有关承包工程协议书范文十篇
在发展不断提速的社会中,各种协议频频出现,签订协议是提高经济效益的手段。我们该怎么拟定协议呢?以下是小编为大家收集的承包工程协议书10篇,仅供参考,大家一起来看看吧。
承包工程协议书 篇1
合伙人:
×××(以下简称甲方)
×××(以下简称乙方)
甲、乙双方经平等协商,就合伙承包河南焦作南水北调工程事宜,达成如下一致,供各方信守。
一、合伙宗旨
在合法合理的前提下,搞好工程建设,进而实现各方利润最大化。
二、合伙经营项目和范围
合伙项目以福建公司中标合同确认的项目内容及范围为准;
甲、乙双方合伙承包的项目,对外以福建公司名义出现。
三、合伙期限
合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。
四、出资额、方式及比例
1.甲方以现金出资,出资额为人民币万元。该款为起动项目的前期费用,占全部出资比例 %。
2.乙方以设备出资(含当地协调社会关系),占 %。
五、盈余分配与债务承担
1.盈余分配,以出资为依据,按比例分配;
2.合伙如产生债务,先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时,以各合伙人的出资为依据,按比例承担。
六、退伙
合伙期间,一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的,不得退伙;
退伙需经对方同意,方可实行;
未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。
七、权利与义务
1.甲方为合伙期间的财务负责人,合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲方同意方可支出与进帐;同时,甲方参与合伙项目的日常管理;
2.乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调,并参与日常管理;
3.甲、乙双方共同决定合伙重大事项。
八、禁止行为
1.未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;
2.禁止合伙人在合伙不利时退伙。
九、合伙期满
合伙期满,双方按合伙协议进行结算,盈亏均按比例承担、分配。
十、纠纷解决
合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。
十一、生效及补充
1.本协议自各方签字后生效,各方各执一份;
2.未尽事宜,双方另行协商,并订立补充协议。
合伙人:
年 月 日
承包工程协议书 篇2
委托方:杭州____________有限公司(以下简称甲方)
受托方:杭州_______服务有限公司(以下简称乙方)
甲方根据杭州市规划用地要求,经市政府有关部门批准,对杭州市东至湖墅北路、西至和睦路、南至娑婆桥弄、北至____________园一期工程一带进行旧城改造住宅建设。根据杭人大(XX)1号文件《杭州市城市房屋拆迁管理条例》及相关配套法规政策之规定,经招标确定后,甲方将 ____________园二期工程地块(以下简称该地块)的前期拆迁安置有关事项委托乙方具体实施。经甲乙双方协商一致达成如下协议,供双方遵照执行:
一、甲方委托乙方实施拆迁安置的范围、面积、户数和期限
(一)甲方将____________园二期工程地块的住宅房屋全部拆迁安置工作委托乙方具体实施。根据甲方四月十一日招标通知书所提供的资料,经双方核实:具体拆迁地址、范围为:湖墅北路________号、________ 号、娑婆桥弄________-________号及市粮油贸易公司宿舍等所有建筑物,房产性质系住宅用房,共计________户,需拆除房屋建筑面积 ________平方米,其中:1.直管公房________户,建筑面积________平方米;2.私有房产________户,建筑面积 ________平方米;3.暂保房产3户,建筑面积________平方米;4.单位自管房产________户,建筑面积1________平方米。乙方并协助甲方完成该地块应拆迁的其他被拆迁人的拆迁安置工作。
(二)具体工作内容及期限:
1.根据《条例》乙方负责组织实施该地块内的拆迁、安置补偿工作,因被拆迁人对安置补偿方式可以选择货币补偿,也可以选择回迁安置,故乙方力争确保被拆迁户________%以上接受货币安置或异地安置。
2.乙方自领取房屋拆迁许可证之日起六个月内完成该地块内房屋(个别需房屋拆迁主管部门协调裁决或提起诉讼的住户除外)的拆迁工作,并将建筑垃圾和废弃物运出场外,并平整土地(地块标高以被拆房屋室内地坪为准,做到基本平行),如有填埋沟浜需事先通知甲方,验收人员到现场察看并认可。
3.乙方负责:
(1)该地块拆迁安置的调查摸底;
(2)设立现场动迁办公室,组织宣传动员拆迁安置政策,向被拆迁人发放相关拆迁资料;
(3)申领房屋拆迁许可证(甲方提供完整材料后15个工作日内领取);
(4)申请房屋测绘机构对被拆迁房屋进行实际测绘;
(5)申请招标房屋评估机构;
(6)拟定拆迁安置补偿方案;
(7)签订安置补偿协议;
(8)发放安置补偿费及临时安置补助费;
(9)旧房拆除、清运废土、地块围护。
二、为办理房屋拆迁许可证,甲方应提供如下文件:
1.建设项目批准文件(复印件);
2.建设用地规划许可证(复印件);
3.国有土地使用批准文件(复印件);
4.出具本市行政区域内银行存款资金证明(原件);
5.拆迁范围________:________地形图位置蓝图。
以上每件需提供5套,复印件须同时提供原件核对。
三、承包形式、承包金额
1.为了更快、更好地完成____________园二期工程前期拆迁安置任务,甲乙双方确认对被拆迁安置补偿、临时安置补助费等履行本协议的相关费用以全承包形式委托乙方具体实施。甲乙双方同意乙方履行本协议的总费用为人民币贰仟叁佰贰拾万元整。此总费用乙方包干使用,甲方不负责盈亏。
2.双方确认本条第1款约定的统包总费用不含公用部位分摊面积的补偿,并以拆除房屋建筑面积3360.04平方米为计算依据。甲方同意待乙方动迁工程启动后,邀请测绘机构进行实地测绘,以双方认定测绘成果表的分摊面积为准,并按实际分摊的建筑面积以每平方米 ________元追加安置补偿费;超过拆除房屋建筑面积3360.04平方米以上部分,也按每平方米建筑面积________元追加拆迁安置补偿费。上述两项追加费用均列入总承包款内,同时,按协议第六条付款方式支付,由乙方补偿被拆迁人。
四、甲方对乙方实施本协议的拆迁安置工作的进度和质量有权进行监督、管理。
乙方拆迁期内对房屋拆除应文明规范施工,做好安全防范措施,严格管理,如出现意外事故,甲方不承担任何责任。乙方同意接受甲方的监督、管理。
五、乙方在完成拆迁安置工作时应书面通知甲方进行验收。
验收通过方可办理移交手续。在办理移交手续时,乙方须将有关的资料和有关批文或证明文件一并交给甲方。
六、付款方式
自协议签定生效并拆迁许可证申办手续受理后,甲方支付总承包款的________%给乙方作为定金;领取拆迁许可证后,甲方支付总款的________%给乙方;搬迁腾空旧房达到总户数的________%时,支付总款的_____%;搬迁腾空旧房达到总户数的 ________%时,支付总款的________%;搬迁腾空旧房达到总户数的________%时,支付总款的______%;搬迁腾空旧房达到总户数的_______%时,支付总款的________%;余下占总拆迁户数________%的户数(即最后______户)时,每签订完成一户甲方支付给乙方总款的______%。动迁任务全部按时完成并通过验收移交地块后三天内,甲方结清总承包款的余款,同时将保证金(________万元)退还给乙方,并结算奖励费。
七、双方责任及奖罚措施
1.乙方为确保完成动迁任务,同意支付人民币伍拾万元整作为保证金,若提前完成动迁任务(以最后一户搬迁完毕之日起算),甲方将给予奖励,每提前一天奖励人民币________元。若乙方未按本协议规定的期限完成拆迁安置工作,或因延期交地,应承担延期每日支付________元人民币的违约责任。乙方除支付违约金外,仍须按本协议第一条的规定继续完成拆迁安置工作。
2.接受货币补偿或异地安置的被拆迁居民或单位超过总数的________%以上部分,每超过一户甲方奖励乙方人民币________元。
3.乙方在履行协议过程中,如由于不可抗力等因素,致使本协议不能履行或不能按规定履行,乙方可免除违约负责,但需将遭受不可抗力的详情书面报告甲方并提供经公证的有关证明文件。
八、因执行本协议而发生争议,双方同意提交杭州仲裁委员会按其规则进行仲裁。
九、本协议未尽事项,另行协商解决,或签定补充协议。
十、本协议一式伍份,甲乙双各执二份,有关部门备案一份,经甲乙双方签字盖章后生效。
甲方:(盖章)__________
代表:__________________
乙方:(盖章)__________
代表:__________________
______年______月______日
承包工程协议书 篇3
甲方:
乙方:
为了明确双方的责任,保证工程质量,安全及时完工,经双方友好协商,甲方将河南县文化广场(上下水暖、电、消防、避雷接地、临时接电、接水等)所有工程承包给乙方施工,现签订以下协议,望甲乙双方遵照执行:
一、工程地点:河南县文化广场
二、建筑面积:按实际地平方面积计算,每平方单价为45元。
三、付款方式:按工程款进度付款,按合同价款扣除质量保证金5%,经甲方监理验收合格后一次性付给乙方工程款,所干的活出现问题由乙方负责维修,满一年的剩余5%维修金一次付清。
四、工程质量:严格按照图纸要求施工,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。工程保证验收合格,如验收不合格,需要返工时一切经济损失和责任由乙方全部负责承担。
五、安全生产、文明施工。按操作规章施工,不得违章作业,若乙方不听甲方管理人员安排,出现安全事故一切由乙方自行负责承担,严禁在上班时间吃酒闹事,违者后果自行负责。
六、在施工中途无故不上班退场一切后果由乙方自行负责承担。
七、如乙方安装时,砸烂板墙、配电箱、消防栓由乙方自行负责补好。
八、乙方向甲方承诺按协议约定进行施工,竣工并在质量保修期内承担工程质量保修的全部责任。
九、本协议一式两份。甲乙双方各执一份。本协议未尽事宜,由甲乙双方共同协商解决。本协议自签字之日起生效。
甲方:
乙方:
签字日期: 年 月 日
承包工程协议书 篇4
发包人:(以下简称甲方)
承包人: (以下简称乙方)
为进一步挖掘企业潜力,解决当地群工纠纷,控制成本,提高效益,经甲方研究决定,对甲方承接的部分工程项目实行内部承包制度。现甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,结合本工程的实际情况,就工程部分内部承包事项协商一致,订立本合同,共同遵照履行。
一、内部承包内容:甲方将所承接的 工程项目承包给乙方。
(1) 工程项目概况:
1、 工程项目名称:_____ 2、建设单位:__________ 3、设计单位:__________ 4、监理单位:_____
(2) 甲方承包合同概况:
1、工程内容:__________ 2、合同工期:_____天 3、合同价款:_______________ 4、结算方式: 工程全部完工后甲方支付乙方所做工程总量的60%,剩余40%到工程总体验收合格后一次性支付给乙方。
5、质量标准: 合格 (工程质量符合国家及相关职能部门现行建设工程质量标准,达到设计文件和合同要求)
二、内部承包方式:
(1)本工程由乙方进行内部承包,自主经营、独立核算、自负盈亏、自担风险。本工程所需资金由乙方负责筹集;如需要垫资,也由乙方自行解决。
(2)本工程因乙方自主经营,发生亏损由乙方自行承担。
三、内部承包工程范围:
(1)乙方内部承包工程范围以建设单位与甲方签订的《建设工程施工合同》中约定的甲方施工范围一致;以本工程施工图纸、设计交底、图纸会审纪要、设计变更通知为准。
(2)乙方承包工程范围如有增减,建设单位、设计单位以书面形式具体明确。乙方不能因为承包工程范围变更而增加合同工期,建设单位书面同意延长工期除外。
四、承包管理:
(1)施工管理:
1、本工程项目所需要的施工管理人员、技术人员及工人等,由乙方自行聘用、组织。乙方必须保证在施工过程中严格按照国家相关规定和施工规范,建设单位提供的设计图纸及相关资料,合同约定内容事项,认真组织施工,确保工程的施工安全、施工质量及施工进度。若有施工改动,必须经建设单位、设计单位及监理单位签字认可后,方可实施。
2、乙方必须遵从建设单位和监理单位对施工现场总平面布置的控制,进行相应的施工平面布置,搭设外防护架。
3、根据工程进度的需要,必须提前插入环境绿化工程施工时,建设单位和监理单位有权指定乙方在规定时间内拆除相应部份临设或让出场地,乙方应积极配合,并配合保护好环境绿化工程的施工成品。
4、乙方不得违返工程施工规范和质量验收标准施工。如发生质量事故,产生的法律责任和一切费用均由乙方自行承担。给甲方声誉造成影响的,应当赔偿甲方损失。
(二)财务管理:
1、工程款管理:
所有工程款必须进入甲方指定账户后,再由乙方指定的授权委托财会人员到甲方处
签字拨付。工程款只能用于本工程所需,任何一方不得挪用,否则视为违约。
2、工程材料管理:
工程材料(主材和辅材等)的采购、运输、入库、存放、领用必须严格按照规章制度管理,并每月盘点,作好登记,用报表形式交甲方备案,确保工程成本的真实性。
3、工资成本管理:
乙方以及项目部全体员工(包括管理人员、技术人员及工人)的工资以及各项社会保险、工伤保险费用、治安费等由乙方自行办理,自行承担全部费用,并计入工程成本费用。
(四)安全管理:
1、工程项目的施工安全管理人员由乙方自行组织、聘用。乙方在施工中必须按规章制度建立健全项目安全生产保证体系,建立和实施安全生产责任制,配备专职安全员现场管理,确保必须的安全设施投入、购置必备的劳动保护用品、安全设备及配套设施,消除事故隐患,完全满足安全生产的需要。
2、特种作业人员(电工、起重工、架子工、焊工等)必须持证上岗,严格执行国家 有关安全技术操
作规程,确保安全施工。乙方确保施工现场使用的施工机械、机具和电气设 备状况良好,能安全运行。
3、施工现场应设置安全宣传标语牌外,危险地点必须悬挂安全标志、警示标牌等, 确保施工人员、过往行人、周边住户的人身及财产安全。
4、乙方不得违反操作规程施工,严禁违章作业,严禁野蛮施工。如发生安全事故, 产生的法律责任和发生的一切费用,均由乙方自行承担。给甲方声誉造成影响的,应当赔偿 甲方损失。
(五)文明施工管理:
乙方严格按照国家及相关职能部门相关的文明施工规定、规范进行施工。
(六)经营管理:
1、乙方内部承包工程的经营管理由乙方全面负责,即乙方对承包项目自筹资金、自 主经营、独立核算、自负盈亏,并承担所承包工程发生的全部施工质量、施工安全、经济等 法律责任。
2、如乙方没有违规和违约行为,甲方原则上不参与乙方的经营管理;如乙方发生违 规或违约行为,甲方有权予以制止、纠正或解除本合同,并责令乙方退出施工场地,乙方无 条件配合。所产生的法律责任和经济责任由乙方全权承担。
3、未经甲方书面同意,乙方全体员工(管理人员、技术人员及工人)不得到政府部 门、建设单位及施工现场聚众闹事;否则每发生一次,赔偿甲方名誉损失壹万元。乙方对聚 众闹事产生的一切法律责任和经济责任全权承担。
七、承包工程款的支付:
(二)工程结算经建设单位签字盖章确认后,由建设单位和甲方办理财会结算,
(四)乙方必须保证人工费和材料费的按时(实)支付,因乙方没有履行自身责任不 按时(实)支付人工费和材料费所产生的一切后果,均由乙方自行承担法律责任和经济责任。
八、工程质量:
(一)质量目标:合格工程。
(二)分部分项验收必须是乙方自检合格,才能向监理单位报验,监理单位验收合格 由监理单位向建设单位和质监单位报验。
(三)工程竣工验收经建设单位组织设计、质监、地勘、施工、监理等有关单位依据 《建筑工程施工质量验收标准》及有关的施工验收规范,对工程整体施工质量进行竣工检查、 验收、评定,施工质量必须评定为合格以上。
(四)乙方应无条件配合建设单位进行各项专项验收(规划、防雷、电梯、环保、消 防等)工作。
(五)乙方在施工及竣工验收过程中的质量问题、事故所产生的一切法律责任和经济 责任,不论大小均由乙方自行承担。
九、工程工期:
(一)工期以建设单位与甲方签订的《建设工程施工合同》中约定工期为准。
(二)乙方不能以停水、停电、下雨等因素拖延工期,建设单位书面同意延长工期 除外。
十、工程移交:
(一)工程竣工验收后,建设单位、质监单位、监理单位、设计单位等相关单位提出
需整改的项目已整改完毕,经检查整改的项目已合格和未发现新的施工质量问题后方可视为工程竣工验收合格。
(二)乙方完成的工程内容经竣工验收合格后,三日内交付建设单位,不得以任何理 由和借口拖延交付。交付前工程的照管成品保护所产生的费用均由乙方负责。
十一、工程质量保修:
(一)乙方在质量保修期内,按照有关法律法规、规章的管理规定,承担本工程质量 保修责任,其费用由乙方承担。
(二)乙方承诺依照建设单位与甲方签订的《建设工程施工合同》中约定的质量保修 期承担保修责任。质量保修期自工程竣工验收合格并交付给建设单位之日起计算。
(三)质量保修责任:
1、属于保修范围、内容的项目,乙方应在接到保修通知之日起5日内组织保修。乙 方未在约定期限内组织保修的,建设单位可以指派他人维修,产生的`费用在质量保修金中扣 除。
2、发生紧急抢修事故的,乙方在接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修。 3、质量保修完成后,由建设单位和相关单位组织验收。
(四)保修费用由造成质量缺陷的责任方承担,因乙方原因造成的质量问题,乙 方不得收取任何费用。
十二、违约责任:
(一)乙方收到建设单位开工通知后三天内未开工和未出示开工报告视为乙方自动终 止合同;并赔偿延误工期的损失,按合同价款的 2 %作为违约金缴纳给甲方,同时无条件退出施工现场。
(二)工程质量未达到合同规定的标准,乙方自行承担返修经济损失,并负责逾期工
程竣工验收交付的经济损失赔偿给甲方(按建设单位与甲方签订《建筑工程施工合同》中约定余款计算)。
(三)因乙方经济实力和技术力量不能胜任本工程继续施工和不能满足施工进度,甲 方有权终止本合同,乙方必须无条件先退场,再办理已施工部分的工程量结算。结算已施工 的工程量时,乙方只收取定额基价直接费,不收取其它任何费用。
十三、其它约定:
(一)本合同中没有约定的乙方的其它权利、义务按照建设单位与甲方签订的《建筑 工程施工合同》及相关《补充协议》中约定的施工单位(即本合同中甲方)的权利义务执行。
(二)甲乙双方约定,因本工程项目产生的一切对外债权由乙方享有,对外所负的一 切债务由乙方负责清偿。
(三)乙方必须保证人工工资的按时(实)支付到位。
(五)在执行本合同过程中,双方签字、盖章确认的会议纪要、补充协议都成为本合 同的补充条款,是合同组成部分,双方签字、盖章之日起生效,具有本合同的同等法律效力。
(六)在履行本合同过程中如发生争议,由双方协商解决;协商不成由甲方所在地人 民法院诉讼解决。
(七)本合同双方签字后生效;本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,均具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
法定代表人: 身份证号码:
电话: 住址:
电话: 住址:
年 月 日 年 月 日
承包工程协议书 篇5
合同编号:119242
购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规,为进一步明确内部承包经营责任,经甲、乙双方商定,并结合工程具体情况,对乙方各项技术经济指标、承包经营责任等事项达成如下协议:
第一条、工程概况
1、建设单位:工程名称:工程地点:建筑面积:结构形式:承包范围:承包方式:风险提示:关于实际竣工日期的规定
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:
工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。 工程期限:
(1)计划开工日期________年____月____日,
(2)计划完工日期________年____月____日,总共____日历天。
2、质量等级:
3、合同价款:暂定总价:_____________________元,建筑面积以最终房管局实测面积为准。
第二条、合同文件选用标准和选用法规
1、适用标准:
2、适用法规:
第三条、甲方职责
1、协助乙方的施工,保证工程交付给乙方时是符合施工条件的;
3、负责工程质量检查监督;抓好分部分项工程的验收签证,督促施工技术人员搞好工程技术资料的收集、整理、归档工作;
4、在承包施工期间内,乙方因施工管理不善或发生严重失误,造成重大经营损失,明显不能完成承包指标,甲方有权中止本合同,并视具体情况对责任人进行查处,并要求乙方无条件退场,直至追究法律责任;
5、在乙方遇到困难时,有义务与有关部门协调,帮助解决实际问题,以便乙方顺利进行施工生产;
6、水电安装由甲方所属建筑公司指定分包;
7、工程竣工时,及时组织人员验收;
8、按时支付工程款,不得无故拖欠工程款。
第四条、乙方职责
1、必须严格履本合同和总承包合同规定的相应条款;
2、必须按照本施工合同协议条款完成施工任务,服从甲方的统一管理,统一调度,统一指挥;
3、负责劳动组织安排,合理组合,提高工效;
4、负责日常安全防范措施的落实,严格按安全操作规程组织施工,并配合专职安全员,接受甲方及上级安全管理部门的管理,杜绝事故的发生。因乙方原因造成的一切安全责任均由乙方承担。
5、确保工程质量,按照规范要求,确保工程质量达到甲方与施工企业签订的合同条款要求,发生质量事故及拖延工期,建设单位及公司的处罚均由乙方负责。
6、坚持文明施工,保持施工现场文明整洁。
7、做好工程的回访保修工作,因乙方质量原因,乙方必须在规定时间内做好维修工作,如乙方延误维修时间,甲方有权另行安排,费用由乙方承担。
第五条、付款方式
1、本工程预算款为:________________________;扣回工程预付款的方式为:___________________。
2、工程款按_________方式支付,具体为:
(1)本工程无预付款;
(2)按每月完成工程量统计报表,经监理、甲方审核确认后,支付合格已完工工程款的_____%;
(3)总工程款的_____%作为质量保证金,若无质量问题及其它违约情形,工程竣工后支付给乙方。相反,如存在质量问题及出现其它违约情形,甲方有权直接扣付乙方质保金,如给甲方造成的损失超过质保金数额,乙方对超出部分仍应予赔偿。
第六条、安全管理
1、工程项目的安全管理人员根据乙方提名由甲方委派,乙方在组织施工过程中,必须根据甲方的内部规章制度建立健全项目安全生产保证体系,建立和实施安全生产责任制,确保必须的安全设施投入、购置必备的劳动保护用品、安全设备及配套设施,消除事故隐患,完全满足安全生产的需要;2特种作业人员包括机械工、电工等必须持证上岗,严格执行有关安全技术操作规程,确保安全施工。施工现场使用的施工机械、机具和电气设备状况良好、能安全运行;
3、施工现场除应设置安全宣传标语牌外,危险地点必须悬挂安全标志、警示牌等,确保施工人员、过往行人、周边住户的人身及财产安全;
4、乙方不得违反操作规程施工,严禁违章作业,严禁野蛮施工。如发生安全事故,产生的法律责任和发生的一切费用,均由乙方承担。给甲方声誉造成影响的,应当赔偿甲方损失。风险提示:工程质量未符合标准的归责
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。
第七条、质量保修风险提示:保修责任的起算
工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。
1、乙方在质量保修期内,按照有关法律法规、规章的管理规定,承担本工程质量保修责任,若委托甲方处理,所需费用由乙方承担;
2、乙方承诺依照甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》中约定的质量保修期承担保修责任。质量保修期自工程竣工验收合格并交付建设单位之日起计算;
3、质量保修责任,属于保修内容的项目,乙方应当在接到保修通知之日起____日内组织保修。乙方未在约定期限内组织保修的,甲方可以指派他人维修,费用在质量保证金中扣除;
4、发生紧急抢修事故的,乙方在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修;
5、对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,乙方实施保修;
6、质量保修完成后,由建设单位和甲方组织验收。
7、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担,因乙方施工原因造成的质量问题,乙方不得收取任何费用。
第八条、工程转包与再分包乙方不得将本合同所涉及的全部工程项目或劳务作业转包或部分再分包给他人。
第九条、合同解除
1、乙方有下列情形的,甲方有权解除合同:
(1)没按设计规范要求施工,监理下发整改通知达_______次的;
(2)延期十天没有进场施工,或拖延工期达施工进度计划同期期限_____%的;
(3)发生重大工伤事故,或发生工伤事故后不及时处理影响工程进度或受害人向甲方主张权利的;
(4)拖欠材料、人工费用不及时处理,致使相关人员向甲方主张权利的。
2、甲方没有按合同要求拨付工程款达应拨付工程款数额______%以上的,乙方有权解除合同。
3、乙方应在甲方解除合同____日内清场,每逾期一天,乙方自愿按总工程价款的_______%作为违约金支付给甲方。风险提示:明确违约责任
在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。
第十条、违约责任甲、乙双方本着诚实信用的原则履行本协议,任何一方违反上述条款,致使本合同不能履行或者履行瑕疵的,都应承担相应的违约责任。
第十一条、解决争议的方法
1、本合同在履行过程中如果产生纠纷,则各方应首先友好协商解决。若无法协商,也可通过和解、调解的方式解决,非诉方式无法解决争议时,双方均可向合同签订地、合同履行地、被告住所地的人民法院提起诉讼。
2、乙方因本工程需要,以甲方名义对外提起诉讼的,甲方应予协助,相关律师代理费、诉讼费、保全费等,均由乙方承担。
第十二条、本协议壹式______份,双方各执______份,自签字之日起生效。
第十三条、本协议未尽事宜双方协商解决。
甲方(签章):法定代表人:授权代表(签字):________年____月____日乙方(签章):法定代表人:授权代表(签字):________年____月____日
承包工程协议书 篇6
发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):
甲方承建的___________________工程,其中钢筋分项工程施工,确定由乙方承包施工,为了明甲乙双方的责任、权利、确保工程优质,按期完成本工程的施工任务。依照《中华人民共和国合同法》和相关法律法规,以及甲方要求,经双方协商到达成如下协议,以资双方共同遵照执行。
一、工程概况
1、承包范围:
2、承包内容:
3、承包方式:
4、承包单价:Ⅰ、_______元/吨;Ⅱ、_______元/㎡
①、此单价为优质优价,必须满足设计及施工规范要求,保证质检等部位验收合格。
②、保质保量,高峰时期不能少于_______个施工人员。准时或提前完成甲方所排施工进度计划和逐日进度计划。
③、安全文明施工,现场做到活完料尽现场光。
5、单价的组成
①、施工所需要的铁丝、小型工具。
③、乙方职工各项加班费,保险费。
④、乙方人员发生质量、安全、火灾等一切事故的救治,处理费。
⑤、无论何种原因造成停工,窝工期间所需要或发生的各项费用。
⑥、工程质量的质优价费。
⑦、经甲方认定已包含在承包单价内的费用。
6、付款方式:
7、工程期限:
(1)乙方依据甲方进度要求合理配备人员,不得影响后续工作的正常施工。如因乙方人员配备不到位,在要求工期内不能完成自己所承包作业,所发生的损失乙方负责承担,甲方有权将乙方清退出场。
(2)如因材料供应不到位,工期将延续。
二、甲方责任
1、项目经理、项目工程师和施工管理人员,对工程质量,安全,文明施工及施工进度进行监督、验收、解决应由甲方处理的有关事宜。
2、向乙方提供必要的施工图纸及有关资料一套(施工时不足部分由乙方自理)。
3、对乙方进行施工图、施工组织设计、质量要求、施工规范和操作规程的交底,负责施工主轴线的定位放线。
4、向乙方提供弯铁机、截铁机、等钢筋加工机械和提升机。
5、负责办理乙方进场所需的(应由甲方办理的)相关手续。
6、负责对进场工人安全生产、文明施工等教育,对质量、安全、机械、文明施工等方面的检查、指导、监督和日常管理。
7、负责工程质量检查验收、结算等工作并按期支付工程进度款。
三、乙方责任
1、承包人或承包人委托一名负责人必须吃、住在工地,到项目部报到上班,每天参加项目部班前会。熟悉图纸,严格按照施工图纸、施工组织设计、施工规范和操作规程施工,负责本工程施工工作。
2、服从甲方现场管理人员领导和指挥,接受甲方、业主、部门检查监督。
3、遵守甲方各项规章制度的管理,安全施工。
4、乙方必须与施工作业人员签订用工协议,副本由工地办公室存档。
5、甲方所排施工进度计划,乙方应无条件服从,并且在规定时间内完成,如在规定时间内未安排人员或未完成甲方可自行安排其它人员进场施工所花费的一切费用在乙方当月进度款中扣除。
6、乙方负责人到甲方办公室办理相关手续,熟悉图纸和施工方案以及管理制度。
四、安全文明施工
1、乙方应按照工程所在地安全文明施工相关条例以及甲方有关管理制度。严格按标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保施工安全和第三者的安全。
2、乙方若发生重大伤亡事故,甲方应为抢险提供必要的条件。调查结果如是乙方责任,乙方承担所有费用。
五、工程质量
质量要求:必须按设计图纸、国家规范和施工现场管理人员的技术交底进行施工,符合监理质检部门质量验收要求,如有质量事故延误工期,由乙方赔偿甲方因此受到的损失。
六、材料丢失、损坏责任,机械使用责任
(1)材料:由乙方造成的材料的浪费,将按照市场价格从乙方工程款中扣除。
(2)机械:由乙方保养、维护,由乙方人为造成损坏,由乙方负责
七、违约责任
1、甲方的违约责任:
(1)因提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,甲方应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
(2)因甲方的原因致使工程中途停建、缓建的,甲方应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿乙方因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
(3)不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之_________偿付乙方赔偿金。
2、乙方的违约责任:
(1)施工期间,因乙方的原因致使造成人身和财产损害的,乙方应当承担损害赔偿责任。
(2)因乙方的原因致使建设工程质量不符合约定的,甲方有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。
八、合同生效与终止
1、双方在协议书中约定合同生效方式。
2、甲乙双方履行合同全部义务,竣工结算价款支付完毕,乙方向甲方交付竣工工程后,本合同即告终止。
3、合同的权利义务终止后,甲方乙方应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。
九、附则
1、本合同正本________份,具有同等效力,由甲方乙方分别保存________份。
2、争议解决
若双方在履行合同的过程中发生争议,则双方均可采用调解、和解的方式解决,解决不成的,任何一方均可向合同履行地的法院提起诉讼。
3、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜,双方协商解决。
甲方:
代表人:
联系电话:
签订日期:
乙方:
代表人:
联系电话:
签订日期:
承包工程协议书 篇7
甲方:乙方:
身份证号: 身份证号:
电话: 电话:
经甲乙双方友好协商,甲方愿将承揽的XXX工程清包给乙方施工,就施工内容、工程量、工程进度等达成如下协议:
一、工程范围:XXX。
二、工程量:工程总面积XXX㎡,当工程量变化幅度较大时,相应的增减工资总额。
三、工作时间:20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日共x天。
四、工资总额:根据工程量和工作时间计算,工资总额定为XXX元整,每延迟一天将扣除工资总额的10%。
五、其它约定事项:
1、所有工作人员都由乙方雇佣、管理、监督、约束、教育。
2、工人进场后要服从工程管理人员的安排、监护、管理。
3、所有工作要按照工程管理的规范要求进行。
4、工作人员要认真执行工程管理规程,违规操作所造成的一切后果均由乙方负责。
5、安全工作应常抓不懈,如发生任何安全事故均由乙方自行解决,与甲方无关。
6、所有工作人员都必须携带二代身份证入场工作,没有身份证明的拒绝入场,总请工人人数按XXX人计,每少一人,每天扣减X元。
7、所有工作人员必须熟悉工程操作程序,精通工程技术,如管理人员提出因工作人员素质差不能胜任本工作的,甲方将无条件让乙方撤离施工现场,所造成的损失由乙方负责。
8、能胜任本工作时,乙方到工程现场的交通费用由甲方承担,计XXX元整,否则乙方自理,交通工具由乙方自行选择。
9、如有条件甲方将为乙方提供吃、住等生活便利。
10、工程结束经验收合格并按规定清理完施工现场的杂物,同时将工具和安全用具交还给甲方后,甲方将工资款全部付清。
六、本协议一式两份,双方各执一份。双方签名盖章后生效。协议签订后双方要按协议执行,违约方要承担相应的违约责任,违约金为工资总额的XXX倍。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
委托代理人(签字): 委托代理人(签字):
签订地点: 签订地点:
年月日 年月日
承包工程协议书 篇8
本协议经下述双方签署:
1.________市________(单位,以下简称甲方);代表人:________
2.________建筑工程承包公司海外工程部(以下简称乙方);经理____先生(____年____月____日由________建筑工程承包公司授权)
出生地:________(国家)
国籍:________(国家)
总部:________(国)________市
在________国的通讯地址:________信箱
鉴于甲方要兴建的_____________,乙方提交报价已于________年____月____日被________招标委员会接受并已中标。根据_______国________部________年____月____日第________号决议,双方缔约于下:
(一)协议内容
乙方要完全、准确地按照该协议条款、技术规范、设计图纸、工程量表、价格表与协议条款有关的书面协议,在________市对_____进行施工。
乙方承认自己对协议的正文和附件,已有正确的理解,在此基础上同意缔约,按协议施工。
所有上述文件、附件均是本协议不可分割的组成部分。
(二)协议金额
本协议总金额为________。兑美元比例为70%。
这个金额是用单价乘实际工程量的方法计算出来的,这是指“概算工程”而言。至于“分段工程”则根据临时报表进行支付,临时报表的书写方法应是双方在协议中一致同意的。对乙方的支付要根据协议及其附件的规定。
协议价格是固定的,它包括乙方为施工所承担的所有费用、开支、义务、各种税款,包括因施工不良而支出的工程维修费及在协议期内规定的保修、保养费。乙方无权以任何理由要求增加协议价格,如市场物价上涨,货币价格浮动,生活费用提高,工资的基限提高,调整税法、关税及税务,在________国国内或国外新增加赋税。
(三)工期
乙方必须根据本协议第____号附件的说明,在自移交场地之日起的____天之内完成全部协议工程的施工。正式的节假日包括在工期之内。如果乙方由于某些不可抗拒的原因而认为不可按期完工的话,可书面通知甲方, 说明原因,并提出要求增加期限。如果乙方证实这些原因存在,协议期限可以适当延长。
(四)移交场地
根据甲方向乙方发出的通知,进行工地交接,交接时须签订纪要,双方各持一份。如果乙方或其接收场地的代表在通知中规定的期限内缺席,甲方可照常起草纪要,并将纪要的复印件寄给乙方。起草纪要之日等于乙方接收场地之时。
(五)查看工地
乙方承认在签认协议之前已查看了土地及周围的环境,掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况,如地质土壤情况、水源、当地气候情况、道路、交通流量、劳动力提供范围等。由这些因素产生的后果均由乙方负责。
(六)履约保证金
乙方应自被通知中标的第二天起的30天内,向甲方寄存履约保证金,金额为该协议总额的20%,或在指定期限内将以前寄存的投标保证金补充到上述比例。该协议只有在寄保证金之后才对甲方产生义务。
有现金、信用支票,或按协议条件第11条规定的条件提供保函作保均可。保函须在协议整个执行期中都有效,真到最后交付工程为止。
该保证金始终都由甲方保存,作为乙方完成施工和履行甲方权利的保证。乙方应在甲方发出挂号函件后,最多在一个月内,按可能业经被扣除的金额的相同额度补足保证金,否则,甲方有权没收保证金的余额,或者从乙方手中收回工程由甲方自行施工而由乙方承担费用。甲方有权索赔,只要用挂号函件通知乙方即可,无须诉诸法院或采取其他措施。
甲方有权从乙方在本协议的任何收益中索取其拖欠的债务。
甲方:________________
代表:________________
________年____月____日
乙方:________________
代表:________________
________年____月____日
承包工程协议书 篇9
房主人:(简称甲方)
承包负责人:(简称乙方)
甲方位于XXX县XX区修建私人房一座,现将建设楼房的主体工程包给乙方负责施工,为确保工程质量按时完工,分清双方责任,经双方协议商量同意,特签订如下协议:
1、承包方式:工程采取包工不包料形式,甲方建房所用的钢材、水泥、砂石料、铁钉、铁线、绑绳等不能再回收的材料均由甲方提供,乙方施工所用的各种机械设备,如搅拌机、搅浆机、卷扬机、振动设备、模板、顶木、搭架木料、铁铲、手推车等施工工具由乙方负责。
2、工程内容:从±0.00以上连续完成甲方要求的主体框架结构,室内的抹灰,楼房高度以及前面部份式样,按城建设计图纸施工,室内按甲方设计要求建筑,包括厨房、卫生间布置制板。
3、工程质量:施工中要按规定进行,质量要求墙面平直,砖头缝满浆,梁柱要求垂直平整,强度够,钢筋两头弯角、筋一律弯够135角私人建房工程承包协议书私人建房工程承包协议书。
4、双方责任:施工过程中,如果甲方指导失误造成的一切损失,由甲方自理并赔偿乙方劳动损失,如乙方在施工过程中自己失误或安模支撑不牢造成塌落和扭曲被迫返工的由乙方赔偿所有材料损失,工程结算时从工程款扣除。
5、结算付款方式:工程结算按国家规定标准的实际建筑面积计算,甲方按每平方米建筑面积 元计结算给乙方,全部工程结束验收合格后,全部结算付完工钱6、安全施工:乙方施工队伍的技术素质必须讲究,要安全文明施工,按规范施工,如在施工过程中出现质量事故、人身安全事故等均由乙方负责。
7、施工期:施工期间,要求在 个月内完成主体全部承包工程。
8、本协议如有不尽事宜,双方共同协商解决或按合同法处理。
9、本协议一式两份,甲方、乙方各执一份,双方签字生效私人建房工程承包协议书合同范本。工程结束验收合格,结清工程款后自行终止。
甲方签字: 乙方签字:
年 月 日 年 月 日
承包工程协议书 篇10
甲方:
姓名__
性别__
年龄__
住址____
身份证号码:____________________________________
乙方:
姓名__
性别__
年龄__
住址___
身份证号码:____________________________________
经友好协商,根据国家相关法律规定,在平等、自愿、诚实守信的基础上,甲乙双方决定合伙承包以下工程项目的施工任务,为明确双方的权利和义务,双方达成以下协议,以资共同遵守:
一、项目名称:______________________________项目工程,
(以公司中标合同确认的项目内容及范围为准)
甲、乙双方合伙承包的项目,对外以公司名义出现。
二、工程地点:__________________________________。
三、工程造价:暂定______________万元人民币,最后以审定价为准。
四、合伙期限:合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。
五、出资约定:
1、双方确认,同意在工程开工之前由甲方出资万元(¥.00)元,乙方出资万元(¥.00)元,总计万元(¥.00)整,作为______________费等,待业主拨付第一笔工程款时从工程款中按各方出资比例扣除归还,或由甲乙双方协商该笔款的用途。
2、后续用款及业主工程款步及时到位,需垫资时应由双方各出一半共同承担。
六、权利和义务:
1、双方以包工包料形式共同承包本工程,在扣除各种成本(含工程中介费、建筑公司挂靠费、税金、施工队组劳务费、项目经理部管理人员工资、奖金和各类保险、材料费、施工机械租赁费、施工机具购置费、施工水电费、办公用房租赁费、临时设施费、安全维护设施费、预结算费用、招待费等及经双方认可的用于本工程的各项开支)后,所获利润甲方各占______%;乙方占____%。反之,本着风险共担的原则,如承包本工程出现亏损或施工中出现的有关处罚,由甲乙双方按各自所获利润分配比例分别承担。
2、双方确定,采用聘请项目经理承包项目部的形式组织施工,双方原则上不参与项目部的日常运作,但有权对工程进度、质量进行监督项目经理人选、应由双方进行协商确定,并由双方共同出委托书。
3、选用施工队组,确定各种单价,购买工程用大宗材料和机械工具、租赁施工机械时,双方应进行协商,双方协商一致后报项目经理认可后方能执行。如双方协商无果,则有项目经理审定,双方不得干涉,否则按违约责任第1规定执行。
4、双方保证工程款专款专用,本工程设立共同专用账户,建筑公司拨付工程款进入该专用账户,从专用账户取款须经甲乙方双方一致同意,双方签字盖章后方可从银行取款。双方各派一名财务人员对日常财务开支进行管理,杜绝不必要开支,减少成本支出。
5、材料采购及其他各项开支均应开具正规发票,部分无法开具发票的费用支出,须经甲乙双方核实批准后才可从财务报销。所有报销凭证必须经双方签认方可报销,施工期间甲乙双方人员应注意鉴别搜集各类发票,以供财务管理使用。
6、双方要发挥各自特长,在联系工程、协调各方关系和施工管理方面竭尽所能,要互谅互让,共同面对和克服施工过程中遇到的困难,以确保本工程施工的顺利进行。
7、双方以领薪的形式按月从项目部领______元作为日常开支及应酬费用。任何一方对相关部门的招待在开支前应知会对方,相关费用在双方签字后方可报销。如一方因急事需超额用款时,需报对方批准后方可支出。工程资金紧张时双方均不得超额用款。
8、盈余分配,以出资为依据,按比例分配;
9、合伙如产生债务,先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时,以各合伙人的出资为依据,按比例承担。
七、退伙
合伙期间,一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的,不得退伙;
退伙需经对方同意,方可实行;
未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。
八、违约责任
1、违反上述规定,一方给另一方造成损失时,责任方(过错方)应双倍赔偿对方的损失。
2、一方弄虚作假,给对方造成重大损失时,除双倍赔偿无责任方的损失外,无责任方有权决定是否解除本协议,是否终止与责任方的合作,是否单独承包本工程。如无责任方要求责任方继续履行本协议时,责任方必须无条件履行。
3、任何一方未经对方同意,不给擅自退出本工程的承包,否则应双倍赔偿对方的损失。
4、双方承诺:施工期间,任何一方未经对方同意不能向业主提出单独承包本工程,否则视为违约,违约方须双倍偿对方的损失,未违约方有权决定是否继续与违约方合作,由此造成违约方的损失由违约方自负,如未违约方要求违约方继续履行本协议时,违约方不得拒绝,必须无条件履行。
九、甲乙双方与业主、甲方,项目部、施工队,材料商等相关部门人员签订的合约双方各执一份,具有同等法律效力。未尽事宜由甲乙双方另行协商签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
十、本协议的生效和终止。
本协议自双方签字之日起生效,至本工程项目竣工验收合格办理完结算,且利润分配完毕之日后失效。
十一、本协议一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力。
甲方签字:____________________乙方签字:____________________
身份证号:____________________身份证号:____________________
联系电话:____________________联系电话:____________________
协议书签订地点:____________________
签订日期:________年____月____日
【承包工程协议书】相关文章:
承包工程协议书02-20
承包工程协议书07-26
合伙承包工程协议书03-31
私人承包工程协议书03-31
内部承包工程协议书03-24
承包工程安全协议书02-19
建筑承包工程协议书03-31
联合承包工程协议书07-23
关于承包工程协议书07-29
合伙承包工程协议书06-09