开发商购房合同

时间:2023-01-29 10:32:33 开发合同 我要投稿

开发商购房合同集合12篇

  随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,合同的用途越来越广泛,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么常见的合同书是什么样的呢?下面是小编收集整理的开发商购房合同,欢迎大家分享。

开发商购房合同集合12篇

开发商购房合同1

  甲方:___________乙方:___________

  代理人:_________

  根据中华人民共和国以及_________市房地产法规的有关规定,甲、乙双方经过平等协商,签订本协议。

  一、销售模式说明

  本项目商业类产品施行分期销售。

  本协议不表明甲乙双方对_________商业类产品进行认购或者进行类似性质的活动,而仅是甲、乙双方约定,待_________商业类产品正式发售后,乙方有按优先权顺序依次享有优先挑选、认购、购买产品的权利。

  二、标的物

  1、产品:_________商业产品

  2、物业地址:_________。

  三、优先权确认

  姓名/公司名称:_________

  代理人:_________

  身份证号码/护照号码:_________

  公司注册号/法人代码:_________

  地址/法定地址:_________

  电话:_________

  邮政编码:_________

  传真:_________

  电子邮箱:_________

  乙方有意购买本协议第二条第一款所指明的物业产品类型,本协议确认的优先权号码为_________。_________居住类产品正式发售后,乙方按优先权顺序依次享有优先挑选、认购、购买本种类产品的权利。

  四、优先权保证金

  1、为了确保在项目正式开盘销售时,乙方能够按照所拥有的优先权享有相应的优先挑选及购买产品的权利,经甲乙双方协商一致,乙方愿意以每套产品_________元金额向甲方支付优先权保证金。乙方意向购买的'产品数量为_________套,乙方向甲方支付人民币_________元整。

  2、甲、乙双方正式签订《_________市商品房预售合同》,本协议优先权保证金自动充抵部分乙方所购产品首期款。首期款不足部分根据甲、乙双方签订的《_________市商品房预售合同》,乙方需另行补齐。

  五、优先权终止及失效

  1、甲方在正式签订《_________市商品房预售合同》前三个工作日电话或书面通知乙方选房,并办理相关购房手续。

  2、乙方与甲方正式签订《_________市商品房预售合同》之前,乙方有权放弃优先权。

  3、在甲方正式通知乙方选房后的三个工作日内,若乙方尚未与甲方正式签署《_________市商品房预售合同》,则视为乙方自愿放弃本协议约定的优先权。

  4、自甲方接到乙方书面告知其自愿放弃优先权之日起,甲方开始为乙方办理免息退还优先权保证认金的手续,并在十五个工作日内将乙方按本协议支付的优先权保证认金无息退还给乙方。同时,本协议自动终止。

  六、其他

  本协议共三页,一式四份,甲、乙双方各执二份,自双方签章之日起生效。

  甲方(盖章):_______________乙方(签字):_______________

  法定代表人(签字):_________代理人(签字):_____________

  _________年____月____日_________年____月____日

  签订地点:___________________签订地点:___________________

  甲方:____________________

  乙方:____________________

  甲乙双方为购销________渡假村商品房事宜,经洽商签订合同条款如下,以便共同遵守。

  一、乙方向甲方购买座落在________渡假村________组团内________楼房________栋。建筑面积为________平方米。其面积以________省《建筑面积计算规则》为准。

  二、商品房售价为人民币________元。其中包括配套的配电室、临时锅炉房、道路、绿化等工程设施的费用,但不包括建筑税和公证费。

  三、付款办法:

  预购房屋按房屋暂定价先付购房款40%,计人民币________元,(其中10%为定金)。待房屋建设工作量完成一半时再预付30%、房屋竣工交付乙方时按实际售价结清尾款。房屋建筑税款由甲方代收代缴。

  四、交房时间:

  甲方应于一九____年____月将验收合格的房屋交付乙方。

  五、乙方在接到甲方接房通知后的十天内将购房款结清。届时乙方若不能验收接管时,须委托甲方代管,并付甲方代管费(按房价的万分之一/日计取)。

  六、乙方从接管所购房屋之日起,甲方按照国家规定,对房屋质量问题实行保修(土建工程保修一年,水电半年,暖气一个采暖期)。

  七、违约责任:

  1、本合同生效后,如乙方违约,乙方已缴定金不退;如甲方违约,则应双倍退还定金。

  2、甲方如不能按期交付乙方所购房屋时(除人力不可抗拒原因外),每逾期一天,甲方向乙方承担应交房屋售价万分之一的罚金。甲方通过努力交付房屋,乙方又同意提前接管时,以同等条件由乙方付给甲方作为奖励。

  八、乙方需要安装电话,由甲方解决,费用由乙方承担。

  九、乙方对所购房屋享有所有权,但必须遵守国家有关房屋管理规定及渡假村管理办法。

  十、甲乙双方如在执行本合同过程中发生争执,应首先通过友好协商解决,如双方不能达成一致意见时,应提交有关仲裁机关进行仲裁。

  十一、本合同一式九份,正本两份,双方各执一份;副本六份,双方各执三份,正副两本具有同等法律约束力。

  十二、本合同双方签字盖章经公证后生效。本合同未尽事宜另行协商。

  十三、本合同附件:

  1、房屋平面位置及占用土地范围图(略)

  2、________渡假村别墅暂行管理方法(略)

  甲方:(盖章)乙方:(盖章)

  代表:代表:

  地址及电话:地址及电话:

  开户银行:开户银行:

  帐号:帐号:

  ____年____月____日____年____月____日

开发商购房合同2

  甲方:

  乙方:

  甲乙双方经过平等、充分协商,就双方共同投资购买物业并处分之相关事宜达成如下协议,以资信守:

  一、背景介绍:甲乙双方共同购买了两套房屋用于投资,其中一套位于 路 弄 号 室,(以下简称 路房屋,属于期房,甲乙双方已经与开发商签署了《商品房预售合同》,但尚未取得小产证);另一套位于 市 路 弄 号 室(以下简称 路房屋,属于二手房,甲乙双方已经与出卖方签署了《房地产买卖合同》但尚未办理房屋产权过户登记手续)。

  二、甲乙双方经过协商约定:办理 路房屋的产权变更登记手续时,产权归属为甲方一个人所有,房产证为甲方一个人的名字;由于甲乙双方已经与开发商签署了 路房屋的《商品房预售合同》,并已经以甲方的名义申请了按揭贷款,小产证届时办理出来将是甲乙双方共有,房产证上将是甲乙双方两个人的名字。因此,甲方同意:虽然 路房屋的产权为甲乙双方共有,但甲方同意明确放弃与 路房屋相关的所有权益,该房屋实际上归乙方一人所有,并配合乙方办理 路房屋的出售手续(如乙方愿意出售), 路房屋的按揭贷款由乙方负责按时偿还,甲方应给予配合。

  三、出资金额、出资比例:甲乙双方已经协商解决。

  四、产权比例

  路房屋的所有权益实际由甲方享有。

  路房屋的所有权益实际由乙方享有。

  五、甲方授权乙方办理 路房屋的出售手续以及还贷手续(如乙方愿意出售),并向乙方出具公证委托书。

  六、房地产权证保管

  路房屋产权证等证件由甲方保管; 路房屋产权证等证件由乙方保管。

  七、 路房屋与 路房屋的`全部税费由乙方承担并及时缴纳。

  全部税费包括但不限于购房及按揭贷款、产权登记所支出的

  公证费、保险费、房产交易税费、产权登记税费、律师费、维修基金、物业管理费、水电煤有线电视开通或入户费、中介费(委托中介出租物业)、房屋租金税费等。

  八、物权行使

  路房屋物权由甲方行使, 路房屋物权由乙方行使。

  九、甲乙双方以按揭贷款的方式购买物业,具体约定如下:

  1、 路房屋虽然已经以甲方名义贷款,但实际由乙方负责及时归还贷款本息;

  2、 路房屋以甲方名义贷款,并由甲方负责及时归还贷款本息。

  十、甲乙双方所购房产的实际产权及收益权等权益由甲乙双方按本协议约定行使。

  十一、适用法律

  本协议适用中华人民共和国法律。

  十二、 本协议变更或解除

  1、甲乙双方协商一致,可以变更或解除本协议;

  2、符合本协议相关条款约定的,可以变更或解除本协议;

  3、未经甲乙双方协商一致,本协议不得变更或解除;

  十三、 本协议未尽事宜,由甲乙双方另行协商,并签署书面文件。

  十四、 本协议正本一式三份,甲方一份,乙方一份, 律师事务所保存一份,各份具有同等法律效力。

  十五、 本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。

  甲方: 乙方:

  年 月 日年 月 日

开发商购房合同3

  甲方(卖方)

  乙方(买方)

  依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定,买卖双方本着平等、自愿、协商一致的原则,就房屋买卖有关事项,达成如下协议:

  第一条:房屋基本情况

  乙方购买甲方合法拥有的坐落于 ,建筑面积 平方米,地下室 平方米的房产一套,由于房主已故,该房产由房主6子女共同继承,经房主6子女协商一致同意授权并委托房主三子李根明全权代表负责房屋的一切事务及承担房屋买卖协议中的所有责任和义务,以下条款中所有甲方承担的责任和义务均有李根明履行。

  第二条:付款方式

  双方议定上述房产出售价格为 万元整(大写 万元整)协议签订后乙方支付甲方合同保证定金 万元整,剩余房款乙方须在 年 月 日付清。

  第三条:房屋过户

  1、因本合同签定时该房产为下花园煤矿沉陷区拆迁房,暂无房产证,所以甲乙双方都不具备过户条件,等过户条件成熟时,甲方应协助乙方办理房屋产权手续,因甲乙任何一方不配合所造成的损失,由责任方赔偿守约方。经甲乙双方协商一致同意办理张家口市下花园区中学西街盛源小区9号楼1单元2楼2号房产过户乙方时所需缴纳的税费、手续费及各种费用均由乙方承担。

  2、本合同签订后,甲方对张家口市下花园盛源小区9号楼1单元2楼2号的房屋使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。

  3、本合同签订后,甲方保证乙方享有同甲方相同的居住权利,乙方保证按期缴纳各项物业费用。本合同签订后,甲方不得就该房屋与他人订立任何《买卖合同》;

  第四条:甲方责任

  1、保证产权清晰,无抵押、查封和任何纠纷,保证所提供的材料真实有效,不含虚假内容,若有违反上述约定造成的责任由甲方承担。

  2、甲方应在乙方全额付完房款后出具收款证明并将该房产的有关资料、收据和所有钥匙全部移交乙方。

  3、甲方应结清该房屋交接日期前的`所有费用,交接后发生的费用由乙方承担。甲方应结清房屋交接前的天然气、水、电表入户费、物业等费。

  4、如因规划部门、设计部门的原因导致房屋质量和使用功能的,甲方应当通知乙方,如有补偿款发放,甲方应当全额退还乙方。

  第五条:合同变更

  1、在合同履行期间,任何一方不得擅自变更,若需变更合同内容,应书面通知对方,征得对方同意后在规定时间内(书面通知发生三日内)签订变更协议,否则造成损失由责任方承担。

  2、本合同的补充协议与本合同具有同等法律效力。

  第六条:违约责任

  本合同签订后,双方不得违约,如甲方违约,双倍返还乙方定金,如乙方违约,定金不退。

  第七条:合同争议的解决

  本合同履行过程中,如发生争议,甲乙双方应协商解决,解决不成时,可向有关有管辖权的人民法院起诉。

  第八条:本合同经甲、乙双方签字之日起即生效。

  第九条:本合同共 页,一式 份,甲、乙双方及见证人各执一份,均具有同等效力。

  第十条:其他约定

  甲方:________

  乙方:________

  身份证号:________

  身份证号:________

  电话:________

  电话:________

  签约日期:________

  签约日期:________

  见证人:________

  见证时间:________

开发商购房合同4

  甲方(卖方):

  乙方(买方):

  根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本合同,以资共同信守执行。

  第一条

  乙方同意购买甲方拥有的座落在 市 区 拥有的房产(别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面),建筑面积为 平方米。(详见土地房屋权证第 号)。

  第二条

  上述房产的交易价格为:单价:人民币 元/平方米,总价:人民币 元整(大写: 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整)。本合同签定之日,乙方向甲方支付人民币 元整,作为购房定金。

  第三条

  付款时间与办法:

  1、甲乙双方同意以银行按揭方式付款,并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款(含定金)人民币 拾 万 仟 佰 拾 元整给甲方,剩余房款人民币 元整申请银行按揭(如银行实际审批数额不足前述申请额度,乙方应在 缴交税费当日将差额一并支付给甲方),并于银行放款当日付给甲方。

  2、甲乙双方同意以一次性付款方式付款,并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款(含定金)人民币 拾 万 仟 佰 拾 元整给甲方,剩余房款人民币 元整于产权交割完毕当日付给甲方。

  第四条

  甲方应于收到乙方全额房款之日起 天内将交易的房产全部交付给乙方使用,并应在交房当日将 等费用结清。

  第五条

  税费分担:甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规,并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商,交易税费由 方承担,中介费及代办产权过户手续费由 方承担。

  第六条

  违约责任:甲、乙双方合同签定后,若乙方中途违约,应书面通知甲方,甲方应在 日内将乙方的`已付款不记利息)返还给乙方,但购房定金归甲方所有。若甲方中途违约,应书面通知乙方,并自违约之日起 日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。

  第七条

  本合同主体

  1、甲方是 共 人,委托代理人 即甲方代表人。

  2、乙方是 ,代表人是 。

  第八条

  本合同如需办理公证,经国家公证机关 公证处公证。

  第九条

  本合同一式份。甲方产权人一份,甲方委托代理人一份,乙方一份,房地产交易中心一份、 公证处各一份。

  第十条

  本合同发生争议的解决方式:在履约过程中发生的争议,双方可通过协商、诉讼方式解决。

  第十一条

  本合同未尽事宜,甲乙双方可另行约定,其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。

  第十二条

  双方约定的其他事项:

  甲方(签章):

  乙方(签章):

  签订日期: 年 月 日

开发商购房合同5

  购房人在购置商品房时,尤其是其购置期房的时候,往往是看了开发商印制的《售楼书》,才决定是否购买。售楼书中往往列明了该楼盘的特点、交通、规划设计、房型、配套、装饰、设备等情况。购房人认为《售楼书》是开发商的承诺,因此,一旦交付的房屋与《售楼书》不一致,大有上当受骗的感觉。实践中,这类争议不在少数。

  从法律意义来讲,《售楼书》是一种要约邀请,是开发商向购房人发出的,请其购买房屋的意思表示,并不具有法律效力。双方正式签订的《合同》或《补充协议》才是双方真正的意识表示,是双方的承诺,具有法律上的效力。

  尽管〈〈最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释〉〉第三条规定"出卖人就商品房开发规划范围内的房屋及相关设施所作的说明和允诺具体确定,并对商品房买卖合同的.订立以及房屋价格的确定有重大影响的,应当视为要约。该说明和允诺即使未载入商品房买卖合同,亦应当视为合同内容,当事人违反的,应当承担违约责任。"但为了避免未来可能产生的纠纷,建议购房人将开发商在楼书中承诺的与其有关的重要内容写在补充协议中。

  二、房屋质量的约定

  房屋质量的问题,是购房人入住后与开发商最容易产生争议的地方。因此,在《合同》或《补充》中约定房屋质量的内容是十分重要的。

  购房人应当与开发商约定的内容包括:墙体平直的标准; 防水的标准,即房屋顶棚无水渍、厨房及厕所防水良好、上下水管与地板结合处无漏水、渗水;表面裂缝的标准:即开发商承诺商品房内部无任何裂缝,保温层墙壁表面平整,瓷砖地板平整无松动、无爆裂、无间隙;管线安装与室内表面的平整标准:即开发商承诺不在商品房内通行任何公用管线,承诺任何管道的安装不影响房屋室内表面的平整。采用的建筑材料应达到国家强制性标准等。

  三、商品房交付的约定

  房屋交付时,履行的手续有:房屋入住通知;钥匙收条。

  开发商应向购房人提交的资料有:《北京市建设工程竣工验收备案表》、《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》(该两书内容不得低于《商品住宅实行质量保证书和住宅使用说明书制度的规定》、实测面积等。

  四、违约责任与解除合同的约定

  双方约定:如开发商交付房屋时,所交付的房屋达不到《合同》或《补充协议》的约定,购房人有权拒收房屋。并约定开发商因其违约行为所应支付违约金的数额或比例。同时,也可约定开发商限期更正或修复,如在规定的时间内达

  不到约定的标准,购房人可以单方解除《合同》。并同时约定《合同》解除后的处理办法,包括开发商应支付给购房人的违约金和损失赔偿额计算的方法。

  五、产权证取得期限的约定

  产权证是认定房屋权属的法律依据,实践中,常会出现购房人在完全支付房款后的几年内,都拿不到产权证,至使产权处在一种不确定的状态之中,因此,约定产权证取得的最后期限十分

开发商购房合同6

  委托人:

  受托人:

  双方经协商一致,就委托事宜达成如下协议:

  一、委托事项:

  委托人授权 办理有关购买商品房 套的各项事宜。

  二、授权范围:

  1.购买的商品房共 套,总面积在 平方米之内;

  2.商品房的购入价应掌握在 元/每平方米至 元/每平方米之间;

  3.商品房所在位置,可在 市 区 路以东, 路以西, 路以南, 路以北范围之内选购;

  4.其他 。

  三、委托报酬:

  受托人如完成委托事宜,委托人给付报酬 元;如果在委托期限内未能完成委托事宜,给付劳务费 元。

  四、完成委托事项所需费用:

  根据实际需要,按支出凭据向委托人报销。

  五、各项费用的.支付方式和期限:

  委托酬金在合同签订后 日之内,先付 %;其余在受托人完成委托事宜后一次支付。

  其他费用先由受托人垫付,每季度末结算一次。

  所有经费往来均通过银行结算。

  六、委托授权期限:自 年 月 日起,至 年 月 日止。

  七、双方当事人的权利与义务:

  1.委托人在合同生效之后,对受托人在授权范围内的活动,不能任意干涉,双方遇有问题可随时研究协商;

  2.受托人应认真负责行使委托人授予的权利,不得弄虚作假,更不得与第三人恶意通谋,欺骗委托人;

  3. 。

  八、争议的解决方式:

  本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第 种方式解决:

  1.提交 仲裁委员会仲裁;

  2.依法向人民法院起诉。

  九、双方议定的其他事宜:

  委托人:(签章)受托人:(签章)

  地址:地址:

  邮政编码:邮政编码:

  法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)

  委托代理人:(签字)委托代理人:(签字)

  开户银行:开户银行:

  银行账号:银行账号:

  合同签订地点:

  合同签订时间:年月日

开发商购房合同7

  甲方(售房人):

  姓名 身份证号

  住址

  联系方式

  乙方(买房人):

  姓名 身份证号码

  住址

  联系方式

  见证人姓名 身份证号码

  住址

  联系方式

  甲方自愿出售房屋给乙方,乙方已了解该房屋的情况,并付全款购买,有 见证。

  具体事宜如下:

  1、甲乙双方友好协商本协议并履行。

  2、房屋位于梁山县小路口镇 小区 栋 单元 门牌号。

  3、乙方以现金(转账)方式已付清款,

  (大写) (小写)。

  4、甲方不再拥有该房屋的使用权和所有权,一切修善和利益问题不再过问,由乙方全权负责该房屋的`一切事情。

  5、如房屋过户和其它事情需要甲方出面时,须密切配合。

  6、本协议一式两份,甲乙双方各持一份保存,自签字之日起生效,受法律保护。

  友好协商

  达成一致

  签字:

  甲方 日期

  乙方 日期

开发商购房合同8

  甲方(卖方):_______

  (代签)

  乙方(买方):_______

  依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定,买卖双方本着平等、自愿、协商一致的原则,就房屋买卖有关事项,达成如下协议:

  第一条:房屋基本情况

  乙方购买甲方合法拥有的坐落于,建筑面积平方米,地下室平方米的房产一套,由于房主已故,该房产由房主6子女共同继承,经房主6子女协商一致同意授权并委托房主三子李根明全权代表负责房屋的一切事务及承担房屋买卖协议中的`所有责任和义务,以下条款中所有甲方承担的责任和义务均有李根明履行。

  第二条:付款方式

  双方议定上述房产出售价格为万元整(大写万元整)。协议签订后乙方支付甲方合同保证定金万元整,剩余房款乙方须在年月日

  第三条:房屋过户

  1、因本合同签定时该房产为下花园煤矿沉陷区拆迁房,暂无房产证,所以甲乙双方都不具备过户条件,等过户条件成熟时,甲方应协助乙方办理房屋产权手续,因甲乙任何一方不配合所造成的损失,由责任方赔偿守约方。经甲乙双方协商一致同意办理张家口市下花园区中学西街盛源小区9号楼1单元2楼2号房产过户乙方时所需缴纳的税费、手续费及各种费用均由乙方承担。

  2、本合同签订后,甲方对张家口市下花园盛源小区9号楼1单元2楼2号的房屋使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。

  3、本合同签订后,甲方保证乙方享有同甲方相同的居住权利,乙方保证按期缴纳各项物业费用。本合同签订后,甲方不得就该房屋与他人订立任何《买卖合同》;

  第四条:甲方责任

  1、保证产权清晰,无抵押、查封和任何纠纷,保证所提供的材料真实有效,不含虚假内容,若有违反上述约定造成的责任由甲方承担。

  2、甲方应在乙方全额付完房款后出具收款证明并将该房产的有关资料、收据和所有钥匙全部移交乙方。

  3、甲方应结清该房屋交接日期前的所有费用,交接后发生的费用由乙方承担。甲方应结清房屋交接前的天然气、水、电表入户费、物业等费。

  4、如因规划部门、设计部门的原因导致房屋质量和使用功能的,甲方应当通知乙方,如有补偿款发放,甲方应当全额退还乙方。

  第五条:合同变更

  1、在合同履行期间,任何一方不得擅自变更,若需变更合同内容,应书面通知对方,征得对方同意后在规定时间内(书面通知发生三日内)签订变更协议,否则造成损失由责任方承担。

  2、本合同的补充协议与本合同具有同等法律效力。

  第六条:违约责任

  本合同签订后,双方不得违约,如甲方违约,双倍返还乙方定金,如乙方违约,定金不退。

  第七条:合同争议的解决

  本合同履行过程中,如发生争议,甲乙双方应协商解决,解决不成时,可向有关有管辖权的人民法院起诉。

  第八条:本合同经甲、乙双方签字之日起即生效。

  第九条:本合同共页,一式份,甲、乙双方及见证人各执一份,均具有同等效力。

  第十条:其他约定

  甲方:________乙方:________

  身份证号:________身份证号:________

  电话:________电话:________

  签约日期:________签约日期:________

  见证人:________见证时间:________

开发商购房合同9

  甲方: (卖方);

  联系方式: ;

  常住地址: ;

  乙方:(买方) ;

  联系方式: ;

  常住地址: ;

  签订日期: 年 月 日

  根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,为明确甲、乙双方的权利义务关系,经双方协商一致,签订本合同。

  一、甲方将其拥有独立产权的位于x市/区x的房屋(房屋所有权证编号: ,建筑面积 平房米)以人民币出售给乙方。乙方愿意以上述价格向甲方认购该房。

  二、乙方在前应向甲方给付定金人民币x元整。上述定金在乙方付款时充抵房款。

  三、甲方承诺:

  1、向乙方提供符合要求的房屋资料以备查核。

  2、自签订本协议起,甲方承诺并保证,依法享有本合同所售房屋共有权的权利人均已书面同意将该房屋出售给乙方,期间不得反悔或者将房屋出售给第三人。

  3、按照前述业务的需要,及时签订各项合同文件和办理各种手续。

  4、在办理产权过户时,应依要求将房屋产权资料,交付贷款银行或贷款银行认可的机构持有。

  四、乙方承诺:

  1、保证按要求付清房费,予以贷款清还等。

  2、按国家要求不改变房屋的结构。

  3、按照前述业务需求,及时签订各项合同文件和办理各项手续,并承担各项费用。

  4、在办理房屋过户时,应依要求将房屋产权资料,交付贷款银行或其认可的.机构持有。

  五、违约责任:该协议签订生效后,甲乙双方不得以任何理由违约;如有违约失费用由甲乙双双方充分协商。

  六、协议的定位、履行、接触、变更和争议的解决适用中华人民共和国法律。

  七、本合同未尽事宜,甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。补充条款或补充协议,以及本合同的附件均为本合同不可分割的部分。

  八、甲、乙双方同意,在本合同生效之日起 日内,共同向房屋权属登记机关,申请办理房屋所有权变更登记手续,依法取得房屋登记在乙方名下的《房屋所有权证》;并在乙方领取《房屋所有权证》后,按有关规定向土地管理部门,申请办理该房屋土地使用权变更登记手续。

  九、协议自双方签字或者盖章之日起效。

  十、协议壹式x份,双方各执x份,负责人x份。

  甲方: (签字);

  乙方: (签字)

  日期: 年 月 日

开发商购房合同10

  甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方)

  根据相关法律法规,甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用、守法的原则经协商一致,达成如下条款:

  一、甲方将其拥有独立产权的位于 一幢房产(三楼 号)出售,乙方愿意购买。其建筑面积约为 (以土地房屋产权证上确定的为准)。

  二、上述房产的交易价格为:单价人民币 元/,总价人民币 元整(大写: 拾 万 仟 佰 拾 元整)

  三、房屋交付日期:合同签订之日即交付房屋。

  四、付款形式及付款时间:双方约定采取分期付款的方式。

  1、在合同签订之日乙方支付购房款 元整;

  2、在 年 月 日支付购房款 元整;

  3、在甲方将有100%产权的土地证,房产证交付给乙方时结清下剩购房款。(办证税费由乙方承担)

  五、房屋质量及保修责任。

  甲方交付的商品房的质量和相关设施应符合国家有关规定和甲方的承诺,未达到国家有关规定的甲方应承担责任。

  六、配套设施运行约定。

  1、甲方确保乙方在水、电、燃气等方面配装方便、畅通。

  2、甲方确保乙方有免费、安全的摩托车停放处,在今后修建车库时优先乙方购买。

  七、违约责任。

  1、甲方应在协议签订后一年时间内将办理好的.拥有100%产权的土地证和房产证交付给乙方,否则乙方有权拒付剩下房款,且由甲方承担因此而带来的一切责任和经济损失。

  2、乙方应在约定时间内按时支付购房款,否则甲方有权追缴应付款5‰的滞纳金。

  八、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,自签订之日起生效。

  甲方(签章): 乙方(签章):

  20xx年 月 日

开发商购房合同11

  卖方: (以下简称甲方)

  买房: (以下简称乙方)

  甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买私有住房,达成如下协议:

  第一条 甲方自愿将其房屋出售给乙方,乙方也已充分了解该房屋具体状况,并自愿买受该房屋。该房屋具体状况如下:

  第二条 甲方所售房屋位于 .

  第三条 房屋价格:甲乙双方协商一致,甲方所售房屋总金额为人民币大写 元整,小写 元。

  第四条 付款方式 .

  第五条 特别约定:

  1、因乙方所购房屋为农村集体土地上建筑。该房屋买卖过程中所发生的交易或过户需要本村村民委员会同意或有关部门审批的手续问题,甲方应当积极全力配合乙方一起解决妥善。若因此引发相应纠纷的`,由甲方负责处理。

  2、如果甲方在甲乙双方签订此合同之前有将该房屋抵押、偿债、转让等行为并给乙方造成经济损失,则由甲方无条件承担。

  3、如乙方所购房屋以后可以办理产权更名时,甲方应予以积极配合,但相关费用由乙方自行负担。

  第六条 该房屋毁损、灭失的风险自房屋正式交付之日起转移给乙方。

  第七条 如国家征地,土地赔偿,住房面积赔偿及地上物赔偿均归乙方所有,甲方负责积极配合;

  第八条 本合同签订之后,房价涨落,买卖双方不得反悔;

  第九条 本合同未尽事宜,由甲、乙双方另行议定,并签订补充协议,补充协议与本合同具同等法律效力。

  第十条 本合同自甲、乙双方签字之日起生效;

  第十一条 本合同一式二份,甲、乙方各执一份。

  甲方(签字):

  乙方(签字):

  日期: 年 月 日

开发商购房合同12

  卖方(以下简称甲方):

  买方(以下简称乙方):

  第一条房屋的基本情况

  甲方房屋坐落于xx;位于第xx层xx户,房屋结构为xx,房产证登记面积xx平方米,地下室一间,面积xx平方,房屋权属证书号为xx。

  第二条价格

  以房产证登记面积为依据,每平米xx元,该房屋售价总金额为xx万元整,大写:xx。

  第三条付款方式

  乙方于本合同签订之日向甲方支付定金xx元整,大写:xxx,xx日内交付xx万元,余款xx元在房屋过户手续办理完毕之日支付。

  第四条房屋交付期限

  甲方应于本合同签订之日起xx日内,将该房屋交付乙方。

  第五条乙方逾期付款的违约责任

  乙方如未按本合同第三条规定的`时间付款,甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约责任。自本合同规定的应付款限期之第二天起至实际付款之日止,每逾期一天,乙方按累计应付款的xx%向甲方支付违约金。逾期超过xx日,即视为乙方不履行本合同,甲方有权解

  第六条其他

  1、因本房屋所有权转移所发生的税费均按国家的有关规定由甲乙双方交纳。

  2、本合同未尽事项,由甲、乙双方另行议定,并签订补充协议。

  3、本合同在履行中发生争议,由甲、乙双方协商解决。协商不成时,甲、乙双方同意由xx方所在地人民法院起诉。

  4、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,甲、乙双方签字之日起生效。均具有同等效力。

  甲方:

  乙方:

  年 月 日

【开发商购房合同】相关文章:

开发商购房合同06-12

开发商购房合同07-19

开发商购房合同模板11-03

开发商购房的合同范本06-13

开发商购房合同范本09-30

开发商购房合同5篇11-03

开发商购房合同(5篇)11-03

开发商购房合同12篇01-29

开发商购房合同(12篇)01-29

开发商购房合同精选12篇01-29