土地开发商品房借款合同

时间:2023-06-14 18:45:17 借款合同 我要投稿

土地开发商品房借款合同

  随着法律观念的深入人心,能够利用到合同的场合越来越多,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。你所见过的合同是什么样的呢?下面是小编帮大家整理的土地开发商品房借款合同 ,欢迎大家分享。

土地开发商品房借款合同

土地开发商品房借款合同 1

  第一章协议各方

  第一条、协议各方当事人:

  _______________市土地整理储备中心(以下简称“甲方”)

  法定代表人:_______________姓名:_______________职务:_______________

  办公地址:_______________

  邮政编码:_______________联系电话:_______________

  乙方:_______________房地产开发商(以下简称“乙方”)

  法定代表人:_______________姓名:_______________,职务:_______________

  办公地址:_______________

  邮政编码,联系电话:_______________

  开户银行:_______________

  银行帐号:_______________

  第二条、根据市政府关于建立土地储备制度、加强土地资产管理等有关文件规定,经市政府批准,土地纳入市政府土地储备,由甲方作为征地拆迁主体统一组织土地一级开发工作。甲乙双方本着自愿、互利的原则,协商一致,依法订立本协议,以兹信守。

  第三条、甲乙双方必须严格遵循国家有关法律、法规和相关政策,全面履行本协议约定的各项工作事宜。

  第二章征地拆迁的范围、费用及实施模式

  第四条、征地拆迁范围

  根据市规划委批准的《控制性详细规划》,征用土地位于_______________,土地面积约_______________公顷(约亩),其中:规划建设用地面积约_______________公顷(约亩),市政代征用地面积约_______________公顷(约亩),规划地上建筑面积约万平方米。

  征地拆迁范围为:

  (具体地块范围详见附件一)

  征地拆迁准确用地范围、数据及标识以市规划委的钉桩测绘成果为准。

  第五条、征地拆迁费用

  根据评估报告测算结果,经双方协商,并分别报主管部门审定同意,常营大型居住区征用土地面积_______________约公顷(约亩),对应的征地拆迁补偿总费用_______________元人民币,大写:_______________。总费用中包含土地补偿费、安置补偿费(含转工、病残、超转人员安置费)、企事业单位和住宅房屋拆迁补偿费、其它地上地下青苗、林木、管线、构筑物等附属物补偿费及甲方预先支付乙方的人民币拆迁费在本协议正式签署前发生的利息等。

  在一级开发的实施过程中,如实测面积发生变化,征地拆迁补偿总费用将按平均分摊的原则做相应调整,甲乙双方依据本协议第九条,在最终结算时结清。

  第六条、实施模式

  乙方在获得征地拆迁范围内农村集体经济组织授权委托的情况下(授权委托书详见附件二),代表被征地单位和房屋产权人与甲方签订征地拆迁补偿协议,并负责完成农村集体经济组织和企事业单位的安置补偿、征地范围内的拆迁等工作。甲方负责按本协议的约定向乙方支付征地拆迁补偿费。

  第三章征地拆迁及付款进度

  第七条、甲乙双方约定,在_______________年_______________月底前完成规划范围内全部地块的征地拆迁工作。

  第八条、乙方按以下进度实施拆迁工作,甲方按拆迁进度支付征地拆迁补偿费_______________元。

  1、_______________年_______________月底前,乙方完成B1、B2、B3、B4、B5、B6六个地块的拆迁工作,实现拆迁地块自然平整(树木除外)。

  甲方自_______________月至_______________月,以按月等额的方式向乙方支付上述六个地块的征地拆迁补偿费,共计人民币_______________元(含甲方已预先支付乙方的_______________元人民币拆迁费),(即甲方前2个月每月向乙方支付人民币_______________万元,第三个月支付人民币_______________万元)。

  2、_______________年_______________月底前,乙方完成C1、C2二个地块的拆迁工作,实现拆迁地块自然平整(树木除外)。

  甲方自_______________月至_______________月,以按月等额的方式向乙方支付上述二个地块的征地拆迁补偿费,征地拆迁补偿费共计人民币_______________元,(即甲方每月向乙方支付人民币_______________元)。

  3、_______________年_______________月底前,乙方完成P1、P3、E1、E2、D五个地块的拆迁工作,实现拆迁地块自然平整(树木除外)。

  甲方自_______________月至_______________月,以按月等额的方式向乙方支付上述五个地块的征地拆迁补偿费,征地拆迁补偿费共计人民币_______________元,(即每月向乙方支付人民币_______________元)

  4、_______________年_______________月底前,乙方完成P2、E3、E4三个地块的拆迁工作,实现拆迁地块自然平整(树木除外)。

  甲方自_______________月至_______________月,以按月等额的方式向乙方支付上述三个地块的征地拆迁补偿费,征地拆迁补偿费共计人民币_______________元。(每月向乙方支付人民币约_______________元)

  第九条、在征用土地全部出让后,甲乙双方对征地拆迁补偿费进行结算。

  1、依据征用土地的实测面积,按平均分摊的原则对征地拆迁补偿费做相应调整,并最终确定征地拆迁补偿费及征地拆迁补偿费余款;

  2、市场交易结果扣除土地一级开发成本、土地出让金,剩余部分不足上述确定的征地拆迁补偿费余款数额,甲方仅按照剩余部分数额结清征地拆迁补偿费余款,不足部分不再补齐。且甲方预先支付乙方的_______________元人民币拆迁费在本协议正式签署前发生的利息,由乙方承担。

  3、市场交易结果扣除土地一级开发成本、土地出让金,剩余部分超出或等于上述确定的征地拆迁补偿费余款数额,甲方向乙方全额支付征地拆迁补偿费余款,其余收益部分按本市现行政策执行。

  第十条、乙方必须在每月初以书面的形式向甲方提交征地拆迁工作进展情况、资金使用情况和用款申请书。甲方在收到用款申请书之后,5日内向乙方支付当月征地拆迁补偿费。(如遇国家法定节假日则付款日期可相应顺延)。

  第四章双方的权利与义务

  第十一条、甲方的权利与义务

  1、甲方负责完成征用土地的一级开发立项、规划意见书申报、土地勘测、征地拆迁报批手续及缴纳征地相关税费的工作。

  2、甲方在乙方全面履行本协议的前提下,按本协议约定向乙方支付征地、拆迁补偿费用。

  3、甲方有权监督并纠正乙方提供拆迁进度和资金使用进度及地块范围。

  4、甲方按本协议约定的拆迁进度对乙方的拆迁工作进行验收。

  第十二条、乙方的权利与义务

  1、乙方负责落实各村集体经济组织的征地拆迁补偿事宜,对所涉及的转居、转工、超转、病残人员进行妥善安置。

  2、乙方根据本协议确定的拆迁计划完成拆迁工作,并按进度将自然平整的地块交甲方验收,因乙方原因导致土地征用不能按时实现,乙方应承担相应的责任,并赔偿经济损失。

  3、乙方负责协调各村集体经济组织,做好征用土地范围内被拆迁企业、被拆迁村民的思想工作,对征地拆迁过程中具体的工作进行组织和协调,并承担与此有关的一切责任,确保征地拆迁工作的顺利完成。

  4、乙方在未完成全部征用土地拆迁工作以前,负责对已拆迁的地块进行管理。

  5、乙方应积极协助甲方办理与征地有关的相关手续。

  6、乙方应向甲方提供常营大型居住区征地拆迁工作的必要相关文件、图纸等资料,并保证资料的真实性和合法性。

  7、乙方在实施拆迁时需保证大市政建设的需要。

  8、乙方保证自签署本协议之日起至进入_______________市土地交易市场成交时,征用土地是合法的,不存在债务、抵押、租赁的事实,不存在诉讼(仲裁)或其他纠纷,也不存在任何第三人的权利或任何第三人(包括行政机关、司法机关)对征用土地的限制。

  第十三条、协议双方都有权获得因一方违约而遭受的任何损失、支出和费用的赔偿。双方都有过错的,各自承担相应的责任。

  第十四条、甲方若未在本协议规定的期限内支付各期征地、拆迁补偿费,且不是由于不可抗力或乙方违约造成的.,则甲方必须承担违约责任,甲方除应按规定继续支付征地、拆迁补偿费外,还需支付违约金,每延期一日违约金按迟付款项的万分之三向乙方支付违约金,且乙方依约完成各期储备土地征地拆迁的时间可相应调整。

  第十五条、乙方若未按本协议规定的期限和标准完成征地拆迁工作,且不是由于不可抗力或甲方违约造成的,造成甲方土地延期交易,则乙方必须承担违约责任,支付违约金,乙方每延期一日按甲方已支付的征地、拆迁补偿费的万分之三向甲方支付违约金,且甲方依约支付征地、拆迁补偿费的时间可相应调整。

  第十六条、违约金、违约期内银行贷款利息(利息按建设银行同期贷款利率计算)应在明确责任后15日内偿付,否则按逾期付款处理,违约方需偿付逾期应支付的违约金利息。

  第十七条、如遇国家相关政策调整或不可抗力因素的影响致使协议不能履行或不能完全履行,双方可协商解除或变更协议。

  第五章其他事宜

  第十八条、本协议书及附件在双方权限范围内的任何修改、补充或变更须经双方授权代表签署书面协议并盖章后方可生效。协议书的修改或变更须报主管部门备案或批准的,依政府有关规定办理。

  第十九条、双方就本协议未尽事宜,可另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。

  第二十条、双方应在友好协商的基础上解决争议、分歧或索赔,如果争议、分歧或索赔在友好协商基础上无法解决,双方同意将争议事宜提交北京仲裁委员会仲裁。

  第二十一条、在委托工作实施过程中,双方工作均以书面的形式予以落实,如有未尽事宜,经双方确认后即成为本协议的附件。

  第二十二条、本协议及其附件共页,具有同样的法律效力。自双方法定代表人签字并加盖公章之日起生效。本协议正本一式两份,副本八份,甲乙双方各执正本一份,副本四份。

  甲方:_______________(盖章)乙方:_______________(盖章)

  _______________市土地整理储备中心

  法定代表人:_______________(签字)法定代表人:_______________(签字)

  _______年_______月_____日_______年_______月_____日

土地开发商品房借款合同 2

  合同编号房字第 号

  借款单位:(以下简称甲方)

  地 址:

  电 话:

  贷款单位:(以下简称乙方)

  地 址:

  电 话:

  甲方经________批准,开发_______,面积_______平方米,工作量________万元,因资金不足,经向乙方申请,同意给予贷款。

  现经双方商定,根据《城镇土地开发和商品房贷款办法》(以下简称《贷款办法》的规定,特签订借款合同,共同遵守。

  一、甲方向乙方借款(大写)_________万元,用作开发________的`周转金。附用款计划。

  二、借款期限为__________,即自____年____月____日起,至____年____月____日止。

  三、借款利率定为月息____‰,每季结算一次。贷款利息按实际支用数计息,甲方不能按期支付利息时,计算复利。

  四、逾期贷款,加计利息30%,挪用贷款加罚利息100%。

  五、甲方以____和其它资金作为还款来源,在贷款到期前还清贷款本息。附还款计划。

  六、甲方用___人为借款的保证。全部贷款到期,贷款方发出逾期通知三个月后,仍未归还,贷款方可以直接从借款方或担保方的各项投资和存款中扣收。

  七、甲方应用自有财产或开发产品作为贷款的抵押。借款企业无力偿还本息时,乙方有权依照法律程序处理作为贷款保证的财产或开发产品。

  八、甲方出现《贷款办法》中第十七条所述情形之一者,乙方有权从借款方或担保方的各项投资和存款中扣收部分或全部贷款。

  九、乙方由于自身的原因影响甲方用款时,按照《贷款办法》第十二条的规定,付给甲方违约金。

  十、其他事项,按照《贷款办法》的有关规定办理。

  十一、本合同经甲乙双方及担保单位签章后生效,贷款全部还清后失效。本合同正本签章方各执一份,副本报各自主管上级一份。

  十二、如遇国家调整利率,按国家规定执行。

  甲 方: (公章)

  负责人: (签章)

  年 月 日

  乙 方: 行

  (公章)

  负责人: (签章)

  年 月 日

  担保单位: (公章)

  负责人: (签章)

  年 月 日

土地开发商品房借款合同 3

  借款单位:__________(以下简称甲方)

 贷款单位:__________(以下简称乙方)

  甲方经__________批准,开发__________,面积__________平方米,工作量__________万元,因资金不足,经向乙方申请,同意给予贷款。现经双方商定,根据《城市土地开发和商品房贷款暂行办法》(以下简称《贷款方法》)的规定,特签订借款合同,共同遵守。

  一、甲方向乙方借款__________万元,用作开发__________的周转资金。附用款计划。

  二、借款期限为__________年,即自__________年__________月__________日起,至__________年__________月__________日止。

  三、借款利率定为月息__________‰,每季结算一次。

  四、甲方以__________和其他资金作为还款来源,在贷款到期前还清贷款本息。附还款计划。

  五、__________为甲方的担保单位。担保单位愿按《贷款办法》第6条的规定,承担偿还贷款本息的连带责任。

  六、乙方由于自身的`原因影响甲方用款时,按照《贷款办法》第11条的规定,付给甲方违约金。

  七、其他事项,按照《贷款办法》有关规定办理。

  八、本合同经甲、乙双方及担保单位签章后生效,贷款全部还清后失效。

  本合同正本签章后各方各执1份,副本报各自主管上级1份。

  甲方:__________(公章)__________乙方:中国人民建设银行__________行(公章)

  地址:__________地址:

  法人代表:(签章)__________法人代表:(签章)

  开户银行及账号:

  担保单位:(公章)

  地址:

  法人代表:

  开户银行及账号:

  签约日期:__________年__________月__________日

  签约地点:_________

土地开发商品房借款合同 4

  合同编号房字第 号

  借款单位:(以下简称甲方)

  地 址:

  电 话:

  贷款单位:(以下简称乙方)

  地 址:

  电 话:

  甲方经________批准,开发_______,面积_______平方米,工作量________万元,因资金不足,经向乙方申请,同意给予贷款。

  现经双方商定,根据《城镇土地开发和商品房贷款办法》(以下简称《贷款办法》的规定,特签订借款合同,共同遵守。

  一、甲方向乙方借款(大写)_________万元,用作开发________的周转金。附用款计划。

  二、借款期限为__________,即自____年____月____日起,至____年____月____日止。

  三、借款利率定为月息____‰,每季结算一次。贷款利息按实际支用数计息,甲方不能按期支付利息时,计算复利。

  四、逾期贷款,加计利息30%,挪用贷款加罚利息100%。

  五、甲方以____和其它资金作为还款来源,在贷款到期前还清贷款本息。附还款计划。

  六、甲方用___人为借款的保证。全部贷款到期,贷款方发出逾期通知三个月后,仍未归还,贷款方可以直接从借款方或担保方的各项投资和存款中扣收。

  七、甲方应用自有财产或开发产品作为贷款的抵押。借款企业无力偿还本息时,乙方有权依照法律程序处理作为贷款保证的财产或开发产品。

  八、甲方出现《贷款办法》中第十七条所述情形之一者,乙方有权从借款方或担保方的`各项投资和存款中扣收部分或全部贷款。

  九、乙方由于自身的原因影响甲方用款时,按照《贷款办法》第十二条的规定,付给甲方违约金。

  十、其他事项,按照《贷款办法》的有关规定办理。

  十一、本合同经甲乙双方及担保单位签章后生效,贷款全部还清后失效。本合同正本签章方各执一份,副本报各自主管上级一份。

  十二、如遇国家调整利率,按国家规定执行。

  甲 方: (公章)

  负责人: (签章)

  年 月 日

  乙 方: 行

  (公章)

  负责人: (签章)

  年 月 日

  担保单位: (公章)

  负责人: (签章)

  年 月 日

土地开发商品房借款合同 5

  合同编号房字第_______号借款单位:(以下简称甲方)______________

  地 址:_____________________电  话:_____________________

  贷款单位:(以下简称乙方)______________地  址:_____________________电  话:_____________________

  甲方经________批准,开发_______,面积_______平方米,工作量________万元,因资金不足,经向乙方申请,同意给予贷款。

  现经双方商定,根据《城镇土地开发和商品房贷款办法》(以下简称《贷款办法》的规定,特签订借款合同,共同遵守。

  一、甲方向乙方借款(大写)_________万元,用作开发________的周转金。

  附用款计划。

  二、借款期限为__________,即自____年____月____日起,至____年____月____日止。

  三、借款利率定为月息____‰,每季结算一次。

  贷款利息按实际支用数计息,甲方不能按期支付利息时,计算复利。

  四、逾期贷款,加计利息30%,挪用贷款加罚利息100%。

  五、甲方以____和其它资金作为还款来源,在贷款到期前还清贷款本息。

  附还款计划。

  六、甲方用___人为借款的保证。

  全部贷款到期,贷款方发出逾期通知三个月后,仍未归还,贷款方可以直接从借款方或担保方的各项投资和存款中扣收。

  七、甲方应用自有财产或开发产品作为贷款的抵押。

  借款企业无力偿还本息时,乙方有权依照法律程序处理作为贷款保证的财产或开发产品。

  八、甲方出现《贷款办法》中第十七条所述情形之一者,乙方有权从借款方或担保方的`各项投资和存款中扣收部分或全部贷款。

  九、乙方由于自身的原因影响甲方用款时,按照《贷款办法》第十二条的规定,付给甲方违约金。

  十、其他事项,按照《贷款办法》的有关规定办理。

  十

  一、本合同经甲乙双方及担保单位签章后生效,贷款全部还清后失效。

  本合同正本签章方各执一份,副本报各自主管上级一份。

  十二、如遇国家调整利率,按国家规定执行。

  甲 方:_____________  (公章) 乙 方:____________________行(公章)负责人:_____________  (签章)

  负责人:____________________(签章)_________年_______月________日

  ________年_______月________日担保单位:_______________(签章)负责人:_______________(签章)

  _________年_______月________日

土地开发商品房借款合同 6

  借款单位:____________________________(以下简称甲方) 贷款单位:____________________________(以下简称乙方) 甲方经____________批准,开发__________________,面积________平方米,工作量________

  借款单位:____________________________(以下简称甲方)

  贷款单位:____________________________(以下简称乙方)

  甲方经____________批准,开发__________________,面积________平方米,工作量__________万元,因资金不足,经向乙方申请,同意给予贷款。现经双方商定,根据《城市土地开发和商品房贷款暂行办法》(以下简称《贷款办法》)的规定,特签订借款合同,共同遵守。

  一、甲方向乙方借款________万元,用作开发________的周转资金。附用款计划。

  二、借款期限为____年,即自________年____月____日起,至________年____月____日止。

  三、借款利率定为月息______‰,每季结算一次。

  四、甲方以________和其它资金作为还款来源,在贷款到期前还清贷款本息,附还款计划。

  五、______________为甲方的'担保单位。担保单位愿按《贷款办法》第6条的规定,承担偿还贷款本息的连带责任。

  六、乙方由于自身的原因影响甲方用款时,按照《贷款办法》第11条的规定,付给甲方违约金。

  七、其它事项,按照《贷款办法》有关规定办理。

  八、本合同经甲、乙双方及担保单位签章后生效,贷款全部还清后失效。

  本合同正本签章各方各执1份,副本报各自主管上级1份。

  甲方:(公章)________________________

  地址:________________________________

  法人代表:(签章)____________________

  开户银行及帐号:______________________

  乙方:中国人民建设银行______行(公章)

  地址:________________________________

  法人代表:(签章)____________________

  担保单位:(公章)____________________

  地址:________________________________

  法人代表:____________________________

  开户银行及帐号:______________________

  签约日期:__________年______月______日

  签约地点:____________________________

【土地开发商品房借款合同】相关文章:

土地开发商品房借款合同04-26

城镇土地开发和商品房借款合同06-26

城镇土地开发商品房借款合同03-07

土地开发商品房借款合同范本_借款合同07-26

土地开发商品房借款合同范本02-07

土地开发和商品房借款合同范本02-07

土地开发借款合同04-26

城镇土地开发和商品房借款合同书02-07

土地开发商品房借款合同书范本02-07