停工通知书

时间:2022-03-25 18:04:42 通知 我要投稿

停工通知书(精选20篇)

  在学习、工作、生活中,越来越多人会去使用通知,通知大多属于知照性的下行公文。到底应如何拟定通知书呢?下面是小编帮大家整理的停工通知书(精选20篇),希望能够帮助到大家。

停工通知书(精选20篇)

  停工通知书 篇1

建房户:

  经城镇建设管理办、国土办、安监办对建设行业安全生产自查中,发现你户在擅自修建的房屋,。你的行为违反了《中华人民共和国城乡规划法》有关规定,现责令你户立即停止建设,听后处理。若逾期不履行,镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条之规定依法处理,由此引起的一切经济损失和法律责任概由你户自行承担。

  特此通知

  xxx

  日期:

  停工通知书 篇2

恩施兴州建设有限责任公司:

  20xx年3月13日,你公司兴州大厦·恒福苑工程项目施工现场发生一起1人死亡的安全事故,现责令你单位立即处置事故、配合调查,并暂停工程施工。

  xxx

  日期:

  停工通知书 篇3

  你单位施工的 厂房,办公室 工程,经检查存在下列重大安全隐患:

  1、未见施工合同,监理合同,安全监督备案,质量监督备案,施工许可相关手续,

  2、脚手架搭设不符合要求,厂房采用单排钢管搭设,连墙点未安放“两步三跨”要求设置,无扫地杆,架体未超过作业面,竹竿未铺设,安全网未张段,内侧防护不到位。

  3、龙门架未经检测验,责令立即停止使用。

  4、临时用电未按“三相五线制”三级配电,两级保护,一机一闸一箱一漏的要求设置。

  5、临时防护不到位,部分作业人员安全帽未正确佩戴。 根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制标准条文等有关规定,现责令你单位: □立即停止 部位的施工。 □立即对工程全面停工整改。 在此期间你单位应采取有效措施,防止发生安全事故。 整改完毕以后填写《建设工程施工复工申请报告书》报我站,接到我站签发的《建设工程施工复工通知书》后方可恢复施工。特此通知。 安检员:

  xxx

  日期:

  停工通知书 篇4

xx户:

  你在擅自进行施工,严重违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条规定,现向你下发责令停工通知书,维持已有的现状,若再违章建设,镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条规定予以清除并处以相应处罚。

  xxx

  日期:

  停工通知书 篇5

  沙建管( )停第( )号

  经查,你公司开发的 项目工程,未在沙洋县建设行政主管部门办理 设工程质量管理条例》第二章第十三条,《建设工程安全生产管理条例》第四十二条 之规定,属于违章建设行为。为规范参建各方建筑市场行为,确保该工程的质量和安全,现通知你公司立即停止违章建设。

  特此通知

  沙洋县建筑工程管理处 年 月 日

  建设单位签收人:

  监理单位签收人:

  施工单位签收人:

  停工通知书 篇6

  你项目部施工的工程,经年月日检查,发现存在重大安全隐患:根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制标准条文等有关规定,现责令你项目部:□立即停止部位的施工。□立即对工程全面停工整改。整改完毕后将整改情况用安全隐患整改反馈单回复报送公司,公司再组织人员进行复查合格后方可恢复施工。

  特此通知。

  xxx

  日期:

  停工通知书 篇7

XXX建房户:

  经XXXXX城镇建设管理办、国土办、安监办对建设行业安全生产自查中,发现你户在XXXXXX 擅自修建的房屋。你的行为违反了《中华人民共和国城乡规划法》有关规定,现责令你户立即停止建设,听后处理。若逾期不履行,镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条之规定依法处理,由此引起的一切经济损失和法律责任概由你户自行承担。

  特此通知。

  xxx

  日期:

  停工通知书 篇8

xxx:

  你单位 工程经(巡查、抽查)存在以下质量问题: xxx

  □ 1.整改;

  □ 2.局部停止施工,进行整改;

  □ 3.限你单位于_________年_____月_____日前整改完毕,并将整改结果书面报我站复查。

  建设单位项目负责人:

  监理单位项目负责人:

  施工单位项目负责人:

  相关单位项目负责人:

  检 查 人 : 签发人:

  xxx

  日期:

  停工通知书 篇9

  质监201 整(停)[ ]号建设工程质量整改(停工)通知书_________________________________________:你单位工程经(巡查、抽查)存在以下质量问题:___________________________________________________________

  □1.整改;□2.局部停止施工,进行整改;□3.限你单位于_________年_____月_____日前整改完毕,并将整改结果书面报我站复查。

  建设单位项目负责人:监理单位项目负责人:施工单位项目负责人:

  相关单位项目负责人:检查人:签发人:

  xxx

  日期:

  停工通知书 篇10

尊敬的业户:

  您好!

  抗战胜利70周年纪念日降至,为了给您营造一个安静、和谐的居住环境,继而对此期间苑区内装修活动安排如下:

  1、20xx年9月3日至20xx年9月5日期间,园区内禁止一切装饰装修施工行为。

  2、假期期间禁止所有装修人员、装修物料等进入园区内。

  3、20xx年9月3日至20xx年9月5日期间,请各业户/装修单位做好各自单元的垃圾清理,材料堆放、施工现场围蔽等相应的清洁卫生和安全防范工作。

  4、期间物业服务中心暂停办理装修登记备案手续,装修退场手续和装修延期手续。

  5、20xx年9月6日起装修活动恢复正常。

  如上信息烦请广大业户相互知照,谢谢!如需其他帮助,请咨询物业服务中心24小时服务热线0595—23820008、或者致电您的凤凰管家。

  xxx

  日期:

  停工通知书 篇11

XXXX户:

  你在XXXXX擅自进行XXXX施工,严重违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条规定,现向你下发责令停工通知书,维持已有的现状,若再违章建设,镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条规定予以清除并处以相应处罚。 送达人:XXX。

  xxx

  日期:

  停工通知书 篇12

建房住户:

  地址:

  相关法律法规、技术标准: 《安全生产法》、《电力法》、《陕西省安全生产条例》等相关法律法规。

  存在问题:

  1、建房住户欲盖(地上)两层民房,现一层主体已经成形,由于高压电线横跨一 层主体上空,现严重阻碍二层建设,更存在严重安全隐患。

  2、安监、电力、国土、镇政府及村委会进一步查看实际情况,讨论解决消除安 全隐患,并拿出相应方案报上级批准。

  3、在安全隐患未解决之前,建房住户不得私自再动工建房。

  土桥镇街道整改要求:安全隐患未解决前不得进行动工建房,否则一切后果由建房住户承担。

  整改条件:安全监管人员检查达到安全生产要求后,同意继续动工建房。

  xxx

  日期:

  停工通知书 篇13

七城管金沙字[ ]号:

  你(单位)在进行建设的行为,违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条第一款的规定,现依据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条的.规定,限你(单位)在接到通知书之日起立即停止建设,逾期我局将依法采取查封施工现场、强制的拆除等措施。

  如你(单位)不服本决定,可以在收到本通知书之日起60日内向七台河市人民政府申请行政复议,也可以在三个月内直接向人民法院起诉。

  七台河市金沙新区管委会行政执法局(公章)

 

 xxx

  日期:

  停工通知书 篇14

  经查你在没有取得规划部门批准文件,也未经土地主管部门批准的情况下,擅自占用村集体土地。违反了《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国土地管理法》相关之规定。根据《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国土地管理法》相关之规定,对你的行为做出停工处理。即日起停止一切施工、建设行为,在未取得规划部门批准及合法用地手续之前暂停一切施工,否则一切后果自负。

  此文件一式两份签字:

 

 xxx

  日期:

  停工通知书 篇15

  编号:

  施工单位:

  你单位在  施工,因违反

  规定,经  检查组(安全检查员)检查,目前施工危及营业线行车安全。应立即停工并采取措施,保障营业线列车安全运行。特此通知。

  复工前书面报告我单位(部门)   ,复查合格后才能复工。

  发出通知单位:  姓名;   时间:

  接收通知单位:  姓名:  时间:

  附注:本通知书一式五份,主送施工单位,抄送建设单位、铁路局安监室、主管业务处,自存。

  停工通知书 篇16

公司各部门、各监理部:

  由于近期腊月,气温下降且春节临近,监理工程项目将陆续停工,经公司研究决定,放假时间定为20xx年2月1日至20xx年2月29日(农历正月二十二)。除公司机关及公司安排工作的人员外,原则上依据监理项目停工或复工情况,各项目监理人员放假和复工时间由总监安排并报公司综合部备案,否则考勤无效。放假期间公司给予职工每人每天xx元的生活补贴,补贴随工资一起发放。放假期间要保持通信畅通,服从公司安排的工作和活动,加强自身业务技术学习,否则放假补贴将予以取消。

  注:如提前离职或放假期间自行离职,生活补贴不予发放。

  特此通知!

 xxx

  日期:

  停工通知书 篇17

  XXXX户:

  你在XXXXX擅自进行XXXX施工,严重违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条规定,现向你下发责令停工通知书,维持已有的现状,若再违章建设,镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条规定予以清除并处以相应处罚。 送达人:XXX

 

 xxx

  日期:

  停工通知书 篇18

河南xx有限公司:

  经查,你公司于20xx年7 月5 日,在进场装修原材料中存在材料品牌、规格型号与投标报价单中不符的情况。

  当日已责令你公司自接到通知之日起,立即停工,待更换为符合要求的材料及构配件后继续施工。

  限你公司20xx 年7 月11 日前书面回复整改意见,如未按时 回复,我方将另择施工单位施工,本工程中标通知书作废处理。

  特此通知。

  当事人签字:

  甲方人员签字:

  日期:

  停工通知书 篇19

xx县建设局:

  7月x日,我局组织对若羌县城乡规划效能监察工作进行了专项检查,发现你县在开展城乡规划效能监察工作方面存在以下问题:

1、《城乡规划法》学习培训工作不到位,仅1人参加自治区培训;

2、城市总体规划中没有明确划定“三区四线”;

3、城市近期建设规划,住房建设规划没有按程序通过批准;

4、城市控制性详细规化编制覆盖率为44%,未达到规定要求;

5、项目立项、土地划拨出让审批的协同机制未建立,未建立并实施乡村规划许可证制度;

6、无批前批后公示,无规划网页,资料缺乏时效性;

7、无规划委员技术审查单,未开展规划动态信息监测,规划信息没有及时统计;8、规划编制经费不足,部分规划编制工作比较滞后,规划指导作用没有完全发挥,边规划边建设,建了拆,拆了建现象依然存在,造成城市居民,农村村民拆迁户损失过大,引起了一定的上访案件发生;

9、乡、镇规划管理机构还不健全,乡镇规划助理员配备不到位,没有切实发挥作用,日常管理不到位造成不按规划和无规划盲目建设现象仍然存在。

10、县执法队伍薄弱,执法机构不健全,城乡规划执法范围过大,执法人员配备不足、执法力量不够,执法交通工具、缴费严重短缺,不能及时发现和制止违法建设。

  

 xxx

  日期:

  停工通知书 篇20

上海xx水电安装工程有限公司:

  经检查发现,施工现场存在下列重大安全隐患:现通知你方必须于年月日时起停止对本工程的一切施工活动,立即对上述安全隐患进行整改。整改完毕后,并将整改措施及整改结果和复工申请报建设单位现场管理人员复查,复查合格后方可恢复施工。

  现场管理人员签名:

  施工单位接收人签名:

  发出日期:

  签收日期:

【停工通知书(精选20篇)】相关文章:

停工通知书(通用16篇)03-18

物业春节期间停工通知-通知02-27

催款通知书精选15篇03-02

录取通知书模板精选10篇03-15

员工辞退通知书(精选15篇)02-18

解除租赁合同通知书(精选15篇)03-24

公司录用通知书模板(精选8篇)03-21

发货通知书03-14

离校通知书02-23