机械租赁合同精选15篇
现今社会公众的法律意识不断增强，合同对我们的帮助越来越大，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？下面是小编收集整理的机械租赁合同，希望对大家有所帮助。
机械租赁合同1
上诉人金坛市第三建筑安装工程有限公司（以下简称B公司）因与被上诉人北京A建筑机械设备租赁有限公司（以下简称A公司）、原审第三人北京C房地产开发有限公司（以下简称C公司）之间租赁合同纠纷一案，不服密云县人民法院（20xx）密民初字第438号民事判决，向本院提起上诉。本院于20xx年8月31日受理后，依法组成由法官孙田辉担任审判长，法官张岩、刘茵参加的合议庭，并于20xx年9月14日召集各方当事人公开开庭进行了审理，上诉人B公司的委托代理人蔡文伟、戴军华，被上诉人A公司的委托代理人郭春勇，第三人C公司的委托代理人王连忠到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
A公司一审起诉称：20xx年8月10日，B公司与A公司签订塔吊租赁合同，B公司租赁A公司GTZ40型塔吊1台，用于C花园24、25号楼施工。A公司塔吊于20xx年10月3日进场，B公司使用至今也未退还塔吊，至20xx年3月5日共发生塔吊租赁费190 851.45元、进出场费13 000元，B公司仅支付12 000元，尚欠191 851.45元。现工地已停工，塔吊仍未返还，租赁费也未支付，故A公司诉至法院，要求解除双方租赁合同，B公司返还A公司塔吊（登记编号为MY-T01151号，出厂编号182号），支付进场费及租赁费至20xx年3月5日，共计191 851.45元（20xx年10月3日至20xx年11月28日租赁费25 386元，20xx年3月6日至20xx年3月5日共计365天，按日租赁费453.33元计算，共计165 465.45元），并负担本案诉讼费。
A公司向法院提交以下证据予以证明：租赁合同、20xx年11月28日结算单、开工证明、塔吊出厂编号、塔吊北京市起重机械登记编号、检验报告、检验合格证。
B公司一审答辩称：C花园四标段工程确系B公司承建，但B公司已将该工程转包给付中荣，并由C公司提供担保，保证对付中荣承担连带责任，故该工程项下产生的义务应由付中荣与C公司承担；A公司出具的租赁合同原件公章不清楚，无法辨别是否为B公司所盖；A公司出具的结算单加盖金坛市第三建筑安装工程有限公司第九项目部（以下简称九项目部）章，B公司并无此下属部门，该结算单与B公司无关；工程是20xx年4月份就停工了，A公司起诉租赁费计算到20xx年3月5日也没有依据，故不同意A公司的诉讼请求。
B公司向法院提交以下证据予以证明：工程承包协议。
第三人C公司一审述称：C公司为工程开发商，与本案的租赁合同无关，作为第三人也不需承担任何责任。
第三人C公司向法院提交以下证据予以证明：承诺书。
经一审法院庭审质证，三方当事人对A公司提交的塔吊出厂编号、塔吊北京市起重机械登记编号、检验报告、检验合格证的真实性、关联性、合法性均无异议，法院予以确认。
三方当事人对以下涉及本案争议焦点的证据持有异议：
一、A公司提交的`租赁合同原件及复印件、20xx年11月28日结算单、开工证明。A公司提交此系列证据目的是证明B公司与A公司具有租赁合同关系、合同约定的租赁费等内容、租赁合同履行及结算情况。B公司认为租赁合同原件所盖公章不清楚，无法辨认是B公司公章。B公司没有九项目部，工程包给了付中荣，毛洁林是付中荣下属，而张杰也不是B公司人员。故对上述证据不予认可；第三人C公司认为此系列证据均与第三人无关。法院认为，综合全案情况对上述证据的真实性、关联性及合法性可以认定。
二、B公司提交的工程承包协议、第三人提交的承诺书。B公司提交工程承包协议目的是证明B公司已将该工程转包给付中荣，并由C公司提供担保，保证对付中荣承担连带责任。第三人提交的承诺书目的是证明工程承包协议已被否定。A公司认为此两份证据与A公司无关。法院认为，本案为租赁合同纠纷，对于涉案工程的承包等相关事项与本案无关，故法院对该两份证据不予采信。
一审法院根据上述认证查明：20xx年8月10日，A公司与B公司签订租赁合同，约定B公司租赁A公司塔吊，用于长城环岛南侧工地，机械进出场费13 000元，机械租赁费用实行包月制，30天为一个月，月租费13 600元，每月底结账一次等内容。合同上盖有B公司公章，并有毛洁林签字。后A公司塔吊（规格QTZ400、登记编号京MY-T01151号，出厂编号182号）运到B公司工地。20xx年11月28日，B公司为A公司出具了结算单，结算单显示，20xx年10月3日至11月28日共计产生租赁费25 386元，结算单盖有九项目部章并有毛洁林签字。20xx年3月6日，九项目部张杰签字证明，塔吊于20xx年3月6日正式运行。20xx年5月31日，北京市建设机械与材料质量监督检验站出具检验报告，检验报告显示，工程名称为C花园四标段24、25号楼，样品统一编号为密 BT01151，样品产权单位为北京A建筑机械设备租赁有限公司。B公司已支付A公司租赁费12 000元。
另查，20xx年8月3日，C公司（发包人）与B公司（承包人）签订建设工程施工合同，由B公司承建C花园11至17号、22号、25号、30至32号、37至40号、46至49号共计22栋住宅楼。该工程于20xx年6月20日停工至今。现A公司塔吊仍在C花园工地处。
再查，（20xx）密民初字第7051号民事判决认定，B公司存在下属九项目部，且九项目部曾授权毛洁林为公司采购材料、主管负责购进材料，对外签证。此判决现已生效，B公司未提出上诉。
一审法院认为：A公司与B公司签订的租赁合同，是双方当事人的真实意思表示，该合同依法成立并生效，当事人双方均应依约履行合同义务。经B公司下属九项目部确认，20xx年共计发生租赁费25 386元，此款B公司应予给付，B公司对九项目部的存在表示异议，但并未举证证明，B公司同时提出应由付中荣与C公司承担责任，但因担保合同属内部约定，故对B公司此辩解意见，法院不予采信；B公司承认C花园四标段工程确系其承建，而经北京市建设机械与材料质量监督检验站出具的检验报告确认，A公司塔吊确实用于C花园四标段工地。20xx年3月6日，A公司塔吊又重新开始运行，至A公司主张的20xx年3月5日，A公司塔吊一直处于C花园工地。虽20xx年6月20日工地开始停工，但B公司并未向A公司发出停工通知，且塔吊继续在B公司工地处，A公司对塔吊不能行使所有权人权利。故B公司应承担20xx年3月6日至20xx年3月5日产生的租赁费（按日租赁费453.33元计算）。另B公司尚欠A公司进场费13 000元，已付A公司租赁费12 000元。综上，B公司共计应给付A公司租赁费及进场费191 851.45元，对A公司此项诉讼请求，法院予以支持。A公司主张解除双方之间的租赁合同，鉴于该工地仍处于停工状态，A公司合同目的无法继续实现，故对A公司的此项诉讼请求法院予以支持。A公司主张解除双方之间的租赁合同，鉴于该工地仍处于停工状态，A公司合同目的无法继续实现，故对A公司的此项诉讼请求法院予以支持。租赁合同解除，A公司有权收回塔吊，鉴于该塔吊仍在C花园工地，而工程已停工，故第三人C公司负有向A公司返还塔吊的义务。据此，法院为保护当事人的合法权益，维护社会正常的经济秩序，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第九十四条第（四）项、第九十七条、第二百二十六条之规定，判决：一、解除A公司与B公司于二OO七年八月十日签订的租赁合同；二、B公司于判决生效后十日内给付A公司租赁费及进场费一十九万一千八百五十一元四角五分； 三、第三人C公司于判决生效后十日内返还A公司塔吊一部（规格QTZ400、登记编号京MY-T01151号，出厂编号182号）。如未按判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
机械租赁合同2
出租方(甲方)：
承租方(乙方)：
根据《经济合同法》及有关规定，按照平等互利的原则，为明确甲乙双方的权利责任和义务经双方协商一致签定本合同，双方约定如下：
一、设备型号及台数：QTZ660型1台。
二、使用地点：南京市江宁区佛城西6# 。
三、租赁期限：
自20__年8月10日设备开始进场，使用时间按乙方开工单为准，停台时间按乙方停工单为准。
四、设备的运输、安装及拆除：
1、乙方负责设备进出场时的道路场地清理及设备安拆时的现场清理。
2、甲方提供基础部分施工图纸，由乙方施工，甲方负责技术指导。
3、甲方负责设备安装并交有关部门验收合格后方可使用。
4、乙方负责配备适合该设备的电源及电源箱，电源箱应靠近该设备(距离不超过三米)甲方负责电源以下部分的电缆及接线。本台自用电量不得小于40千瓦，如由于用电问题损坏塔吊电机，所造成的一切问题由乙方负担。
5、设备基础定位由乙方负责，如出现偏差费用由乙方自行负担。
6、设备租赁到期时，乙方提前七天通知甲方并负责清理拆除障碍物,费用由乙方负担。
五、费用支付：
1、进出场费按每台5000.00元支付(含安、拆、运输、检测验收手续费等)，月租费10000.00元，包括日常维护保养的费用，1名司机的工资和故障的修理及设备固定费用(不包括水、电及占地等费用)由乙方支付，日工资为每天95元，加班另行计算，合同签订之日起一个月必须使用，如不使用按半价收费。
2、设备入场后，乙方应按全款的'50%付给甲方，余额在塔吊拆除后一次性付清。
3、从正式使用之日起计算，在租赁期达到三个月后，五日内结算上季度租费，如乙方无故拖延租赁费，甲方有权采取停台措施，不足一月按日结算。
4、若因工程原因和其他原因造成设备停台五日以上由乙方提供书面材料向甲方报停台，停台期间收取50％台班费。其中春节停台30天、夏季停台15天、秋季停台10天不收取台班费、因塔吊自身原因不能工作的不收台班费、超过以上天数收取50%台班费。
5、设备的基础费用及新塔吊的配重打灰费用由乙方负责。
6、设备停台后，乙方应付清甲方租赁余款，并由甲方安排时间拆塔。
7、设备进出场费及租赁费的领取由出租方（甲方）盖财务章生效，其它领取无效。
六、租赁期间设备的维修与保养：
1、甲方按规定，定期派维修人员检查和维修，确保设备正常运转。
2、每月应给予三天维修与强制保养时间，甲方应向乙方提出申请，乙方根据工程形象进度提早安排。
3、每月因甲方造成设备停台三天以上，超过的天数扣除超过天数的租赁费，以上规定三天不包括设备加节、加附着、更换钢丝绳、上级检查及风、雨天气和不可抗力因素造成停台。
出租方(甲方)：
承租方(乙方)：
机械租赁合同3
出租方(甲方):
承租人(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确出租人和承租人的权利和义务，遵循平等、公平、诚实信用的原则，甲乙双方经友好协商，就工程机械租赁事宜达成协议，并签订本合同，以资共同遵守。
一、项目概述
1.项目名称:石光·袁俊
2.项目地点:贵阳高新区
3.项目类型:
民用建筑土建施工□民用建筑钢结构施工□工业厂房□路桥高度□其他
二.租赁设备和技术要求
租赁设备表
三.租赁期限和租金的计算方法
1.根据乙方项目的具体情况，双方协商同意按以下方式计算租金；租金从设备进场安装并自检合格之日起计算，至收到乙方停工通知后设备拆除并出场，按月计算。
2.设备租金和其他费用:
3.设备基本租期:从20xx开始，最低保证半年；设备租赁期小于约定基本租赁期的，按照基本租赁期计算租赁总价，超过基本租赁期的，按照实际天数计算租金。(日租金=月租金/30天)
4.设备动员日期:双方约定的最晚动员时间为20xx。如果乙方未能在上述时间内满足安装条件，造成的设备租赁费用将从双方约定的最晚进场和开业日期开始计算。
5.租赁价格内的费用项目
1)月租赁费包括但不限于以下费用:设备租赁费、易损耗及备品备件购置费、折旧费、大修费、日常维护费。
2)出入境费用包括但不限于以下费用:出入境交通费、安装拆除费、检验费、辅助起重设备租赁费、基础预埋件费、起重及附件安装拆除费。此费用不含税，出入境费用由乙方支付，甲方一次性使用。
3)甲方应为乙方租赁的设备安排操作司机，单位两名司机，一名指挥。根据施工现场的施工要求，乙方负责食宿及工资，支付方式为乙方委托甲方代收代付。□乙方支付。经营者的工作时间由甲方安排；甲方负责作业人员的现场指挥和管理；
6.春节停工租金计算方法:停工时间按国定节假日计算，停工期间不收取租金。
7.设备停运及退出:乙方应提前30天书面通知甲方设备停运，以便甲方做好退出准备。
四.租赁付款的结算和支付
1.租金应按月支付。甲方应于每月5日前向乙方出具结算单，乙方应于每月10日前付清上月设备租赁费。塔吊开启后；两个月后，按月支付第一个月的租金和人工工资，所有费用在设备退出前结清，否则不拆除设备租金。
2.本合同付款方式为电汇/转账，乙方可通过□个人账户□公司账户将款项划入甲方指定账户:
开户名称:
开户银行:
账号:
3.如果乙方以现金方式支付租赁款项，在没有甲方出具书面授权委托书的情况下，非受托人来甲方收取租赁款项时，乙方有权拒绝支付，并不承担任何违约责任。
4.合同定金1万。合同签订之日，乙方应立即支付合同保证金。如乙方未支付首付款，甲方有权拒绝安排设备进场。
5。出入口费缴纳:安装后两个月，380OO元的出入口费与首次缴纳的租赁费一并缴纳。固定基础(螺栓预埋式)口固定基础(固定底框式)口标准节预切口其他重要提示:如果采用固定基础，根据设备操作手册要求，其基础承载力必须达到2O0Kpa。如果现有基础承载力为，乙方必须保证本工程设备基础的基础承载力
一、安装和拆除方法
25吨汽车吊正常安装和拆卸以及屋顶起重机拆卸的其他合同签订后，如果
1.安装前现场安装条件已发生变化；
2.拆除前，因建筑结构、场地等原因；
如果必须使用较大吨位的起重设备进行安装和拆卸，乙方同意增加由此产生的移机费差额。
1)重要提示:(关于臂长):甲方应按合同要求安装臂长。乙方如需变更臂长，应书面通知甲方，否则甲方有权拒绝。乙方调整臂长时，必须保证设备转动范围内无障碍物，升降臂能在圆周上自由转动。否则，甲方有权拒绝，不承担任何责任。
2)重要注意事项:(关于附件):甲方提供标准的附件框架和标准长度的拉杆，必要时由乙方负责附件位置的结构加固。上述附着轨道的数量基于设备性能的常规布局。在实际施工中，由于乙方进度和建筑结构特点的影响，可能会减小附属机柜之间的距离，即可能需要增加附属轨道的数量。对此，乙方同意向甲方支付增加附着轨道数量的额外费用。具体费用由双方和visa协商确定。拉杆长度超过& lsquo操作说明>:乙方应承担合同中规定的标准长度的增加费用。
二.乙方应提供的条件包括
1.提供合同中约定的各种材料、基础、测量仪器和人员，搭建脚手架，安装设备和场地、道路、工作平台，保护吊装和拆除作业所需的工作面。
2.乙方负责协调甲方为上述作业设置的警戒线内的其他施工作业和人员。
3.乙方还应在施工现场为甲方提供可上锁的机器操作人员住宿和仓库，并免费为甲方提供人员住宿和储存设备的小部件，餐饮费用由乙方承担。
4.根据合同约定的设备型号，如果甲方提供全新的设备(由甲方采购后直接从厂家运到乙方现场)，根据行业惯例，设备所需配重由乙方现场制造，甲方提供制造图纸。
三.现场代表
祖一方被任命为现场代表:
乙方应被任命为现场代表，协调施工现场和乙方之间的工作。
不及物动词甲方的权利和责任
一、在租赁期内，设备的所有权属于甲方，未经乙方同意，甲方可将本合同项下的权利或部分权利转让给第三方。，但必须保证不影响乙方施工使用。
2。甲方负责机械设备的安装、预提升、调试和验收。甲方应根据乙方要求及时安装调试，确保正常使用。
3.甲方必须委托具有相应拆装资质的'企业进行拆装，操作人员持有专用操作证。同一设备的安装、顶升和锚固必须由同一单位完成。
4.安装和调试后，提供
5.甲方提供的机械设备必须状况良好，资料齐全，并负责设备的定期检查和技术鉴定，确保设备安全可靠运行。
6.租赁期内，如出现运行故障，甲方应及时维修和更换配件，费用由甲方承担。每月累计维护时间为2 4小时，灾难性故障为4 8小时。累计维修时间超过24小时或灾难性故障超过48小时，乙方有权扣除甲方当日租金。
7.在租赁期内，经营者应接受乙方的统一指挥、岗前培训、三级教育和持证上岗。服从乙方的现场管理。机械设备的使用必须严格按照
8.如甲方操作人员不服从乙方正确合理的指挥调度，乙方有权要求甲方重新推荐操作人员，因乙方地面或楼层指挥所造成的安全事故由乙方承担；因甲方自身设备造成的安全事故，由甲方承担损失(以挂钩为界)。如果乙方命令操作人员违章、冒险或过度疲劳操作，乙方应及时通知并停止操作，如果乙方在上述气候环境下工作，乙方应负责造成的损失。
七.乙方的权利和责任
1.乙方在合同规定的工作范围内享有该房屋的使用权，在使用期间，乙方不得将设备(包括新增设备)转租、转让、抵债或抵押。因上述原因造成的一切损失由乙方承担。
2.乙方应根据制造商提供的详细基础施工图负责施工机械基础的施工。安装前，乙方必须提供经监理单位盖章的基础施工方案、基础验算、基础隐蔽验收记录等相关资料，否则甲方有权拒绝安装。
3.提供满足设备安装、附件吊装和拆除要求的场地、道路、配电设施、操作平台和操作面保护，并提供上述作业所需的电焊设备辅助作业。负责上述作业设置警戒线内的其他施工作业和人员协调。如需夜间施工或占用道路，申请手续由乙方办理，费用由乙方支付，乙方必须为夜间施工现场提供足够的照明。
4.乙方如需吊装施工机械，应提前5天通知甲方，以便安排工作计划。附着在施工机械墙壁上的拉杆长度不能大于手册的要求。如超过手册要求，乙方负责免费生产材料，安装、吊装、拆卸过程中使用的氧气、乙炔、电焊机由乙方免费提供。在设备的安装、拆卸和安装过程中，乙方的塔吊必须无条件提供给甲方使用。
5.设备及附件应根据《设备运输单》进入现场。所有设备及附件运至本合同约定的安装地点后，由乙方保管，损失按原价赔偿。电梯轿厢内租赁的电梯设备及配件由甲方负责，轿厢外的部件由乙方负责。
八、租赁设备的使用、维修、保养及相关费用
1.租赁设备应由乙方在租赁期内使用。甲方负责设备的维修和保养，确保设备处于良好的运行状态，并承担由此产生的费用。但如因乙方原因导致设备故障，乙方应支付相关材料和人工费用。
2.设备安装、维护、驾驶等操作人员。享有建筑企业意外伤害责任保险的权益，乙方按国家规定缴纳保险费。如发生事故，甲方应负责随后的索赔。除保险公司索赔外，事故造成的损失由责任方承担。
九.违约责任
如违反本合同条款，如无法协商，乙方有权要求甲方离开，乙方应按设备实际工作时间向甲方支付租金并终止本合同。
X.争端的解决
1.因履行本合同而产生的或与本合同有关的所有争议应由双方通过友好协商解决。
2.协商不能解决的，双方同意由合同签订地仲裁委员会按有关程序作出仲裁裁决或人民法院判决。胜诉方的仲裁费、律师费等一切费用由败诉方承担。
十一、停工和设备损坏及损失责任
1.由于不可抗力或其他可归因于甲方的原因，乙方的项目中途暂停，暂停期间的设备租金按计划计算。
2.租赁期内，乙方应负责按价赔偿，并承担因乙方或第三方造成的设备损坏或因违章指挥造成的损失的全部责任。
12.本合同包含了合同标的的所有内容，并取代了双方在之前以书面或口头形式就合同标的进行的任何性质的讨论和谈判中达成的所有声明、信函、协议和谈判。除非本合同有特殊约定或明确条款，否则与本合同标的有关的任何承诺、保证和声明(包括报价)对双方均无约束力。
13.本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字并加盖甲方公章后生效(无甲方公章本合同无效)。乙方支付所有费用，设备拆除退出后，本合同无效。
十四.本合同未尽事宜，双方应在合作中本着相互尊重和理解的精神解决。双方就工程机械租赁达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。
十五.补充条款
本补充条款如与上述条款不一致，以本补充条款为准。
乙方(公章):____________________。
法定代表人(签名):______________。
机械租赁合同4
出租方：****（以下简称甲方）
承租方：********（以下简称乙方）
根据《合同法》的有关规定，按照平等互利的原则，为明确甲、乙双方的权利义务，经双方协商一致，特签订本合同。
第一条：租赁设备名称、设备型号、租金单价：
第二条：租赁期限：自年月日至年月日止，如需继续租用，应在本合同期满前五日内，重新签订合同。
第三条：租赁机械的所有权
1、在租赁期间，所租赁机械的所有权属于甲方。乙方对租赁机械只有使用权，没有所有权。
2、在租赁期间，乙方如对租赁机械进行改善或者增设他物，必须征得甲方的书面同意。
3、在租赁期间，乙方如将租赁机械转租给第三人，必须征得甲方书面同意。
第四条：租金的计算和支付
1、租赁期间原则上每天平均工作时间不超过8小时（折合1个台班）。设备租赁费按第一条表格中列出的单价进行计算，确因工作所需超出8小时部分应视为加班，按超出工作小时数乘以每小时超时租金进行计算。租赁费中不含燃油费、人工费、维修保养等费用。
2、租金的具体结算和支付方式：根据甲、乙方登记的租赁记录，每季度末进行一次结算，乙方可采用转账或支票的方式一次性付清本季度的结算金额，甲方开取相应金额的发票给乙方。
第五条：租赁机械的使用和收回
1、乙方需要使用该机械设备，需提前向甲方提出书面申请，在甲方同意后方可使用该设备。因不可预见、不可能避免等客观情况造成租赁机械延迟交货时，甲方不承担责任。
2、如果乙方在使用前未提出任何疑义，甲方则视为租赁机械已在完整状态下由乙方开始使用。
3、在机械设备使用期间内，乙方有责任配合甲方做好设备的日常管理和维护维修工作，并使设备保持良好状态。
4、乙方在归还机械设备时，需对使用记录进行确认，并保证记录的真实、有效，此记录将作为乙方支付租金的凭证。若甲方发现虚假数据，乙方应向甲方支付双倍租金。
5、租赁机械在乙方保管、使用等过程中，致使乙方或第三者遭受损失时，由乙方对此承担全部责任。在乙方保管、使用等过程中发生的一切费用、税款，均由乙方承担。
6、乙方在归还机械设备时保证加满燃油，并由甲方人员对租赁机械进行验收，若发现该设备存在运行不良或故障等问题时则属于乙方使用不当并承担维修责任，且乙方需在三日内将故障修复完毕，避免影响甲方使用，每延迟一天，乙方需承担400元/日的租金。
7、乙方的`驾驶员和操作人员需具备相关部门颁发的特种设备作业合格证，并提供复印件一份到甲方处备案。
8、在设备租赁期间，乙方不得将该设备抵押给第三方。
第六条：租赁机械的毁损和灭失
1、乙方承担在租赁期内发生的租赁机械的毁损（正常损耗不在此限）和灭失的风险。
2、在租赁机械发生毁损或灭失时，乙方应立即通知甲方，甲方有权选择下列方式之一，由乙方负责处理并承担其一切费用：
（1）将租赁机械复原或修理至完全能正常使用的状态；
（2）更换与租赁机械同等型号、性能的部件或配件使其能正常使用；
（3）当租赁机械毁损或灭失至无法修理的程度时，乙方应全额赔偿甲方。
第七条：违约责任
1、未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除本合同；任何一方违反本合同约定，都应向对方偿付租金总额20%___的违约金。
2、乙方如不按期支付租金或违反本合同的任何条款时，甲方有权采取下列措施：
（1）要求乙方及时付清租金和其他费用，并要求乙方赔偿甲方的损失；
（2）终止本合同，收回或要求归还租赁机械，并要求乙方赔偿甲方的一切损失。
第八条：争议的解决
凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第九条：未尽事宜，双方另行协商解决，本协议壹式肆份，甲乙双方各执两份，双方签字盖章后生效。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
机械租赁合同5
承租方（甲方）：________
出租方（乙方）：________
身份证号码：________
根据《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商一致，就乙方向甲方承租以下设备达成协议：
一、租赁设备：
1、混凝土泵车
规格型号：56米，数量：__辆，租金：________万/月/台
车辆要求：购买时间20__年，操作人工：________名
2、混凝土拖泵
规格型号：60C，数量：__台，租金：________元∕月/台
车辆要求：购买时间20__年，操作人员：________名
3、混凝土搅拌车
规格型号：12立方/台，数量4辆，租金：________元∕月/台
车辆要求：购买时间20__年，操作人员：________名/辆
二、工作时间约定：
所有机械必须保证每月27天的正常工作时间，3天维修检查时间，若维修时间每超一天，则租金扣一天（按27天计算）。
三、甲乙双方的责任：
1、合同履行期间，机械的附属油、维修、零配件等一切费用均由乙方负责承担。
2、乙方负责配备车辆驾驶员，并承担相应工资、生活费用等其它费用。
3、乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备、人员的安全，由乙方原因造成的设备损坏或丢失，由乙方负责赔偿（保险赔偿金及为甲方赔偿）。
4、甲方必须按时向乙方结算租赁费用。
5、甲方负责租赁车辆的主油供应，并且承担操作员的住宿。
6、乙方车辆无条件服从甲方的调配、安排，甲方必须保证提供车辆安全施工条件。
7、租赁期间所有租赁车辆的安全事故责任、违章等均有乙方自行承担。
四、租期及费用结算方式：
1、租赁期限：租期____年，从车辆进场签收开始计算租金。（车辆进场时间为：____日）。
2、结算方式：每月底双方进行租金结算，次月号前甲方一次性将此笔租金的`支付给乙方。剩余款项在所有车辆当年退场后3个工作日之内，甲方一次性支付给乙方。
五、争议的解决：
有关本合同的一切争议，甲、乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成，提交甲方所在地的仲裁委员会，根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。
六、本合同壹式贰份，由甲、乙双方各执一份，甲乙双方签字之日起生效。
甲方（公章）：________
乙方（公章）：________
法定代表人（签字）：________
法定代表人（签字）：________
20__年__月__日
20__年__月__日
机械租赁合同6
甲方：_________________
乙方：_________________
本合同书有承租方(以下简称甲方)与出租方(以下简称乙方)商定并签署。
经双方协商，拟以甲方租赁乙方的水泥搅拌车台，泵车台，经双方协商一致，特签订如下协议，以资共同遵守。
第二条合同内容
1、操作人员、维修人员的工资、社会保险费等费用由乙方负责。
2、设备的保养、维修、辅助油料(含机油、黄油、液压油)等费用由乙方负责。
3、甲方承担设备的主燃油费等。
4、设备的每月工作日是自然月天数扣减2天的维修时间(仅限月机械设备租赁合同租方式)。
第三条设备的交付及进退场费用
1、乙方在向甲方交付设备时，由甲方验证所交付的设备及其相关零配件、备件和资料是否符合本合同第一条的约定，并由甲方签收。如果不符合约定，甲方有权拒收，并要求乙方重新提供合格的设备。如乙方未能及时重新提供合格设备，甲方有权解除合同，因此给甲方造成的工期延误等损失，乙方应承担赔偿责任。
2、设备的退场费用由乙方承担，在进退场过程中，所发生的交通安全事故或其它事故，均由乙方负责承担费用。甲方不承担任何责任和费用。
第四条租赁期限
1、保证施
工期限每年为7个月，租赁费每年不够7个月按7个月结算，超出7个月按实际天数结算(年度以实际租用天数为准)。
2、乙方同意，本合同设备每台的进场时间和退场时间由甲方根
据其承包工程的施工需要决定。乙方在接到甲方的进场或退场通知后，按通知规定的时间准时进场或退场。实际的租赁时间，以设备物进入现场作业的时间至实际停止作业的时间为准。
3、甲方在冬季休息期间，设备将停止租赁费用的计算，具体休息起止时间，由甲方以书面形式告知乙方。
第五条甲乙双方的.权利和义务
1、甲方的权利及义务
1.1、甲方有权根据施工或管理需要安排设备的作业
1.2、甲方应当按合同约定向乙方支付租金
1.3、甲方应乙方要求，甲方向乙方司机免费提供食宿
1.4、甲方应合理、正确指挥乙方设备的作业，不得强行要求操作人员违章操作，如甲方违章指挥造成的安全事故或其它损失由甲方负责承担所有费用。
2、乙方的权利及义务
2.1、乙方有权要求甲方按合同约定支付租金
2.2、乙方应当保证甲方在租赁期间内对设备的使用权不因管理机关的决定或第三人就设备主张权利受到任何中断或侵害。
2.3、乙方按照甲方通知要求，必须按时提供设备和操作人员，保证设备证照齐全，操作人员有相应的有效证件。
2.4、乙方对现场施工条件、包括工程施工规范及要求.
甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________
甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
电话：_______________________ 电话：___________________________
传真：_______________________ 传真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
机械租赁合同7
甲方：_______________
乙方：_______________
因“____________________﹙含明镜路﹚工程”需要，经甲乙双方协商，乙方从甲方租用混凝土摊铺机、钢模、混凝土切缝机，其规格、数量、单价如下：_____
1.混凝土摊铺机一台，租金_________元/天。
2.20㎝厚钢模__________M，单价每天_________元/M。
3.混凝土切缝机甲方提供，切割片乙方自理。
4.设备进退场费用总计__________元包死。
5.祖期按实际进场时间计算，阴雨天除外。
6.租金每______月10日结算。
7.所有设备必须七成新，符合施工要求，能正常运转，甲方保障服务要随叫随到。
8.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方(公章)：______________
乙方(公章)：______________
法定代表人(签字)：______________
法定代表人(签字)：______________
_______________年__________月____日
_______________年__________月____日
机械租赁合同8
甲方：_______________
乙方：_______________
根据《中华人民共和国民法典》及相关规定，经甲、乙双方在平等互利的基础上充分协商，达成并签定机械租赁合同。条款如下：
一、乙方向甲方租赁__________型挖掘机_____台，用于____________________工程。工程名称及地址_________________________。
二、工作内容：
挖装土方、石方，(土方应在挖掘机能挖动的范围，如挖掘机挖不动的土方，则由___方打眼放炮或松动后再挖装。)
三、甲方向乙方提供的挖掘机完好率平均每月达_____%____________天，如甲方完好率达不到___天，则当______月租金按平均日租金乘以缺勤天数进行减扣(需要有甲方签字认可为凭证)。
四、合同期为两______年，由______年______月______日至______年______月______日止，每______年租金不少于________月。
五、租金与支付：_____
经协商确定，挖掘机租赁费每月为____________元，(大写____________元)，(此费不含税金)，租赁费由乙方每月月底一次性付清当______月租金。如当月不能按时付清租金，造成甲方停机或其他后果，责任由乙方承担，停机期间不得减扣甲方租赁费。
六、甲方给乙方提供韩国全新破碎器一套，价值__________元，______年租金为__________元，GB镐钎由乙方承担。
七、甲方租赁给乙方的___机，配备___名机手，服从乙方的'管理及按排，机手食宿由___方负担。
八、经协商确定，机械租赁期内，___方负责柴油供应及费用。其余副油耗材等由______方负担。
九、甲方机械在租赁期间如发生故障，乙方应协助甲方尽快修复(因工地远离城镇，乙方主要提供车辆)。服务车辆不另收费用。修理费、材料费甲方负担。
十、在租赁期间因不可抗拒的气候原因造成甲方设备不能正常作业，则按正常出勤计算。由于乙方的原因造成甲方停机的则也按正常出勤计算。不得减扣租赁费。
十一、调迁费用甲、乙双方各承担壹趟，___方承担退场费。__方承担进场费。
十二、安全生产：
1、甲方在施工时应注意安全，严格按安全生产规程和操作规程使用设备，因甲方原因操作不当，造成自身、他人人身伤害和损坏机械的由甲方承担一切责任。所有费用甲方。
2、乙方在安排机械时就严格按安全生产规程和操作规程安排、指挥、使用机械。如违章指挥、安排使用机械造成的人身、机械损害事故，一切责任均由乙方承担。(如：修理费、材料费、机械误工费、人身伤害医疗费等)。
3、工地现场每次进场作业时，乙方应提前处理好现场安全，如机械操作的上方有不安全物体。如因施工现场塌、落物造成机械和人员伤害的一切费用和责任全部由乙方承担。
4、在施工现场挖掘时，乙方应在地下管、线处或空中线缆处放置醒目的安全标志，并派专人指挥施工。否则发生事故的一切责任由乙方自负。如甲方不听乙方指挥造成的事故由甲方。
十三、违约责任：
违约金_________元(_________元)，一切违约费用全部由违约方承担。有下列情形之一，将视为违约。
1、甲方未经乙方同意，擅自调离或更换机械的。
2、乙方在租赁期间，无正当原因退换甲方机械的。
3、合同中有关双方必须执行的权力与义务未执行的。违反了合同条款中其中一条，将视为违约。
十四、本合同自签订之日起生效。租赁完毕，租赁费全部结清后自行终止。
十五、本合同在屉行过程中发生纠纷，甲、乙双方应友好协商解决，如确实无法解决，可提请___人民法院解决。
本合同中未明确的事宜，甲、乙双方可协商另签订补充协议，补充协议同原协议具有同等效力。
甲方签字：__________
乙方签字：__________
___年___月___日
机械租赁合同9
供应方(甲方)：xx有限公司
使用方(乙方)：xx有限公司武汉分公司
根据《中华人民共和国合同法》之规定，甲方双方本着平等、互利、共同发展的原则，经双方友好协商，达成如下协议：
一、施工范围
使用挖掘机挖掘土方。
二、承包方式
甲方以包工包料、包质量、包工期、包安全、包分险系数的方式负责挖掘工作。
三、施工期限
施工时间以项目签单为准，甲方必须在施工期限内按乙方的要求保质保量完成。如按时未完成施工任务，乙方将不支付任何费用。
四、承包费用
工程计费小挖掘机【60】型号为160元/1小时，大挖掘机【210】型号为300元/1小时。
五、付款方式：
每月25日对单，30日清单，下月10日之前付款。
六、权利和义务
1、甲方自行负责设备的保管、维修、保养、辅油及其相应费用。
2、甲方操作人员要必须按挖掘技术要求的`进行挖掘操作。
七、安全责任
甲方应及时为操作人员购买相关保险，甲方必须按正确的操作方法进行施工，乙方概不负责。
本合同一式二份。甲乙双方各执一份。每份均具同等法律效力，双方签字盖章之日生效。
甲方：xx有限公司代表人： 盖章：
日期： 年 月 日
备注：5%税金由乙方承担。开户行及支行： 账号： 联系人电话：
乙方：代表人： 盖章：
日期： 年 月 日
机械租赁合同10
立协议人：
(以下称甲方)
(以下称乙方)
甲方现有晋工ZL50型铲车一台欲对外出租，乙方因工程建设需要急租铲车，现甲、乙双方本着平等自愿的原则，就铲车租赁事宜达成如下协议条款：
一、甲方提供租赁标的物(铲车)为晋工ZL50型铲车一台，乙方自愿租赁。
二、租价为11000元/月，此租金为纯利润，不包括租期内铲车所需燃油，所需燃油由乙方负责，铲车进场时乙方向甲方另支付押金5000元，并于当月28日结清七月份的租金，同时于7月28日提前支付八月份的租金。以后每月25日支付当月租金。押金待工程完工时结算，或抵租金或退还给乙方。
三、租期为不定期，按乙方工程的实际情况具体定租期：
四、相关事宜
1、甲方提供铲车时，应随车配备良好的'师傅，以保障乙方的工程顺利进行。
2、师付(开铲车)的日常生活起居由甲方负责。
3、甲方负责铲车的保养所需的附属机油。
4、乙方向甲方支付的租金为纯包月租金，不受其它任何原因影响。
5、在租赁期内，除正常工作时间甲方应保障外，乙方不得随意超负荷延长工作时间，如需延长工作时间，应取得甲方的同意。
6、在租赁期内，乙方应保障甲方的铲车和人员的一切安全责任，除非甲方工作人员人为原因造成的除外(乙方不负责甲方因自身原因造成的交通事故)。
7、在租赁期内，乙方应保障甲方铲车的正常保养时间，以保障乙方的工程进度。
六、本协议自甲、乙双方签字时生效。
本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
机械租赁合同11
出租方(以下简称甲方):
承租人(以下简称乙方):
根据《中华人民共和国经济合同法》，甲乙双方本着平等自愿的原则，经协商一致，签订工程机械租赁合同。双方必须自觉遵守本合同。
一.施工现场:
乙方指定的施工现场
二、机械的类型和价格:
三.租赁方法和条款:
1.乙方以月租形式租赁甲方机器。甲方负责机械的预热、修理和移动，每月27天工作，3天修理机械，每天工作9小时。如果机器在工作时间不能正常工作，将扣除维修时间。
2.由于不利于施工的雨天条件，或施工过程中不需要机械作业，或由于不可抗力或不可预测性造成的机械停工，甲方不承担任何费用。租赁期内，降雨量达到50毫米以上的，按实际时间计算；由于自然天气和气候(如北方冷空气、沙尘暴、冰雪等)原因，按照实际时间计算周期；后期收尾阶段，机械作业不足15天(含15天9小时/天)的，按实际时间计算工作时间，达到15天(9小时/天)的，按月包计算。
3.付款方式:每月结算
4.门票:3000元一套。
5.甲方负责机器的保养、维修和保养。
6.机械作业由乙方提供柴油，其他油料由甲方负责。机器进场时，双方应确认机器中储存的柴油量。退出时，甲、乙双方应再次确认机械记忆中的柴油量，以保证进出时机械记忆中的柴油量相同。
7.甲方应提供性能良好的.机械，并配备合格的机械操作人员，甲方的机械操作人员应服从乙方现场人员的指挥。按时按线到达指定地点，按乙方现场人员的要求工作。乙方的机械操作人员可以随时调度和操作机械。如果甲方的机械性能不好，操作人员不服从乙方的指令，乙方有权要求甲方更换操作人员或退出机械，终止合同，并从机组中扣除甲方的机械入场费。
8.甲、乙双方以机械具体工作时间的形式确定机械的实际工作时间，由双方掌握并记录，月底前核对。乙方应向甲方支付机械租赁费，如有拖欠，甲方有权停止工作。
9.机器的入场费和退场费分别由乙方和甲方承担。乙方租赁期不足两个月(含两个月)的，入场费和退场费均由乙方承担..
xx.甲方应负责甲方指派的机械操作人员的食宿..
11.以上租赁价格为不含税价格。如果乙方需要发票，额外的租赁价格将在现有价格的基础上增加5%。
四.安全要求
1、甲方(包括机械操作人员和其他人员)，必须严格按照工作
机械操作人员和维修人员必须严格按照机械操作和维修规程安全操作，其他人员不得擅自进入施工现场。
2.甲方必须严格遵守施工现场的规章制度，服从乙方现场人员的指挥和上级部门的监督管理，并在乙方指定的位置停止机械，未经许可，不得擅自移动和操作机械。
3.甲方必须遵守国家法律法规。
乙方对违反上述条款造成的任何不良后果和损失不承担责任。同时，乙方有权要求甲方更换机械操作人员或收回机械，解除合同，并从机器交接班费中扣除甲方的机械入场费。
五.仲裁和调解
如发生合同纠纷或经济纠纷，双方应本着合作和相互理解的原则协商解决。双方不能达成协议的，由仲裁部门或者人民法院仲裁。
本合同经双方签字盖章后立即生效，待工程款结清后自动终止。这个合同两份(每份三页)，双方各一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
机械租赁合同12
工程名称：
设备名称：
出租单位(简称甲方)：
承租单位(简称乙方)：
根据《_安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《_合同法》《特种设备安全监察条例》《建筑起重机械安全监督管理规定》的有关规定，按照诚实信用、平等互利的原则，为明确出租人与承租人的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。
一、乙方因建设工程施工需要，租用甲方的钢管、扣件、起重机械设备、各种脚手架配件等建筑设备，经甲方同意有偿出租给乙方使用。
二、租赁物种类、数量、租金及损坏租赁物的赔偿标准：特别说明：以上租赁物的种类、详细的规格、数量以乙方签字确认的提货单为准。押金、租金及赔偿金以甲方出具的收据为准。
三、租赁物的用途和使用方法：
乙方应将租赁的工具、设备应用于在建工程的主体工程，并保证按照国家规定的施工规范、操作规程进行正确使用。乙方不得超负荷使用和违规、违反操作规程使用租赁设备。
四、甲方设备出库前依据《建设工程安全生产管理条例》_393号令，第三章第十六条之规定，《建筑起重机械安全监督管理规定》_166号文，第四、第五、第六条规定，为建设工程提供机械设备和配件的单位，应当按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置。禁止出租检测不合格的机械设备和施工机具及配件，必须保障具备产品的制造许可证、产品许可证、制造监督证明，达到机械设备完好率，否则不予出场，并负责将设备重点维修、防护部位易损、易耗机件向对方讲解清楚，双方委培人员按发放清单检查、出库、装车，经签字办理交接手续。
五、租金应按月支付，乙方应在每月10日之前向甲方提交上一月的租费清单，并付清该月的全部租金。甲方收到租金后应向乙方出具收据。
六、经双方协商，乙方应向甲方一定限额押金，甲方收到租金后应向乙方出具押金收据。乙方交纳押金后办理提货手续，租赁期间不得以押金抵作租金，租赁期满乙方返还的租赁物资经验收未发生缺损情况的，押金退还乙方(不计利息)。
七、乙方在甲方指定的地点提货，提货时双方当场清点数量并验收质量，乙方指派提货人，提货后乙方应向甲方出具提货单，乙方提货人在提货单上的签字或者盖章行为视为租赁物已验收且质量合格、完好无损。乙方提货后对租赁物的数量、质量负责，发生任何意外事故均与甲方无关。
八、租赁物的'提货与返还时的运输由乙方负责，运费、装卸费由乙方承担。
九、承租人乙方将设备运抵施工现场后应根据《建设工程安全生产管理条例》_393号令第26条、第34条、第35条、施工单位采购的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案。由总承包单位、分包单位、出租和安装单位共同进行验收，验收合格后的方可使用，同时不允许出租(甲方)参与施工单位租赁设备的管理与使用。因工程需要延长 租赁期限的，应在本合同届满前15日内，重新订立租赁合同。
十、租赁期间，租赁物资的维修由乙方负责，费用由乙方承担。
十一、在租赁期间，承租人未经出租人同意，不得将租赁物资转让、转租给第三人使用，也不得变卖或作抵押品。
十二、乙方对租赁物资要妥善保管、正确使用。租赁期间届满，乙方应当返还全部的租赁物，按时将租赁物运至甲方指定的地点并整理堆放。租赁物资返还时，双方检查验收，如因保管不善、使用不当造成租赁物资损坏、丢失、转让、变卖抵押的，应当按照物质实际价值标准由乙方向甲方支付赔偿金;重者追究其法律责任。
十三、违约责任：
① 乙方不按时交纳月租金的，应向甲方偿付所欠租金每日千分之三的违约金。 ② 乙方逾期不返还租赁物资的，除继续承担本合同规定的租金外，每天应向甲方偿付逾期租金总额千分之三的违约金。
③ 乙方如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为，甲方有权解除合同，乙方应立即返还租赁物，否则按照本条②款的规定承担违约责任。
十四、本合同未作规定的，按照《_合同法》的规定执行。
十五、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的向甲方住所人民法院起诉。
十六、本合同一式 份，甲、乙双方各执 份。
十七、本合同自甲、乙双方签字盖章后生效。
本合同签订时间： 年 月 日。
本合同签订地点： 。
甲方签字(出租方)： 乙方签字(承租方)：
(章) (章)
机械租赁合同13
出租方（甲方）：______________
承租方（乙方）：______________
根据《中华人民共和国合同法》的规定，为明确出租方和承租方的权利和义务，经双方协商一致，就乙方向甲方承租以下设备达成协议。
一、租赁设备概况：
________________________________________________________
二、设备的使用地点及工程情况：
_____________________________________________
三、设备的所有权
本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方，承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权，没有对设备的转租权，承租方不得以任何理由对设备进行抵押，否则造成的全部后果由承租方承担。
四、甲方的基本责任
1、提供良好的设备和操作驾驶员。
2、甲方驾驶员应该按设备操作规程施工。
3、在施工过程中，甲方驾驶员必须听从乙方的安排，如果工作现场出现险情不能施工的，甲方有权拒绝施工。如果乙方强行施工，造成事故和经济损失由乙方负责。
4、合同履行期间，机械的液压油机油、维修、零配件的费用均由甲方负责。
五、乙方的基本责任
1、为甲方驾驶员及管理人员提供食宿。
2、乙方负责设备在施工现场的`看护并保证设备、人员的安全。由乙方原因造成的设备损坏或丢失，由乙方负责赔偿。
3、乙方不得强迫甲方驾驶员违章作业或超负荷工作。在施工期间，施工现场范围内地上地下设施及不明物，如有损坏由乙方负责赔偿。
5、进出场拖车费用：_____个月内由乙方全部承担进出场拖车费；超出_____个月，由甲乙双方各承担一半的费用，乙方负责进场的拖车费，甲方负责出场的拖车费用。
六、结算方式及相关事宜
1、租赁期间：租期自_______年____月___日开始计算租金，至_______年____月___日结束。租赁期满，乙方付清全部租金并将设备完好交还甲方后，办理退场手续。
2、单价：______________（大写：_________________）
3、结算方式：设备租赁费按___________（月/天/小时）计算，乙方确认设备后向甲方支付定金___________元（大写：______________）。
4、在租期内，乙方指定一名时间记录人配合驾驶员准确做好时间记录。
5、油料提供：负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的燃油。
6、设备租赁期间，乙方如需转移工地施工，必须征得甲方的书面同意，并保证甲方设备在该协议结束后返回。
七、在工地上施工期间，因乙方指挥不当所造成的机械损坏或造成的人员伤害，全由乙方负责，甲方不承担任何责任。
八、违约责任
（1）在合同期间，如果甲方违约，罚款_____元。
（2）在合同期间，如果乙方违约，支付往返拖车费及__________元租金。
（3）如果乙方拖欠租金，从违约之日起每日按欠款总额的百分之十支付滞纳金给甲方。
九、争议的解决
有关本合同的一切争议，甲、乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成，提交甲方所在地的仲裁委员会，根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。
十、此合同共五页，壹式贰份，由甲、乙双方各执一份，甲乙双方签字之日起生效。
甲方代理人：___________________（签章）
住址：________________________
身份证号：_____________________
电话：__________________________
日期：_______年____月___日
乙方代理人：______________（签章）
住址：_________________________
身份证号：______________________
电话：_________________________
日期：_______年____月___日
机械租赁合同14
甲方（承租方）：
乙方（出租方）：
甲方租用乙方机械设备，经双方共同协商，达成如下协议：
1、在租赁期间甲方租凭的设备如果造成丢失或者毁坏，按原价的_____%赔偿。
2、机械设备名称、型号、数量：装载机、发电机、塔式起重机、挖掘机、平板振捣器、氧气乙炔焊、塔式起重机、移动式柴油空压机、砂浆搅拌机、交流电焊机、钢筋切割机等，具体数量详见租赁清单。
3、租凭时间：_____年_____月_____日——_____年_____月_____日
4、施工地点：
5、财务结算方式：
（1）计费方式及单价：见租赁设备表。
（2）甲方必须在规定的期限内付款，如逾期未付，乙方有权单方面终止合同的执行，所造成的一切损失由甲方负责，由此产生的设备停机费用由甲方照常支付给乙方。
6、有关约定：
（1）乙方负责提供设备操作者，操作者必须持证上岗，严格按照设备操作规程作业，并负责设备的日常维修保养工作。
（2）设备租凭期间，设备操作者的`食宿由甲方负责。
（3）设备租凭期间，设备的燃油费、耗电费由甲方负责。
7、甲方责任：
（1）甲方必须为乙方设备的进场做好准备，提供必要的进场条件。
（2）甲方必须有专人负责指导设备的施工产生，但不能违章指挥，若由甲方人员违规指挥造成的一切损失由甲方负责。
（3）甲方应负责设备的安全工作，若由甲方保卫工作不到位造成设备及其零备件的丢失由甲方负责。
8、乙方责任：
（1）乙方应保证进入施工现场的机械设备技术性能完好。
（2）进入施工现场的乙方工作人员必须遵守甲方的有关规章制度。若由乙方提供设备操作者，操作者必须积极配合甲方有关负责人的指挥作业，并遵守甲方的工作时间和工作安排，但有权对有关违章指挥提出异议。
（3）若乙方机械设备出现故障，乙方应积极组织人员进行抢修。若由此影响甲方施工三天以上的，经双方签认后，可免签当日台班费。
9、未尽事宜，由双方协商解决。协商不成，诉诸法律解决。
10、本合同经双手签字盖章后生效。本合同共四份，双方各执二份。
甲方：
乙方：
负责人：
负责人：
经办人：
经办人：
签订日期：_____年_____月_____日
签订日期：_____年_____月_____日
机械租赁合同15
出租方（简称甲方）_________
承租方（简称乙方）_________
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定甲乙双方本着互惠、互利、协商、自愿的原则，就乙方租赁甲方的（以下统称为设备）一事，签订如下租赁合同，双方要严格执行： 。
一、机械设备概况
______________________
二、设备使用地点及项目名称：
租赁的设备权限于在 工程使用。
三、租赁设备的所有权和使用权
1、甲方拥有租赁设备的所有权
2、乙方在租赁期间在本合同规定的范围内拥有该设备的所有权，严禁在设备租赁期间将该设备转租或出卖。
四、租赁期限及租用结算方式：
1、设备扣除税金后日租金为元，并按日计算，收费时间从设备安装调试完毕及所有可以所有之日算起（即 年 月 日）
2、甲方租赁费不受乙方原因工地停工或其他因素的影响。
3、乙方要保证租赁设备在不足月计算。超出 个月按实际使用日历天数计算。
4、设备运输前，乙方应交付甲方设备保证金方资金紧时，经双方协商同意，塔吊使用45天后，乙方付租金并且在提前支付半个月的租金。
5、设备进场、退场费用由甲方负全责，乙方只承担进退场费用。乙方提前两天通知甲方设备的进退场时间。
6、进场费用和退场费用各计5500元，安装费、拆卸费各4000元。
7、增加的标准节，每天每节的租金为30元，附墙每天每付为60元。
8、增加的标准节和附墙从安装完毕后，可以开始使用后，并以双方签字确认为准日，开始计算租金。
9、增加的标准节和拆卸标准节，每节费用200元，由乙方承担。
10、附墙安装所需的所有材料和预埋工作收人工费均由甲方承担，乙方支付每道附墙装卸费共计 元费用。
11、所有塔吊的钢上绳必须是我的钢上绳，塔吊所用的电器如交流按能器必须是全升的，而且是原厂的正宗电器产品。
12、租赁设备期满后，甲方负责将设备运回，在甲方验收合格后，甲方在塔吊运回离开工地时，结清全部的费用和保证金的退还工作，乙方有权扣押机械不准离开工地。
五、甲方义务：
1、甲方提供的设备必须在建设行政主管部门登记备案、方可出租于承担方。
2、甲方必须无条件满足乙方塔吊的使用高度，不得无故推迟安装和各种借口影响施工。
3、设备的.全套资料由甲方负责提供。
4、设备在安装、调试过程中所需配件由甲方负责，各安全限位应灵敏有效，甲方在整机运行状态良好后交付乙方使用。
六、乙方义务：
1、乙方负责设备在施工现场的维护、保养、保管等工作，并保证设备的安全。如造成设备的损坏，配件的丢失，乙方按价赔偿。
2、签订合同之日起，乙方对设备的责任负全责。
3、乙方应设专人对机械定期检查、维护、保养，不得带病作业。
4、乙方为按合同规定期限支付租金，甲方有权终止合同，调回所租设备，每超一天乙方应向甲方正常交纳租金并加付月租金的5%作业违约金。
七、工程冬季停工，乙方以书面的形式，告知甲方，经甲方核准后，双方确定报停日期，报停期间甲方免收租金。起租日期为隔年的4月15日左右开始，因天气原因，如果不能按时起租，双方共同协商解决。
八、为规范和约束操作人员违规操作以及指挥人员违章指挥，本合同附加“安全技术交底书”一份，供操作人员及乙方现场管理人员执行。
九、未尽事宜，双方另行协商解决，本合同一式贰份。甲乙双方各执壹份，双方签字盖章后生效。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
【机械租赁合同】相关文章：
施工机械租赁合同08-18
机械租赁合同15篇08-11
机械租赁合同（精选16篇）06-13
机械台班租赁合同09-26
吊车机械租赁简单合同07-23
挖机机械租赁合同07-30
机械租赁合同三篇07-31
机械租赁合同(15篇)08-31
工程机械租赁合同格式_租赁合同08-03
实用的机械租赁合同四篇10-11