弱电工程合同

时间：2024-08-06 09:09:13 炜亮合同范本我要投稿

弱电工程合同模板（精选13篇）

　　在人民愈发重视法律的社会中，越来越多事情需要用到合同，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？以下是小编帮大家整理的弱电工程合同模板，欢迎阅读与收藏。

弱电工程合同模板（精选13篇）

　　弱电工程合同 1

　　甲方：_____________________

　　乙方：___________________________

　　甲乙双方本着诚信原则，经友好协商就乙方为甲方工地________________________弱电工程达成以下合同。

　　一、业务范围及业务容量

　　（1）乙方负责为甲方指定场地提供弱电终端点及设备安装调试，并完全按照合同条

　　款规定的规格型号施工。详见附件清单。

　　（2）乙方在施工期间按照甲方规定文明施工。

　　（3）本工程合同总金额人民币（大写）柒万壹仟圆整小写￥：_____________________元整。

　　(含6%税)

　　二、双方权利与义务

　　1.乙方按照甲方的要求,在____________年____月____日之前完成工程并交付甲方验收；

　　2．甲方负责提供正确、详细的资料并提供必要的配合；

　　3.乙方对本合同中设备免费保修一年；第二年开始有偿服务，具体条款另议；

　　4.所需材料及设备详细见报价单，报价单作为本合同一部分。

　　三、价格与费用支付

　　（1）在甲乙双方签订本合同时，甲方预付工程款的人民币￥：_______0.00元整；

　　（2）在工程中期甲方预付工程款的'人民币￥：_______ 0.00元整；

　　（3）工程竣工，甲方验收合格后即付工程款￥：_______00.00元整

　　四、违约责任

　　如乙方在__________年______月______号没有完成该工程，每延一天甲方在工程款中扣除￥：___________________元整，如因甲方因素造成的延期乙方除外；

　　五、免责条款

　　因不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本合同项下有关义务时，甲乙双方相互不承担违约责任。但如遇有不可抗力的一方或双方应于不可抗力发生后3日内将情况告知对方，并提供有关部门的证明。在不可抗力影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行合同。

　　六、保密责任

　　未经对方书面许可，任何一方不得向第三方提供或披露与对方业务有关的资料和信息，但法律另有规定的除外。

　　七、争议的解决

　　对于因本合同履行而发生的争议，双方可协商解决，协商不成的，经双方同意，提交市仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局，对双方均有约束力。

　　八、合同生效、终止及其他

　　(a)合同一式二份，双方各执一份，由甲乙双方法定代表人或其授权的代表人签字；

　　(b)本合同及其各条款自双方签字盖章之日起本合同生效；

　　(c)对于本合同未尽事宜，双方可签订补充合同或以附件的形式对本合同中的有关

　　问题做出补充、说明、解释，本合同的补充合同和附件为其不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

　　甲方：_______昆山________________乙方：_______昆山________________________

　　（盖章）（盖章）

　　代表人(签字)：__________代表人（签字）：_____________

　　日期：_______日期：_______

　　弱电工程合同 2

　　甲方：

　　乙方：

　　本协议由甲乙双方磋商同意，甲方为确保弱电智能化系统设备正常使用，委托乙方负责现有弱电智能化系统及周边设备的维修与保养，经双方友好协商特签订如下维护合约：

　　一、合同期限:

　　合同期限自________年____月____日至________年____月____日止，合同期满后，双方可选择续约或自然解除合约：

　　二、服务内容

　　弱电系统设备定期保养、故障排除,维修保养清单见附件;

　　三、服务要求

　　1、乙方为保障甲方弱电系统的正常运转，乙方将指定技术人员为甲方服务。

　　2、乙方接到甲方设备故障通知24小时内(特殊情况除外)赶到甲方公司尽快排除故障;

　　3、当甲方系统故障需要更换时，乙方应以最低市场价提供配置，并负责安装;

　　4、乙方在合同期间内，定期(每月最少提供两次)上门进行保养维护及优化作业

　　5、若合同以外通知的'特殊作业(如新增点位，新增布线)等由乙方另行报价。

　　6、乙方在维护过程中更换设备单次所需配件总价金额未超过100元由乙方负责支付，如在维护过程中更换设备配件单次金额超出100元由甲方另行支付。

　　四、维护费用：

　　甲方弱电系统需维护项目有：监控系统、会议系统、背景音乐系统、停车场管理系统、系统、防雷系统，详细清单见附件;综合以上资讯，经甲乙双方协商同意，乙方每月向甲方收取维护费_(6500.00)陆仟伍佰元整___元，周期为12个月，共计柒万捌仟园整(78000.00 ) 元。

　　五、支付方式：

　　维护费乙方按半年方式收取：合同签订后十天内支付总款项的50%即(36000.00元)叁万陆仟元整元合同到期后十天内支付总款项的50%即 (36000.00元)叁万陆仟元。

　　六、双方责任

　　(1)甲方责任

　　1、硬件或软件发生故障时，甲方应及时通知已方。

　　2、甲方不得随意拆卸及改变设备的其他连接，不得由第三方介入本合同内的服务;

　　3、甲方不得要求乙方在服务过程当中提供违法服务;

　　4、维护过程中，甲方有重要数据需要保存或处理，应先告之乙方，否则乙方因不知情造成重要数据丢失等不承担任何责任，由甲方自己承担。但乙方应尽力为甲方损失的数据或设备进行维修或恢复;如是由于乙方的原因造成甲方设备或数据损坏应由乙方负责维修或恢复，所需费用由乙方承担。

　　(2)乙方责任

　　1、乙方在维护过程中为甲方的商业数据保密，不可泄露第三方知道;

　　2、乙方在维护过程中需满足甲方的正当要求，保障弱电系统及其他相关设备的正常运行。

　　七、其他事项

　　本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力，自双方签字盖章后生效。任何一方不得擅自变更或取消。单方面解除或变更本合同承担全部相关责任。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日

　　弱电工程合同 3

　　发包人(以下简称甲方)：

　　承包人(以下简称乙方)：

　　甲方将项目智能化工程发包给乙方，为明确甲乙双方的权利、责任和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致订立本协议。

　　第一条：工程概况

　　(一)、工程名称：项目智能化工程

　　(二)、工程地点：

　　(三)、工程简介：智能化工程，项目总建筑面积约万平方米，包括。

　　(四)、承包方式：包工包料、包设计、包损耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包市场风险、包验收的形式按综合包干单价承包本工程。

　　第二条：承包范围及工程内容

　　(一)承包范围：为项目智能化中的各系统，各系统包括以下：智能对讲系统(包括门禁系统、家庭安防报警系统)、电梯对讲系统、闭路监控系统、停车场收费管理系统、公共广播音乐系统、电子巡更系统、周界防范系统、防雷系统、电子公告系统(只预埋线管)。

　　具体见甲方提供的总规划图的示意。

　　(二)承包内容：以上承包范围内的系统设计、系统集成、工程施工、设备材料供应、系统所需之一切调试及验收达到合格、培训甲方日常设备维护及操作人员、工程保修等。主要包括以下内容：

　　(1)智能对讲系统：包括管理机、围墙机、光端机、单元门口机、地下室门口从机、楼层内的中间设备、室内分机、复式的室内从分机(彩色可视不带安防功能)、室内安防报警系统、门禁系统的电锁、门禁道闸、户内智能弱电箱、以上设备之间的连接线缆及组成本系统完整性的一切安装工程。但不包括主体施工单位已施工的各层弱电井至户内可视对讲分机及户内已预埋的线管、门禁系统的门体、弱电井及地下室的弱电主干线槽。

　　(2)电梯对讲系统：包括由监控中心敷设至各栋天面电梯机房的线缆、各主、分机的安装(各主、分机由电梯公司提供)、及组成本系统完整性的一切安装工程。乙方所敷设的线缆须符合甲方采用的电梯公司的要求。不含电梯桥箱至天面电梯机房的电梯对讲系统随行电缆的安装。

　　(3)闭路监视系统：包括每栋住宅楼的电梯轿厢、首层住户大堂、地下室车库、车库出入口、地下室前厅、小区主要道路、公共区域、广场的摄像机前端设备、监控中心设备、传输设备、线缆(含电梯轿厢内摄像机的随行线缆)及组成本系统完整性的一切安装工程。

　　(4)停车场收费管理系统：包括入口设备、出口设备、彩色图像对比系统、车场系统、服务中心设备及组成本系统完整性的一切安装工程。不含岗亭。

　　(5)公共广播音乐系统：住宅小区楼层大门口、公共场所、主要干道、周边及出入口的`紧急广播和背景音乐的设备、小区园林背景音乐的安装及组成本系统完整性的一切安装工程。小区园林背景音乐的安装工程须配合园建工程的施工(预埋线管)。

　　(6)电子巡更系统;指小区的巡更检查，主要包括巡更棒、控制器、软件及组成本系统完整性的一切安装工程。

　　(7)周界防范系统：包括甲方提供的图纸界限内进行安装及组成本系统完整性的一切安装工程。

　　(8)防雷系统：指小区的智能化工程的防雷系统。主要包括防雷器及及组成本系统完整性的一切安装工程。

　　(9)电子公告系统：信息发布系统暂定只预留线管。

　　以上工作内容包含对主体施工单位完成的相关预留预埋的查验、局部修整、对零星漏留漏埋的补做、对零星错留错埋的纠正等工作及预埋不到位的线管线槽安装。(其中预留预埋线管、线槽的位置以甲方提供的主体工程的弱电预埋图、室外主管网图为准)。乙方负责当地政府部门(按相关文件的要求)对本工程的备案、检测、验收等相关工作。

　　第三条：工程质量标准

　　工程设计及施工质量标准按国家现行相关设计和施工验收规范执行，要求工程质量为合格。

　　第四条：验收

　　甲方于乙方材料设备到达现场三日内完成报审报验手续后乙方开始安装，全部材料设备安装调试完毕后由甲方、乙方共同验收，乙方确保本工程验收合格。

　　第五条：质量保修期

　　以分系统计算质量保证期，各期系统的质量保证期均为二年，自该期工程竣工并交付使用之日起计。

　　第六条：合同工期

　　1、开工时间：计划开工日期：年月日。具体日期以甲方现场代表或甲方委托的监理公司签发的开工令所示开工时间为准。

　　2、工期要求：本工程(除室内可视对讲部分)要求配合主体工程施工，并于主体施工单位竣工验收前1个月完工。室内可视对讲部分工程要求配合装修单位施工，并要求于装修施工单位竣工验收前10天完工。整个工程的竣工时间要求在装修施工单位竣工验收合格后7天内完成。

　　3、合同绝对总工期为个日历天。

　　第七条：材料供应与计价

　　1、本工程所需各系统产品由乙方采购，但所选品牌必须是甲方指定的品牌。

　　2、乙方负责采购供应的设备材料，乙方必须保证设备材料质量合格。本合同附件作了明确规定的设备材料，乙方必须按附件要求采购供应，如需更改，须事先书面征得甲方同意。本合同附件没有作明确规定的设备材料，乙方必须按附件备注的要求采购供应，如需更改，须事先书面征得甲方同意。本合同附件没有作明确规定的设备材料，乙方须按国家相关规范要求采购供应。合同附件规定的.生产厂家供货有困难的，乙方应提供产品档次、质量不低于合同附件规定的档次品牌的新的生产厂家，同时提供材料设备相关技术资料和报价,经甲方审核同意后执行。调整的材料设备价格经双方审核后，价款减少时,综合包干单价相应调减;价款增加时, 综合包干单价不予以调整。甲方发现乙方未按合同要求采购供应设备材料的，乙方除应及时按合同要求予以更换外，还须承担因此造成工期延误和对甲方所造成的经济损失。

　　3、乙方保证本工程所选用的线缆满足设备及环境屏蔽需要，保证系统设备使用效果良好。当选用的线缆不能满足设备及环境屏蔽需要时，乙方须免费更换直到合格为止。

　　4、乙方每批材料进场必须提供生产厂家的产品质量合格证和检验报告。根据国家、省、市的规范及当地相关部门规定要求，材料、设备在使用前必须进行检测的，乙方应承担完成材料、设备的全部检测工作，并在使用前将检测结果的正式报告提交给甲方。如检验不合格，乙方必须在24小时内安排退场，并安排符合要求材料重新进场,所延误的工期不顺延。

　　5、乙方提供的施工材料必须与甲方确认的工程设计、施工图纸相符，满足国家、地方有关质量技术标准、规范、规程要求，其品牌、规格、型号须经甲方最终书面确认后方可用于施工，并附有材料出厂合格证、法定技术质量检测部门出具的检测报告等材料质量证明。否则，甲方有权解除合同，并追究乙方相关违约责任。

　　6、乙方不能使用国家或行业或工程所在地建设管理部门禁止使用的材料，如有发生，由乙方承担由此给甲方造成的罚金，甲方有权直接从乙方的工程款中扣除。

　　7、乙方材料进场须提前24小时书面通知甲方，甲方应在规定的时间内(工作时间4小时、非工作时间10小时)到场验收,经双方共同验收并作书面记录。

　　8、甲方有权对乙方货品质量随机取样,将样品密封并经双方在样品上作标识确认后，由甲方保存。必要时,承、发包双方共同将该样品送甲方工程所在地产品技术质量监督部门检验，检验相关费用由责任方承担。如经检验，乙方货品达不到合同约定的质量标准，甲方有权按本合同相关违约条款处理。

　　9、乙方提供的材料及施工工艺、技术必须符合国家相关规范和行业要求。如所提供的材料及施工工艺、技术享有知识产权，所需申办的手续和费用由乙方全部负责。如乙方所提供的材料及施工工艺、技术侵犯他人知识产权，由此产生的责任和费用由乙方承担。若他人因此追究责任，向甲方索赔导致甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。

　　第八条：合同价

　　(一)合同总价：

　　1、合同暂定总价：人民币元整(￥元)。

　　(二)计价方法：

　　1、按实际完成工程量套用小区智能化工程项目价格清单(具体详见附件)计算工程造价(工程总造价=Σ各单项工程量*相对应的综合包干单价)。

　　2、按以上计价方式计取的工程总造价为完成承包范围内的工作内容的所有费用：包括人工费、材料费、机械费、工程所须的各种检测费(不包括当地政府部门规定另行收取的检测费用)及试验费、各种材料损耗费、设计费、材料场内二次运输费、技术处理费、合同工期内的赶工费、施工水电费、技术措施费(包括雨季及异常气候施工措施费)、系统调试费、管理费、文明施工措施费(包括施工区域围蔽等)、临时设施费、垃圾清运到甲方指定点堆放的费用及其它措施费、售后服务、质量保修、免费培训3-5人(直至甲方学会独立操作)、税金、利润及本合同虽未提及但乙方在完成本工程过程中必须支付的与本工程相关的其他费用但不含施工配合费，施工配合费由甲方直接支付给相关单位。综合包干单价=主材费+其它费用。其中：

　　(1)主材单价：是指工地交货价，不含卸车费。

　　(2)其它费包含人工费、机械费、辅材费、材料卸车费、材料损耗费、设计费、材料所须的各种检测费及试验费、材料场内二次运输费、合同工期内的赶工费、施工水电费、技术措施费、文明施工费、雨季或异常气候施工措施费、垃圾清运到甲方指定地点堆放费用、现场经费、质量保修、免费培训费3-5人(直至甲方学会独立操作)、系统调试费、综合管理费、利润、税金等费用，但不含施工配合费及当地政府部门规定另行收取的检测费用。施工配合费由甲方直接支付给相关单位。

　　3、根据甲方的设计图纸计算得到本工程预算，预算不能超设计最高限额(具体详见附件1)。结算金额不超设计最高限额则按实计算，若超设计最高限额，则按设计最高限额进行结算。

　　(三)调价方法：详见本合同附件2备注中的价格调整方法。

　　第九条：工程款支付

　　1、乙方在每月底申报当月工程进度款，经甲方核实后7个工作日内甲方支付乙方当月实际完成工程量所对应工程款的 %作为工程进度款。

　　2、全部工程竣工验收合格可办理结算，结算书双方确认后30天内，甲方累计支付至结算总价的95%。

　　3、工程结算款的5%作为保修金，待两年质保期满后工程如无质量问题、无发生甲方代扣代付维修费用，则甲方在30天内无息付清保修金。

　　4、水电费由甲方在结算款中一次性扣除。

　　5、乙方超额申报进度款并超出10%(不含10%)的，甲方在支付当期进度款项时，应将超出10%(不含10%)部分的费用从最终双方认可的款项中扣除,暂不支付，扣除的费用在结算时支付。

　　乙方超额申报费用结算款并超出10%(不含10%)的，对超出10%(不含10%)部分,乙方按其金额的5%承担违约金。

　　第十条：现场移交标准

　　场地移交可以全部或分段移交，以基本满足本工程合同总工期，各节点施工工期为前提;所移交的场地能基本满足要求;移交时办理移交手续，注明移交部位、移交时间、移交条件，经承发包双方签字认可。

　　第十一条：双方责任

　　(一)、甲方责任：

　　1、甲方应适时向乙方提供相关 “技术规范(详见附件3)”、“小区规划图”、“小区弱电主干管网总平面图(蓝图)”、“主体弱电预埋图”。

　　2、委派为甲方现场代表，协调工地相关配合事宜，检查工程质量、进度、安全，进行工程中间验收及竣工验收;

　　(二)、乙方责任：

　　1、乙方在收到甲方提供的相关图纸后20个日历天内提供相应智能化工程的施工图及设计概算给甲方，甲方必须在10个日历天内给出审核意见，乙方按甲方的意见必须在5个日历天内完成修改，修改后给甲方确认。

　　2、乙方按确认后的图纸在3天内提供施工图纸一式份蓝图(不含施工单位自用图和竣工用图纸)给甲方。

　　3、乙方委派为项目经理，委派的项目经理持有与工程项目相适应的真实有效的资格证书，负责施工期间的施工质量、安全等问题。

　　第十二条：合同生效

　　1、本合同自双方盖章及甲方收到乙方的履约保函后生效。

　　2、本合同文本壹式陆份，甲方、乙方双方各执叁份，各份具同等法律效力。

　　第十三条：其它约定

　　1、乙方应向甲方提供金额为人民币元的履约银行保函，若发生下列情况，甲方有权凭履约保函向银行索取保证金作为赔偿：(1)施工过程中，乙方中途毁约，或任意中断工程;(2)乙方破产，倒闭。

　　履约保函在工程竣工验收合格并甲方向乙方签发工程移交证明文件后28天内解除。

　　履约保函必须为不可撤消银行保函的形式，出具保函的银行必须是在中国注册的银行，取得和提交履约保函的费用由乙方承当。

　　2、甲方只负责提供距施工现场50米范围内堆放材料的场地，乙方自行解决施工及管理人员住宿办公场所，甲方不予补偿费用。

　　3、双方发生合同纠纷协商不成时，双方约定交由工程所在地人民法院裁决。

　　第十四条：配合内容

　　1、提供施工工作面;

　　2、提供现有脚手架及提升设备供乙方免费使用;

　　3、室外提供水源、供电源各一个点，室内每三层提供水电源各一个点;

　　4、负责线路和设备安装后在主体结构上留下的收口收边工作;

　　5、提供正确的标高线和轴线;

　　6、负责施工垃圾及余泥外运。乙方需将垃圾及余泥归堆至施工现场范围内工程师指定的地点;

　　7、提供场地，便于搭设临时仓库。

　　第十五条：附件

　　附件1：设计限额价格表。

　　附件2：《小区智能化工程项目价格清单》。

　　附件3：技术规范。

　　附件4：民工权益保障承诺书。

　　以上为正文，无签署页。

　　以下为签署页，无正文。

　　甲方(盖章)：乙方(盖章)：

　　签约代表：签约代表：

　　地址：地址：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　______ 年______ 月 ______日

　　弱电工程合同 4

　　委托方(甲方)：______

　　承包方(乙方)：______

　　根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定，结合工程的具体情况，经双方充分协商，签订本合同。

　　一、工程项目：

　　1、工程名称：

　　2、交货及安装工程地点：

　　3、承包方式和承包范围：本工程以包工包料、包质量、包工期、包风险、包设计(设计方案以甲方认可为准)的形式由乙方承包，乙方必须按照甲方确定的设计方案、系统功能、设备材料，承包整个系统的设备供应及安装和调试。

　　二、系统总造价及其支付：

　　(一)系统总造价

　　1、本智能系统含税总包干价为人民币_____ ____.

　　2、整个系统必须满足甲方认可的设计方案的功能要求，以甲方审定的设计、施工方案为标准，在此基础上价格不再作任何调整(甲方要求增加的工程除外)。

　　(二)工程款支付

　　乙方完工验收后支付工程总造价款的80%，余款在三个月内付清。

　　三、工期：

　　1、本合同签订后，乙方于______年______月______日进场，到______年______月______日止，完成安装调试(以通过用户及甲方代表验收合格为准)。

　　2、在履约过程中，因为变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等造成工期延期的，经甲、乙双方签证认可后作出工期调整，以此确定竣工日期。

　　四、供货及安装：

　　1、本工程必须严格按照国家有关施工安装规范进行施工。

　　2、乙方工程使用的材料、设备必须符合甲方认可的设计方案的规定，否则，甲方有权要求乙方更换，有关费用由乙方承担。

　　五、维修保养：

　　1、本智能系统保修期为一年，自工程完工并通过甲方验收合格之日起计。保修期内，如系统发现故障，乙方必须在接到甲方通知之日起24小时内派员维修，若非因甲方人为损坏的，乙方免收一切费用。

　　2、保修期届满后，甲方要求乙方修理的，以最优惠价格适当向甲方收费。

　　3、保修期届满后，甲乙双方另签订技术维护协议，乙方应对系统提供优惠的有偿技术维护。

　　4、甲方要求软硬件功能的改进、扩容不在保修之列，但乙方应继续为客户提供最优惠的'服务。免费维修期内人为或自然灾害引起的故障或损坏，仅收取维修成本费。以下情况不属保修范围：自行拆卸改换机内任何部分(如：线路、零件)后造成损坏;非乙方指定的专业技术人员指导安装而引起的故障。

　　六、双方责任：

　　(一)甲方责任：

　　1、审核乙方提供的设计方案、安装施工方案，在收到后的_____日内完成。向乙方提供必要的场地及施工用电。甲方应督促和协调其它施工方，为乙方提供必要的施工条件，以免影响乙方施工工期。

　　2、按工程进度向乙方支付工程款。

　　3、委派王宽(项目经理)为现场管理代表，监督、检查工程质量、进度。处理并协调甲乙双方在施工中发生的有关事宜。

　　4、在乙方供货后，甲方可以组织人员对器材进行验收。

　　5、组织对工程进行竣工验收和办理竣工结算。

　　(二)乙方责任：

　　1、按施工安全规范做好施工质量、安全管理，凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责并报告甲方及有关部门。

　　2、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管，如有损坏和遗失均由乙方负责。

　　3、对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。

　　4、对现场所有已完工的.建筑及建筑装修、设备、器具有保护的责任，施工时如损坏甲方或住户财产，由乙方负责赔偿。

　　5、遵守甲方有关场地管理的规定并办理有关的手续。

　　七、违约责任：

　　1、除不可抗力(战争、天灾等)外，甲乙双方应严格遵守本合同的条款，否则，违约方须向另一方支付合同总造价0.5%的违约金，违约金不足以弥补另一方损失的，违约方还应就不足部分承担赔偿责任。

　　2、甲方如未按本合同的进度付款，每延迟一日，按应付而未付金额的0.5%计付违约金。

　　3、由于乙方原因不能按工期竣工的，每逾期一日，按工程总造价的0.5%向甲方计付违约金。逾期超过60日，甲方有权单方解除合同，乙方除支付上述款项及返还甲方全部已付款项外，还须按合同总价款的0.5%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应就不足部分承担赔偿责任。

　　4、本智能系统若由于系统器材质量问题而影响工程验收，乙方必须无偿更换、返修，直至达到验收标准。

　　八、其他事宜：

　　1、按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失，应当在明确责任后7天内付清，否则按逾期付款处理。

　　2、本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。

　　3、双方在执行本合同中发生纠纷，双方应先行协商，若协商不成时，任何一方可以向人民法院提起诉讼。

　　4、双方签订认可的设计施工方案及其它经双方签字确认的书面材料均为本合同的组成部份，与本合同具同等效力。

　　5、甲乙双方施工、设计方案以外的所有变更或要求必须致函对方，对方在收到通知后必须及时回函，如果3日内不答复视为认可。

　　6、本合同及其附件自双方签字、盖章之日起生效，保修期届满结清余款后本合同第八条第2款仍需继续履行。

　　7、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，后附布局平面图及设备设施清单。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　弱电工程合同 5

　　甲方(全称)：______

　　乙方(全称)：______

　　本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于 ________________ 年 ________ 月________日签订合同编号为 L2011428-8 的《 _____________ 合同》(以下简称原合同 )中的定义相同。

　　鉴于：

　　因甲方资金等方面原因。甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上对原合同条款部分内容进行补偿说明，特订立以下补充协议。

　　一、协议内容补充部分为：

　　乙方责任：

　　乙方在________________年________月________日保证甲方____________项目具备通电条件。

　　甲方责任：

　　原合同中的一期合同总价(人民币贰佰伍拾万元)保证在项目通电前付清。具体付款时间及金额为________________年____月________日付________万元，________________年________月________日付30万元， ________________年________月________日付40万元，________________年________月________日付70万元。

　　二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的`组成部分，与原合同具有同等的`法律效力。本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。

　　三、本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　弱电工程合同 6

　　合同编号：_________

　　甲方：_________

　　联系人：_________

　　乙方：_________

　　联系人：_________

　　甲乙双方为_________(地点的名称)

　　弱电综合布线系统签订合同如下：

　　一、工程的概况

　　1、工程的名称：_________(地点名称)弱电综合布线系统

　　2、工程的地址：_________

　　3、工程的概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。

　　二、甲乙双方的责任和义务

　　1、甲方负责协调处理工地现场有关的问题，保证现场正常施工的必要条件。

　　2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的`前提下完成如下工作：

　　1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为：约400米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)

　　2)提交信息点平面的标识图、配线架标识表、线缆的标签、及相关对应文档资料。

　　3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。

　　4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。

　　5、甲方应该及时将工程的材料运到现场，并存放在安全的仓库。

　　三、工程进度的安排

　　1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。

　　2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。

　　四、工程验收的时间

　　工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。

　　五、合同预算的金额

　　本合同预算总金额为：(人民币)_________元整(000.00)

　　六、结算的方式

　　工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清。

　　乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。

　　七、人力不可抗拒事故

　　如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。

　　八、违约的责任

　　甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。

　　乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的`扣款。

　　九、解决争议的方式

　　本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。

　　十、合同生效及其它

　　1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。

　　2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。

　　3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。

　　4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。

　　甲方(签章)：_________ 乙方(签章)：_________

　　法定代表或其委托人：_________ 法定代表或其委托人：_________

　　签约的时间：_________年___月___日签约的地点：_________

　　弱电工程合同 7

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲、乙双方友好协商，本着互利自愿的原则，对于乙方所承包甲方“______ ”住宅小区弱电系统工程中停车场管理系统进行品牌调整，由原合同中的“ ______”调整为“______ ”;该系统原合同价为人民币______ 元，现为人民币 ______元。

　　一、乙方向甲方提供产品清单及报价表

　　二、质量要求与技术标准

　　供货两年内出现任何产品质量问题，乙方负责维修(人为损坏除外)。

　　三、产品外观与包装

　　按乙方统一的`、固定的、标准的产品外观与包装。

　　四、交(提)货地点、运输与运费

　　本合同的.履行地点为市，由乙方发货到，运输费用由乙方负担。

　　五、验收标准

　　甲方根据“______停车场配置方案”和国家行业标准进行验收，乙方递交产品的合格证等甲方工程验收所需材料。

　　六、货款结算方式及期限

　　合同签订后，甲方支付合同货款的50%即：人民币______ 整(￥： ______)作为设备款到乙方指定账户，乙方收到设备款后开始组织备货施工。余款在工程施工完毕，甲方验收合格后三个工作日内支付，未全部支付完毕前的设备产权归乙方所有。

　　七、双方责任

　　甲方：

　　1、甲方应于乙方提交竣工申请七日内组织系统验收，除设备故障或者功能达不到要求的原因外，不得以其它理由拖延验收时间。

　　2、交货时间和交货地点如有变，应于原定交货时间前5日告知乙方。

　　乙方：

　　3、乙方于付款日起15个工作日内货到，并于10个工作日内安装调试完毕。

　　4、乙方如因不可抗力因素影响工期时，应及时告知甲方并妥善安排。

　　八、售后服务

　　1、乙方对所出售之设备保修时限：设备免费保修24个月。

　　2、保修期内，所供设备如有质量问题乙方负责包修。

　　3、人为因素或自然灾害(包括雷电)造成的产品故障，乙方负责维修但收取相应成本费。

　　4、质保期满后乙方可提供长期有偿服务。

　　九、其他：其他未尽事宜甲乙双方协商解决。

　　十、本合同壹式肆份，双方各执贰份，自双方签字盖章生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　弱电工程合同 8

　　发包方(甲方)：______

　　承包方(乙方)：______

　　签订地点：______

　　第一条、工程项目

　　1-1.工程名称：

　　1-2.工程地点：

　　1-3.工程范围及内容：监控工程。

　　第二条、工程期限

　　2-1.开工日期：______

　　2-2.工期：约5天

　　2-3.由于施工环境，天气等原因，工期可有甲乙双方协调必要时可适当后延。

　　第三条、工程计价方式

　　按照设备清单，在合同履行中发生需要增加合同款的情况下，经甲方确认按实际发生的设备，线材及工费相应增加。

　　第四条、工程总价与付款方式

　　4-1.工程总价：人民币______元

　　4-2.付款方式：

　　4-2-1.首付，合同签订2日内甲方付给乙方合同价款30%，人民币____________元

　　4-2-3.设备全部进场，甲方验货完毕3日内再付合同价款40%，人民币______元

　　4-2-4.乙方安装设备并调试，工程竣工验收合格后3日内甲方付给乙方合同价款20%，人民币______元

　　4-2-5.余款10%，人民币，留作保修金，保修期期满后一周内付清。

　　第五条、工程质量标准和验收

　　5-1.工程质量必须严格按照国家相关标准执行，甲方按照相关标准对工程进行验收。

　　5-2.乙方提供的所有设备、材料、零配件，均需与乙方向甲方提供并已获得甲方确认的设备材料表一致，设备、材料进场须事先报请甲方认可,线材需按国家标准并提供合格证明。

　　第六条、乙方责任

　　6-1.乙方应按质完成工程，因工程质量方面的原因，未通过验收的`，乙方应采取积极措施，在甲方规定时间内完成整改，直至验收合格。

　　6-2.因乙方违反施工操作条例造成甲方损失的，乙方应赔偿给甲方相应的损失费用。

　　6-3.乙方必须服从甲方的管理和统一安排，以工程整体目标为主，按甲方的要求进行现场施工。

　　6-4.乙方应派专人在现场负责与装修施工方的协调。

　　第七条、甲方责任

　　7-1.甲方负责协调乙方安装施工过程中与土建、室内装修、水风电等各工种之间的关系，为施工提供必要条件，乙方应全面服从甲方现场施工组织协调。

　　7-2.因甲方付款或其它原因造成的工期延误，乙方工期顺延。

　　7-3.甲方有权对乙方的施工进行检查、监督。

　　第八条、违约责任

　　8-1.甲乙双方均不得擅自变更、解除合同，如一方无正当理由解除合同，应向守约方赔偿相应损失。

　　8-2.乙方应按约履行合同，如工程质量不符合约定，应赔偿给甲方造成的相应损失。

　　8-3.乙方应按约定的工期完成工程，除甲方原因或不可抗力因素外。

　　第九条、保修期

　　9-1.保修期限：从本合同约定工程调试竣工验收及甲乙双方验收合格之日起，乙方负责免费保修一年。

　　9-2.乙方在保修期内，接到甲方需要技术服务的传真或其他通知方式后，应在24小时内及时进行处理，属产品质量问题的不收费，属人为操作失误，自然灾害等非正常因素只收坏损件成本费;如在24小时内经维修不能恢复系统正常使用，乙方必须提供同类替代产品，保证系统正常运行。

　　9-3.为保证系统正常运行，工程验收合格投入使用三年内，乙方负责每年对设备进行一次免费全面检查，由甲方在检查单上签字。

　　第十条、人员培训

　　10-1.工程施工过程中，甲方应指定人员随时了解工程情况，熟悉系统。

　　10-2.乙方对甲方指定人员免费培训系统操作，技术交底，直至能够独立操作。

　　10-3.乙方协助甲方对上机人员进行考核，及不定期培训与考核。

　　第十一条、争议解决

　　如签约双方在执行本合同过程中产生争议和纠纷，双方应首先友好协商;如协商不成，可起诉。

　　第十二条、其它

　　12-1.合同未尽事宜，双方协商解决。

　　12-2.本合同自双方法定代表人或委托代理人签字、盖章后生效。本合同文本一式两份份，甲乙双方各执一份。合同附件及补充合同或洽商记录为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力，本合同涂改无效。

　　12-3.附件：设备清单

　　甲方：乙方：

　　代表人签字：代表人签字：

　　盖章：盖章

　　地址：地址：

　　电话：电话：

　　签订日期：______ 年 ______月 ______日签订日期：______ 年 ______月 ______日

　　弱电工程合同 9

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　_公司（以下简称甲方）特委托（以下简称乙方）为新办公楼提供有关厨房设备之工程设计及相关文件编制等工作，具体工作如下：

　　一、涉及范围包括

　　员工餐厨房（约800平米）

　　二、平面图纸设计阶段

　　1、平面流程路径布置图

　　根据甲方提供之各楼层平面图纸及就餐需求，乙方编制一份初步平面流程布置图，提供餐饮区域位置，并标示流程走向路径。

　　2、乙方与甲方、管理公司、设计团队（包括室内设计师）进行设计研讨，详细评审个餐饮区域之平面流程布置图，并得到甲方确认。

　　3、乙方将按比例（1：100）编制设备平面布置图。此设备平面布置图包括设备标识、设备编号、设备名称。（图纸将采用CAD设计软件编制）

　　4、平面图纸设计阶段乙方的工作时间通常需要7—10天（不包括甲方确认时间）

　　三、深化设计阶段

　　1、待设备平面布置图获得甲方确认后，乙方将以最终确认之设备平面布置图为基础，编制厨房初步之机电应用符合估算表，以便机电工程顾问制作整体机电要求。

　　机电图纸包括：

　　A、经甲方审批并确定后的厨房平面布置图；

　　B、部分厂制品特殊设备的立面及剖面大样图；

　　C、各厨房相关设备所需的机电接驳点点阵图；

　　D、各厨房相关设备所需的水位接驳点点阵图；

　　E、各厨房相关设备所需的燃气接驳点点阵图；

　　F、各厨房相关设备所需的.烟罩接驳点点阵图；

　　G、各厨房相关设备所需的土建图（墙体、明沟）。

　　2、乙方将与甲方及各相关专业进行设计研讨会，针对相关图纸各相关单位进行交底答疑。

　　四、合约服务费用

　　1、甲方对前面所述之相关工作范围和服务范围对顾问支付费用。乙方在收到结算款后开具同等金额的发票。本合约顾问服务费用（含税价）总计人民币：_________元人民币大写：_________元整。上述顾问服务费用包括乙方向甲方提供服务阶段内之厨房初步设计平面布置阶段、厨房深化设计阶段、施工及验收调试阶段的全套设计图纸及文档一式六份的印刷费用、计算机光盘（设计图要求为CAD格式）。

　　2、本合约签订后10内，甲方向乙方支付总价的`40作为预付款。（即人民币：_________元）

　　3、乙方图纸深化完毕后并通过甲方认可，甲方需向乙方支付总价的60剩余合同款。（即人民币：_________元）

　　4、乙方在收到全部合同款后将设计成果全部交于甲方签收。

　　5、甲方要求乙方进行的在本合约以外的其他工作，乙方可根据实际工作量另行报价，在得到甲方的书面批准后进行工作。

　　五、争议

　　在履行本合同时，如甲乙双方发生争议，应先由双方通过友好协商解决，若经协商未能取得一致，甲乙双方均可向所在地人民法院提起公诉。

　　六。本合约正本一式三份，甲方持两份，乙方持一份，均具有相同之效力。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　弱电工程合同 10

　　发包方：______ (以下简称甲方)

　　承包方：______ (以下简称乙方)

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在甲乙双方完全清楚理解本合同条款的基础上，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方承担__公司弱电工程有关事宜达成一致，签订本合同供双方共同遵守：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：______

　　2、工程地点：______

　　3、承包方式：本工程实行包工包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包验收。

　　二、乙方承包范围

　　完成报价表中所包含的全部内容,满足设计使用功能。

　　三、合同价款

　　本项目合同包干价人民币大写： (小写：￥元)。

　　四、工程工期

　　开工日： _______年______ 月 ______日;

　　完工日：______ 年 ______月 ______日。

　　乙方根据开工日期、完工日期、实际施工工期的变化，按照甲方的要求调整工程进度计划及施工组织方案。在合同约定的完工工期不变的情况下，调整及采取相应的措施而增加的任何费用，均已包含在本合同价款内。

　　五、付款方式

　　本合同签订后，主要设备进场经抽检符合要求后三个工作日内甲方支付乙方合同价约 %，人民币元定金，竣工验收合格后三日内将余款结清。

　　六、甲方责任及工作

　　1、甲方应提供乙方正常进场施工的工作条件，负责施工现场的全面组织协调工作。

　　2、甲方向乙方提供施工用电接口，电源容量由乙方提供需要数据，乙方挂表计量，费用由乙方自理。

　　3、在设备安装、调试开始时，甲方即派出熟悉计算机应用的操作人员，以掌握弱电系统整体情况。

　　4、甲方负责组织本工程施工图纸答疑工作，提供相关技术资料和支持。

　　5、接到乙方的验收通知后，甲方应积极配合并承担规定由甲方支付的'费用，组织相关单位和人员按时参加验收工作。

　　七、乙方责任及工作：

　　1、乙方必须保证严格按照报价表中规定的设备品牌及型号提供全新的、未使用过的材料及设备，验收时如发现乙方所购材料及设备与附件报价表中的品牌或型号不相符的或有瑕疵的，甲方有权要求更换，乙方承担由此引起的工期及费用损失。

　　2、甲方负责提供施工用电源接驳位置，但到具体用电作业区的接线及计量表由乙方自费接驳、安装。

　　八、竣工验收

　　1、乙方对工程质量自检合格并符合本合同要求后，通知甲方组织人员进行验收。

　　2、工程经竣工验收合格符合本合同要求，乙方清理好场地可办理场地移交，竣工验收合格证之日为竣工日。

　　九、工程保修

　　自工程竣工验收合格符合合同要求并将工程、资料全部移交之日起开始计算保修期，保修期为二年，保修期内由乙方保修并承担维修费用。

　　十、争议的解决

　　双方因履行本合同发生争议时，应当协商解决，当双方协商不能达成一致，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　十一、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份，双方各执一份，均具有同等效力;手写涂改双方未同时盖章无效;在甲乙双方履行完各自义务后自行终止。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　弱电工程合同 11

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　依照《中华人民共和国民法典》以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲乙双方经友好协商就会所无线覆盖工程施工签定本合同，以便共同遵守，内容如下：

　　一、工程名称：弱电综合布线施工及无线网络调试

　　二、工程地点：__________

　　三、工程范围：弱电综合布线施工及无线网络调试

　　四、工程金额：工程合同总价为人民币：如工程量发生增减，则增减部分按实际发生计取费用，计算标准按本合同单价执行。

　　五：付款方式：

　　1、合同签订，乙方进场施工前甲方向乙方支付工程合同总价40%预付款，金额为：壹万捌仟陆佰伍拾陆元整。

　　2、设备安装完毕经甲方验收合格，即支付到工程合同总价的95%,此次需支付的款项为：贰万伍仟陆佰伍拾贰元整。

　　3、剩余所有款项在施工完毕后一个月内付清。

　　4、结算方式：甲方以银行转帐或现金方式结算工程款。

　　六、进场时间与工程进度按甲方工程进度，合同签定之日起计到月日施工结束，现场不具备施工条件(包括电信信号没有进来、墙体无法开挖等其它现场原因)顺延。

　　七、甲方的职责：

　　1.遵守本合同的付款方式。

　　2.甲方需派一名工程技术人员协助工程技术督导。在施工配合过程中，甲方工程技术人员应配合乙方工程技术人员提出的技术要求协调施工方案的实施。

　　3.负责制定乙方工程与整个工程及其它专业工程的施工进度计划，为乙方顺利实施工程提供良好的工程条件。

　　4.为乙方进场提供必要的施工场地及施工用水用电等便利条件。

　　5.监督检查施工进度与质量，进行中间验收与竣工验收。

　　6.负责与工程相关部门的协调工作。

　　八、乙方职责

　　1、乙方应遵守施工现场的各项规章制度。

　　2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求进行施工，确保工程质量达到约定的标准;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、现场脏乱造成的甲方及自身的经济损失及各种罚款。

　　3、接受甲方及有关部门的管理、监督和检查，负责已完工程的成品保护工作，出现任何损坏及时修复，因检查不合格出现的经济损失由乙方承担。

　　4、妥善保管，合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转资料及其他设施。

　　5、必须服从甲方发包人及工程师的指令。

　　6、乙方应履行总包合同约定并与项目作业有关部门的协作、配合。

　　7、负责乙方施工人员的证件办理并承担费用。

　　8、乙方的债权债务由乙方自行解决，甲方不承担任何连带责任。

　　九、安全与质量

　　1、乙方应遵守建设工程国家及省市安全生产的有关管理规定，严格按安全生产操作规程进行施工，并接受、配合行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不利或违章操作造成的安全与质量事故和因此而发生的.费用，由乙方承担。

　　2、乙方应对施工场地的.工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。

　　3、因甲方各种原因而导致施工工程验收出现任何状况，与乙方无关，且甲方不应以此为理由拖欠合同款。十、事故处理发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。因乙方自身原因造成伤亡事故，所发生的一切费用均由乙方承担。

　　十一、材料、设备供应

　　1、乙方自备全部施工机具和设备。

　　2、乙方应合理使用甲方提供的材料及设备，因使用损坏或材料浪费，乙方应双倍赔偿并承担因此造成甲方的一切经济损失。

　　十二、工程验收及保修

　　1、工程验收乙方在工程完工后，以书面形式向甲方通报，由甲方安排组织有关人员会同乙方一起进行验收，验收合格后双方签定系统验收报告，若甲方接到乙方验收报告七日内不安排组织验收，则视为认可乙方工程验收合格。

　　2、工程保修该工程免费保修期年限为壹年。保修期内，乙方接到甲方的维修通知后，3日内到场维修，国家法定节假日顺沿。免费保修期过后，如发生网络硬件设备意外的工程质量问题，乙方有义务在仅收取材料成本费的情况下向业主提供维修服务。

　　十三、质量标准及施工要求

　　十四、人力不可抗拒事故

　　十五、解决合同纠纷的方式

　　1、本合同执行过程中若有争议，双方应友好协商解决，如协商不能解决，任何一方可向乙方所在地人民法院提出诉讼,诉讼所产生的一切费用(包括但不限于胜诉方的律师费、诉讼费、差旅费等等)由败诉方承担。工程质量按江苏省和南京市相关质量验收标准施工，由甲方验收为准。乙方在安装施工中需严格按照我国相关技术规范要求操作。

　　2、如甲方不如期履行合同约定的付款义务，乙方将在所在地法院起诉;如因甲方不如积极履行付款义务，则由公司法定代表人或保证人承担连带责任。

　　十六、合同生效及其它约定

　　1、本合同正本一式两份，双方各执一份，由双方法人或授权代表人签字或盖章即生效，并约定传真件具有同等法律效力，至全部合同条款履行完毕自动失效;

　　2、本合同所属的附件与本合同具有同等法律效力。

　　3、本合同执行过程中，双方不得随意变更或解除，任何变更需双方签订补充协义方可生效，否则视为违约。

　　4、如违反本合同的相关约定，违约方应承担5‰的违约金。

　　5、其它未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　代表：________________

　　联系电话：________________

　　____年_____月_____日

　　弱电工程合同 12

　　发包方：______(以下简称甲方)

　　承包方：______ (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及有关法律法规、甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就《嘉鱼国际大酒店》弱电安装工程事宜，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：______

　　2、工程地点：______

　　3、承包方式：______

　　4、工程范围和内容：根据甲方提供的平面图纸由乙方负责设计和组织施工。监控系统的设备安装及调试工程：主干道的主要路口路段，及家属院内主要路口。

　　第二条工程期限

　　1、本工程合同总工期为(日历天，自工程开工之日起计算)，自20__年 7 月日开工; 20__年月日竣工。

　　2、乙方应按甲方要求合理安排进行安装施工，不得延误其它工种施工，配合甲方共同协调如遇到疑难问题，甲方配合乙方共同解决。

　　第三条监控系统安装工程人工费及售后服务费

　　该监控系统安装工程人工费人民币：捌万贰仟元整;(82000.00元)售后服务费人民币：壹万元整。售后服务费留在甲方处，作为竣工交付后的工程设备的`维修、质保费，待质保期满扣除维修费用后，余款退给乙方。

　　第四条设计与施工质量

　　乙方必须按照国家现行《监控设备安装、调试工程设计标准》执行。按《建筑弱电安装调试工程施工规范》组织施工，施工质量必须达到国家、行业规定的《弱电安装工程质量验收标准》，留有设备升级的空间。在施工过程中应严格要求施工人员按规范操作，绝对服从甲方现场施工管理人员和质监单位及部门的管理和监督。

　　第五条材料的领用、保管、及退库

　　乙方有责任帮助甲方采购到符合设计意图的国内一流设备和相关材料，确保工程的`顺利进行。乙方领用材料时，应办理领料审批签字手续，领出的材料由乙方负责保管，在隐蔽工程安装完未封闭前，甲方派员核对材料实际用量，如发现材料遗失，应由乙方负责赔偿，如发现材料质量不合格时，应立即退回仓库退换。所有施工用材料不得拿出工地，如有发现未经批准将材料拿出工地视为盗窃行为，罚款500—1000元，情节严重者将送交公安部门处理。单项工程施工完毕的成品、半成品由甲乙双方共同看护。

　　第六条安全事项

　　乙方施工人员进入施工现场应遵守工地安全管理制度，遵守工地的有关治安管理条例，树立安全第一的观念，严格遵守、执行《国家安全施工操作规程》严禁违章指挥、严禁违章操作。如乙方人员违反安全操作规程，造成安全事故，全部经济赔偿和法律责任由乙方负责。

　　第七条付款方式

　　乙方进场施工拾个工作日后，甲方适当付给乙方人员生活费，以后则按每月的工程进度75% 申请进度款。工程竣工验收后三个月内(甲方试运营)付清乙方人工费。留下的售后服务费壹万元，待满二年后办理服务保修费结算余额退给乙方。在质保期限内如发现质量问题，乙方接到甲方的通知后应立即进行修复。乙方如不能即时维修，甲方可另请他方维修，其费用由乙方售后服务费中扣除。

　　第八条其它未尽事宜由甲乙双方共同协商解决。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日