光伏劳务合同范本（通用10篇）
随着广大人民群众法律意识的普遍提高，人们运用到合同的场合不断增多，合同协调着人与人，人与事之间的关系。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，下面是小编为大家收集的光伏劳务合同范本，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
光伏劳务合同 1
发包单位（甲方）：
承包单位（乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，甲乙双方友好协商，同意签订本合同，以共同遵守执行。
第一条：工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程价款：本工程为光伏发电安装施工（含支架安装、组件安装、电气安装），甲方按每瓦0.2元（不含税），承包给乙方施工，共计400KW，工程款总计：__元（人民币大写__）。
4、工程款支付和结算：合同签订工人进场后，支付5000元生活费，施工完成后支付到总工程款的100%。
5、施工完成7天内，甲方组织相关人员验收，超出7天，视为验收合格。
第二条：施工工期
1、工程期限：有效工期7天，在履约过程中，如因变更设计，不可抗拒（台风、连续暴雨（雪）天、停电）的因素，经业主确认后延长工期。
2、因甲方原因（物料不到位等）造成的工期延误，施工工期相应顺延，同时，甲方需支付乙方误工费用。
第三条：工程质量及适用的标准、规范
1、乙方应根据要求、配备相关的技术管理人员，保证工程的施工质量和工程进度。
2、乙方需按设计图纸施工，在施工过程中应严格遵守施工规范要求和质量检验评定标准。
3、乙方必须按建筑规范施工，接受甲方监督检查，确保工程质量，如存在质量问题乙方应根据甲方的意见采取及时有效措施纠正或返工。
第四条：甲方责任
1、负责向乙方提供一份总包合同（合同价款等机密部分可以遮盖）。
2、负责施工现场杂物、障碍物的清除，保证乙方正常施工。负责提供乙方生活场地、解决施工用水、用电。
3、负责向乙方提交施工图纸和有关技术资料，做好技术交底工作，协助乙方解决施工过程中出现的疑难问题。
4、负责协调涉及本工程的政府、单位、居民、团体等关系，确保工程得以顺利进行。
5、对乙方施工的工程进度、质量、安全和合同的执行进行监督，对不规范的.施工操作有权下令停工整顿，及时办理验收、签证和工程款的结算拨付。
第五条：乙方责任
1、负责组织施工人员进场施工，保证在规定时间内如期完成施工任务,施工人员安全问题，由乙方全权负责。
2、严格按图纸设计要求施工、控制好施工成本。
3、严格按照国家有关规程、规范要求进行施工，教育现场施工人员遵守施工管理的有关规定，做到安全施工、文明施工。
4、乙方需配备过硬的管理人员、电工和技术管理人员常驻现场，确保正常施工。
第六条：其他事项
本合同未进事宜，双方可根据具体情况进行协商，双方进行有关会议决定的纪要或补充协议是本合同的组成部分。
甲方和乙方因本合同发生的争议，应友好协商解决，协商不成的，向当地人民法院起诉。
本合同正本两份，双方各执一份。本合同自签字之日起生效。
甲方（签章）：
乙方（签章）：
负责人：
负责人：
联系电话：
联系电话
光伏劳务合同 2
甲方：（用人单位）
编号：
名称：
联系电话：
法定代表人（主要负责人）：
地址：
乙方：（劳动者）
姓名：
性别：
身份证号码：
户籍所在地：
邮政编码：
住址：
邮政编码：
联系电话：
甲乙双方为建立劳动关系，明确权利义务，依据《中华人民共和国劳动合同法》及有关法律、法规、规章，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本合同。
第一条劳动合同期限
经双方协商一致，本合同期限采取下列第_______种形式：
（一）无固定期限：自____年___月___日起。其中_____（有，无）试用期，试用期自____年___月___日至____年___月___日。
（二）固定期限：自____年___月___日至____年___月___日止。其中_____（有，无）试用期，试用期自____年___月___日至____年___月___日止。
（三）以完成一定工作任务为期限：自_____起至_____止。
第二条工作内容和工作地点
1、甲方安排乙方的工作地点为：
2、乙方工作内容（或工作任务）是_____甲方要为乙方提供必要的生产（工作）条件。
3、甲方因生产经营需要调整乙方的工作内容，应协商一致，按变更本合同办理，双方签字或盖章确认的协议书或依法变更通知书作为本合同的附件。
第三条工作时间和休息休假
1、甲、乙双方同意按以下第_____种方式确定乙方的工作时间：
（1）执行标准工时工作制，即每日工作时间不超过八小时，平均每周不超过四十小时，每周至少休息一天。甲方由于工作需要，经与工会和乙方协商后可以延长工作时间，一般每日不得超过一小时；因特殊原因需要延长工作时间的，在保障乙方身体健康的条件下延长时间每日不得超过三小时，每月不得超过三十六小时。
（2）综合计算工时工作制，即经劳动保障行政部门审批，乙方所在岗位实行以（填“是”）：年、半年、季、月为周期的综合计算工时工作制。
（3）不定时工作制，即经劳动保障部门审批，甲方在保障职工身体健康并充分听取职工意见的基础上，应采用集中工作、集中休息、轮休调休、弹性工作时间等适当方式，确保职工的休息休假权利和生产、工作任务的完成。
2、甲方因生产（工作）需要，经与工会和乙方协商后可以延长工作时间。除《劳动法》第四十二条规定的情形外，一般每日不得超过一小时，因特殊原因最长每日不得超过三小时，每月不得超过三十六小时。甲方依法保证乙方的休息权利。乙方依法享受法定节假日以及探亲、婚丧、计划生育、带薪年休假等休假权利，乙方享受以下节假日：_____假_____天，_____假_____天，_____假_____天，_____假_____天_____假_____天，_____假_____天，_____假_____天，_____假_____天。
第四条劳动报酬
1、乙方按甲方规定完成生产（工作）任务的，甲方必须依法定货币形式按时足额支付乙方的工资报酬，每月至少支付一次。其支付周期和时间为：_____。
2、乙方正常工作时间的工资标准（计算加班工资基数），按下列第（）种形式执行，并不得低于当地最低工资标准及本单位集体合同约定的标准。
（1）计时工资。乙方工资标准为_____元/月（_____元/周）。
（2）计件工资。乙方的劳动定额为_____，计件单价为_____。
（3）其他形式：_____。
3、乙方试用期工资为_____元/月（不得低于第一款约定工资的80%或单位同一岗位最低档工资，并不得低于本地最低工资标准）。
4、甲方依法安排乙方加班的，应按《劳动法》第四十四条的规定支付加班工资。
5、甲方应当在经济效益提高的基础上逐步提高乙方的'工资水平。
6、非乙方原因造成乙方停工的，甲方必须按当地政府规定支付乙方停工津贴或生活费。
第五条社会保险社会保险及有关福利待遇保险及有关福利待遇及有关福利待遇
1、双方必须依照国家和地方有关社会保险的规定，参加社会保险，按时足额缴纳社会保险费。双方解除、终止本合同后，甲方必须按国家或地方规定为乙方办理有关社会保险的转移手续。
2、乙方在合同期内因工负伤或患职业病，患病或非因工负伤和因工、非因工死亡及医疗期的待遇按国家和地方有关规定执行。
3、女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇，按国家和地方有关规定执行。
4、甲方为乙方提供的补充保险和福利待遇为：
第六条劳动保护和劳动条件
1、甲方必须建立健全劳动安全卫生制度和操作规程、工作规范，对乙方进行必要的培训。
2、甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。
3、甲方必须按国家有关规定对从事有职业危害的乙方进行健康检查。
4、甲方安排乙方从事特种作业的，必须按照国家规定对乙方进行专门培训并取得特种作业资格或者乙方已经过专门培训取得特种作业资格。
5、甲方必须根据国家有关规定对女职工和未成年工实行特殊保护。
6、乙方在生产（工作）过程中，必须严格遵守安全操作规程，对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业时有权拒绝执行。
第七条双方约定的其它事项
不得违反国家有关法律、法规）双方因履行本合同发生争议，任何一方可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解；调解不成的，可以自劳动争议发生之日起六十日内向有管辖权的劳动争议仲裁委员会书面申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起十五日内向人民法院提起诉讼。
第九条劳动合同的订立、履行、变更、解除、终止及经济补偿按《中华人民共和国劳动合同法》相关规定执行。本合同未尽事宜，按国家有关法律、法规规定执行。
第十条本合同甲乙双方各执一份，涂改或未经授权代签无效。
甲方（盖章）
乙方（签字）
法定代表人或委托代理人（签章）
签章时间：____年___月___日
签字时间：____年___月___日
劳动合同变更书
经双方协商同意，对____年___月___日签订的劳动合同书作如下变更：
甲方（盖章）
乙方（签字）
法定代表人或委托代理人（签章）
签章时间：____年___月___日
签字时间：____年___月___日
光伏劳务合同 3
甲方：____________________________________
乙方：____________________________________
甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本劳务合同，共同遵守本合同所列条款。
第一条合同期限
因公司业务所需，甲方同意安排乙方在____________________岗位工作。本合同有效期为两个月，于________年________月________日生效，至________年________月________日终止。
第二条劳务报酬
甲方将支付乙方劳务费人民币__________________元/月，并依法代为扣缴个人所得税。
第三条社会保险
甲方将不负责乙方相关社会保险金的交纳。
第四条乙方须遵守甲方的各项规章制度，并负有保守甲方商业秘密的义务。
第五条合同的终止
发生下列情形之一，本合同终止：
一、本合同期满的；
二、双方就解除本合同协商一致的；
三、乙方由于健康原因不能履行本合同义务的。
第六条合同的.解除
甲、乙双方若单方面解除本合同，仅需提前一周通知另一方即可。
第七条本合同终止、解除后，乙方应在一周内将有关工作向甲方移交完毕，并附书面说明，如给甲方造成损失、应予赔偿。
第八条乙方同意医疗费用自理，医疗期内甲方不支付劳务费。
第九条依据本合同第六条、第七条约定终止或解除本合同，双方互不支付违约金。
第十条因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均提请______________仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
第十一条本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：乙方：______________________（签章）
代表人：________________（签章）乙方身份证号：
甲方地址：乙方地址：
联系电话：联系电话：
日期：_______年________月________日
光伏劳务合同 4
甲方：___________________
乙方：___________________
一、承包工程项目
（1）工程项目名称：
（2）工程地址：
（3）承包内容：新立电杆5基，电杆采用φ230×15米，电杆基础采用C20砼浇筑；架设10kV线路公里（导线采用架空绝缘导线JKLYJ—10kV—240），安装智能远程费控表1只、专变采集终端1台；安装10kV成套配电柜5面、400V配电柜9面、直流屏1面；安装10kV组合式高压计量箱，安装500KVA变压器一台，低压配电柜安装，安装800KVA变压器一台（利用原有800KVA变压器，将原变压器及低压配电柜移位新建配电房内），制作户外电缆头1套，制作户内电缆头2套，项目涉及的各内标识制作安装，空洞封堵、设备接地制作安装遥测，负责将高压线安装至低压配电柜。
（4）工程项目期限：自__年__月__日至___年__月_日。
二、合同价款及付款方式
（1）劳务包干价：13000元（大写：壹万叁仟元整）
（2）付款方式：待工程竣工验收合格后，7个工作日内付清工程劳务款。
甲方的安全文明施工权利和义务
（1）对乙方的安全、管理人员及作业人员的安全资格情况进行核查，对核查材料复印件存档保管；乙方人员、技术不符合规定的，有权要求乙方更换人员或终止合同。
（2）组织乙方作业人员进行入场安全教育，安全考试合格并按照现场管理规定。
（3）有权制止乙方违章作业、野蛮施工等不安全行为，督促其及时改正，必要时可终止其工作。对因乙方责任造成的事故和损失，有权按规定扣除安全风险抵押金。
（4）严格执行工作票、安全施工作业票、动火工作票制度，负责乙方的办票工作，督促乙方按票执行。
（5）施工所有材料除混凝土外，其余材料由甲方运到施工现场。
乙方的安全文明施工权利和义务。
（1）落实本劳务作业相关的防火、防坍塌、等安全防范措施。
（2）按约定为作业人员配备合格、规范的劳动防护用品；定期对安全帽、安全带等劳动防护用品进行检验试验和更新；执行电气安全工器具、起重、电动工器具等安全管理措。
（3）临近带电设备作业，应保持安全距离，做好安全隔离措施，必须指定专人监护。
（4）动火制度，落实相应的安全措施和防火措施。在已受电、投运区域施工，落实设备防护和人身安全措施。
（5）工程开工后，应严格执行各项安全规定，停电、带电工作必须严格执行工作票制度，对施工过程的设备、人身及危害他人的设备、人身安全负完全责任，（包括误入带电设备和线路）并承担由此而产生的一切法律责任及经济损失；
（6）应每天检查工器具检测日期是否过期，过期的工器具由乙方自检，如不按照规章制度要求，使用过期工器具被上级领导检查违规使用工器具和罚款等损失，由乙方负责；
（7）严格按照工程设计施工图及国家有关验收规范，精心组织、文明施工，确保施工质量和工期；
（8）工程施工需要停电，必须履行工作票制度。否则所造成的后果一切由自己负责；
（9）负责工程竣工验收，如不按照施工图纸施工造成返工的一切损失由乙方承担；甲方不承担任何责任；
（10）施工过程中，所发生的安全事故由乙方自行承担。
需要补充协议内容：
三、附则
（1）本协议约定的'各项条款，经双方签字后生效，作为合同附件具有同等法律效力，并可独立于主合同存在，甲乙双方应严格按照本协议规定的各项条款，承担相应的安全文明施工、环境保护管理责任。因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。
（2）本协议内容如与国家有关法律、法规和规定不一致，按照国家有关规定执行。
（3）协议有效期按照合同工期。合同工期变更，本协议有效期相应变更；合同施工工作内容、范围有变动时，应及时签订补充协议。
（4）其他未尽事宜可另行约定。
（5）本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。
甲方：
身份证号码：
电话：
乙方：
身份证号码：
电话：
光伏劳务合同 5
甲方：_________________
法定代表人：_________________
地址：_________________
乙方：_________________
法定代表人：_________________
地址：_________________
1、鉴于：_________________甲方拟在_________________市县范围内投资建设太阳能光伏电站项目并获得该项目相应的政府规定的所有补贴，现甲方有意委托乙方在居间服务范围内为其开拓市场，寻求项目机会,提供技术及商务服务;乙方有意接受该委托，全力为甲方提供居间服务。双方对于共同开展光伏电站项目的开发与运作，达成如下协议。本协议的基本原则是自愿、双赢、互惠互利、相互促进、共同发展、保守秘密。
2、协议期间和居间服务范围：
2.1协议期间：_________________
本协议有效期自_________________年_________________月_________________日起至_________________年_________________月_________________日止,共计_________________年。
2.2提供居间服务地域范围：
2.2.1居间服务的.光伏电站项目名称：__________________________________体项目;项目选址：_________________;光伏电站性质(渔光互补);拟装机容量：_________________≥100兆瓦。
2.2.2居间服务事项：
(1)取得有权主管部门对光伏电站项目的备案文件并确保电站项目被有权主管部门列入当地_________________年光伏项目建设规模指标中(指标规模≥100);
(2)取得电力主管部门同意项目电力接入意见批复;
(3)取得项目具备开工建设的全部手续，包括但不限于环评、水保、压矿、维稳、安评、防洪评价、规划许可、建设许可、开工许可、送出线路规划批复、电网接入方案及审批意见等手续(以当地电价补贴实际需要为准);
(4)取得电价核准文件、入网许可，完成调度协议及购售电协议的签署，并协助甲方取得发电业务许可及相关价格补贴批文。
三、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效。
甲方：_________________
法定代表人：_________________
地址：_________________
乙方：_________________
法定代表人：_________________
地址：________________
签订日期：_________________
光伏劳务合同 6
甲方(委托人)：_________________乙方(居间人)：_________________
联系地址：_________________联系地址：_________________
法定代表人身份证：_________________身份证：_________________
联系电话：_________________联系电话：_________________
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：
一、委托事项
1、乙方接受甲方委托，负责就工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。
2、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。
二、甲方义务
1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。
2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则逾期每日按未支付金额的%向乙方承担违约金。
三、乙方的义务
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、本项目居间报酬为工程承包施工合同总金额的___%(即人民币__万元，大写：______________万元)。
2、居间报酬结算方式：
居间报酬总金额为人民币__万元，在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项目承包施工合同后，建设单位支付予甲方的第一笔工程预付款(即工程总造价的_____%)到账后，次日将报酬总额中的万(大写：____________元整)以现金形式支付予居间人;其后在叁个月正常施工工期内，甲方需支付给乙方居间报酬剩余的余款，甲方可以转帐或现金的方式支付。
3、甲方可以转帐或现金的'方式存入或者转入乙方指定账户，也可直接支付现金予乙方指定代理人。
五、保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为，否则有权要求对方承担违约责任。
3、如果甲方以相关企业或在南宁当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与业主方签订承包施工合同，居间方有权请求甲方按本合同约定条款支付居间报酬。
六、合同终止
1、本合同签字生效后，如果至__年__月__日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。
2、如居间成功，本合同双方权责完全履行并支付完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。
七、争议解决方式
如发生合同争议，协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
八、其他事项
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同含正本一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
3、本合同所有横线留空部分均为双方代表自愿亲笔填写，具真实性及法律效力。
合同签订地：_________________
乙方指定账户户名：_________________
乙方指定账户账号及开户行：_________________
甲方：_________________(盖章)：_________________乙方(盖章)：_________________
光伏劳务合同 7
协议编号：_________
甲方：__________
乙方：_________
甲、乙双方本着平等自愿、互惠互利的原则，经双方友好协商一致，就光伏发电事宜达成以下协议：
一、场所概况及用途
甲方将坐落于的屋顶提供给乙方用于投建光伏发电站及售电等经营场所，使用方式根据协议约定执行。
二、合作模式、期限及场所
1、甲方将闲置屋顶提供给乙方投资建设屋顶分布式光伏发电站，乙方将建成后的电站所发电力提供给乙方使用，并约定光伏电力电价为：元/千瓦时。
2、屋顶租赁面积按该光伏电站装机量实际使用面积计算，租金单价为:元（贰元整）/m/年，屋顶租金每年一付。电站建成发电后，每年1月20日前，支付甲方屋顶租金。
3、屋顶租赁期限自__年__月__日起至__年__月__日止，计20年。租赁期满后，甲方承诺乙方按本协议相同条款再续租5年，共计25年。
4、甲方应将场所按约定条件交付给乙方，经双方交验签字盖章并移交场所钥匙后视为交付完成。
三、双方的权利与义务
（一）甲方的权利与义务
1、甲方需配合好乙方的电站施工，提供网络接入，并为建成电站后的维护工作提供便利。
2、甲方需提前15个工作日向乙方开具租金发票。
3、甲方必须保证施工运维期的水、电供应，水、电费用由乙方向甲方交纳，价格依相关部门规定收取，本协议中未列明的其他费用（例如：物业管理费）均由甲方承担。
4、甲方无偿提供给乙方为本项目设计、审批所需要的房产证、场地使用证明复印件（盖公章），房屋建筑平面图及承重证明（盖有建筑设计院公章）。
5、甲方要协助乙方做好光伏发电站的安全保卫工作，当事人人为发生损坏乙方发电站设施时，当事人应按价赔偿给乙方，严重者负法律责任。
6、乙方电站的发电期限为25年，在此期限内，甲方不得改变屋顶的用途。若因自然灾害或国家政策改变本房屋所在土地的用途或国家、政府、集体征收、征用收回物业时，甲方须提前90日书面通知乙方，乙方负责移动电站所产生的一切费用，如因此导致本协议无法履行的，本协议解除双方均无需承担违约责任，如甲方恢复房屋使用权，乙方可在屋顶上继续安装太阳能发电站。
（二）乙方的权利与义务
1、乙方负责该电站的所有投资、建设和管理、维护；该电站的产权归乙方所有，乙方有全权支配电站的权利。
2、乙方投建的“发电站”具体施工方案应先行报甲方审核，甲方对其具体实施的可行性与合理性经审核确认后方可动工，否则，甲方有权要求乙方停工整改。在施工过程中出现，因乙方原因与其他部门或入园企业的纠纷或安全责任（人身、财产损害）均由乙方负责，甲方不承担任何责任，如造成甲方损失的（包括对第三方的赔偿、诉讼费、律师费、鉴定费等，下同），乙方应予以赔偿。
3、乙方投建发电站及所提供的并网电能质量与技术条件均应符合国家、地方的法律、法规、规章及行业标准，包括但不限于《光伏系统并网技术要求》GB/T19939-2005《光伏发电站接入电力系统技术规定》GBZ19964-2005等相关标准。乙方应确保并网的光伏电能质量不会对甲方电气设备产生不利影响。如经双方认可的第三方机构鉴定，确属乙方提供的该电站光伏电能对甲方电气设备造成损害，乙方应承担因此而造成的一切责任。
4、乙方负责电站建设期的安全，如发现有安全隐患，乙方有第一时间向甲方汇报的义务，并有在第一时间采取消除安全隐患的权利（甲方要做好配合工作）。
5、乙方负责电站的所有维护及费用支出；发现故障及时修复，确保电站的正常运行。如乙方投建的电站导致乙方、甲方或第三人人身、财产损害，乙方应自行承担由此产生的责任，与甲方无关，如造成甲方损失，乙方应予以赔偿，乙方需购买第三者责任险。
6、乙方有通行本电站所经之路的楼梯、电梯、消防通道及过道的权利。
7、乙方负责协调供电局的一切事务，同时负责本项目与供电局电费结算事项。
8、乙方承担其光伏所产生的经营费用、营业税费等，并按要求如期缴交，否则由此产生的责任与甲方无关。
9、在不改变甲方房屋屋顶用途的前提下，经甲方知会后，乙方可在合同期限内转租或转让本电站，乙方有权对本电站进行处置。
10、各级政府对本电站的政策及补贴，属于乙方的，甲方应协助乙方自行申请。
四、场所权属及双方经营责任
1、甲方应保证该场所产权符合国家及地方政府有关部门场所产权的相关规定，提供产权证、主体资格证件、身份证明等文件。
2、甲方保证场所不存在权属瑕疵，若发生相关债权、债务纠纷，第三人主张权利等，导致产权变动，影响乙方对场所使用、收益的或导致本协议无法继续履行、无效时，因此给乙方造成的直接及间接经济损失的，甲方应负全部赔偿责任。
3、在合同期间，乙方对所使用场所投建光伏电站施工过程中，甲方应予协调及配合，负责协商及协调与其他企业、部门关系，乙方经营需要的手续及相关费用由乙方自行负责，但甲方须提供必要的协助，如提供场所产权证、产权人身份证复印件等。
五、场所的投建施工、装修、使用和管理
1、乙方应按约定的用途合理使用并爱护所使用场所及其附属设施，配合甲方做好物业的管理及防火、防盗等安全保卫工作，不擅自改变物业结构，因乙方过错原因造成保管不当或不合理使用，致使该场所及其附属设施发生损坏或故障的，乙方应负责维修或承担赔偿责任；但对于该场所及其附属设施因自然属性、合理使用或因不可抗力原因、第三方原因而导致的损耗、损坏的.，乙方不承担责任。
2、甲方允许乙方对该场所进行光伏电站投建施工、装修、装饰或添置新物，乙方在对电站施工、装修、添置新物之前必须事先报方案给甲方及相关职能部门审批，乙方必须按经审批通过的施工方案施工，甲方配合乙方光伏电站投建施工、设备安装、场所使用的电力额定等事项。如乙方未经审批同意，擅自施工，由此产生的一切责任均由乙方负责。
3、合同期间，甲方应保障该场所及其附属设施处于适用和安全的状态。乙方发现该场所及甲方交付的附属设施有损坏或故障时（如彩钢瓦寿命到期等），应通知甲方对屋顶进行修改或更换，费用由甲方承担，因维修物业影响乙方使用的，应无偿延长相应合同期限；乙方施工后一年内，屋面点、孔漏雨补漏由乙方负责并承担费用。
六、场所的返还
合同期满或协议解除后，乙方应返还该场所及其附属设施。甲、乙双方验收认可后，结清各自应当承担的费用。乙方在本电站上的设施设备由其自行收回。
七、转租或转让所有权变动及合作的延续
1、合同期间，乙方将该电站全部或部分转租或转让给他人，乙方应提前30日知会甲方，有关物业的用途、使用方式等按照本协议约定。
2、合同期内，甲方转让该物业的，应当提前90日书面通知乙方，乙方在同等条件下享有优先于第三人购买的权利，合同期内该场所所有权发生变动的，甲方协助乙方与新产权人签订此协议，本协议在乙方与新所有权人之间具有法律效力。
八、违约责任
1、合同期间，一方如有正当理由要求提前解除本协议，须提前90日通知对方，经对方书面同意，可提前终止本协议。
2、合同期间，若因地震、火灾、战争等不可抗力原因导致该场所毁损和造成损失、该场所因城市建设需要被依法列入拆迁范围的、与国家新的政策、法令、规定相悖等使本协议无法履行时，甲方须提前90日通知乙方，甲、乙双方互不承担违约责任，均可提前终止本协议。
若有国家或其他补偿的（如国家拆迁补偿的），甲方洽谈补偿款时应考虑并向拆迁主体提出乙方光伏电站投建、施工、经营等损失，乙方光伏电站投建、施工、经营等损失的补偿（若有）归乙方所有。
如甲方进入破产清算程序，则乙方所建设的电站不属于甲方破产财产，如甲方有拖欠乙方的电费，按照破产程序处理。
3、在运行期间，若甲方因业务需要改变厂房建筑结构或拆除重建，须提前90日书面通知乙方，乙方负责配合拆除所安装的光伏发电设备；甲方应允许在新建厂房或另提供同等面积的建筑屋顶供乙方安装光伏发电设备。
4、以合同签字日期计算，甲方在运营中，除以上第八条第2、第3款所述原因外，甲方要求解除本协议，甲方应按未满20年部分的光伏电费收入的30%赔偿乙方损失，损失额的计算公式为：电站拆除上一年度乙方发电收益分成×(20-已运行年数)*30%，光伏电站的所有拆除物均归属乙方所有；
九、争议的解决
在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成，若需诉讼，双方均同意由法院管辖。
十、其他约定事项
本协议经甲、乙双方签字盖章后生效，本协议（及附件）一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，本协议未尽事宜，双方可协商订立补充协议作为本协议的附件，附件与本协议具有同等法律效力。
甲方：_________
地址：_________
法定代表人：_________
签字代表人：_________
日期：__年__月__日
电话：__________________
乙方：_________地址：_________法定代表人：_________
签字代表人：_________日期：__年__月__日电话：_________
光伏劳务合同 8
甲方：_______
乙方：_______
甲乙双方经过友好协商，就太阳能光伏产业领域进行全面合作，在开发光伏发电项目（下称“光伏发电项目”或“项目”）等事宜达成如下意向：
一、合作项目：______________
二、地点：______________
三、合作期限：自签订正式合同之日起_____年。
四、甲方的权利义务：
1、甲方按照当地上级部门的核准规模及合同约定，按时完成农业光伏项目建设；
2、合作期间，甲方每年向乙方支付土地使用费_____元；
3、投产发电后的入网手续由甲方办理。
五、乙方的.权利义务：
1、乙方负责提供该项目的用地，并全权负责土地流转手续；
2、除发电收益外，本意向土地范围内的农业收益及专项国家补贴归乙方所有；
3、乙方负责协调周边邻里关系，保障该项目顺利建设。
六、各方承诺在三门峡市注册相应的具有独立法人资格的电力及/或农业公司，项目投产后在当地合法经营，照章纳税。
七、合作期满后，各方再另行协商合作续期事宜。
九、未尽事宜，可根据实际情况，由双方协商解决。
甲方：_______（盖章）
乙方：_______（盖章）
授权代表（签字）：__________。
签订日期：___年___月___日
光伏劳务合同 9
发包人(全称)：______(以下简称甲方)
承包人(全称)：______(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就______能源太阳能光电建筑示范项目EPC总承包项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：________
工程地点：______
工程承包范围：________1.5MWp太阳能光电建筑示范项目EPC总承包的设计(初步设计、施工图设计)、设备及材料采购、运输、施工、安装、调试、人员培训及技术服务。
其中：
1、设计工作范围：包括光电转换元件与建筑结合设计、光伏系统电气配置设计和光伏系统安装结构设计。设计工作范围不包括太阳能光伏发电系统并网接入设计(____)。
2、施工工作范围：光伏系统所需的.土建、支架、设备安装及调试、系统通信、电缆敷设及连接(含交流侧0V母线的接入安装)不包括电力公司设计的太阳能光伏发电系统并网接入部分。
二、主要技术来源
承包人提供。
三、主要日期
合同期限(绝对日期或相对日期)：合同生效之日起__个日历日。设备全部进厂日期(绝对日期或相对日期)：暂定20__年5月5日。设备安装完工时间(绝对日期或相对日期)：暂定20__年6月5日。竣工试验完工时间(绝对日期或相对日期)：暂定20__年6月15日。
四、工程质量标准
工程质量标准：合格
五、工程建设规模、合同价格、付款货币
工程建设规模1500kWp，合同价格为￥__(大写：__万元整)。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。
六、本协议书中
有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。
七、合同生效
合同订立时间：______
合同订立地点：______
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
光伏劳务合同 10
发包方（以下称甲方）：
承包方（以下称乙方）：
根据有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目
一、工程名称：____
二、工程地点：_______
三、承包方式：包工、包机械、包。
第二条工程期限
合同工期总日历天数10天。
第三条工程价款、结算及付款方式
本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300元/组（一组24块电池板)。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。
2、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价安装组数进行费用结算。
3、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用。
第四条甲乙方责任
1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行检查，保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。
第五条施工
乙方必须注意事项，保证安装前对其相关人员进行教育。由于乙方措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
第六条奖惩责任
1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=50000元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的.，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
第七条纠纷解决办法
因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条附则
本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。
甲方：__________乙方：_______
代表：__________代表：_______
_____年___月___日_____年___月___日
【光伏劳务合同】相关文章：
光伏施工合同06-27
安装光伏板班组劳务合同范本（精选10篇）04-09
光伏工程劳务承包简单合同范本（精选6篇）05-31
光伏电站施工合同04-16
光伏发电施工合同11-24
光伏施工合同模板03-15
光伏调研报告05-07
光伏发电房屋租赁合同04-07
光伏项目委托施工合同09-14