水渠劳务施工合同

时间：2024-08-22 10:47:04 秀雯合同范本我要投稿

相关推荐

水渠劳务施工合同（通用16篇）

　　在人民愈发重视法律的社会中，合同起到的作用越来越大，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么正式、规范的合同是什么样的呢？以下是小编收集整理的水渠劳务施工合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

水渠劳务施工合同（通用16篇）

　　水渠劳务施工合同 1

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　一、工程名称：

　　园区水渠修建

　　二、工程地点：

　　绿硒示范园

　　三、工程数量与造价

　　（1）长300米，宽不低于0.25米，高不低于0.25米，为新建大棚四周水渠，造价120元每米，合计36000元。

　　（2）长216米，宽不低于0.3米，高不低于0.3米，为排向池塘水渠，造价为126元每米，合计为27216元。

　　（3）长113米，宽不低于0.5米，高不低于0.5米，为池塘向西与主排水渠接通水渠。造价为200元每米，合计为22600元。

　　（4）长72米宽不低于0.5米，高不低于0.5米，造价为200元每米，合计为14400元。总造价为：100216元

　　四、双方的责任和义务

　　(一)甲方的责任和义务

　　1、甲方有权指导乙方规范操作、安全施工。

　　2、甲方对施工过程进行协调解决现场施工问题。

　　3、甲方提供施工用水、电，乙方应按供水、电单位的规定按时交纳水、电费，否则造成的后果由乙方承担。

　　4、工程竣工后，甲方及时依照国家现行竣工、验收规范组织竣工验收。

　　(二)乙方的责任和义务：

　　1、乙方应切实加强施工现场管理，精细组织，严密施工。施工现场必须按照文明工地要求进行管理，严禁出现脏、乱、差现象及打架斗殴、赌博、偷盗等违法行为。

　　2、乙方负责提供本工程所需全部机械、工具、设备，费用自理。

　　3、乙方应严格按照批准的`施工设计图纸施工，确保施工质量、施工进度。施工中如确需变更，应首先办理变更设计手续，接到批准的变更通知后，方可进行变更施工。若发生乙方不按照设计要求施工、违反施工规范、不文明施工等行为，甲方有权提出批评或责令其停工、返工，由此造成的一切损失由乙方承担。本工程施工人员食宿、水、电费用，全部由乙方承担。

　　五、违约责任

　　1、上述条款系甲乙双方充分协商的结果。应共同遵守，如果任何一方违约，应承担相应的违约责任，违约方必须向守约方支付违约金，违约金为合同价款的5％。

　　2、乙方应严格按照合同工期，质量目标组织施工，若未按照合同工期完成时，除承担违约责任须向甲方支付违约金外，每延迟一日从工期款中扣除500元。

　　六、合同有效期：

　　工程款项结清本合同自行终止。

　　七、纠纷解决方式：

　　甲乙双方协商解决。

　　八、本合同一式肆份，甲乙双方各持两份。双方签字盖章后生效。

　　甲方(盖章)：__________________

　　乙方：_________________________

　　代表人(签字)：________________

　　_________年________月_______日

　　水渠劳务施工合同 2

　　甲方：

　　乙方：

　　一、工程概况及施工要求

　　1、工程名称：水渠护坡工程。

　　2、工程规模：全段长146ｍ，里护坡1.5m高，外渠护砌高0.6m,水渠宽0.8m，底混凝土0.2m厚。

　　3、工程内容：渠基拓宽、渠基培方、涵洞护砌、渠内硬化。

　　4、工程建设地点：

　　5、工程造价： ___元整。

　　二、承包及结算、付款方式

　　1、承包形式：包工包料。

　　2、付款方式：工程竣工验收后付清工程款。

　　三、工程质量、工期及竣工验收

　　1、工程质量应全部达到技术要求，符合国家现行相关验收规范要求，并通过有关专业部门的验收，达到优质合格标准。

　　2、总工期共30天（按甲方下达开工令之日起计算,）连续三天以上雨天除去工期日期。但20___年11月5日前工程必须全部完成。

　　3、隐蔽工程：乙方应提前一天通知甲方质监人员，办理好签证手续，否则甲方不予认可工程量。

　　4、所有工程必须进行工序检查，经甲方质监人员验收合格后方可进行下道工序施工，并做好工序验收记录，未经验收不得进入下道工序施工。

　　5、乙方在施工过程中，未按质量要求出现的偷工减料所造成的经济损失由乙方自负。

　　四、安全、环保问题

　　乙方在施工过程中必须坚持文明施工，贯彻落实安全措施，防止各种意外情况发生。在施工过程中切实注意环境保护，防止支渠道、涵洞淤塞。凡在施工过中发生的各种大小安全事故一律由乙方自行负责。

　　五、双方职责

　　(一)甲方职责

　　1、负责处理协调各方面关系。

　　2、派驻工地施工代表，对工程进度、安全进行监督、检查、计量工作。工程质量由甲方和受益组组长全程监理。

　　3、负责组织相关部门进行竣工验收及工程结算。

　　(二）乙方职责

　　1、严格按施工要求施工，确保工程质量按合同限定时间如质如量如期完成。

　　2、必须完成合同规定的`全部工程量，否则甲方有权对未完成的工程重新定价，并在乙方工程款中扣除。

　　3、在施工过程中及合同保修期内，出现的工程质量缺陷，负责无偿修理。

　　4、必须确保民工工资足额按时发放。六：其他未尽事宜，双方协商解决。

　　六、本合同书一式两份，甲、乙双方各持一份。双方签字盖章生效。本合同条款全部履行后合同终止。

　　甲方(盖章)：__________________

　　乙方：_________________________

　　代表人(签字)：________________

　　_________年________月_______日

　　水渠劳务施工合同 3

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　一、主要工程量

　　挖基649.6m3，安装￠40砼管580m，雨水井（篦）48套，破除、恢复水泥砼路面88.6㎡，加高原有梯形渠145m，矩形砼盖板241块，埋设PVC给水管57m。

　　二、工程质量

　　乙方必须按设计文件和技术规范要求施工，所用工程材料必须符合原材料检验报告的规定和要求，严格服从监理工程师的`质量监督。

　　三、安全生产

　　乙方应严格按照现行部颁《公路工程施工安全技术规程》及国家交通安全法的有关规定施工，若发生安全生产事故或交通事故，乙方应妥善处理，并承担应负责任。

　　四、合同费用

　　经甲乙双方协商本合同费用为：_______元待工程完工后，以实际发生工程量据实结算。

　　五、本合同一式四份，甲乙双方各执两份。本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　_______年_______月_______日

　　水渠劳务施工合同 4

　　甲方：

　　乙方：

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程范围：

　　四、承包方式：

　　五、结算单价：

　　六、付款方式：甲方每月拨付乙方正常维持费用，余款待工程结束后，一次性付清。

　　七、质量：合格

　　工程竣工验收达不到质量要求的，乙方承担保修及返工费。

　　八、施工要求：

　　1、乙方人员应服从业主代表、甲方现场管理人员的管理，否则取消乙方施工资格并拒付工程款。

　　2、乙方必须按期保质量完成合同条款（三）中的全部工程项目，否则视为乙方违约，对乙方不履行或剩余的'工程，由甲方安排其他队伍继续完成，由此，增加的费用（包括调价和相关费用）从乙方已完工程款中扣抵。

　　九、事务协调：施工范围内的地面附着物清理、坟墓迁移等所有地方事务协调工作均由乙方自行解决，不计费用。

　　十、安全：一切安全事故、责任及经济赔偿均由乙方承担。

　　十一、环境保护：乙方应自觉遵守现行国家及本省、市关于环境保护法律、法规，因乙方原因造成环境污染由乙方承担全部责任。

　　甲方(盖章)：__________________

　　乙方：_________________________

　　代表人(签字)：________________

　　_________年________月_______日

　　水渠劳务施工合同 5

　　甲方：

　　居民身份证号码：

　　乙方：

　　居民身份证号码：

　　一、工程地点：_____________________________。

　　二、工程名称：_____________________________。

　　三、工程内容：_____________________________。

　　四、合同工期

　　合同工期日历天数以实际乙方进场开始施工之日起计算，因不可抗力自然因素，及甲方单方面原因造成乙方不能如期完成，合同工期顺延，不计算在合同规定施工工期内。

　　五、工程单项承包单价：

　　（单包工不包料）种类规格安装费（元）备注包含由进场施工合格标准、验收、退场等，所需要的高路坚及档土墙按设计要求____元/m3全部费用甲方不再因市场变化政府政策因素，不在调整价格，此价格为全费用包干价注：以上工滁验收合格，若不合格返工费用原材料损耗由乙方负责。

　　六、工程质量技术要求：

　　乙方严格按照现行施工规范和验收标准要求施工，必须达到砂浆饱满、面平整、顺直、缝宽均匀、标高、符合设计要求，以及甲方现场施工管理人员发出的指令施工，质量达不到规范标准要求的，甲方现场管理人员一经发现，乙方应立即拆除和重新施工，其中耗材的相关费用及由此造成的工期延误，由乙方立承担相关责任及费用，乙方不服从管理的应立刻清退出场并中止合同，产生的一切后果由乙方负责。

　　七、现场管理：

　　施工现场使用机械及工具由乙方负责，部分材料在30米之外甲方用机械转到施工现场，领出去的物件因施工班单方面造成损耗及丢失，施工方应负责修复和照价赔偿。

　　八、现场处罚制度：

　　承包必须服从发包方现场施工管理人员的管理，由于措施不当造成质量事故及原材料损耗时，甲方现场施工管理人员有权进行现场处罚处罚金（50-200元），乙方拒不签字时，由甲方做施工记录为准，结算时在工程结算款中予以扣除。因乙方单方面造成工期延误时，处以每天____元罚金，乙方不得有任何异议。

　　九、安全施工与检查：

　　乙方遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格安全组织施工，并随时接受安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。承包方及其劳务人员所有安全责任和因此发生的费用，由承包方全部承担，发包方不与承担任何连带责任。施工现场必须带安全帽，严禁穿拖鞋，一经发现由发包方现场施工发包方处以个人罚款50元。

　　十、工程付款方式

　　本工程无预付款，承包方进场施工之日起，每施工30天后，按确认完成工程量的80%支付承包方，施工完成后，由发包方工程师组织验收，合格后30天支付剩余款项。工程完工验收合格。

　　十一、质量标准及验收

　　1、工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定__________等级。

　　2、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）。验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。

　　十二、违约责任

　　1、当发生下列情况之一时，工程承包人应承担违约责任：

　　（1）工程承包人违本合同约定，不按时向劳务分包人支竿务报酬；

　　（2）工程承包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。

　　2 、工程承包人不按约定核实劳务分包人完成的工程量或不按约定支竿务报酬或劳务报酬尾款时，应按劳务分包人同期向银行贷款利率向劳务分包人支付拖欠劳务报酬的利息，并按拖欠金额向劳务分包人支付每日_____‰的违约金。

　　3 、工程承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向劳务分包人支付违约金______________元，工程承包人尚应赔偿因其违约给劳务分包人造成的经济损失，顺延延误的劳务分包人工作时间。

　　4、当发生下列情况之一时，劳务分包人应承担违约责任：

　　（1）劳务分包人因自身原因延期交工的，每延误一日，应向工程承包人支付________元的违约金；

　　（2）劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的`最低标准时，劳务分包人应向工程承包人支付违约金；

　　（3）劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向工程承包人支付违约金__________元，劳务分包人尚应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失，延误的劳务分包人工作时间不予顺延。

　　5、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

　　十三、争议的解决

　　工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第__________种方式解决争议：

　　（1）双方达成仲裁协议，向_______仲裁员会申请仲裁；

　　（2）向有管辖权的人民起诉。

　　十四、本合同未尽事宜及因施工现场额外产生的费用，双方协商拟定不纳入合同范围内。本合同一式___份，至合同签订之日起生效。

　　甲方(盖章)：__________________

　　乙方：_________________________

　　代表人(签字)：________________

　　_________年________月_______日

　　水渠劳务施工合同 6

　　发包人（全称）：

　　承包人（全称）：

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　工程立项批准文号：

　　资金来源：

　　二、工程承包范围及承包方式

　　承包范围：按发包人确认的施工图纸、图纸会审纪录和有关变更文件、资料、招标文件、承包人投标文件以及双方签订的有关协议所包含的内容。发包人有权根据工程实施情况对承包范围进行适当调整。

　　承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干，措施项目按合价包干。综合单价因市场价格变化、人员工资、福利调整以及其他政策性文件的下达而调整超过±5%时，则作相应的调整。±5%内综合单价不作调整。

　　三、合同工期

　　四、质量标准：

　　工程质量标准：符合国家有关施工质量验收标准（根据工程的特点为：合格）。

　　五、合同价款

　　招标范围内工程合同价暂按中标价，暂计为（大写）：玖佰壹拾捌万捌仟陆佰伍拾陆元零角零分（人民币）（9,188,656.00元）。

　　六、组成合同的文件

　　1.本协议书中所用术语的含义与下文提到的`合同条款中相应术语的含义相同。

　　2.下列文件应被认为是组成本协议书的一部分，并互为补充和解释的.，如上述各部分存在不一致之处,以先后排列次序为优先。

　　（1）本合同协议书

　　（2）中标通知书

　　（3）招标文件（包括补充、修改、澄清文件、答疑纪要、工程量清单及总说明等）

　　（4）投标书及其附件

　　（5）本合同专用条款

　　（6）本合同通用条款

　　（7）图纸

　　（8）标准、规范及有关技术文件

　　七、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》、《专用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在保养期内承担保养责任。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及按合同规定支付的其他款项。

　　甲方(盖章)：__________________

　　乙方：_________________________

　　_________年________月_______日

　　水渠劳务施工合同 7

　　发包方（甲方）：___________________________

　　承包方（乙方）：___________________________

　　一、工程概况

　　1、工程项目名称：________________________

　　2、工程施工地点：________________________

　　3、承包内容：____________________________

　　4、承包方式：____________________________

　　5、承包面积：____________________________

　　6、承包价格：每平方米工价为____元。

　　二、工程期限

　　自_________年________月_______日至_________年________月_______日。

　　三、甲方责任

　　1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。

　　2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。

　　3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。

　　4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题，并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。

　　5、按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。

　　四、乙方责任

　　1、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组织施工。

　　2、按甲方的工期计划要求，认真编制施工作业计划，每月应按时完成甲方下达的月工期计划。

　　3、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。

　　4、严格执行安全协议书中的规定，落实施工现场安全生产措施，做好各项基础工作。

　　5、按国家和市的有关规定，办理好进场前的规范用工手续。

　　（1）乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《企业资质等级证书》等有效证件。

　　（2）乙方进入甲方施工区域的生产作业人员，应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。

　　6、乙方应加强对劳务作业人员的管理，自觉遵守各项管理规定。

　　五、工程验收

　　1、工程质量，以国家工程质量检验评定标准的优良等级进行要求以分项工程优良确保分部工程优良，分部工程确保单位工程优良。

　　2、以甲方施工人员及监理工程师签证为验收依据。

　　3、因乙方造成的质量问题返工，由乙方负责全部责任并承担其材料及人工费损失。

　　4、因甲方指挥错误造成的返工，由甲方按乙方已作部分的实际记工，以每人____元一天支付给乙方。

　　六、安全责任

　　乙方必须严格遵守甲方的规章制度和安全操作规程进行施工作业，因乙方违规操作造成的安全事故，由乙方全权负责，所发生的一切费用与甲方无关，工程施工期间乙方必须购买全部工人的人身意外伤害保险，保险金由乙方自理，乙方提交工人名单，甲方为乙方代办保险手续。

　　七、结算办法及付款方式

　　1、每月25日由甲方按乙方实际完成工程量（或按工程进度节点）结算劳务承包费，次月15日前按合同价款结算完毕，交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。

　　2、甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月支付（或按工程进度节点），付款时间为业主付款后，支付上月结算款的_______%。所承包工程完工后付结算款的_______%，余款待所承包承包工程完工验收达到合同要求后_______%付清。

　　3、在每月的承包费结算中，应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳_______%的劳务管理费。

　　八、违约责任

　　1、当发生下列情况之一时，工程承包方应承担违约责任：

　　（1）工程承包方违反本合同约定，不按时向劳务分包人支付劳务报酬；

　　（2）工程承包方不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。

　　2 、工程承包方不按约定核实劳务分包人完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时，应按劳务分包人同期向银行贷款利率向劳务分包人支付拖欠劳务报酬的利息，并按拖欠金额向劳务分包人支付每日_______‰的违约金。

　　3 、工程承包方不履行或不按约定履行合同的.其他义务时，应向劳务分包人支付违约金_______元，工程承包方尚应赔偿因其违约给劳务分包人造成的经济损失，顺延延误的劳务分包人工作时间。

　　4、当发生下列情况之一时，劳务分包人应承担违约责任：

　　（1）劳务分包人因自身原因延期交工的，每延误一日，应向工程承包人支付_______元的违约金；

　　（2）劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时，劳务分包人应向工程承包人支付_______的违约金；

　　（3）劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向工程承包人支付违约金_______元，劳务分包人尚应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失，延误的劳务分包人工作时间不予顺延。

　　5、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

　　九、其它

　　1、施工人员的安全保险金，由乙方出资购买；

　　2、乙方如果中途退场、拖延时间，甲方有权另行安排施工队，其所有工资作为自动放弃；甲方所有损失由乙方赔付。

　　3、本合同一式三份，双方各执一份，存档一份。甲乙双方签字后生效，具有法律效力作用。

　　4、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

　　发包方签字：________________________

　　承包方签字：________________________

　　签约时间：_______年_______月_______日

　　水渠劳务施工合同 8

　　发包单位：(以下简称甲方)

　　承包单位：(以下简称乙方)

　　一、工程项目：

　　二、工程地点：

　　1、承包方式及范围：

　　2、劳务大包，含本工程部分劳务费用、辅材、耗材、周转材料(包括木板、方木)机械设备，如塔吊、施工电梯、搅拌机、钢筋机械，各种小型工具材料现场运费。临时办公用房(不含甲方办公用房)配电总柜一级电箱以下所有电线、电缆、照明用具，配电箱，所有工人的人身意外伤害保险，特殊工种上岗证的费制。

　　3、承包范围：主体工程如木工、钢筋工、砼工、二次结构如：砌砖、预制过梁、栏板、构造柱，粉刷工程如(内端粉刷，外端粉刷、细托毛、上炉渣、屋面找平)。室外1.5米以内的散水不包括散水以外的工程。

　　4、乙方不包括：钢筋、水泥、沙子、石了、砖、沙浆

　　5、甲方应负责提供水电到位，道路通畅、硬化及施工

　　三、合同期处罚条款：

　　四、安伞生产，文明施工。

　　(一)安全生产

　　1、乙方在施工过程中，必须健全自己内部的安全保证

　　2、甲方对乙方承担的劳务项目做安全生产总交底，提

　　3、乙方应加强对职工遵纪守法教育，对乙方人员参与

　　五、付款方式

　　1、承包单价：不含税金按建筑面积每平方米结算。

　　2、工作范围以外用工单位：按工元/工日；普工元/工日。

　　3、面积计算方式：

　　(1)基础筏板按其建筑面积的计算。

　　(2)其它层按建筑面积计算。阳台按计算。

　　(3)有柱子的阳台按全面积计算。

　　(4)结节、屋面架等没有建筑面积的按砼方量计算。

　　(5)不增减建筑面积的工程变更，劳动报酬不予增减。

　　(6)每层楼的彩光井按全面积计算。

　　4、结算方式：

　　生栋楼乙方垫资至层完，甲方应付乙方已完成工

　　六、甲方的权利和义务。

　　1、全面负责现场的施工管理工作，制定整个工程的生产计划，资金闭幕，劳动力计划等，以确保生产的均衡性和连续性。

　　2、向乙方提供四套图纸和技术资料样本，并对乙方进行质量、安全、技术交底，负责对乙方各项工作进行管理、监督、检查、验收。

　　3、甲方根据施工需要，及时向乙方提供工程施工中需要的各种材料，提供的材料必须保证质量。

　　4、甲方应建立现场各种管理制度，并定期检查落实情况。对违反制度的乙方人员，甲方有权进行批评教育，处罚，情节严重的清退出场。

　　5、甲方向乙方每月下达质量、工程进度、安全、技术、文明施工等指标和任务。乙方无条件接受甲方下达的指标利任务。

　　七、乙方的权利和义务

　　1、进场人员必须是年满18周岁以上，身体健康、遵纪

　　守法、有身份证的公民，技术工人占80%以上，乙方应将进场人员名单，技能操作资格证、安全合格证、身份证复印件及时报甲方备案，乙方对备案人员过去和将来的行为负责，对未备案的`人员，不得进入现场。

　　2、乙方必须是有资质的，成建制的法人企业，乙方按要求设立组织机构。

　　3、乙方必须严格遵守甲方制定的各项管理制度，乙方施工人员进入施工区域，必须服从甲方的领导。

　　4、对甲方的现场违章指挥有权拒绝执行，对甲方供应的不合格材料有权拒绝接受作用。造成的一切损失由甲方负责。

　　5、乙方负责适时提供材料计划，按月上报工程费完成情况报表。

　　八、其它

　　1、甲方与建设单位签订的《建设工程施工协议》对甲方的约束，两样适用十对乙方的约束。

　　2、签订合问时，甲、乙方必须具备以下条件：

　　(1)营业执照(未经年检或过期的执照无效)，劳务承包的资质证书。

　　(2)进场人员花名册：

　　3、乙方委派代表，负责乙方现场及住宿管理工作，施工人员如中途变动，应及时通知甲方。

　　九、违约责任：

　　甲乙双方按合同约定履行自身的权利和义务，任何一方违约须承担对方因此而造成的所有损失。

　　十、争议和纠纷处理程序

　　本合同履行过程中`发生争议或纠纷时按以下程序处理。

　　1、甲乙双方组织协商解决；

　　2、甲乙双方协商不能解决时，可通过仲裁委员会仲裁解决。

　　十一、本合同相关的《招竟标文件》、《劳务投标书》、乙方签收和各种文件及双方在合同履行过程中的结算资料均为本合同的附件，具有同等法律效力，内容如与本合同冲突的，以本合同为准。

　　十二、本合同一式六份，甲乙双方各执三份，签字盖章后即可生效，合同条款履行完毕时自行终止。未尽事宜，双方协商解决，并可另行补充协议，享有本合同同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　水渠劳务施工合同 9

　　甲方：

　　乙方：

　　一、工程名称：

　　二、工程概况：民用住宅24+1层，两个单元

　　三、本工程劳务分包范围：基层抹灰保温层饰面层(面层饰面砖除外)。单价：四层以下(不做饰面层)30元/m2；其余为42元/m2；室内EPS隔音层为15元/m2；吊架费为4元/m2,由项目部承担。

　　四、工期：

　　五、双方责任：

　　1、甲方责任：

　　(1)乙方工人进场后，甲方应及时对其进行遵纪守法，安全、企业内部有关管理制度等方面的教育工作，并进行监督检查。

　　(2)甲方应及时向乙方提供施工所需的技术资料，负责现场技术及安全交底，工程进度安排、机具材料配置及质量安全文明施工的监督管理。

　　(3)施工期间，甲方保证现场24小时有管理人员，负责向乙方下达施工任务书和限额领料单，并对乙方施工情况进行监督检查。

　　2、乙方责任：

　　(1)施工方组织专业的保温施工队伍，一定数目的保温技术人员，按照甲方施工交底施工，保证质量。

　　(2)自行提供为完成施工所需机械、设备等辅助工具。

　　(3)按合同工期完成工程。如乙方未按期完工，每逾期一天应向甲方支付违约金2000元。

　　(4)乙方遵守施工单位的工地管理制度，防火防盗，并保证现场文明施工。

　　(5)乙方必须确保施工质量和工期，按外墙外保温工程验收标准，确保工地验收合格，施工出现质量问题由乙方负责，板材损耗量不得超过3%。

　　(6)安全施工：乙方必须加强管理确保安全生产，如施工期间出现人员意外事故，甲方不承担任何责任。

　　六、结算方式：每月根据施工进度，经工地质检验收合格后付工程款，全部工程竣工质量验收合格交付后，工程款付至___%，其余等保修期满后一月内付清。

　　七、工程质量要求

　　1、外墙保温按样板标准验收并符合国家有关外墙保温施工质量验收强制标准的要求，未达标者甲方不予验收并由乙方负责整改至达标为止。

　　2、做到工完料清。严禁乱到地图浆，造成二次作业的，由施工班组自行负责处理，并承担给甲方造成的`经济损失。

　　八、违约：违约及合同履行不力内容：工期拖延、质量不达标、现场清理达不到要求、管理配合不到位。如一方违约，按以下办法处理：

　　1、甲方支付劳动报酬，应按牟光清签订的劳务合同执行；

　　2、乙方施工工程质量验收不合格，乙方应负责返工。返工工时费由乙方自行负责；并承担甲方材料损失费并且甲方有权降低合同单价10～20%。

　　3、乙方在保温施工中，保温面空鼓造成剔打单处面积超过1平米的部位；凡出现一处罚款500元。

　　4、乙方在施工中，因甲方违章指挥，或提供的安全设施、设备、质量不合格导致发生事故的，或因不可抗力影响发生安全事故的，由甲方自行承担赔偿责任，因违章操作导致事故发生的，乙方负责人应承担全部的损失。

　　5、劳务人员在工地发生打架斗殴、偷窃、赌博等违法违纪事件的，甲方扣罚劳务费5000元每次，情节严重的加倍处罚,乙方并承担相应的法律责任。

　　6、乙方在施工中违章操作,经甲方提出书面整改后，拒不听从的, 甲方有权单方向终止合同。且乙方接到甲方终止合同的通知后必须在两日内自动退场, 甲方应在30～60日内给乙方办完结算,并支付已完合格工程劳务价款的60%，余款在工程峻工验收合格后一年内付清。不合格或半成品工程款不予结算并追求乙方因不合格产品给甲方带来的经济损失。

　　7、若由于乙方自身原因私自中止承包合同，工程款按完成总价的80%支付。

　　8、工程质量每单元监理、或质监站检查中每有一次因质量不合格整改，导致2小时内不能进入下道工序。甲方每次罚款300元。

　　10、乙方不得以任何理由单方停工(或罢工)，未经过项目部同意的单方停工，乙方应承担1000元/天的罚款。

　　九、本合同共四份，甲方叁份，乙方壹份，具有同等法律效力。

　　甲方(盖章)：__________________

　　乙方：_________________________

　　代表人(签字)：________________

　　_________年________月_______日

　　水渠劳务施工合同 10

　　甲方：

　　乙方：

　　一、工程概况

　　工程名称：精河县大河沿子镇棚恒隆棉业工程地点：精河县大河沿子镇

　　二、工期：

　　三、承包方式：

　　1、包工不包料

　　(1) 承包范围：图纸包括所有内容

　　(2) 单价：

　　四、付款方式

　　工人进场后由甲方提供工人生活费，在工程竣工验收合格后，20天内及时办理结算手续，一次付清。

　　五、施工过程中的质量和安全

　　1、乙方必须按施工图纸和施工规范及设计变更，以及甲方的要求进行施工，工程质量应达到国家工程质量验收标准的要求。

　　2、在施工过程中使用的机具由乙方自理，并合理使用甲方提供的施工材料。乙方必须遵守人走场清的规定，一切听从现场施工管理人员的安排，不得有人为的材料浪费现象，否则处以两倍的赔偿。

　　3、乙方应按工期要求合理安排进行外墙保温工程施工。对因不能按时进行完成，所造成的一切损失由乙方承担。

　　4、乙方应严格遵守国家安全法规，严格按照外墙保温工程施工和验收标准施工，认真执行甲方制定的'各项规章制度，并做好班组安全自检。

　　5、在施工过程中，如因乙方人为原因造成的安全事故，所造成的损失和工伤由乙方承担全部法律责任和经济损失。

　　六、违约责任

　　1、合同签订后双方均不得违约，如有违约则违约方承担对方5000元的违约金(但乙方技术力量不行时，甲方有权解除劳务合同)。

　　2、乙方必须按工期完成施工任务，否则每延误一天赔偿甲方损失500元。

　　七、本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　八、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，项目部留一份。合同履行完后自动失效。

　　甲方(盖章)：__________________

　　乙方：_________________________

　　代表人(签字)：________________

　　_________年________月_______日

　　水渠劳务施工合同 11

　　甲方：

　　乙方：

　　一、工作内容：

　　根据甲方工作需要，乙方同意承担外墙保温岗位(工种)工作。

　　二、合同期限：

　　(1)本合同期限为12个月。

　　(2)本合同期限以完成约定的岗位(工种)工作为止。

　　三、劳动报酬：

　　1、甲方支付乙方劳动报酬的标准为___元/工日，每月付。若遇上春节，须在春节前15天支付完乙方的应得工资。

　　2、甲、乙双方对劳动报酬的其他约定：

　　四、甲、乙双方的权利和义务：

　　1、甲方的权利和义务：

　　(1)甲方根据生产(工作)需要和本单位的规章制度及本合同各条款约定，对乙方进行管理。

　　(2)甲方可根据生产(工作)需要以及乙方的工作表现和能力，适当调整乙方的岗位(工种)。

　　(3)甲方应保护乙方的合法权益，按合同约定支付乙方的劳动报酬。

　　(4)甲方应做好乙方上岗前的安全教育和岗前培训，并提供符合安全、卫生要求的作业条件。

　　(5)甲方应为乙方办理(或代办)社会综合保险等相关手续。

　　2、乙方的权利和义务：

　　(1)乙方在务工期间的各项行为应遵守威海市有关部门的各项规定。

　　(2)乙方应按甲方的各项规章制度履行建筑劳务岗位职责。

　　(3)乙方施工质量应符合有关规范和技术标准。

　　(4)乙方进入施工现场前应自觉接受岗前培训，并取得培训合格证书。

　　(5)乙方有遵照本合同约定按时足额获取劳动报酬的权利。

　　(6)乙方在务工期间有获得威海市社会综合保险的权利，享有工伤和住院医疗两项保险待遇。

　　五、合同的变更：

　　双方协商一致，方可变更本合同有关内容，变更后的合同或合同附件由双方签字生效。本合同对变更另有规定的，从其规定。

　　六、合同的终止与解除：

　　1、发生下列情形之一，本合同终止：

　　(1)本合同期满的；

　　(2)双方约定的终止条件出现的.；

　　(3)甲方破产、解散或者被撤消的；

　　(4)乙方死亡的。

　　2、乙方有下列情形之一，甲方可以解除合同：

　　(1)严重违反劳动纪律或者甲方规章制度的；

　　(2)严重失职，营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的；

　　(3)被依法追究刑事责任的；

　　(4)不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位仍不能胜任工作的；

　　(5)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的；

　　(6)法律、法规规定的其他情形。

　　3、甲方有下列情况之一，乙方可以解除合同：

　　(1)甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的；

　　(2)甲方未按照合同约定支付劳动报酬的；

　　(3)甲方提供的工作条件和卫生条件恶劣，严重危害乙方身体健康的；

　　(4)甲方不办理综合保险等手续的。

　　4、本合同终止、解除后，乙方应在一周内将有关工作移交给甲方。

　　七、违反合同的责任：

　　任何一方未按照本劳动合同约定履行义务，应当承担相应的法律责任。

　　八、争议解决的方式：

　　甲、乙双方在履行本合同中发生争议，可协商解决。协商不成，可向工程所在地政府劳动争议仲裁部门申请仲裁，或者直接向工程所在地法院提起诉讼。

　　九、其他：

　　1、甲、乙双方需要约定的其他条款：

　　2、本合同壹式叁份，甲、乙双方各执壹份，另外壹份报工程所在地建设工程交易中心劳务作业分中心登记备案。

　　3、本合同未尽事宜，甲、乙双方可协商另订补充协议。

　　4、本合同条款与法律、法规不一致时，以法律、法规为准。

　　甲方(盖章)：__________________

　　乙方：_________________________

　　代表人(签字)：________________

　　_________年________月_______日

　　水渠劳务施工合同 12

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程承包范围：

　　四、工程内容：配合机器挖土、挖桩间土、土方和灰土回填、地下和地上工程主体施工(未包含电渣压力焊、铁件、马镫、支架制作)砌筑墙体、搭设脚手架及挂安全网等满足安全生产、文明施工的其他工作内容，达到主体验收的条件。

　　五、承包方式

　　1、人工费(劳务费)清包。

　　2、对乙方承包范围内的工程实行包人工、包工期、包质量、包安全、包保修等全部内容。

　　六、合同价款

　　最终以双方实际审定的建筑面积(含地下室)乘以___元/M2结算。

　　七、施工日期

　　主体必须在否则每拖延一天罚总承包价款____‰ 。

　　八、付款方式

　　1、根据项目部向建设单位每月报量(完成量)项目部收入人工费的___%付给乙方工程款。

　　2、工程主体竣工验收合格后，60日内办理完结算，结算完毕后两个月内，甲方支付剩余工程款至结算款的___%

　　3、其余保修金，自工程竣工验收合格之日起满一年后一周内付清。

　　九、工程质量

　　1、乙方应严格按设计施工图、国家现行施工验收规范要求施工，否则由此产生的质量问题及责任损失由乙方负责。

　　2、工程质量达到国家规定的合格标准(其中混凝土实体质量必须达到清水混凝土要求)。

　　十、工程签证

　　1、施工期间原则上不再发生清工，如确有必要必须事先征得分公司主管经理同意，所需资料齐全，签证经项目经理签字，分公司主管经理批准审核后方为有效。清工单价为每工日___元整。

　　2、在施工中，如设备故障维修、停水停电、商品砼不按计划到场所产生误时、误工由项目经理核实，分公司主管经理批准审核后方可具实调整。

　　十一、隐蔽工程验收

　　分部分项工程达到隐蔽条件，乙方自检合格后，于验收前24小时通知甲方，并提供有关合格资料，经监理及甲方验收合格并签字后即可进行隐蔽；未经甲方签字，乙方擅自隐蔽，甲方有权要求乙方剥露重新验收，如果发现乙方在验收合格后到隐蔽施工前，对合格部分做任何改动，甲方有权进行重新验收，全部责任及费用由乙方负责；工程各项验收按《建筑工程统一验收标准》规定执行。

　　十二、甲方工作

　　1、开工前向乙方提供施工图纸2套，乙方应妥善使用和保管。

　　2、组织乙方进行图纸会审，负责对乙方工长和技术员进行技术交底。

　　3、甲方有权对乙方在施工过程中的工程进度、质量、安全生产、文明施工进行监督。达不到要求时，提出整改要求，直至勒令退场。由此造成的经济损失甲方从乙方已完工程量中扣回。

　　4、负责施工现场三通一平，临建办公室、库房、食堂、宿舍、厕所的搭设，数量视情况另议。

　　5、施工现场的临时供电接线由甲方负责。如乙方自行接线所发生安全事故的责任和经济损失由乙方负责。

　　6、负责甲方提供的.施工用设备安拆和调试。

　　十三、乙方工作

　　1、乙方负责工地现场临时设施、道路、管线的保养。

　　2、现场管理人员，在施工过程中，甲方认为乙方工作人员不称职时，可要求乙方进行更换。

　　3、工地实行周会制度乙方应在每周(一)下午将《周进度计划》报送甲方，《周进度计划》包括上周计划完成情况、存在的问题和本周施工计划。

　　4、乙方应承担在本工程移交前的成品及半成品的保护责任。

　　5、为保证施工质量，对于施工难点、业主易投诉的地点以及标准间，乙方先报施工方案，并做样板，经甲方确认后方可大面积施工，否则由此产生的一切责任由乙方负责。

　　6、乙方在施工过程中必须根据业主在销售过程中的需要，积极配合售楼处样板房及形象展示等工程的施工。

　　7、乙方项目管理人员在工程项目施工期间(包括准备和收尾阶段)，必须专职在岗，不得兼任其他任何职务，如需变更人员安排等，必须提前书面通知甲方并经同意方可执行。

　　8、乙方项目经理、项目技术负责人必须参加每周工程例会，因故不能参加的，必须由缺席者委托代理人参加，乙方应落实周例会所决定的各项事宜。

　　9、乙方施工过程中产生的建筑垃圾应随时有组织的清理运至甲方指定的地点。

　　10、乙方施工完毕后，应负责对因乙方原因人为损坏的市政公共设施恢复原状，若乙方无能力或未在规定的时间内恢复，由甲方派人修复，费用由乙方承担。

　　11、合同规定由乙方完成或提供配合的工作(包括会议纪要约定内容)，如乙方拒绝完成或不能按合同要求完成，甲方有权另行安排其他单位完成，所发生的费用从乙方工程款中扣减，影响工期的责任由乙方承担。

　　12、工程竣工验收后，乙方人员和小型设备在离完毕，做到工完场清，并自行承担有关费用。

　　13、项目部管理人员必须配置手机，并保持24小时开机，保证施工期间(特别是紧急情况下)的通讯畅通，同时安排节假日及夜间施工值班。

　　14、负责劳动力的组织、调配及管理。负责办理现场人员的暂住证手续的办理，其费用自理。

　　十四、材料、设备供应

　　1、甲方负责供应采购主体施工用水泥、钢材、商品砼、砂石材料及施工用三大工具，乙方需提天向甲方递交材料供应计划，设备负责供应塔吊、电梯、混凝土搅拌设备、泵送设备、钢筋加工设备、楼内临时供电用配电箱、电锯，甲乙双方必须履行严格的交接签证手续，乙方必须指定人员清点数量、填写材料交接清单，乙方应有指定代表签名，清单一式四份，其中应交甲方三份。

　　2、乙方在施工过程中使用甲方的模板、架管及配件，乙方要负责维修和保养，严禁任意打孔和损坏，如发生打孔和损坏现象，乙方应向甲方赔偿损失，甲方在结算时扣回。

　　3、乙方负责工程施工用小型工具，如施工中使用的手推小车、平板振捣器、振捣棒、上水用胶管、配电箱以下的电缆及照明用具等和铁钉、铁丝、脱模剂、垫块、密封条等零星材料其费用已包含在乙方承包费用中。

　　十五、安全、文明施工

　　1、乙方在施工过程中必须加强管理，按有关规定采取各项安全保证措施，确保施工安全，否则、因乙方原因引起的一切安全事故所涉及的一切责任及损失均乙方负责。

　　2、在集团公司及上级主管部门文明施工检查中，要达到省级文明工地标准。因乙方原因未达到省级文明工地标准，扣除乙方劳务费总造价的____%作为乙方的违约罚款。

　　十六、工程移交

　　乙方应在竣工验收后日内完成甲方提出的整改内容，并撤出全部施工人员、(除收尾工程所需的以外)，并向甲方递交工程移交书；乙方逾期未向甲方完成上述移交，视同乙方延误工期，乙方承担延误工期的违约责任。

　　十七、工程保养详见附件《工程质量保修书》

　　十八、其他

　　1、材料进厂后不得擅自运出施工现场或出售，如发现有类似现象出现，甲方将处以乙方其材料价值10倍的罚款，情节严重上的送交司法部门处理。

　　2、甲方负责配备塔吊、电梯、混泥土搅拌设备、泵送设备、卷扬机等专业操作人员并负担费用。

　　3、本合同一式五份，甲方四份，乙方一份。

　　十九、合同未尽事宜，由双方按实际情况另行协商解决。

　　甲方(盖章)：__________________

　　乙方：_________________________

　　_________年________月_______日

　　水渠劳务施工合同 13

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　为了保证过境村段排水畅通，确保交通安全畅通。甲方现将胡家庄排水渠工程建设施工任务交给乙方，由乙方具体实施。经甲、乙双方协商，现达成以下合同条款。

　　一、主要工程量

　　挖基649.6m3，安装￠40砼管580m，雨水井（篦）48套，破除、恢复水泥砼路面88.6㎡，加高原有梯形渠145m，矩形砼盖板241块，埋设PVC给水管57m。

　　二、工程质量

　　乙方必须按设计文件和技术规范要求施工，所用工程材料必须符合原材料检验报告的规定和要求，严格服从监理工程师的.质量监督。

　　三、安全生产

　　四、合同费用

　　经甲乙双方协商本合同费用为：_______元（￥：零角伍分）待工程完工后，以实际发生工程量据实结算。

　　五、本合同一式四份，甲乙双方各执两份。

　　六、本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方：_______

　　有限公司（章）代表：_______

　　乙方：_______

　　第二分公司（章）代表：_______

　　_______年_______月_______日

　　水渠劳务施工合同 14

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　为了加强新修排水渠工程管理，提高工程质量，确保工程顺利进展，明确工程任务及要求，保证工程在有限时间内完成，经甲乙平等协商，特制定此协议：

　　一、工程总量及规格要求：

　　1、工程总量：新修排水渠长1138米，水渠上宽1.5m，下宽1m，高0.8米，渠内用混凝土灌成板墙。渠址包括：园区东区至长群村河道540m，园区西区至月河河道598

　　2、排水渠的规格要求：水渠两边用混凝土打30公分厚的板墙，且高度平均为80公分，渠底打10公分水泥板并一次压光。

　　3、土方开挖：毛2米宽，平均深度为1.2米，渠底要水平一条线。

　　二、工程造价：

　　包括工料税费等相关费用在内总造价为：773840元。

　　三、付款方式：工程启动时付20%的启动资金，工程按时完工验收合格后付50%，其余的`年底付清（不出现因施工质量不高造成的损坏）。

　　四工程时限及施工要求：

　　1、工程时限自签订合同之日起即从____年____月____日至____年____月____日止共天时间内完成。每超一天罚款10元（特殊天气除外）。

　　2、施工期间乙方要做好安全防范措施，若出现不安全事故，由乙方负全责，甲方概不负责。

　　3、在施工期间所用各类设备均由乙方提供，甲方概不负责。

　　4、在不影响工程进度的前提下，乙方要提前制好盖板甲方提供场地。

　　五、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，学校存档一份。

　　六、本合同自签订之日起生效，中途不能违约，否则造成的损失，由违约方承担。

　　甲方：_______代表签字（盖章）

　　乙方：_______签字（盖章）

　　____年____月____日

　　水渠劳务施工合同 15

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　经甲乙双方商确，甲方将面积大约为50亩的坡地周围的水渠承包给乙方，水渠修建安装的工程及相关工作交由乙方完成。经甲乙双方共同协商，达成如下条款：_________________

　　一、水渠部分：_________________乙方按甲方提供的.图示包工包料完成，地基部分深30公分，用碎石、水泥、沙倒地基。墙体部分用水泥砖，从渠底至地面上墙高180公分，水渠建造整体为梯形，下宽24公分，上宽30公分。墙体部分需用水泥批档，按2.1米高度计算平方数。预计修建整条水渠共计长约米，工程总量约1000个平方米，每平方米包工包料总造价为人民币190元，预计工程总造价为20万元左右。工程完工后以甲乙双方共同实际测量面积为准计算支付工程款。

　　二、水渠具体修建位置：_________________

　　三、工程期限：_________________合同签订后，自甲乙双方签字确定“开工日”起3个月内完成。

　　四、工程款的支付：_________________合同签订后三日内甲方需支付乙方工程总造价的30%，工程完工60%后，甲方支付工程款的60%给乙方，所有工程完工后，待甲方验收合格后，另行支付剩余的款项。五、乙方施工期间所发生的一切安全问题和事故，由乙方负全责。

　　六、乙方在施工过程中所用的材料(钢筋、水泥、沙及其混合比例)必须符合国家标准，并按标准施工。

　　七、违约责任：_________________因甲方不按规定时间支付工程款而导致的工期延长，乙方不负责赔偿;因乙方工程材料或施工标准不按国家标准执行和施工而导致的质量问题，一切后果乙方负全责，并由乙方赔偿甲方的全部经济损失。

　　八、本合同一式两份，甲乙双方各一份，自双方签字(盖章)后生效。

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　签订日期：________________年______月______日