水电合同范本标准版(通用5篇)
随着法律观念的日渐普及,越来越多的场景和场合需要用到合同,签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。你所见过的合同是什么样的呢?以下是小编为大家整理的水电合同范本标准版(通用5篇),仅供参考,欢迎大家阅读。
水电合同标准版1
甲方:_______
乙方:_______
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规的规定,遵守平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本工程水电安装及消防安装工程施工项目协商一致,订立本合同。
一、承包方式:包工包料、包质量、包安全、包验收。
二、承包内容:本工程( #楼,建筑面积约_______平方米)施工图纸所涉及的水电安装及消防安装工程及设计变更中所涉及的水电、消防工程。
三、承包范围:
1)给排水工程:①施工图中所有的给排水工程、空调排水管道工程;②冷热水的安装(包括开槽及修补、厨房及卫生间里冷热水配件和所有的盒具);③室外给排水接入市政管口;④工地临时用水的安装。
2)电气照明工程:①本工程施工图纸范围内的所有电气安装工程(室内混凝土墙、顶板、梁柱内的线管、接线修盒安装,所有强电、弱电的安装),工地临时用电线路及灯具的安装。
3)消防工程:设计图纸及设计变更所涉及的消防工程范围。
四、工程验收:
本合同工程完工后,乙方提交书面验收通知,甲方应于接到验收通知之日起,三日内组织验收,并出具书面验收合格证明。如甲方收到乙方验收书面通知五天未组织验收,则视为甲方验收合格。未经验收,甲方提前使用或擅自动用,已竣工工程视为工程验收合格。如甲方第一次验收不合格,应于三日内提出书面整改意见,属不合格部分由乙方免费返工。属于乙方责任的工程质量问题,由乙方无偿修理。经查证与乙方无关的或甲方在使用过程中损坏的,不在此限,由甲方负责。
五、文明施工及环保要求
5.1目标
乙方承诺按建设单位和甲方要求,建成文明标准工地。
5.2要求
1)乙方承诺加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工。
2)乙方承诺按甲方的统一规划堆放材料、机具,按业主及甲方标准化工地要求设置标牌,标牌由甲方统一制作,费用由乙方承担,由甲方财务直接在乙方的验工款中直接扣除。
3)施工期间,施工现场必须做到整洁、整齐。由于乙方没有按上述要求做好施工现场的文明施工,乙方除接受甲方的罚款外,甲方将在每月的计价款中扣留工序总价2%的文明施工费,直至整改完退还。
4)乙方应对所属人员进行文明施工教育,所有现场施工人员必须自觉遵守甲方各项现场管理规定,维护甲方良好的社会信誉,在施工过程中必须佩带上岗证牌,戴好安全帽,禁止穿拖鞋、酒后上班,杜绝一切不文明现象发生,如发现违章者,甲方将给予违章者50~_______元/次的罚款。
六、进度指标及要求
6.1指标
本合同计划开工日期为__年____月____日,全部竣工日期为__年____月____日,竣工日期每推迟一天按合同总价的10%进行违约处罚。若进场5天内进度缓慢不能满足甲方工期要求,则乙方自动退场,甲方不承担任何经济责任。
七、材料
7.1材料采购及供应
乙方自行采购,所有材料必须符合国家及建设单位的'相关要求,并具备材质检验报告和质量证明书(大堆料必须是料场出来的大堆料)。甲方将不定期对材料进行抽检,如抽检不合格,该批材料必须按照甲方要求和时间清理出工地现场,利用该批材料施工的项目乙方承诺自费返工,并承担由此而造成的一切损失。乙方自行采购的材料费用已包含在合同总价中。
7.2水电费用
建设所需的水电费用由甲方承担。
八、机械
8.1.机械配置
1)机具由乙方自带,生产生活用电由乙方自行承担。乙方自带设备费用已包含在合同总价中。
九、计价结算
9.1计价原则及支付方式。
本工程实行总价承包,合同签订生效之日预付合同总价10%预付款,工程完工并验收合格后支付剩余合同价款,质保金按4.1条第三点执行。
所有费用通过银行转账,甲方不支付现金。
十、争议解决
合同履约过程中发生争议,双方应本着公平、合理的原则,协商解决,协商不成的,双方同意向长沙仲裁委员会提请仲裁。
十一、合同生效与终止
本合同签认生效程序依次为:乙方法定代表人或委托代理人签字、乙方加盖公章、甲方项目经理签字、甲方加合同专用章或者本项目公章后生效。工程施工完成,双方办理最终结算后合同关系即告终止。
十二、其他事项
1、本合同未尽事宜,甲乙双方另行协议,书面确认,作为本合同的补充,并与本合同具有同等的法律效力。
2、本合同正本肆份,甲方叁份,乙方壹份。
甲方:_______乙方:_______
负责人:_______负责人:_______
签定日期:_______日期:_______
水电合同标准版2
发包方:______________(以下简称甲方)
承包方:______________(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其相关法律,行政法规,遵循平等、自愿、公开和诚实信用的`原则并结合工程的实际情况,甲乙双方就业主的工程施工事项协商一致,达成如下协议:
第一条
工程名称:______________
第二条
工程地点:______________
第三条
承包范围:______________
第四条
开工日期:_______年_______月_______日
竣工日期:年月日工期:_______天
第五条、合同价款:本工程采用方式计价。室外工程另外计算
合同总价款为______________
第六条、双方责任
1、甲方责任:
(1)负责技术交底工作,对施工现场进行质量检查。
(2)负责向乙方提供施工图一式_____份。
(3)及时供应合同规定的材料(包工不包材料时)。
(4)提供临时宿舍给乙方,水,电及一切费用
(5)及时办理工程结算。
2、乙方责任:
(1)严格按施工规范要求及国家质量标准施工。
(2)必须按图纸施工。
(3)应保证工期要求,确保工程如期完成。
第七条、材料供应
1、主材:由甲方负责提供。
2、辅材:由甲方负责提供。
第八条、材料消耗
工程消耗材料按实际发生为准,损耗量按百分之计算,废料归方。
第九条、施工与验收
1、乙方按图纸及施工规范严格施工,随时接受甲方代表及委派人员有关部门检查、检验。
2、工程完工时组织相关部门验收。
第十条、结算方式
工程款支付,每月按进度实际工程量支付_____,工程完工自检能达到验收要求支付_____,余款待该工程竣工验收合格后_____天内支付总工程款,(含已付工程款在内),甲方以现金方式支付乙方,不包含任何发票及一切费用。
第十一条、其它
1、本协议一式份,正本份,副本份。
2、本协议自双方盖章签字之日起生效。
3、本协议待工程款付清以后自行终止。
第十二条、补充条款
1、图纸变更应该在乙方施工前,提供正式变更通知单,如果乙方按原图纸施工后,甲方要求更改,一切费用应由甲方承担,如乙方没有达到技术要求,要无偿反工,如因材料质量问题,乙方不负责。
2、附加工程(临时工程)甲方应以每工日__元工资即时支付给乙方,不能与承包工程款项一起支付。
甲方(签章)__________乙方(签章)__________
_______年_____月_____日_______年_____月_____日
水电合同标准版3
发包方:_________(甲方)
承包方:_________(乙方)
经甲乙双方充分协商,本着平等、互惠互利共赢原则达成如下合同。
一、甲方将开发的“_________“工程项目中水电消防等工程发包给乙方以包工包料的形式施工。
二、承包范围:
1、水电、消防(水泵房、水箱、所有水泵及其他机器设备)按图施工(室内)。
2、乙方承担消防审图费用及承包范围内工程的`税收。
3、乙方必须保证消防验收过关,所需一切费用都有乙方自行承担。
三、施工要求:
1、必须严格按甲方是哦功能设计图纸要求及作法要求施工。
2、图纸变更,增加的工程量,价格按市场价另算。
四、工程质量:验收合格
五、承包价格:按每平方_________元计价
六、付款方式:工程全垫抵房,房价以开盘下浮_________个点抵充工程款,按工程量进度比例抵房,可以提前开房票。(进场后可以先确定一套房)
七、乙方须向甲方交纳履约保证金_________元,合同签订时乙方。
八、在施工过程中如因乙方资金等问题造成工程不能顺利进行的停工超过_________日得,或出现其他甲方认为乙方等不能履约合同情况下,甲方有权终止本合同,乙方无条件退场,待本项目全部完成后,甲方按乙方已完成工程量的造价_________%补偿。
九、在施工过程中所有安全事故责任都由乙方自行承担,如甲方因事故垫付赔偿,甲方有权从乙方工程款中扣除。
十、如甲方不开发该项目,乙方所叫履约保证金如数退还给乙方。
十、本合同自双方签字后,待乙方交纳履约保证金后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
水电合同标准版4
甲方:______
乙方:______(以下简称乙方)
根据甲方工程施工需要,同意乙方以x为代表的施工队承接甲方_________________装修工程的室内水电安装,经甲、乙双方协商,在平等互利的前提下自愿签订本合同。
一、工程项目
1、工程名称:______
2、工程地点:______
3、承包范围:按广东____公司设计的__________________售楼精装修,水电施工图纸设计变更、图纸会审等内容及范围全部完成施工(包括建设方与甲方签订施工合同全部安装部分约定的除材料外所有室内水电安装施工)
4、乙方劳务范围:______(包括但不限于甲方与建设单位签订的本工程施工合同的所有安装工作范围)
二、承包方式及质量要求
2.1、乙方包工、包料,包工具,包质量,包安全,包清理,包文明施工,包工期,包市质监站、监理公司、物业管理处及有关单位竣工验收并业主入伙验收,包保修。
2.2、包质量要求:所有施工内容应达到国家相关规范要求、质量标准的评定,以国家、省、市和碧桂园的验收标准进行验收,质量标准为合格。
三、乙方负责:
3.1、乙方不得以任何借口再次转、分包,一旦发现乙方私自转包,甲方有权立即终止合同并由第三方班组介入接替乙方,继续进行施工,乙方承诺无条件退场,已施工部分按已完成量的70%结算无异议。
3.2、包括但不限于:安装施工机械、施工工具、电焊机、砂轮机、施工照明灯具,本班组使用的自用照明灯具,本班组的宿舍照明水电。
3.3、包施工用电:甲方只提供至二级配电箱后由本班组自用的电器的电线、电焊线、电缆及小型三级配电移动箱,所有线、开关、插座、配电箱需满足临时用电安全规范;
3.4、合同内乙方承包的各项安装工程必须按设计图纸设计变更和施工规范等相关资料施工完成。
四、承包价格:______
4.1、本工程室内安装的工程量计算依据按照______房地产开发有限公司给出的水电总价格,甲方收取25%的手续费用,发票由甲方负责.
4.2、乙方必须于在约定时间完成水电安装施工任务。乙方达不到甲方的工期要求,延误甲方的施工节点,甲方有权随时与乙方办理结算,乙方无条件服从和退场。
4.3、乙方合同签订人必须跟班作业,常驻施工现场,每月不少于25天,如每少一天按200元/天罚款,若有离开工地,委托为现场代表,代表其行使工地管理权利,负责工地进度,安全质量事务。
4.4、乙方所需要的施工用料须提前七天以书面的形式一式三份报项目经理审批后,一份留底,一份交项目经理,一份直接交给材料员(以便及时采购。如因乙方未按时提交材料计划而造成材料供应不及时造成延误工期由乙方承担责任。
4.5、乙方施工的所有场地由乙方自行清理,若乙方不清理,即由甲方派人清理,费用由乙方负责,并扣除乙方清理费0.5元/㎡;
4.6、如有设计修改,乙方承诺累计少于2(包含2个工作日)个工作日之内不再增加任何费用。大于2个工作日的由双方协商增加费用事宜。如产生时工费用按_____元每人工计算。
4.7、按实际完成上述各项工程量结算,如建设单位发文取消该项目,该项工程量同样扣除。
五、结算方式、进度款支付:______
5.1、乙方按甲方要求进驻专业技术人员,把所用材料拉到现场,乙方管理人员及工人自带伙食一个月。
5.2、按项目部每次在建设单位领取进度款时,由乙方按已完成工程量向甲方项目部申报,经预算部核定该班组的工程进度款(包括伙食费及借支款)支付70%给乙方。
5.3、工程完成经质检站、监理公司、建设单位(碧桂园)及有关单位竣工验收,在一个月内再支付工程进度款20%给乙方,小业主验收(收楼)后,付至工程进度款97%,余款3%作质量保修金,在一年的保修期内不发生质量问题,保修期满后无息退还全部保质金(保修期内如发生质量问题24小时内要及时安排施工人员到位进行维修,如不及时建设单位派维修队工人进行维修所产生的费用在乙方保修金内扣除)。
5.4、每次发放工资时,由签订合同人把进度款分配给工人,保证按进度款100%发放工人工资,不得在进度款中收取工人任何费用,每个工人在工资表签名并打手印,送到甲方财务处存档,由甲方财务和挂靠劳务公司把工资款存到工人帐户中。
5.5、乙方要提供甲方支付全部工资款的收据给甲方财务,作为支付工资款的依据。
5.6、乙方领取生活费,应先由现场施工员签字认可后,送工地主管审批,再到财务处借生活费。
六、工程工期
6.1、安装工程进度和工期无条件满足建设方及甲方之各节点工期要求。
6.2、甲方根据本工程建设单位的工期要求,提供乙方总进度计划和重大工程节点日期,乙方必须严格按照甲方制定的进度计划及甲方的指令组织施工并接受甲方对进度的检查、监督、考核。若过程中进度有调整,以调整后的进度计划为准。乙方必须全力满足甲方的节点工期要求,并须完成每周计划及月计划,若由于乙方原因造成工期或节点延误,甲方按每逾期一天罚5000元对乙方进行处罚。
6.3、节点进度工期完成的确认:______在各种材料清理完毕、各楼层清理干净并按甲方指定位置和标化规定堆码整齐后方可提请甲方验收。节点验收通过,验收日期为节点进度实际完成日期。如施工场地未能做到工完场清,按合同面积每平方米1元的清洁费进行扣减。
6.4、乙方必须按甲方的"施工组织设计"组织生产,参加甲方组织的生产例会,并按甲方计划的进度节点要求按时或提前完成施工任务,接受甲方对进度的检查、监督。
6.5、本工程保修期限以甲方与建设单位签订的总承包合同约定的期限为准。
七、图纸
施工班组必须严格按甲方下发的蓝图施工,不能使用电子版作为施工图,如使用未经认可的电子版施工,所造成的'一切后果由班组负责。
八、管理人员要求
水电班组必须配备每个标段不少于一名专职专业负责人。
九、材料管理
9.1、甲方按材料定额规定的数量提供给乙方,乙方必须加强管理,励行节约。因乙方管理不善施工不当造成材料超支,超支部分材料费用由乙方全部承担,并处超支部分价款的五倍罚款。
9.2、乙方在施工中必须实行限额领料制度,根据甲方编制的施工预算及材料计划进行限额领料控制。乙方必须提前一周向甲方报送下周物资需用计划。
9.3、如发现乙方偷盗甲方材料,甲方有权对乙方马上清场,并对余下工程款全部扣除。
十、双方承担的责任和义务
10.1、甲方责任:______
10.1.1、甲方提供乙方承包范围内的施工图纸。
10.1.2、甲方为乙方提供施工用水、用电,提供宿舍。
10.1.3、负责工程统一指挥和协调,安排工程施工进度计划,负责对工程技术及有关内容进行交底。
10.1.4、甲方在乙方人员进场后,安排相关职能部门专职人员对乙方进场人员进行安全生产三级教育,明确公司、项目部各项安全生产规章制度。乙方人员必须逐个在安全三级教育表上签上个人姓名。项目实行实名制管理,所有施工人员进、出场必须进行登记并统一发放工作牌,同时在工人使用的安全帽上进行工种、人员编号标记,一人一号。
10.1.5、甲方按照工程进度要求及乙方的材料计划向乙方提供施工用材料,并运至现场甲方材料仓库。
10.1.6、甲方按照政府要求选择适当时间对乙方人员进行安全培训,并采取适当的方式进行法规、法纪及社会公德、企业规章制度宣传教育活动。
10.1.7、甲方可为乙方代购工作服、安全帽等防护用品,乙方承担其费用。
10.1.8、提供施工中所须的非乙方承包范围内的施工机械设备、安全防护设施、垂直运输机械、场内运输小车辆、电缆线等。
10.1.9、甲方负责统一购买乙方施工人员人身意外伤害商业保险及工伤保险(费用按有关规定负责)。单位及个人应缴的社保费用已包含在乙方承包的综合单价内。
10.2、乙方责任:______
10.2.1、合同签订负责人必须长驻工地,跟班作业,每月不少于22天。如有特殊原因不能参加周例会或离开工地2天以上,必须向项目经理请假。
10.2.2、组建素质良好的施工队伍,并配备相应的管理班子驻现场配合甲方对所属劳务工进行管理。
10.2.3、乙方人员上班时间必须佩带好工作卡,穿好工作服,戴好安全帽,否则一律不得进入施工现场,所引起的责任由乙方承担。
10.2.4、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查,听从指挥;接受甲方随时检查设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局;
10.2.5、乙方负责签收、保管、归还所有借用物品,如因保管不善造成丢失需按价赔偿。
10.2.6、进度:______乙方的施工进度必须满足甲方编制的施工进度计划要求,根据甲方的施工进度计划合理安排足够的劳动力。如因乙方原因延误工期,按合同第六条关于工期的处罚标准进行处罚。
10.2.7、质量:______乙方必须严格按国家、地方和业主现行有关施工及验收规范规定和设计要求组织施工,乙方必须健全技术与质量检查验收制度,应设专职质检员,切实做好自检工作,具体质量要求。
10.2.8、安全及文明施工:______乙方必须严格遵守现行国家、地方的相关安全规范、规程以及业主和本项目部的所有安全生产和文明施工的各项规定,坚决杜绝重大安全事故发生。做到工完场清,堆放整齐,道路畅通,场地整洁。必须服从公司及项目部的安全和文明施工检查,对检查中提出的问题按照整改时间要求整改到位。若乙方不能按照要求进行安全和文明施工时,甲方派人进行乙方责任范围内的清理工作所花费用由乙方负责,即按合同总平方的0.5元/㎡进行扣减。10.2.9、遵纪守法,杜绝违法犯罪行为的发生。如因乙方员工违法犯罪受到公安机关的查处,乙方承担由此引起的一切经济损失的法律责任。乙方必须团结友爱,文明相处,互助互让,严禁在工地内聚众赌博和打架斗殴,凡参与打架斗殴事件的,不问理由,每人每次罚款三百元,班长罚500元,班组罚1000元,严重者移交当地公安机关处理,医药费和善后处理由乙方负责。
十一、安全生产
乙方在进场施工前由甲方组织进行安全、治安、消防等知识的岗前教育及施工现场安全规章制度的学习。
十二、施工验收
12.1、乙方应确保所完成施工的质量,必须符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕,应向甲方提交完工报告,通知甲方验收;甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工成果进行验收,验收合格或者甲方在上述期限内未组织验收的,视为乙方已经完成了本合同约定工作。但甲方与建设方间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。
12.2、隐蔽工程验收或中间验收部位,乙方应以书面形式自检(包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点),自检合格报甲方验收签字后,方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方应在甲方限定的时间内修改后重新验收。
12.3、保修期按甲方与建设单位签订的施工合同内定的期限为准,乙方必须无条件履行此义务。
十三、违约责任
13.1、经甲方检查认定,乙方在工程质量、工期、安全、文明施工等任何方面要达到合同要求,否则责任自负。
13.2、乙方须按照甲方的管理细则执行,若乙方违约,按照甲方相关条款处罚。
十四、争议
14.1、甲方和乙方在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定采用下列第种方式解决争议:______
双方达成仲裁协议,向仲裁委员会申请仲裁;
向被告人所在地人民法院起诉。
14.2、发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果:______
单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;
调解要求停止合同工作,且为双方接受;
仲裁机构要求停止合同工作;
法院要求停止合同工作。
十五、禁止转包或再分包
乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则,乙方将依法承担责任。
十六、合同终止
双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,乙方向甲方交付劳务作业成果,并经甲方验收合格后,本合同即告终止。
十七、合同份数
合同一式叁份,甲方执贰份,乙方执壹份。
十八、保修
18.1、保修期以甲方与建设单位签订的施工总承包合同相关约定的条款执行,乙方应在接到保修通知后2天内派人维修。
18.2、乙方应按法律、行政法规和国家关于工程质量保修的有关规定,对交付甲方的工程在质量保修期内承担保修责任,无论工程是否通过验收,质量达到何种等级,乙方应对其承包范围内结构中存在的问题负责,并按甲方要求及时处理存在的问题,否则甲方将另行安排人员进行处理,所发生的费用由乙方承担。
十九、合同生效与失效
本合同在甲、乙双方签字日起生效,所有安装工程竣工验收乙方履行保修义务后,工程款结清后本合同自然失效。
甲方:______
代表:______
身份证号:______
签订时间:______年_____月_____日
乙方:______
代表:______
身份证号:______
签订时间:______年_____月_____日
水电合同标准版5
甲方:________________
乙方:________________
甲方委托乙方承包甲方的水电维修业务,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,为明确双方在水电维修工程中的权力和义务,本着相互信任的原则,经双方协商同意,就甲乙水电维修工程达成如下协议,供双方共同遵守:
一、维修内容、范围及时间
甲方单位的所有水电设施的维修、安装工作。时间:______年_______月____日至______年_______月____日。
二、维修承包费用
全年为________元。
三、双方约定事项
(1)乙方负责甲方单位的所有水电设施的日常维修、安装工作,并做好到交旧领新,随叫随到。
(2)乙方在维修前向甲方提供水电维修需要的材料清单,并注明所需要材料的品牌、数量、规格等。甲方接到水电维修清单后应及时向乙方提供所需要的维修安装材料,保证乙方施工。
(3)工程质量要求:乙方必须按照国家水电维修标准施工,所有水电维修安装质量必须全部符合甲方要求,并按甲方要求的时间完成任务,并经甲方验收合格后方能付款,否则不予付款。
(4)因甲方提高的材料质量问题或没有及时提供材料,影响乙方施工者,乙方不负任何责任。
(5)施工安全要求,乙方必须按照国家建筑安装规范要求进行施工,采取严格的安全防范措施,管理好一切安装工具,在施工过程中特别注意安全,杜绝一切事故。因自身安全措施不到位或不力造成事故责任以及产生的一切费用,由乙方自己承担,责任与甲方无关。
四、付款方式
每半年付款________元,年底付完。
本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。
本合同一式两份,甲乙双方各持一份,自双方签字之日起生效。
甲方签字:________________乙方签字(盖章):____________________
签订日期:___________年_______月____日___________年_______月____日
水电维修合同范本(四)
甲方:________________
乙方:________________
本着互相信任的原则,就甲方的水电维修/工程达成以下协议。
第一条工程概况
1.维修工程的内容及要求:办公楼所有水电维修/工程
2.维修施工地点:办公楼
3.工期:起始日期_______年_______月____日至终止日期:_______年_______月____日
第二条材料供应的约定
1.甲方提供的材料
乙方可提前二天或维修前向甲方提供本项维修需要购买的材料清单,并注明所需要材料的数量。甲方应于合同上所订开工期的前一日提供乙方需要的材料至施工地点。否则合同工期起始日将以甲方供齐料的次日为准,按原订合同工期顺延计时.
甲方负责采购供应的材料应符合安全要求的合格产品,(甲方应保证所供材料的质量,)供应到现场后,甲乙方应办理交接手续并提供物料清单。乙方如发现甲方提供的材料与所提供材料清单有规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。
甲方供应的材料按时抵达现场后,由乙方负责保管,由于保管不
当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2.甲方采购供应的水电材料,均应用于本合同规定的地方和用途,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料价款补偿给甲方。
3.乙方提供的材料
如甲方需乙方采购的水电材料,乙方采购的水电材料于市场价格进行采购(必须是合格安全产品)。乙方供应的'水电材料可提供价目清单及价格,由甲方确认后乙方再行采购,乙方需保证材料的质量.甲方应到现场验收,如不符合维修施工要求或与原清单规格有差异,应指令更换或禁用。如(未经甲方同意而乙方自行)使用,对工程造成的损失及返工费用由乙方负责。
乙方自带施工的必须工具,要保证安全性、良好使用性,乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
第三条关于维修质量及验收的约定
1.由于乙方维修技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担。
2.工程竣工:乙方应通知甲方验收,甲方在接到通知组织验收,并办理验收手续。
3.甲方供料者因材料原因影响工程质量者,与乙方无关,且返工需另计费.
第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定
1.未经甲方同意批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各
种设备管线。
2.保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
3.负责维修过程所产生垃圾的处理工作,维修完工清洁干净。
4.维修现场,日常用水、用电等必须注意安全,工地发生工伤由乙方负责。
5.乙方应做好在施工工作过程,禁止闲杂人等进入现场。
6.未经甲方许可,乙方不得携带任何甲方提供的维修材料出门,若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定
1.工程款付款方式:
2.乙方承包内容:
1).现场所有水电维修(不包新增加,加装需另行收费,收费标准详见本中心收费)。
2).所有水电维修过程所产生的垃圾清理。
3).水电安全检查,每月一次。
3.工程结算方式:
按实结算(1+2+3):1)维修服务费2)代购材料费3)安装费
第六条违约责任
1竣工后,甲方需按合同上甲方所提出的维修内容及要求验收:若乙方违约,则由乙方负责返工至符合要求为止,或因甲方遗漏
或失误原因造成工程不合要求,则需由甲方负责.遗漏部分需另外计费.
第七条纠纷处理方式:
因工程维修质量双方发生争议时,双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不成时,可以按照本合同约定向岳西县人民法院提起诉讼。
第八条合同的变更和解除
1.合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款_____%支付违约金,并办理终止合同手续。
2.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。
第九条.其它约定
1.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的维修延误,经双方确认后可以顺延。
2.维修期内,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。
3.由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题,甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。
第十条附则
(一)本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
(二)本合同签订后工程不得转包。
(三)本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
(四)合同有效期至_____________________。
甲方签字:________________乙方签字(盖章):____________________
签订日期:___________年_______月____日___________年_______月____日
资深编辑 • 1对1服务
品质保证、原创高效、量身定制满足您的需求
【水电合同标准版】相关文章:
装修水电劳务合同标准版(精选13篇)08-10
装修水电合同范本标准版通用01-12
标准版水电施工承包合同范本10-26
家装水电合同范本标准版(通用13篇)04-17
水电装修合同 精装修水电合同11-29
水电劳务合同09-07
劳务水电合同04-15
水电施工合同05-25
铺水电合同02-25
水电维修合同05-26