劳务合同解除协议

时间:2023-03-14 08:40:46 劳务合同 我要投稿

劳务合同解除协议

  在发展不断提速的社会中,越来越多地方需要用到协议,协议具有法律效力,确立某种法律关系。一起来参考协议是怎么写的吧,以下是小编为大家整理的劳务合同解除协议,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

劳务合同解除协议

劳务合同解除协议1

  甲方(派遣单位)名称:

  住所:

  法定代表人(委托代理人)

  联系电话:

  乙方(用工单位)名称:

  住所:

  法定代表人(委托代理人)

  联系电话:

  根据《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规规定,甲乙双方经过平等协商,订立本协议,并承诺共同遵守。

  一、劳务派遣合同期限

  甲方按照乙方要求从 年 月 日起派遣 名劳务人员到乙方工作,派遣期至 年 月 日止。

  二、劳务人员的派遣与变更

  (一)乙方要求甲方派遣的劳务人员必须符合以下条件:。

  (二)甲方负责按照上述条件组织派遣劳务人员。派遣的劳务人员一经确定,甲乙双方应拟订《劳务派遣人员清单及岗位》,并签字、盖章作为本协议的附件。甲乙双方按照本协议约定对被派遣的劳务人员进行变更的,要相应修改《劳务派遣人员清单及岗位》,并须经双方签字、盖章认可。

  三、劳务费用标准及结算

  (一)劳务费用标准:乙方按照每人每月 元标准向甲方支付劳务费用,劳务费用包括应支付甲方派遣的'劳务人员的工资、应缴纳的各项社会保险费及其他费用。

  (二)结算时间和方式:乙方每月 日前以银行转帐方式将本月劳务费用一次性支付到甲方帐户。

  四、甲方的权利和义务

  (一)乙方如有违反本协议、拖欠各类应付费用以及违反劳动保障政策损害劳务派遣人员合法权益行为的,甲方可依法向乙方交涉,要求乙方继续履行义务并按实际损失的情况向乙方索赔。

  (二)甲方可以采取多种形式了解乙方使用劳务派遣人员的情况,乙方应予以配合;甲方应配合乙方做好劳务派遣人员的管理工作,协助乙方教育劳务派遣人员遵守相关法律、法规和乙方依法制定的规章制度。

  (三)甲方应与劳务派遣人员依法签订二年以上的固定期限劳动合同。

  (四)甲方应以法定货币形式按月支付劳务派遣人员工资,不得克扣或无故拖欠。甲方应执行有关最低工资的规定。

  (五)甲方应按国家和四川省有关规定为劳务派遣人员办理各项社会保险。

  五、乙方的权利和义务

  (一)被派遣劳务人员有《劳动合同法》第三十九条第(二)(三)(六)项和第四十条第(一)第(二)项规定情形的,乙方可以将劳务派遣人员退回甲方,并有权要求甲方重新派遣符合条件的劳务人员。

  (二)乙方有权查询甲方发放劳务派遣人员的工资和缴纳社会保险费等情况,出现违法现象,乙方可以依法向甲方交涉要求纠正,因此造成乙方损失的,甲方应当给予乙方赔偿。

  (三)乙方不得将被派遣劳务人员再派遣到其他用人单位,否则,甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。

  (四)乙方需按本协议规定及时足额向甲方支付劳务费用,不得拖欠。

  (五)乙方对劳务派遣人员应当履行下列义务:

  1、执行国家劳动标准,提供相应的劳动条件和劳动保护;

  2、告知被派遣劳务人员的工作要求和劳动报酬;

  3、支付加班费、绩效奖金,提供与工作岗位相关的福利待遇;

  4、对在岗被派遣劳务人员进行工作岗位所必需的培训;

  5、连续用工的,实行正常的工资调整机制。

  六、合同的变更、解除、终止

  (一)甲乙双方应共同遵守本协议的各项条款。在本协议履行期间,未经对方同意,任何一方不得变更或解除;若一方因法律法规及相关政策改变或不可抗力等因素不能继续履行本协议,应及时通知对方,双方通过协商,可对本协议进行变更或解除。

  (二)本协议期满即可终止。

  七、其他事项

  (一)乙方应在临时性、辅助性、替代性工作岗位上使用劳务派遣人员。“三性”工作岗位的认定按照国家和四川省有关规定执行。

  (二)乙方应当根据工作岗位的实际需要与甲方确定派遣期限,不得将连续用工期限分割订立数个短期劳务派遣协议。

  (三)本协议履行过程中,协议有关内容如与国家新颁布的法律、法规不一致的,按新的法律法规政策执行。

  (四)本协议附件与正文具有同等效力,未尽事宜由甲乙双方协商一致后书面约定。

  (五)本协议一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字盖章后生效。

  甲方:(盖章)

  法定代表人或

  (委托代理人)(签名)

  年 月 日

  乙方:(盖章)

  法定代表人或

  (委托代理人)(签名)

  年 月 日

劳务合同解除协议2

  甲方:__________________

  乙方:__________________

  依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就阆中市工商行政管理局修建办公楼(工程)劳务施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。

  第一条 工程概况:

  工程名称:

  第二条 工程承包范围:

  1.包人工土方清基回填夯实土方。

  2.包本工程主体、地坪、钢性防水、附属设施混凝土浇灌。

  3.包本工程主体和附属设施模板制安和拆除。

  4.包本工程主体和附属设施各种砌块的砌筑、抹灰、贴面。

  5.包本工程主体和附属设施的钢筋制安。

  6.包本工程主体和附属设施内外架搭拆,安全防护设施铺设。

  7.包本工程临时设施搭拆和文明施工现场清洁。

  8. 包交工验收时的建筑物室内外和附属设施的清洁卫生。

  第三条 工程工期

  1、从基础土方开挖至土建全部完成工期为6个月,总日历天数180天;

  2、乙方必须组织一批思想素质好、技术过硬的工人,严格按照甲方的施工组织设计和施工进度计划内的工期完成各分项工程(包括法定的节假日在内)。

  3、在农忙期间,保证施工生产的正常进行,确保甲方要求的节点工期;若节点工期不能保证,则每延迟一天罚款1000元,在每月结算时直接扣除。

  第四条 工程质量标准

  乙方严格按照设计图纸、国家现行施工验收规范、施工组织设计、施工技术交底等有关要求精心组织施工,确保工程质量达到规范验收标准。

  第五条 甲方责任和义务

  1.现场施工员负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。

  2.乙方进场后甲方现场管理人员应对乙方做作业人员进行施工质量要求、安全操作规范、现场文明生产等工作进指导、检查和督促、并做好记录。

  3.根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。

  第六条 乙方责任和义务

  1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度,做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。

  2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到规范标准,对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划),合理组织,科学安排作业计划,投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、安全事故、的工期拖延损失及各种罚款,( 工期拖延一天罚款1000到晚元)。

  3.乙方应配备现场管理人员、安全员各1名,(持证)保质保量到位。技术工人必须按国家规定持上岗,技工必须有职业技能操作证,持证率达到100%。特殊工种必须有特种作业操作证,持证率达到100%

  4.服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理:接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;

  5.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供给乙方使用的机具、周转材料及其他设施:

  6.按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同和安全责任书》并按合同所约定的条款完善福利2保,承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果;

  7.为其作业人员配备必要的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安全带、手套及其它相关的防护用品);

  8.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员,乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。

  第七条 安全生产

  1.甲方对乙方应做好进场后的安全技术交底工作,并形成记录。

  2.乙方应严格按照操作规程组织施工生产,做好施工范围的安全防护措施(搭拆四口五临边的安全防护栏杆、张设安全网),发现安全隐患,应立即向甲方报告,经整改后方可继续施工。

  3.乙方人员施工,必须佩戴自身的安全防护(安全帽、安全带等),确保安全生产。

  4.乙方人员高空作业,在做好安全防护的同时,必须采取相关的防护措施,并派专人值勤,并接受甲方的检查和监督。

  5施工过程中,若乙方人员违反施工安全的有关规定,甲方按照《施工现场安全及文明施工违规处罚规定》进行罚款,罚款的金额在乙方的工资中扣除。

  6.乙方保证在施工过程中杜绝发生重大伤亡事故。若乙方违规操作所发生的安全事故其责任和费用均由乙方承担。

  7.周边的一切安全防护,乙方不得随意拆除和移动,如施工确实需变动的部位,必须报告甲方项目负责人批准后方可实施,且变动后立即整改;否则,每发现一次罚款200元;对产生后果的.,将追究法律责任。

  第八条 文明施工:

  1.乙方应按照《建设工程文明施工管理暂行规定》的标准,每天做好施工生产现场的保洁文明工作,并达到甲方的要求,由此发生的人工费用已包含在双方确认的本合同单价中。

  2.按文明施工的要求,乙方施工的范围每天必须达到文明工地施工的标准,经整改后仍不能满足甲方验收要求的,甲方可直接另请他人代工,发生的人工费以每工日50元计算,且在乙方的工程款中直接扣除。

  3.乙方在工程施工中应保护甲方用于工程施工现场的一切设施和设备,如乙方对设施和设备有人为的损坏,乙方对损坏的机械和配件等应修复或赔偿,直至甲方满意为止。

  第九条 承包方式、价格及包含的内容

  1.承包方式及单价:按施设计工图的建筑面积为依据,每平方米单价 元。承包总金额: 元。

  2.承包价格所包含的内容: 承包价格包括施工期间乙方的各类风险及现场管理员工资等费用:小型机具费用;各类材料的场内二次倒运;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用;包括周转材料的领用、装卸、保管、退库;劳动保护用品费用(安全帽、安全带、手套等);安全防护设施的搭拆(安全网、防护栏杆、防护棚等);文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工;预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用;

  3.本合同单价为一次包死价格,在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。

  第十条 结算办法及付款方式

  1.每月25日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费,5日内按合同价款结算完毕,交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。

  2.甲方不预付乙方生活费用,劳务承包费用按月支付(或按工程进度节点),付款时间为业主付款后,支付上月结算款的 80%。余款_______%待所承包承包工程全部完工,并交工验收后达到合同要求付清。

  第十一条 工程验收

  1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工,确保施工质量。施工完毕,乙方应及时向甲方提交自检报告,通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收,验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失竣工验收时,业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷,乙方应无偿维修,并承担由此导致甲方相关损失,不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。

  2.乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的费用另外协商)

  第十二条 工程保修

  1.保修范围、期限为:6个月。

  2.保修期间,乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修,若乙方未按甲方要求执行,甲方可委托其它单位或人员修理,其费用由乙方承担。

  第十三条 合同履约保证金

  1.乙方向甲方缴纳合同履约保证金 元。

  2.合同履约保证金所含内容应包括本合同内所约定的各项条款,如:工期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人员数,农忙季节的人员数量,遵纪守法等。若达不到以上内容所规定的要求,则从履约保证金中扣除一定的金额;若发生严重违约或给甲方造成无法挽回损失的,没收全部保证金,并赔偿由此给甲方造成的后果。

  3.本工程完工后,乙方按双方所签订合同的内容完成,经有关部门验收符合本合同规定的要求,则甲方在一月内返还乙方的履约保证金(不计利息)。

  第十四条 合同终止

  双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果,并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题,本合同即告终止。

  第十五条 合同份数

  本合同一式_______份, 甲方_______份;乙方_______份。 本合同双方约定签字后生效。

  合同签订地点:

  甲方(盖章):

劳务合同解除协议3

  甲方:XXX工程有限公司

  乙方:XXX劳务有限责任公司

  鉴于:

  1、20xx年月日,甲乙双方签订了XXX装修工程《建设工程施工劳务分包合同》。

  2、由于甲乙双方就工人单价问题无法达成一致,现双方协商一致同意解除《建设工程施工劳务分包合同》。

  现经甲、乙双方友好协商,就解除《建设工程施工劳务分包合同》达成如下协议:

  一、双方一致同意自本协议签订之日起《建设工程施工劳务分包合同》解除。

  二、《建设工程施工劳务分包合同》履行过程中,甲方没有拖欠任何应向乙方支付的款项及费用,未发生农民工工资拖欠行为。

  三、《建设工程施工劳务分包合同》解除后,甲、乙双方互不承担任何违约、赔偿、补偿责任。

  四、本协议一式肆份,双方各执贰份,自双方签字盖章之日起生效。

  甲方: 乙方:

  (盖章) (盖章)

  委托代理人: 委托代理人:

  年 月 日 年 月 日

劳务合同解除协议4

  原告:_________________

  注册地

  法定代表人:_________________

  电话:_________________

  被告:_________________

  地址:_________________

  电话:_________________

  诉讼请求:

  1、请法院依法解除_____________年_____月_____日原、被告双方签订的商品房买卖合同;

  2、请求法院判决被告支付违约金__________元;

  3、本案诉讼费用由被告承担。

  事实和理由:

  原告根据合同约定向法院起诉,要求法院判决解除原、被告之间的房屋买卖合同,并要求法院判决被告依合同约定支付违约金。原告特提起诉讼,请求法院判如所请。

  此致

  __________区人民法院

  __________省置业有限公司

  ______年____月____日

劳务合同解除协议5

  甲方(用人单位):

  乙方(员 工):

  双方于已于______年______月______就解除劳务服务关系一事协商一致,甲乙双方同意解除劳务服务关系,并达成如下协议:

  1、 甲乙双方的劳务关系于______年_____月_____日期解除,双方附属于劳务协议的'权利义务同时终止。

  2、 乙方保证于 ______年______月______日前完成所有工作交接,办理甲方所

  要求的离职手续。

  3、 甲方无需向乙方支付任何赔偿或补偿。双方确认因劳务关系而产生的任何经

  济关系已经全部冻结。

  4、 乙方同意在劳务合同解除后仍然对本合同的内容以及乙方所掌握的的甲方

  的任何商业秘密承担保密义务。

  5、 本协议自签署之日起生效。

  甲 方: 乙方(签名、加盖指印):

  经办人: 身份证号:

  年 月 日

劳务合同解除协议6

  甲方(派遣单位)名称:

  法定代表人(委托代理人):

  乙方(用工单位)名称:

  法定代表人(委托代理人):

  根据《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规规定,现  (方)因    原因,要求提前解除与  (方)的劳动合同。甲乙双方同意解除劳动合同关系。经双方协商一致,签订本协议如下:

  一、劳务派遣

  原派遣合同中,甲方按照乙方要求从  年   月  日起派遣  名劳务人员到乙方工作,派遣期至  年   月  日止。现派遣合同的派遣期至  年   月   日止,双方解除劳动合同,双方的权利义务也随之终止。

  二、劳务费用标准及结算

  (一)劳务费用标准:乙方按照每人每月  元标准向甲方支付劳务费用,劳务费用包括应支付甲方派遣的劳务人员的'工资、应缴纳的各项社会保险费及其他费用。

  (二)结算时间和方式:乙方于  月  日前以银行转帐方式将期间所有劳务费用一次性支付到甲方账户。

  三、甲方在乙方妥善办理完毕工作移交手续后支付乙方包括但不限于工资、经济补偿金、代通知金等所有费用等共计¥  元(大写:  人民币)

  四、乙方自愿放弃其他所有诉求。

  五、其他

  本协议经甲乙双方签字或盖章后生效。

  本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等的法律效力。

  甲方:(盖章)

  法定代表人或(委托代理人):(签名)

  年  月  日

  乙方:(盖章)

  法定代表人或(委托代理人):(签名)

  年  月  日

【劳务合同解除协议】相关文章:

解除劳务合同06-23

劳务解除协议12-31

申请解除劳务合同08-30

解除劳务服务合同11-25

【精】解除劳务合同03-09

解除劳务合同【荐】03-09

解除劳务合同【推荐】03-09

【热】解除劳务合同03-09

【荐】解除劳务合同02-05