安装合同

时间:2023-09-02 09:12:47 合同范本 我要投稿

安装合同【通用9篇】

  在不断进步的社会中,合同的用途越来越广泛,合同是对双方的保障又是一种约束。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧,下面是小编精心整理的安装合同9篇,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

安装合同【通用9篇】

安装合同 篇1

  甲方(全称): (以下简称甲方)

  乙方(全称):(以下简称乙方)

  为明确双方的权利和义务,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及脚手架工程的有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商,签订本分包合同。双方共同遵照执行,并接受合同管理机关的监督检查。

  一、工程简介

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  二、承包范围: 为本工程提供施工用的脚手架搭设,拆除及日常维护。

  1、 本工程施工用的脚手架施工范围包括:主体工程外立面脚手,防护棚{钢筋棚、木工棚、搅拌

  机棚等},防护通道、升降人货梯防护棚、防护栏杆、塔吊防护栏杆、塔吊搭台、四口五临边封闭、操作平台、电梯井操作架、垂直隔离、斜道、通道、楼梯间栏杆等脚手架的搭拆及维护。

  2、挑架型钢的安装和拆除及预埋件的制作、安装和拆除及维护;含焊,割等。

  3、安全网、挑网、隔离网、竹片,挡脚板的安装和拆除、维护等。

  4、 为甲方提供的本工程脚手架材料、型钢及挡脚板刷油漆。{油漆由甲方提供}

  5、为保证文明工地的创建,乙方所提供的脚手架施工必须满足项目文明施工创建的要求。

  三、合同价款的确定与结算:

  1、 乙方承担的工程量按甲方与项目部结算的地上建筑面积计算。

  2、 本合同为固定单价合同,单价按地上施工建筑面积每平方米 元/ m结算。重复搭设部位

  3、 甲方每月底按工程进度结算款的 支付乙方发放员工生活费,余款工程完工结算后, 个月内付清。

  4、 承包总价确定以后作为最终结算依据,如乙方中途未能按协议履行,所搭设的工程量不再结算给乙方,作为违约补偿。

  四、质量要求:

  1、严格按照国家现行发布的《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 ( JGJ130-20xx ) .及施工验收标准规范和有关文件精神进行工程质量检验评测,遵循施工操作规程,按规范要求进行搭设。

  2、严格按照定额规定及施工方案要求完成架子搭设的工作内容,乙方搭设物甲方按JGJ59-99标准检查,质量应达到要求。

  3、 方必须服从甲方管理人员的监管。

  五、工期及进度:

  1、本脚手架工程乙方须组织合理人员,工期如期按照项目部要求。如受工期限制,甲方有权限令乙方及时增加人员,如乙方不能增加,甲方有权自行增加,一切费用从乙方工程款减除。

  2、乙方按甲方确定的施工进度计划,周密安排,配备足够的材料及人员,若乙方因人员的原因影响甲方的施工进度要求,进度拖延一天甲方将对乙方处以2000元/天?栋的'罚款。。

  六、材料管理:

  1、乙方需用的材料必须提前48小时通知乙方,甲方接到乙方通知后必须在30个时内将材料运到施工现场。

  2、施工所用材料每天施工后收集在相对集中处,并按甲方要求堆码整齐,扣件收回到扣件棚。因乙方乱堆乱放给甲方材料造成损失,甲方有权按损失大小做出相应处罚。

  七、后勤及安全管理:

  1、 乙方进场施工人员必须接受现场施工管理人员的要求和规定。乙方进场时提供员工上岗证、操作证、照片、身份证复印件。甲方配合办理暂住证、安排住宿、食堂就餐。

  2、 乙方对员工日常生活和施工前做好安全交底工作,如造成安全事故由乙方全部承担。

  3、 在脚手架验收合格交付项目作业人员投入施工期间,乙方必须加强使用检查,经常维护保养,发现安全隐患并及时整改,以确保脚手架处于安全稳定状态。

  4、乙方施工作业人员不得擅自拆除脚手架构件,不得随意改变其用途和超载使用。

  5、乙方按项目部要求在不同部分张挂安全文明施工标语及标牌,创建安全文明施工氛围。

  6、如有后勤及其他问题甲方全力配合乙方解决。

  八、文明施工管理:

  1、乙方必须按项目部施工方案和形象进度实施,严格执行国家现行发布的标准和操作规程。

  2、为确保职工的身心健康,乙方作业人员必须严格遵守项目部的相关生活管理规章制度。

  3、做好现场落手清工作,做到工完场清、材料尽。乙方的施工任务完成后,必须将使用过的钢管、扣件、竹片等材料清理干净,并在甲方指定地点内堆放整齐,如有乱放乱堆现象视情节轻重进行处罚。乙方及其下属施工人员所产生的罚款,由乙方承担,施工现场务必保持清洁、完好。

  4、乙方自行招用务工人员,自主与务工人员签订务工协议,自管其下属人员的生活,正确处理好劳动报酬的发放;凡因乙方管理失责或履行义务不当而引起的责任由乙方承担。

  九、甲、乙双方责任及义务:

  乙方对甲方实行总负责,在合同履行过程中,无论是乙方未履行或未适当履行合同义务(停工待工、人员组织、劳动力不够等问题)给甲方造成的任何损失,甲方可对乙方进行罚款或索赔。

  1、甲方责任及义务:

  (1)、甲方委派全面履行甲方的权利和义务,确保施工质量、安全管理、施工进度、成果保护、工序交接、文明施工、以及合同的全面履行。

  (2)、甲方配合乙方在施工前就经审批的脚手架搭拆方案进行交底。

  ( 3)、施工过程中甲方配合项目部合理制订施工作业周期,及时将工程进度计划, 以利于乙方就材料、劳务储备安排做好充分的准备工作。

  (4)、根据施工甲方配合乙方提供必要的施工条件,负责质量安全管理和监督。

  ( 5 )、对乙方施工的分包工程进行质量检查和验收。项目部有权对乙方施工中发生的质量安全问题提出整改意见,由乙方在限期内进行整改,如乙方拒不整改或未按期完成整改甲方有权对乙方进行经济处罚直至将乙方清除出场。

  ( 6 )甲方随时有权就乙方施工内容的质量和是否按照方案进行施工进行检查,发现有不符合要求的地方可随时要求乙方进行整改。

  2、乙方责任及义务:

  (1)乙方委派 全面履行乙方的权利和义务,确保施工质量、安全管理、施工进度、成果保护、工序交接、文明施工、外架和安全防护搭设、以及合同的全面履行。

  (2)施工时材料必须按照甲方指定位置进行堆放,脚手架拆除材料必须按照甲方要求堆码。 ( 4 )乙方必须接受项目部完成施工内容进行的安全技术交底。

  ( 5 )乙方必须严格按照制订的施工作业方案进行搭拆施工,搭设完毕需经相关部门验收合格挂上合格验收牌后方能投入使用,未挂合格验收牌严禁使用,否则谁使用谁负责。

  ( 6 )乙方在施工中应服从甲方安排,如乙方在搭设过程中不符合规范要求,所发生的一切损失由乙方全部承担。

  ( 7 )乙方必须严格执行项目部各项规定。

  十:争议解决:

  1、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人友好协商解决。如协商无法解决争议, 则在甲方所在地方人民法院依法解决,因诉讼产生的一切费用,由责任方承担。

  2、由于不可抗拒力造成的不能履约或不能及时履约,按《中华人民共和国合同法》第117条、118

  条执行。

  十一、其它事项

  1、 合同中未约定情况由双方协商解决。

  2、 未尽事宜按合同法。

  3、本合同共有3个合同附件,其合同附件与本合同具备同等效力。

  十二、本协议一式肆份

  甲、乙双方各执贰份,本协议签字之日起生效,工程款结清后失效。

  甲方(签章):

  甲方代表签名:

  (签章): : 合同签定日期:年 月日乙方乙方代表签名

安装合同 篇2

  合同编号: 签约时间: 工程地点:

  发包单位:_________________________________(以下简称甲方)

  联系电话:_____________________单位地址:_____________________

  甲方代表:_________________________________

  承包单位:_______________________________(以下简称乙方)

  联系电话:_____________________单位地址:_____________________

  乙方代表:_________________________________

  根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定,在平等、自愿的基础上,甲乙双方就乙方安装活动房达成如下协议:

  第一条 甲方订购及乙方安装的活动房规格型号及数量,以及工程概况:

  1、设备情况:

  活动房类型 规格型号 单位 数量

  2、 活动房安装工程概况:

  (1)工程地点及面积: ;

  (2)工程造价:? 元;

  (3)开工日期:20xx年 月 日;

  (4)竣工日期:20xx年 月 日;

  (5)付款方式:(1)、现金 (2)、转帐支票

  第二条 乙方活动房工程材料进场时,由甲方确认并指定货物堆放地点(甲方指定的地点必须是具有安全保证的),工程材料的安全由甲乙方共同负责。乙方安装调试完毕,甲方现场验收合格,并签字验收认可;未有甲乙双方验收签字,材料、设备不得使用、安装。

  第三条 产品的安装、调试、验收:

  1、 乙方负责活动房的安装。

  甲乙双方商定:

  (1)、20xx年 月 日之前,乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工;

  (2)、20xx年 月 日之前,完成前期隐蔽工程施工并验收;

  (3)、20xx年 月 日之前,完成安装及系统的调试运转;全部工程完工及验收,与装修竣工时一同进行。所需材料均按双方约定时间进场到位。

  2、安装质量标准按国家规范及行业要求,以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收,甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收,认定工程质量和工程内容符合要求的,双方代表在工程验收单(表)上签字盖章。乙方负责提供产品合格证书、材料合格证、产品保修单、日常运行操作程序说明及故障咨询。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准;需更改设计方案的,须经双方协商同意;涉及机型调整的,应签定合同的补充文本加以确认。

  第四条 价款结算方式及期限:

  1、本合同价款为双方约定方式支付安装工程款(固定价款);

  2、本合同工程安装总价款为人民币:____________________元(大写: );

  (1)合同签定后,甲方支付乙方(第一期工程款)人民币(占合同总金额的__50_%)__________________元(大写: );

  (2)乙方工程材料(非成品)进场,甲方验收签字,甲方三日内支付乙方(第二期工程款)人民币(占合同总金额的_47__%)__________________元(大写: );

  (3)工程尾款(占合同总金额的__3_%) 元(大写:_______________________元),活动房安装完毕,工程竣工验收合格后,甲方三天内付清。甲方未付清全款以前,材料及设备权属为乙方。

  3、以上价款不含小区物管费、不含专用钻孔机器钻孔费用、不含设备吊装费。

  第五条 违约责任

  一、乙方责任:

  1、工程现场乙方负责人 全面负责安装施工现场的工作;

  2、 除合同规定外,如果乙方没有按合同规定时间交工,每迟交一天,乙方应向甲方支付价款总额1‰的违约金,但违约金总额不得超过价款总额的20%。如乙方在达到此限额后仍不能交工,甲方可考虑终止合同,因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。

  3、 乙方无故拖延工期的,每拖延一天,应向甲方支付价款的1‰的违约金,但因甲方原因造成的除外。

  4、 由于安装不合质量要求,造成的责任及损失由乙方负责。

  二、甲方责任:

  1、工程现场甲方负责人 全面负责安装施工现场的工作;

  2、开工前_____天,甲方应为乙方入场施工创造条件,腾空场地、接通施工水电;

  3、开工前_____天,甲方应为乙方提供已确定的设计方案图及安装施工清单;

  4、甲方中途终止工程,应向乙方偿付合同款的50%的违约金。

  5、甲方未能按合同规定时间支付工程款的,每迟一天,甲方应向乙方支付合同款总额的1‰的违约金,但违约金总额不超过合同款总额的20%。如甲方在达到此限额后仍不能付款,乙方有权终止合同,并追回中央空调设备,且甲方应承担乙方的.经济损失,乙方也可追究甲方有关的法律责任。

  5、 甲方如需调整产品型号,应及时通知乙方,并承担乙方重复运输、保管、设备差价、材料损失等有关费用。

  6、 对以下原因造成的竣工日期延误,经甲乙双方确认,工期相应顺延:

  (1) 工程量变化或设计变更;

  (2) 不可抗力;

  (3) 甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的停工;

  (4) 甲方同意工期顺延的其他情况。

  第六条 产品质量责任和售后服务条款

  1. 自验收之日起,工程保修期为壹年。

  在质量保证期外由于产品质量问题,则乙方收取基本维修费用,更换损坏零部件的,按所更换零部件出厂价格收取费用。

  2. 质保期结束后,乙方为空调使用方提供终身有偿维护服务。服务内容与方式,由使用方和乙方另行自愿签定合同予以确定。

  第七条 因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的,由双方友好协商解决。

  第八条 解决合同纠纷的方式:执行本合同发生的争执,由双方友好协商解决。协商不能解决的,任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。

  第九条 本合同自双方签字盖章之日起生效。

  第十条 由乙方提交并经甲方确认的本工程的设计图及报价方案说明书及其他文本为本合同附件。

  第十一条 本合同如有其他未尽事宜,可由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。

  第十二条 本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份。

  第十三条 合同附件为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  合同附件:

  附件一: 安装施工项目确认表

  附件二: 安装施工内容和做法一览表

  附件三: 安装施工材料明细表

  附件三: 安装施工报价表

  附件四: 甲方确认的安装施工设计图

  附件五: 安装施工变更单(表)

  附件六: 安装施工增(减)单(表)

  附件七: 安装施工进场材料(设备)验收单(表)

  附件八: 安装施工隐蔽工程验收单(表)

  附件九: 安装施工竣工验收单(表)

  发包方(甲方): 承包方(乙方):

  地址: 地址:

  邮编: 邮编:

  代表人: 代表人:

  电话: 电话:

  传真: 传真:

  日期:20xx年 月 日

安装合同 篇3

  甲方: 签定地点: 乙方: 签定时间: 合同内容:

  一、乙方为甲方设计安装电脑自动化恒压供水设备 台,设计安装按照甲方提供的技术参数要求。供水量 m3/h,扬程 m。

  二、系统配置包括:

  1、变频控制柜 台,主机品牌 ,功率 KW。

  2、潜水电泵 台,主体品牌 ,功率 KW。

  3、配套管路 , m。

  4、其它: 。

  三、以上内容设备定价为(不含税) (¥: )。

  四、在设备安装前,甲方负责将设备动力电源安装到位,电源电压应符合正常运行范围。

  五、乙方确保产品质量,并按约定时间完成调试。自设备安装之日起,全套设备保修一年(人为损坏,自然灾害除外,如雷击等)。一年后如出现故障,只收取维修成本费。

  六、付款方式:合同签定之日,甲方付设备款 元,待设备安装调试完毕正常运转后三日内一次性付清。

  七、未尽事宜,甲乙双方协商解决。

  该合同一式两份,双方各执一份。

  甲方: 乙方:

  电话: 电话:

  年 月 日

安装合同 篇4

  合同签订地点:

  合同编号:

  甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》、《城镇燃气管理条例》的相关规

  定,经甲、乙双方平等协商,就天然气安装工程的相关事宜,达成以下一致意见,特签订本协议,供双方共同遵守:

  一、工程范围及内容

  1、从燃气主管道至甲方厂区设备第一个燃气阀门。

  2、工程内容:从燃气主管道至燃气表箱的安装工程。(含材料设备及油漆防腐工程)。

  3、工程地点:

  二、工程工期

  本工程进场安装时间由甲方根据建设施工和准备工作的情况通知

  乙方,初定于 年 月 日进场安装,并于 年月 日安装完毕,具体进场时间由甲方确定后通知乙方。因甲方配合、协调原因使工程进展缓慢,工期则顺延。

  三、工程费用及付款方式

  1、工程计费办法:本工程根据现场工程量,按照现行计价费用规定,经甲乙双方核定,本次入户初装费共计 元(大写:)

  2、工程费用给付方式:甲方在本合同签订后日内付乙方总工程

  款的百分之 即: 元(大写:),余欠百分之 ,在通气时一次性付清。乙方收款后,开据建筑安装业发票。愈期未付清全部工程款,乙方有权停止供气。

  四、工程质量要求:

  1、乙方严格按照国家现行施工规范及《城镇燃气设计规范》、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》、《城镇燃气室内工程施工及验收规范》进行设计、施工、验收,确保工程质量。

  2、甲方负责协调小区内管道障碍物。

  3、工程必须在验收合格后才能使用,未经验收甲方擅自提前使用,由此而产生的质量及其他问题由甲方承担责任。

  4、安装后,非人为因素出现的质量问题,流量计三个月之内包换,管道等燃气设施一年内保修。人为造成的问题由甲方自行负责。一年后调压柜内设施,产权归甲方,需维修、变迁、改动等,乙方按现行安装工程定额计收安装工程费,安装工程费由甲方承担,调压柜的安全管理责任同时归属甲方。

  五、安全施工及双方的`责任和义务:

  1、甲方的责任和义务

  (1)、工程施工期间,甲方单位的人员、财产安全及防火、防盗等安全防范事项由甲方自行负责;

  (2)、认真按照乙方告知的施工期间的安全注意事项办事;

  (3)、开工前搞好“三通一平”,清理水、电、路故障;

  (4)、无偿提供工程必须用的水、电及临时设施;

  (5)、无偿提供施工材料、机具的放置场地或房屋;

  (6)、制止闲杂人员进入施工现场、负责做好施工中的安全防范事故工作;

  (7)、工程中途甲方要求停止施工、缓建或变更设计而造成停工、窝工、返工等损失由甲方承担;

  (8)、甲方应使用国家质检合格的燃器具,特别是燃气热水器。热水器的设计位置和安装,必须请有设计、安装资质的单位安装;甲方不得擅自变更管线,否则,由此产生的安全事故由甲方自负。

  (二)乙方的责任和义务

  (1)、严格按照安全操作规程施工;

  (2)、向甲方交待清楚工程施工期间的安全注意事项;

  (3)、对本单位的人员及财产安全负责;

  (4)、搞好施工现场的管理,做好施工期间的各项安全防范事故工作;

  (5)、按规范要求做好竣工资料的收集整理工作。

  六、其他事项

  1、违约责任:一方违背上述条款,则视为违约,应承担另一方的全部经济损失。

  2、解决纠纷方式:双方在履行本合同中如发生争议,协商不成的,可在合同签约地人民法院通过诉讼解决。

  3、本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。本合同一式二份,甲乙双方各持一份,经甲乙双方签字盖章后生效。

  甲方(签章):

  代表:

  电话:

  乙方(签章):代 表 :开户行: 账号: 电话: 二XXX年月日

安装合同 篇5

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规精神,甲乙双方本着平等互利的原则,经友好协商一致同意签订本合同。

  第一条订购板房内容

  甲方向乙方订购的活动板房为层彩钢活动板房 栋,安装面积平方米,活动板房面积计算规则:

  1、 板房面积=外墙外边线长×宽×层数

  2、 室外楼梯走道面积=每层自然投影面积之和

  3、 雨棚面积=雨棚投影面积的一半

  4、 总面积=(1)+(2)+(3)

  第二条合同金额

  1、单价为 元/㎡ ,包工包料。

  2、其他项目:。

  3、合同总金额(人民币)¥元。

  第三条 付款方式

  1、钢构进场甲方向乙方支付合同总价% 的货款。

  2、竣工验收合格后付款至合同总价%的货款。

  3、结算完成后 日内,扣除合同总价 %的质量保证金后,付清剩余货款。质保期满后,全额退还质量保证金。(本工程质量保修期为 年)

  第四条 安装地点及工期

  1、安装地点:四川广安前锋工业园区内。

  2、安装布置以甲方提供的平面图为准。

  3、安装工期:从 年 月 日至 年月日共计 个日历天。

  第五条 甲方责任

  1、甲方提供场地平整、板房基础、安装所需水电接驳以及夜间施工所需照明。

  2、按合同约定支付货款。

  第六条 乙方责任

  1、乙方必须提供公司营业执照、出场合格证、板房施工方案、施工图纸等相关合同附件。

  2、乙方必须提供足够的人力保证按期完工,并承担运输、装卸和安装过程中的安全责任。

  3、付款时乙方必须提供盖有公司公章的收款收据及发票。

  4、乙方必须保证板房的正确安装及安全使用,并免费提供 年的'检查保修,如因产品及安装质量问题造成甲方人员在使用中出现安全事故,一切责任由乙方承担。因使用不当等原因或保修期外的损坏,供方给予成本价维修。 ??第七条其他

  1、本合同未尽事宜由乙方本着友好的合作精神协商后签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

  2、本合同壹式贰份,甲乙双方各持壹份,自签订之日起生效,具有同等法律效力。本合同在履行中如发生争议,双方应协商解决,协商不成,提交广安区人民法院处理。

  甲方(公章): 乙方:公章)

  代表签字: 代表签字:

  电话:

  日期:年月日 日期:年月日

  电话:

安装合同 篇6

  甲方:

  乙方:

  甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》和《江苏省消防条例》等规定,结合具体情况,经协商达成如下协议,共同遵守:

  一、检测工程名称:

  二、检测项目:乙方负责下列第项建筑消防设施的检测技术服务,消防设施安装合同。

  1、火灾自动报警及联动控制系统;

  2、消火栓给水系统;

  3、自动喷水灭火系统;

  4、泡沫灭火系统;

  5、气体灭火系统;

  6、防排烟系统;

  7、防火分隔设施;

  8、火灾应急照明及疏散指示标志;

  9、其他建筑消防设施:

  三、检测依据:《建筑消防设施技术检验规程》(DB32/186)

  四、甲方的权利、义务:

  1、有权核查乙方检测机构资质证书和现场检测人员执业资格证书。

  2、向乙方提供下列资料:消防系统安装竣工图、隐蔽工程记录、工程自检自测记录、系统运行(值班)记录、通过消防设计审核或备案的证明文件和消防设计图纸。

  3、乙方到场检测时,应提供必要的协助。

  五、乙方的权利、义务:

  1、具备消防设施检测的相应资质、资格,依照法律法规、技术标准和执业准则,开展建筑消防设施检测技术服务活动,对检测质量负责。

  2、根据检测对象的`具体情况,拟定具体的检测方案,明确项目负责人,至少指定2名以上执业人员负责实施。执业人员检测时应当认真如实填写检测记录。

  3、通过建筑消防设施检测信息管理系统出具真实、规范的检测报告,并由经办人、项目负责人和技术负责人签名,并加盖检测机构印章。

  4、及时向甲方出具检测报告或问题反馈意见书。

  5、不得转包、分包消防设施检测技术服务项目。

  六、检测费用及支付方式、期限:

  七、违约责任:

  1、对乙方不按规定履行义务,在检测中弄虚作假或严重不负责任的,或转包、分包消防设施检测技术服务项目的,甲方有权解除检测合同。

  2、乙方未能依照技术标准和执业准则,导致检测质量问题的,承担相应的法律责任。

  八、解决合同纠纷的方式:本合同履行过程中发生争议,双方应协商解决,协商不成时,采用下列方式中的解决。

  1、由仲裁机关仲裁;2、向法院起诉。

  九、双方协商的其他事项:

  十、合同份数:本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。

  甲方(盖章):

  地址:

  法定代表人:

  委托代理人:

  电话:

  传真:

  邮编:

  开户银行:

  账号:

  乙方(盖章):

  地址:

  法定代表人:

  委托代理人:

  电话:

  传真:

  邮编:

  开户银行:

  账号:

  年月日年月日

安装合同 篇7

  甲方:

  乙方:xxx(以下简称乙方)

  经甲乙双方协商同意,现甲方将该乙方包工,包工程验收合格。为了保证工程质量,为了确保工人施工安全,为了工程能顺利进行和按时完工,为了明确双方责任,根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国劳动合同法》订立如下条款,以便双方共同遵守和执行。

  一、工程概况

  1、该工程座落在,面积约x㎡。

  二、工程承包内容

  1、乙方承包x工程图纸注明和甲方与建设单位约定的全部给水、排水、防雷、排污、电气、通信、网络、可视、门禁、智能、安防监控、套管预埋、隐蔽等和强弱电系统的施工工作(消防、排风、燃气由建设单位负责)。

  2、排水管按图施工,室内至各楼层排水点,室外至雨水沙井口。排污按图施工,室内至各楼层排水点,室外至化粪池。室外排水及排污管道,如是水泥或陶土管,由土建完成至化粪池;如是塑胶管道,则由乙方安装铺设。

  3、给水管道按图施工,室内安装至各楼层的用水点及生活用水水泵的安装,热水管安装至水井。室外环网管道安装至甲方提供的水表接点。

  4、电气部分按图施工,线路完成至地下室配电室(高压部分除外)。弱电部分(除消防部分外)按图完成管道的预埋及洞口的预留,不包括穿线和调试,消防水泵的供电线路由水电班完成。

  5、风施部分,乙方完成所有风机的电源和管线预留。

  6、给水在供电单位指定的水阀接入,排水排至室外检查井,排污排至化粪池,强弱电及电气等接至配电柜及配电房图纸注明的位置。

  7、材料由甲方购买(但乙方要提供准确数据)。乙方负责材料的下车、在工地200米范围内运输上落。乙方负责管道,管线预埋、预留,管线凿沟、安装、补沟、成品保护、调试、开洞、装模、捣洞口砼、场地清理。及设计、监理和建设单位验收合格(竣工验收)、二年内保(维)修等工作。

  三、承包方式:

  1、包工不包料,包质量,包安全,包工期,包验收。

  2、包负责全部施工机械和施工用具(除塔吊和人货楼)。

  3、乙方负责工人的施工安全工作。

  四、质量要求

  1、按图纸和规范要求施工,电气工程要符合(GB50300—20xx)验收标准以及国家新规定的验收标准。给排水工程要符合(GB50242—20xx)验收标准以及国家新规定的验收标准。防雷及其他项目要符合有关单位的验收标准。

  2、各项工程完工自检和调试合格后,要一次性经各有关单位和人员验收合格。如果出现返工现象的,其一切工料费用均由乙方负责。

  五、甲方的'责任和义务

  1、甲方要给乙方有关图纸各1份(不够由乙方复印),图纸会审记录(由乙方向设计提出问题),设计变更等。

  2、甲方要提早10天备料,但乙方必须提早15天用书面向甲方申请备料(准确性要在95%以上)乙方负责人要签名确认。

  3、甲方要配合和支持乙方的各项合理有益的建议和管理工作,共同维护施工场所纪律和安宁。帮助乙方解决图纸和施工中的难题及和第三方存在施工摩擦问题,确保乙方工程顺利进行和按时完成。

  4、项目部(甲方)和乙方工人办理工伤保险,项目部(甲方)按以后进场班组人数分担保险费,估计收取乙方保险费5000元。甲方可代支,结算时在乙方工资中扣出。如工人发生工伤或伤亡事故,保险金不足赔偿的,甲方垫支七成,乙方垫支三成。

  5、乙方工人进场开工第三天,乙方要把全部工人的花名册和身份证复印件送项目部存档,没有花名册和复印件存档的工人,其工伤的一切费用全部由乙方负责。

  6、甲方有权更正和纠正乙方不按图施工和违章施工的权力,并有权指挥乙方按图施工和对乙方违纪违章进行当场罚款处理。

  六、乙方的责任和义务

  1、乙方在合同签订后,要组织有技术、责任心强的人员进场施工,要保证该工程按合同约定的时间,按设计要求完工并验收合格。

  2、提前看透看懂施工图纸,对图纸不明确不合理的部位向甲方提供正确的意见,确保不浪费材料和出差错,保证交工验收符合设计要求。

  3、乙方要对新进场人员进行安全教育,不懂安全生产的工人不得进场施工。乙方每十五天要组织工人进行一次质量和安全检查,发现问题和隐患要及时整改,发现大问题要向项目部或总工反映,要把事故控制在萌芽之中。教育工人不得强行冒险施工,不得随便开动各种机械(指定持证人员开机),如果强行冒险作业而发生安全事故的,其一切法律责任和经济责任均由乙方负责。如果发生大的安全事故,乙方要保护好事故现场,并马上报项目部或打急救电话抢救受伤人员。

安装合同 篇8

  发包人(全称):承包人(全称):

  1、工程概况:

  工程名称:山东公路技师学院新校区教工单身宿舍路灯采购安装工程工程地点:山东公路技师学院新校区工程内容:新校区教工单身宿舍路灯采购、安装工程立项批准文号:资金情况:自筹资金

  2、工程承包范围:

  承包范围:本项目为路灯等照明灯具的采购、调试与安装、移装,电缆电线敷设,灯座基础制作、安装及相配套的设施施工工程。(具体详见施工图及工程量清单)。

  3、合同工期:

  开工日期:年月日

  竣工日期:年月日

  合同工期总日历天数30天

  4、质量标准工程质量标准:工程质量目标为合格。符合《城市道路照明设计标准CJJ45—20xx》、《城市道路照明工程施工及验收规程CJJ89—20xx》等国家工程质量验收规范的要求。

  5、合同价款

  金额(大写):贰拾叁万玖仟壹佰捌拾柒元(人民币)¥:239187.00元

  6、合同生效

  6.1合同订立时间:

  6.2合同订立地点:山东公路技师学院

  6.3本合同双方约定之日起生效。

  7、材料的采购、安装与验收问题。

  7.1直接由承包人采购的材料,必须采用正规厂家的合格国标产品(材质为中高档),必须保证质量,附有材质证明、进货厂家、合格证、化验单、质量证明及价格,并且要得到监理工程师、发包人的检查验收和书面认定。若承包人供应的材料检测不合格,达不到项目质量要求,发包人有权另行指定材料供应商。

  7.2施工期间,承包人采购的各类货物需符合承包人投标文件,发包人与监理公司指定相关人员对承包人采购的主要货物进行现场检验,材料入库时需由四方共同验收,签证备案。对未签字验收的材料,发包人不予认可。

  7.3商品运至发包人施工地点后,由承包人负责安装调试,安装期间发包人、现场监理人员可随时对现场进行检查,如发现不合格产品承包人需无条件更换,安装所需一切配件、耗材全部由承包人负责。安装调试等相关费用已包含在清单单价中,发包人不再额外支付费用。

  7.4承包人负责调试设备,调试完成后向发包人、监理单位提出验收申请,并向发包人提供使用说明、相关资料及培训服务,同时有义务向发包人提供日常巡检服务。

  7.5安全文明施工。承包人加强施工现场安全施工管理,项目经理负责该项目安全责任,对施工人员做好安全,对所属的施工设备、机具的安全状况进行检查。

  7.6做好施工现场协调工作

  项目经理负责与发包人、总包单位、监理公司的组织协调工作,对交叉作业等情况做好充分准备,不得延误、影响总包及其他分包单位正常施工工作。对不服从发包人、监理公司负责人管理的相关人员,发包人有权对其进行撤换,由此对发包人造成的`损失由承包人承担。

  8、质保期及售后服务规定:

  8.1自项目整体竣工验收合格之日起三年。

  8.2质保期内所有元件、灯具等因产品质量原因承包人均免费更换。

  8.3质保期满后可提供终身(有偿)维修保养服务。

  9、付款方式

  合同签订后,乙方缴纳壹万元履约保证金(投标保证金转为履约保证金);所有路灯安装完成后,甲方付至已完成工程款的70%,竣工验收合格后付实际已完成工程款的10%,审计结算完成后付实际已完成工程款的15%,剩余5%作为质保金,使用三年后无质量问题一次性无息付清。

  当承包人出现下列情况时,发包人可缓付工程款。

  ①工程实际进度滞后约定的计划进度7日以上,承包人无切实措施确保工期的;

  ②工程质量出现严重缺陷的;

  ③施工现场存在安全隐患,承包人不能及时消除隐患的;

  ④不按约定提交竣工资料的;

  以上情况彻底整改解决后,发包人即恢复正常拨款,但以上原因给发包人造成的损失,由承包人全额承担。

  承包人恶意拖欠农民工工资的,发包人有权自承包人工程款中扣除此项费用,直接支付农民工工资。

  10、违约责任

  10.1依据鲁政办发[1993]72号文有关规定,因承包人原因不能按合同约定达到质量标准的,应承担总造价5%的违约责任,并承担返修义务直至达到要求的质量标准,返修费用由承包人承担。

  10.2承包人所供货物不能满足质量要求,或供货物不符合投标样品的规、样式的,发包人有权解除合同,所造成的损失由承包人承担。解除合同后,承包人履约保证金将被没收,当发包人造成的损失大于履约保证金金额时,承包人还应赔偿该差额。

  10.3发包人无正当理由拒收货物的,应赔偿承包人相应损失。

  10.4履约合同如发生纠纷,由供需双方协商解决,协商不成向济南市地区法院提起诉讼。

  11、其他事项

  11.1招标文件及其附件、投标文件及其附件,工程量清单、图纸为本合同的组成部分。

  11.2解释顺序为本合同、招标文件及附件、投标文件及附件。

  发包人:(公章)承包人:(公章)

  住所:住所:

  法定代表人:法定代表人:

  委托代理人:委托代理人:

  电话:电话:

  传真:传真:

  开户银行:开户银行:

  帐号:帐号:

  邮政编码:邮政编码:

安装合同 篇9

  发包人(甲方):

  承包人(乙方):

  根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况:

  工程名称:金游城一期商铺消防管道保温工程

  工程地点:南通市通州区金游城

  工程内容:消防管道保温、保温层防护、建筑垃圾清运等。

  二、工程承包范围及承包方法、工期

  1、承包范围:一期商铺、屋面,阳台消防管道保温、保温层防护。

  2、承包方式:包工包料。

  3、合同工期:90天(日历天)。

  三、质量标准及验收

  1、工程质量标准:符合国家现行质量检验验收标准:合格

  2、材料质量要求:材料的使用、必须按发包人核价确认的材料品牌、规格执行。

  3、施工技术要求:

  ⑴、保温层的外包材料必须搭接,内保温棉不得外露。

  ⑵、转角,弯头处的保温要密实。

  4、工程施工完成后需要经发包人项目部、物业管理公司等相关人员验收确认。

  四、合同价款与支付

  1、本合同价款采用固定单价方式。

  ⑴、合同价款中包括的风险范围:施工期间各类建材的市场风险和政策性调整、人工的.市场风险。

  ⑵、风险费用的计算方法:已含在合同单价内,不予调整。

  ⑶、合同金额(暂定):37000.00元(人民币大写:叁万柒仟元整)。 ⑷、合同约定单价:

  ①、橡胶保温管(厚度2cm)材料费:1350.00元/ m3

  ②、橡胶保温管制作、安装人工费:300.00元/m3

  ③、直管保温层保护层制作、安装人工费、材料费:100.00元/m2

  ④、弯管、阀门保温层保护层制作、安装人工费、材料费:120.00元/m2 ⑤、华美橡塑胶:12.00元/kg

  2、工程预付款:无工程预付款。

  3、工程量的确认:工程完成后按照经发包人成本合约部、项目部实测工程量进行决算。

  4、工程款(进度款)支付

  双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:

  ⑴、工程验收合格、工程决算审计结束,承包人完全退场并拆除全部临时设施,清运完全部建筑垃圾,并开足100%的发票后,付至决算审定价的95%,

  ⑵、审定价的5%作为质量保修金,在质量保修期壹年满后七个工作日内(无息)返还承包人。

  五、安全施工

  承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受政府部门及行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。安全施工防护费用已经含在合同总价款内。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由承包人承担;承包人违反安全规定或安全措施不到位,所造成的施工人员生命及财产损失的,费用由承包人承担;由此给发包人造成的损失,由承包人承担。

  甲方(盖章): 乙方(盖章):

  法人代表: 法人代表:

  电话: 电话:

  账号: 帐号:

  时间: 时间:

【安装合同】相关文章:

安装合同08-18

施工电梯安装合同电梯安装合同属于什么合同05-04

加工安装合同04-24

委托安装合同08-08

供货及安装合同07-27

安装采购合同07-27

安装合同详细08-31

安装承揽合同09-29

采购安装合同02-18

安装合同三02-09