付款;

  甲方违约情况下,要求甲方承担违约责任。

  义务

  乙方负责完成本合同项下房屋的建造工程,乙方提供除甲方自行购买的.材料外所有劳动力、设备、设施。

  乙方对施工场地内人员、财物的安全等责任负全部责任,如有因乙方及其雇员造成的任何人员、财产损害由乙方负责,与甲方无涉;

  按照设计、施工图纸要求完成建造工程,不得偷工、减工、错误施工;

  施工期间保证及时清理有关垃圾,处理好相邻关系,如有因施工导致的损害和赔偿,乙方负全部责任。

  五、违约责任

  任一方有违反本合同约定则承担违约责任,并赔偿对方的实际损失;

  违约金为 万元;

  乙方未按照设计、施工图纸要求施工视为根本违约,甲方可解除合同,要求乙方承担违约责任,并赔偿甲方的实际损失;

  乙方故意拖延或因非因甲方原因低于正常建造进度施工,视为根本违约,甲方可解除合同,要求乙方承担违约责任,并赔偿甲方的实际损失。

  甲方未依约付款,乙方可要求甲方负违约责任。

  如因不可抗力导致无法履行本合同,双方互不相承担违约责任。

  六、生效及其他条款

  本合同自签约之日其生效;

  本合同未尽之处,双方可另行书面约定,效力与本合同一致;

  本合同一式两份,双方各执一份。

  设计、施工图纸另外提供,双方在设计施工图纸上签章确认方案。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

建设工程承包合同14

  甲方: 身份证号: 电话:

  乙方: 身份证号: 电话:

  甲方将位于__________的自住用房的建设工程经双方协商承包给乙方,经双方协商同意,就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议:

  一、此次建房的施工承包方式为乙方包工包料。

  乙方负责出工建设并自行解决建设施工所需的所有设备、建房所用的全部原材料,施工过程所需的水电费用由乙方支付,施工人员的吃住行生活由乙方自理。

  乙方在施工过程中,应注意施工安全,全程对施工安全负完全责任,因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故由乙方负完全责任。

  由于乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以外第三人人身财产损害的,乙方应对此负全部责任。

  二、施工要求

  1、乙方需严格按照施工图纸完成施工任务,不得随意更改,如需更改,需征得甲方同意。

  2、乙方自本合同签订后开始施工,工期为______月(合计______天),即自_______________起至____________止。

  乙方需严格按照工期要求合理安排施工进度,保证按期交房。

  3、乙方在施工过程中所需材料必须使用红砖、国标钢材、中联水泥。

  三、付款方式

  工程报价:每平方_________元,以实际建筑面积为准。

  1、地基挖好后甲方支付乙方首批款_________万元。

  2、第一层盖好后付_________万元。

  3、第二层盖好后付_________万元。

  4、剩余款项元作为质量保证金,自验收合格之日起一年后如因房屋未出现质量问题,甲方将剩余款项全部支付给乙方。

  若出现质量问题,所需维修资金由剩余款项支付,剩余款项不足以支付维修金的,甲方有权向乙方继续索要不足部分的维修金。

  四、工程内容:从地基到完成砖砌结构,室内外的抹灰、楼房高度以及前面部分式样到封顶。

  五、违约责任:

  1、乙方承诺:如建好后的房屋出现重大质量问题,足以影响甲方生活安全的,甲方可向乙方索赔,索赔金额不低于全部建房款。

  2、本合同一式签署,双方不得反悔,若任意一方反悔,除正常的工程材料款结清外,须赔偿另一方违约金_________万元。

  3、若乙方未在规定的`工期内完工,每逾期一日需向甲方支付合同总造价_________%违约金,逾期时间进过一个月以上的,乙方需向甲方支付不低于_________万元的违约金。

  六、本协议履行过程中发生争议的,双方应友好协商解决,协商不成的,均可向西峡县人民法院提起诉讼。

  七、本协议自甲乙双方在协议文本上签字(或盖章)之日起生效。

  本协议一式两份,甲乙双方各一份。

  甲方: 乙方:

  签约时间: 签约时间:

建设工程承包合同15

  甲方: (以下简称甲方)

  乙方: (以下简称乙方)

  身份证:

  为了确保工程顺利完成,充分发挥技术力量,加强内部统一管理,落实任务和责任,甲方将承建的__安泰.御华城一期_工程的工程档案承包给乙方,为了落实各自权利和义务,全力配合按期完工,经甲、乙双方共同协商,达成如下协议,望共同遵守,严格执行。

  一、工作范围及内容

  1、 建筑竣工资料(渝建竣表格、检验批表格)和监理报验资料的填写和整理。(建筑竣工资料包含:基础、主体、装饰、水电的施工资料,其中保温、涂料、门窗、防水等分包单位的资料由乙方负责收集整理归档)

  2、 负责收集并整理各种材料的合格证、质保书等保证资料。

  3、 负责填报各种材料的.复检和试件的检测委托单,收集各报告。

  4、 负责所有建竣资料的装订,费用由乙方负责,并移交档案室。

  5、工程承包建筑面积约:8.8万平方米(最终以竣工结算面积为准)。

  二、 质量要求:

  乙方必须按照甲方提供的该工程设计施工图纸及设计更改通知、施工技术、交底记录,并严格按照《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—20xx)、《建设工程文件归档整理范围》(GB/50328—

  20xx)、《工程建设标准强制性条文》以及其他标准、规范来填写和整理资料,保证所做资料全部合格,并能顺利移交档案馆和建设单位。

  三、 工期:

  根据该工程的施工进度计划,乙方应配合甲方,合理安排人员,按时按质完成工作任务,工期为从开工之日起算21个日历月。如甲方工期超出,超出部分甲方按6000元/月补贴乙方。

  四、 单价及付款方式:

  甲方按单价2.2元/平方米支付乙方承包费用。付款面积为本工程竣工建筑面积。付款方式:每个月支付6000元。在工程预验收后付足乙方承包费的85%,余15%在档案移交后三日之内付清。并由乙方给甲方出具等额的收款收据。

  五、甲方应负的责任和义务:

  1 向乙方提供该工程的施工图一套及电子版本,相应的图纸会审、技术变更核定及设计变更通知单等资料。完工后,向乙方提供完整的竣工图四套。

  2 负责检测所试验费用和档案馆人员到现场检查、验收时的其他费用,负责提供送样车辆。

  3 提供办公室给乙方,并配置办公桌、文件柜,电脑。向乙方提供免费食宿。

  4 配合乙方相关工作。

  六、 乙方应负的责任和义务

  1 做好工作范围的本职工作,并协助甲方做好相关工作。

  2 负责协调档案馆的联系 ,保证工作顺利进行。

  3负责档案资料的所有耗材、辅材以及送档所有档案盒和相关配套资料夹板,后期扫描电子档案及刻盘等所有费用。

  4 按工程进度编写技术档案,按工程进度送检材料,反应出的试验资料真实,数量完整,并符合设计和有关规范要求。

  5 资料整洁,字迹清楚,签字完整齐全。

  6 确保该工程档案资料达到合格,并提交四套完整竣工档案资料。

  7 负责本工程的取样送检,当出现不合格材料时及时通知甲方。并配合甲方进行处理。

  8 负责配合建设、监理、质检、实验室等各单位的工作,配合甲方及建委相关部门的检查验收工作。

  9 乙方应配备2人以上(含2人)的资料人员,乙方可根据工程需要适当进行增减,但必须征得甲方同意。甲方认为应增加资料人员时,乙方应及时增加。否则,甲方有权找人替代,替代人员工资在乙方资料款中全额扣除。

  七、 其它及违约处理

  1未经过甲方同意,乙方不得私自更换资料人员。否则,甲方按20xx元/次处以乙方违约金。

  2 施工期间,乙方资料人员应服从甲方的现场管理。如有不服从者,按200元/人/次对乙方进行处罚。

  3 因质检、建设、监理、甲方等相关部门在施工期间检查乙方资

  料不合格时,乙方应无条件限期整改合格。如乙方未及时整改或整改不合格,甲方有权解除合同,且对乙方资料余款全部不予支付。 4 在工程验收后,乙方应按规定时间送交合格的资料到档案馆。如乙方送交资料不合格,甲方所欠资料款全部不予支付。

  八、 未尽事项,双方按照公平、合理、互利的原则,协商处理或签补充协议。

  九、 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字之日起生效,具有同等法律效力,工程完工,付清全款后本协议自动失效。

  甲方(签章) 乙方(签章)

  协议签订时间 年 月 日

【建设工程承包合同】相关文章:

建设工程的承包合同11-08

工程建设承包合同02-08

建设工程承包合同06-13

建设工程承包合同04-29

道路工程建设承包合同10-11

建设工程的施工承包合同11-11

2022建设工程承包合同08-05

建设工程内部承包合同08-24

工程建设总承包合同09-27