公司轻型钢架棚加工承揽协议

时间:2024-02-19 17:00:12 加工合同 我要投稿
  • 相关推荐

公司轻型钢架棚加工承揽协议

  在现在社会,大家逐渐认识到协议的重要性,签订协议能够较为有效的约束违约行为。我们该怎么拟定协议呢?下面是小编精心整理的公司轻型钢架棚加工承揽协议,希望能够帮助到大家。

公司轻型钢架棚加工承揽协议

公司轻型钢架棚加工承揽协议1

  甲方:___________

  乙方:___________

  依照《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规,在自愿、平等、公正的原则下,双方就本建设工程施工事项协商一致,达成一致,特订立本合同。

  一、程概况

  1、工程名称:轻型钢架棚

  2、工程地点:镇平工业园区,__塑料制品有限公司

  二、工程承包范围

  1、面积:61.3_44.3=2715.59平方,附工程详单,见-3

  2、承包方式:甲方出资,乙方承包工、料含土建。

  3、工程造价165元/㎡,总造价448072.35元。

  4、付款方式:合同签订后甲方预付总造价30%,柱子立起再付40%,验收后再付25%,剩余5%工程完成后一年内全部付清。

  5、土建工程结束后开始施工____天交工。

  ______年内保证维护正常使用。

  6、在施工期间,乙方施工人员应由乙方全部投入保险,如发生工伤事故等事宜,由乙方从保险金中解决,不足部分由乙方承担,甲方概不负责。

  7、甲方负责水、路两通及其费用,负责外围治安秩序,乙方负责按施工图施工和保证工程质量、工期与施工安全,乙方在施工期间,电费由乙方承担,甲方负责协调。

  甲乙双方应履行合同义务,如一方违约,应向对方支付三万元的违约金。

  本合同一式两份,甲乙双方各持一份,合同自签订之日起,即可生效。

  甲方:___________

  乙方:___________

  ______年______月______日

公司轻型钢架棚加工承揽协议2

  原告:_________________

  住所地:_________________

  法定代表人:_________________

  电话原告造成的'经济损失__________元。

  3、诉讼费用由被告承担。

  事实和理由

  原、被告于__年订立合同,约定原告订购被告桌椅等办公用品。签订合同后原告预先支付价款_____元,但被告一直未履行合同,致使原告不能按时使用,给原告造成了很大的损失。为维护原告的合法权益,特诉至贵院,请求依法解除合同,判决被告返:________________

  被告:_________________

  住所地:_________________

  法定代表人:__________________。

  电话:________________

  诉讼请求

  1、依法解除合同,被告返还原告价款__________元;

  2、判令被告依法赔偿给还价款,并赔偿原告的经济损失。

此致

  __________人民法院

  具状人:_________________

  _____年_____月_____日

【公司轻型钢架棚加工承揽协议】相关文章:

钢架棚工程施工合同范本(通用9篇)07-14

加工承揽合同04-21

承揽加工合同07-12

【精】加工承揽合同04-22

【推荐】加工承揽合同04-22

【热】加工承揽合同04-22

【热门】加工承揽合同04-22

加工承揽合同【推荐】04-22

承揽加工合同【热门】04-28

承揽加工合同【荐】04-28