劳务分包合同

时间：2023-06-12 20:53:15 劳务合同我要投稿

劳务分包合同

　　在当今不断发展的世界，合同出现在我们生活中的次数越来越多，它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？以下是小编精心整理的劳务分包合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

劳务分包合同

劳务分包合同1

　　委托方(以下简称甲方)：_________________

　　施工方(以下简称乙方)：_________________

　　甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就乙方承包甲方的.刮白装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：

　　一.工程地址：_________________

　　二.工程内容：_________________

　　三.委托方式：_________________采取甲方提供材料方式，乙方包人工的委托方式。

　　四.工程工期：_________________

　　1、开工日期：_________________(以乙方工人开工算起)。

　　2、竣工日期：_________________(以按规定的验收标准验收合格的日期为准)，如自然灾害及不可抗力除外。

　　五、工程总造价：_________________(人民币)每平方元，面积按照图纸国家统一规范计算。

　　六、付款方式：_________________

　　工程开工付款元，竣工后甲方应付清工程款，即(人民币)

　　元。变更工程项目的，甲方应按双方协商好的价格一并支付给乙方。

　　七、违约责任：_________________合同生效后，擅自撤除合同的一方，应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。

　　八、争议解决：_________________双方友好协商，协商无效，可由乙方所在地人民法院公诉裁决。

　　九、合同效力：_________________本合同一式两份，双方各执一份。经双方签字，盖章后生效，补充合同后本合同具有同等法律效力。

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　签订日期：_________________ _____年 _____月____ 日

劳务分包合同2

　　发包方：（以下简称甲方）________

　　承包方：（以下简称乙方）

　　为了加强山林的管理，盘活集体资产，同时也为了通过盘活流动资金，化解不良债务。甲方经群众大会讨论通过，决定将凤凰村一组的.山林进行发包经营，甲、乙双方在平等、自愿的基础上订立以下协议：

　　一、承包范围（详见合同签订后办理的《林权证》为准）。

　　二、承包期限为______年，即从________年______月____日至________年______月____日止。

　　三、承包金额及结算办法

　　_______年共计金额为_____万元整，于合同签订之日一次性付清（或其它支付方式）。

　　四、在承包期限内，乙方对承包范围内的树木享有所有权，对荒山、坡地享有经营自主权，若需办理有关手续由乙方自己办理，否则后果由乙方自己承担。

　　五、合同签订后，甲方应负责协助给乙方办理林权证，办理林权证费用由乙方负责。

　　六、在承包期内，乙方可在承包范围内兴建临时性房屋以便于管理。

　　七、违约责任

　　合同经甲、乙双方签字后，即生法律效力，不因甲方法人代表变更而变动，若任何一方无故违约，终止合同应向另一方支付总承包金额______%的违约金。

　　八、在承包期满后，若甲方继续发包，在同等条件下乙方享有优先权，乙方在承包期内转包山林，并经发包方同意，在承包期内，若乙方发生意外死亡，其法定继承人可以在承包期内继承承包。

　　九、合同一式_____份，甲乙双方各执一份，____存档一份，公证机关一份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　______年______月____日　　　　　　　______年______月____日

劳务分包合同3

　　发包方(甲方)：_________

　　分项承包方(乙方)：_________

　　本工程质量等级：_________

　　1、工程分项承包单价：

　　2、付款方式：甲方按压月支付乙方在上月内完成工程量的_________%(即从主体开工操作之日起，满月上报工程量)，第二月支付上月所完成工程量的_________%，在未支付乙方工程款之前，甲方提供乙方部分生活费，余额在主体完工验收后一月内付清。

　　3、工期要求：乙方必须在甲方要求下，认真组织好人力，保质保量完成所规定工期内的工程量，乙方不得有任何异议，否则甲方有权单方终止合同，并严厉处罚乙方。

　　4、质量要求：乙方在操作中，必须确保成品或半成品的质量要求，若经上级检查不合格，所造成的`一切经济损失全部由乙方自己负责。

　　5、安全要求：若乙方未按照安全技术交底的要求操作或违章操作以及擅自操作禁止他人操作的机械或供电设备，而造成安全事故的，由乙方自己承担一切责任，由其它原因引起的安全事故，由责任方负责。

　　6、现场文明施工及卫生要求：本工程各工种必须将现场成品或半成品堆放整齐，做到工完场清，废料归类，现场看不到垃圾杂物。钢筋制作必须挂牌，标号，听从管理人员的安排，否则甲方有权另行安排人员帮其处理，所用人工费从乙方工程量中扣除。若口头、书面通知整改而不行动的，甲方有权重罚，严重影响甲方声誉的，甲方有权终止合同，并清退出场。

　　7、乙方未经甲方允许，无故停工或中途撤退工人影响施工进度，拖延工期所造成的经济损失，全部由乙方负责。甲方有权拒付乙方人工工资，并按合同追究责任和损失。

　　8、有以下情况之一者视为违约：

　　1)未经甲方同意，将工作交由第二者完成，违反用工管理条款的;

　　2)乙方施工中技术力量不足，不能保质保量完成施工任务的;

　　3)不按要求施工造成重大质量、安全事故的;

　　4)不听从甲方管理和安排，比如：不加班而拖延日期的。有上述情况的，甲方权单方终止合同。

　　9、争议：未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

　　特别规定：不准酒后上班，否则出现安全事故由乙方自负全部责任。甲方发现一人一次罚款500-1000 元。

　　本合同一式二份，甲乙双方各持一份，在合同签字之日起，即刻生效，具有法律效力。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

劳务分包合同4

　　发包方： (简称甲方)

　　承包方： (简称乙方)

　　经甲、乙双方友好协议，达成如下协议

　　一、承包内容：

　　1.分包形式：包清工

　　2.分包项目：单价

　　木工：综合单价为24 元/㎡(按接触面积结算)。

　　以上单价含各工种所需的铁丝、铁钉等辅料和所用的工机具。

　　3.分包内容：

　　(1)木工工作内容：

　　整个建筑物木工的所有工作内容;

　　模板配料、制作、安装、拆除、承重架搭拆。模板钢筋的清理、归堆、模板的'清理上油。弹线、柱插筋留洞、预埋件埋设。钢板止水带的制作、安装。

　　4.工机具：包括修理

　　乙方所用工具及机械(除井架外)均由乙方自理，包括维修、保养、管理。

　　5.工期：按甲方要求，最终保证总进度计划。

　　二、工程质量：

　　本工程泥工项目质量必须达到一次性验收合格。

　　甲方要进行技术交底，乙方严格遵守施工规范，按图纸或技术变更联系单精心操作，施工中乙方需服从甲方现场指挥。因乙方原因造成质量不符合要求的必须返工重做，由此而引起的一切费用由乙方负责。在当月工程结算时扣除。

　　三、付款方法：

　　1.工程款按先做后付原则。

　　2.甲方按当月实际完成的工作量的量的，剩余等工程完工三个月内一次性付清。

　　四、奖罚措施：

　　1.本工程实行质量保证金制度，乙方的工程施工质量达不到合同要求，质量保证金1万元被罚没。甲方有权清退乙方。

　　2、本工程实行安全生产、文明施工保证金制度，乙方在施工过程中达不到甲方安全生产、文明施工要求，安全生产、文明施工，甲方有权清退乙方。

　　3、.乙方在施工期间必须执行项目部关于质量、安全、文明、材料管理制度，执行项目部相关奖罚规定。

　　五、安全、文明生产：

　　1.乙方在施工期间应严格遵守安全操作规程及安全生产六大纪律十项安全技术措施，执行公司及当地安全生产管理部门的有关规定，切实作到安全生产。施工期间发生的各类事故由责任方负责。

　　2.乙方严格遵守项目部及当地管理部门文明施工管理制度，服从项目部创文明标化工地的安排。杜绝野蛮施工，违章作业，做好施工现场的落手清工作。做好工完场清。材料按甲方要求定位放整齐。如有发现乙方未将材料及时回收，发现一次，罚1000 元。

　　3.若乙方不配齐劳保用品，不按规定偑戴安全帽等，每发生一次按每人每次扣罚50 元。

　　六、其他：

　　1.乙方负责人70%时间必须在施工现场。乙方必须配备各工种的翻样人员。

　　2.乙方施工期间所招用的人员必须三证齐全，并及时办理好各种证件，费用由乙方负担，因证件不全，所造成的一切后果均由乙方负责，不得非法招用未成年工，发现一次罚款500 元。

　　3.乙方施工期间要遵守当地公安部门的有关政策法令，发现打架、偷窃、赌博从严处理，每发生一次罚款1000 元。

　　4.乙方承诺合同条款中的所有条件，如有违约一切后果由乙方自负，甲方有权终止合同，余款将被甲方罚没作为甲方损失。

　　5.合同未尽事宜双方友好协商解决。

　　本合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份。双方盖章签字后生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

劳务分包合同5

　　发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）

　　为满足甲方建设工程施工的需要，乙方同意就该标段内的工程向甲方提供劳务。为明确甲乙双方的权利和义务，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的原则，结合本工程具体情况，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条工程内容

　　1.1工程名称：

　　1.2工程地点：

　　1.3工程内容：

　　1.4施工范围：

　　第二条合同文件组成及解释顺序

　　组成合同的各个文件应被视为一个整体，彼此互为解释和补充，如出现相互矛盾的情况，按下列组成顺序解释：

　　1)本合同书及附件；

　　2)协商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；

　　3)施工承包的招投标文件；

　　4)公路工程国内招标文件范本及相应补充约定；

　　5)确定工程造价的工程预（结）算书；

　　6)国家现行工程技术规范、标准、规程；

　　7)图纸；

　　8)甲乙双方管理人员名单。

　　第三条工期

　　3.1工期：日历天

　　3.2计划开工日期：年月日

　　3.3计划完工日期：年月日

　　正式开工日期：以甲方的开工通知为准

　　因乙方原因不能按时开工或竣工，一切责任由乙方承担，拖期损失赔偿金为合同价格的元/天，拖期损失赔偿金限额为合同价格的；

　　因自然灾害、不可抗力等非乙方原因不能按时开工或影响工期，乙方应在事件发生后24小时内，向甲方提出延期理由和要求，经甲方向业主及监理提出申请并得到批准后，工期相应顺延；非异常恶劣的气候条件或作为有经验的承包人可预见的'情况不能作为乙方工期延长的理由；

　　因工期延长或设备停置等原因而造成的费用增加问题，如甲方得到业主的经济补偿，乙方将得到相应部分的经济补偿，否则乙方将放弃追偿权。

　　第四条工程质量

　　本合同工程必须达到交通部优良等级，工程一次交验合格率达到100%；达不到要求，乙方承担质量违约金为合同价款的，并承担由此造成的一切损失。

　　第五条施工图纸

　　甲方在本合同签订后7天内，向乙方提供施工图纸壹套（复印件）。

　　第六条合同价款

　　合同价款暂定：元，本合同为固定综合单价合同；乙方应在收到甲方提供的施工图纸后7天内根据施工图并结合本合同1.3、1.4款内容编制施工图预算上报甲方，甲方在接到乙方编报的施工图预算后应在7天内组织人员完成审核批复工作，以经甲方批复的施工图预算确定合同价款。

　　第七条承包方式

　　本工程以劳务分包、实际施工项目按工程量清单单价结算的方式承担施工。

　　第八条工程量清单

　　8.1除非合同另有规定，工程量清单中的综合单价均已包括乙方为完成本合同工程所需的人工、机械、材料（本合同第18.1款约定由甲方供应的除外）、水电、质检（自检）、缺陷修复、自身的管理费用、现场经费、临设建设费、资料费、保险（工程一切险和第三方责任险除外）、税费（营业税、城市维护建设税、教育费附加除外）、利润及合同明示或暗示的责任、义务和风险等；在整个合同执行期间，综合单价固定不变，并与实际完成的工程数量的增减无关；

　　8.2乙方用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中；

　　8.3用于支付已完工程的计量方法，工程量的确认以设计图纸净值为准，具体应符合《公路工程国内招标文件范本》及相应补充约定技术规范中相应章节的“计量支付”条款的规定。

　　第九条工程变更

　　工程施工过程中发生因完善图纸设计等引起的变更时，甲方应在接到变更通知后3天内向乙方下达书面变更通知；乙方在接到甲方的书面变更通知后7天内上报工程量变更报告，甲方收到后7天内完成审核批复，按批复后的变更金额修改合同价款，未经批复的不进行计量支付。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

劳务分包合同6

　　发包方：____________（以下简称甲方）

　　承包方：____________（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，为确保工程进度和工程质量，明确双方责任和义务，甲乙双方经过友好协商，并结合本工程实际情况达成以下条款，双方共同遵守。

　　一、工程名称：____________

　　二、工程地点：羊盘村以东，杨盘街以北，万众锅炉房院内。

　　三、承包范围：LEV+楼承板，LEV+楼承板，LEV+楼承板，LEV+楼承板上的砼地面工程，厚度为120厚，压光、养生。

　　四、承包方式：大清包（人工费，垫块、小型机具）

　　五、工期：开工日期：，竣工日期，如因甲方原因造成工期延误，工期顺延。

　　六、结算及付款；

　　计价方式：合同价款采用单项计价方式。

　　1、相关内容单价：每26 元/㎡（含税价）。面积约：480m2合款：元。完工后以实际工程量为准进行结算。

　　2、其余未涉及到单项工程单价，双方应另行协商。

　　七、付款方式：进度付款，每完成一施工段，付款一次，付款至完成工程量的80%，待所有工程完工后，一个星期内付至合同的.100%。

　　八、安全事故由乙方负责。

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方（签字盖章）：____________乙方（签字盖章）：____________联系电话：____________联系电话：____________

　　____________年____________月____________日____________年____________月____________日

劳务分包合同7

　　合同编号：_____________

　　_____(发包人名称)(以下称发包人)拟修建_____________工程，接受了_____________(承包人名称)(以下称承包人)的投标，双方达成如下协议，并于_____________年_____________月_____________日签订了本协议书，合同总金额为人民币(大写)_____________

　　1.本协议书中的词语涵义与下述第2条所列的专用合同条款和通用合同条款中的'词语涵义相同。

　　2.本合同包括下列文件：_________________(示例)

　　(1)协议书(包括补充协议);

　　(2)中标通知书;

　　(3)投标报价书;

　　(4)专用合同条款;

　　(5)通用合同条款;

　　(6)技术条款;

　　(7)图纸;

　　(8)已标价的工程量清单;

　　(9)经双方确认进入合同的其他文件。上列文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。

　　3.承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。

　　4.发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。

　　5.本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效(若需公证或鉴证时尚需办-理公证或鉴证手续后生效)

　　6.本合同一式_____________份。其中正本贰份，双方各执壹份，副本_____________份，发包人执_____________份，承包人执_____________份，其余副本由发包人分送有关单位。

　　发包人(盖章)：_________________

　　承包人(盖章)：_________________

　　法定代表人(签字)：_________________

　　地址：_________________

　　_____年_____月_____日

劳务分包合同8

　　发包方：(简称甲方)

　　分包办：(简称乙方)

　　根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建筑工程安全管理条列》及相关法律法规结合本工程的实际情况，将该工程劳务分包乙方实施。为了明确双方的权利、义务及经济、质量、安全等责任，本着平等互利、公平、公开、公正的原则，双方达成以下协议:

　　一、工程概况

　　1、工程名称：四川省绵阳市博爱福利院休养楼二期

　　2、工程地址：

　　3、建筑面秘：约16000m2(以实际竣工面积为准)

　　二、承包内容及单价

　　1、±0.00以上土建工程、水、电、防雷工程综合单价360 元/m2。(此单价包含人工费及施工中的所有机具设备及周辅材料)如因设计变更增加工程内容，增加部份按实结算，此单价不含税金。

　　2、±0.00以下工程

　　1、基础砼：18 元/M3(商砼、振捣、找平)。

　　2、地粱模板：38 元/M2(包括制作安装及辅助材料)。

　　3、钢筋：800 元/吨、(包括制作安装及辅助材料)。

　　4、砌体：90 元/M3、(包括防潮抹灰)

　　3、零星用工：如因甲方需要零星用工.用工单价：杂工80 元/天.技工150 元/天。

　　4、主体内容

　　1、泥工所含工作内容：砌体、抹灰，浇筑楼地面、屋面及屋面设计涉及的泥工工作(包含屋面瓦及零星预制构件)、公共部份的粘贴、粉刷、通道墙的涂料。外墙抹灰只抹一次，底层地面10cm垫层砼。天棚不抹灰、楼层不做找平层(厨、厕地面除外)，室外一米内散水。

　　2、木工所含工作内容：模扳的制作安装，(包括构造柱模板)，高强止水螺杆由甲方提供。

　　3、脚手架含内、外架手架、外爬架或挑架、卸料平台、水平防护、施工通道、预留洞口及临边安全防护。

　　4、钢筋工所含工作内容：钢筋的制作安装、竖焊、对焊、搭接焊、焊割等。

　　5、水、电、防雷工作全部安装到位。(包括户内水、电、灯具的安装)

　　5.本工程的装饰及后续工程在同等条件下，乙方享有优先承包权。

　　三、质量标准

　　合格工程

　　四、工期

　　工期240天，自进场之日起。若遇不可抗拒因素，工期延缓。

　　五、甲方职责

　　1、甲方负责向乙方提供施工现场及相关施工资料，给乙方创造良好的施工条件。

　　2、甲方负责向乙方提供现场施工用水，用电及临舍。施工用电甲方只提供至一级配电箱。现场二、三级配电箱由乙方负责。

　　3、甲方根据业主要求合理制定周、月施工进度计划，组织分部工程的验收，实施安全指导及监控。

　　4、如因不可抗拒因素或业主、甲方原因造成停工连续三天以上(含三天)，甲方支付乙方工人在停工期间的务工费及周转材料、设备机具费用。

　　5、甲方负责与业主、监理、设计等部门的协调工作。

　　六、乙方职责

　　1、乙方在施工过程中必须严格按照甲方制定的施工方案及建筑法律法规进行施工，不得擅自改变施工方案违规操作。

　　2、乙方必须严格执行甲方的管理制度及有关规定，无条件执行甲方的质量整改指令

　　3、乙方责任人必须抓好质量检查工作，作好质量自检、互检、自查、自纠工作，整理好各工序的技术资料

　　4、乙方在施工过程中因违章指挥、违规操作所造成的质量问题而引起的返工，所产生的费用及损失由乙方承担。

　　5、乙方必须按照合同约定按甲方项目部通知积极组织安排工人进场施工，如因乙方原因未能完成甲方项目部的'合理进度计划安排，甲方项目部有权处罚乙方500 元/次责任金

　　6、乙方在工程完工后外脚手架留给甲方20天时间做外墙漆，这个期间的费用由乙方承担，超出时间的租赁费由甲方承担。

　　7、乙方必须配备完整的项目管理班子，且必须交甲方备案

　　8、乙方在施工运程中，必须合理使用材料，严禁浪费，否则将双倍赔偿甲方损失

　　七、安全文明施工

　　1、乙方必须严格按照安全生产管理条例及相关文件进行安全管理，严格遵守国家和甲方的各项规章制度，杜绝伤亡事故，防范轻伤事故。

　　2、乙方必须对员工做好安全培训工作，对员工的三级培训教育必须要落实在实处，对班组要进行安全技术交底，不得违章指挥，违章作业。

　　3、乙方必须严格执行甲方现场安全文明施工的有关规定，做到"工完料尽场地清"，及时整理机具，垃圾，材料、成品、半成品，且必须按指定位置及时堆放整齐，保持施工现场整洁，费用由乙方承担。

　　4、职工宿舍必须保持整洁卫生，不得乱抛烟头及杂物，防火器材必须具备，防火标志必须上墙，厨房必须清洁卫生，做好排污防腐工作，并办理相关卫生手续

　　5、严禁员工饮酒后从事任何工作，严禁野蛮施工，在操作过程中上岗人员必须按照《建筑工程安全生产管理条例》执行。如有违反甲方有权处罚乙方500 元/次责任金

　　6、在施工过程中若发生安全事故，费用在2万元人民币内由乙方负责，费用在2万元人民币以上由甲方在保险公司报销后，超出部份款项甲方承担80%，乙方承担20%

　　7、在宿舍内严禁使用大功率电器烤火取暖及做饭，每发现一次，处罚乙方500 元/次、

　　8、乙方必须管理好下属班组，严禁工人在现场酗酒闹事及打架斗殴，每发生一次处罚5000 元，且承担相应法律及经济责任。

　　八、付款方式

　　1、乙方在三栋房屋的基础工程和主体一层工作完成后甲方开始支付第一次工程款，支付标准按完成工程量的80%支付。二层以上甲方按每月进度80%向乙方支付进度款。每月25日报量，次月15日前支付进度款。

　　2、主体工程、室内外抹灰工程、公共粘贴及墙面涂料工程完工后，经甲方、监理初验合格后5日内甲方支付工程款的90%，余下工程款在工程验收合格后5日内甲方支付至工程款的99%，另外1%作为工程质量保证金二年期满后10日内付清。

　　3、工程结算以甲、乙双方现场代表签证为准，作为结算依据。建筑面积以施工图及国家相关规范计算为准，如有变更按实结算。

　　4.进度款的支付额度以下列分项工程单价为依据进行中间计价：主体工程：290 元/㎡室内抹灰：25 元/㎡外墙抹灰：10 元/㎡水电防雷：25 元/㎡公共通道粘贴和涂料：10 元/㎡(以上单价均按建筑面积计算)。

　　九、合同生效

　　1、甲、乙双方合同签订后，乙方须向甲方缴纳60万元(大写：陆拾万元)质量保证金，该合同即生效。

　　2、保证金的返还，在该工程主体结构完成三栋，10天内退30万元(大写：叁拾万元)，在该工程另外三栋主体结构完成后10天内退还余下的全部保证金。(保证金在返还期内不计息)

　　十、违约责任

　　1、甲、乙双方必须按照《中华人民共和国合同法》及相关规定执行。如一方违约，必须赔偿一方10万元人民币的违约责任金。

　　2、甲方不能按合同要求支付乙方工程款，拖欠资金按日息2‰支付违约金。超过一个月乙方有权停工，所有损失由甲方承担。

　　3、乙方在施工过程中无上述原因，不得以任何借口或理由延误工期，如因此造成的不良后果，乙方承担所有的责任及产生的一切经济损失，同时甲方有权处罚乙方5000—10000 元的责任金。

　　4.本合同签订生效后，乙方在一个月内不能顺利进场施工，甲方须赔偿乙方10万元违约金，该合同继续生效。

　　十一、其它

　　合同中有未尽事宜，甲、方双方协商解决。

　　十二、本协议一式四份，甲、方双方各执二份，签字盖章后生效。

　　甲方：乙方：

　　甲方代表：乙方代表：

　　电话：电话：

　　身份证号码：身份证号码：

　　签订日期：

劳务分包合同9

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就乙方承包甲方的电路工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

　　一、工程地址：

　　_________

　　二、工程内容：

　　前期预埋穿线管、穿线、上面板、分户电源、完工等、

　　三、委托方式：

　　采取甲方提供材料方式，乙方包人工的委托方式、

　　四、工程工期：

　　1、开工日期：_________（以乙方工人开工算起）、

　　2、竣工日期：_________

　　五、工程总造价：

　　（人民币）每平方8.5 元，面积按照图纸国家统一规范计算、

　　六、甲方的'权利和义务：

　　1、乙方负责自行采购施工材料，其所购材料应符合国家规定的有关标准，其材料必须为合同上指定使用电线、线管等材料、、

　　2、施工中，甲方需要变更或增加施工项目时，应及时如实通知乙方，双方应签订项目变更表，商议好造价情况、

　　七、乙方的权利和义务：

　　1、乙方施工人员须严格依照甲方的图纸进行施工、

　　2、乙方须对甲方购置的其他物品做好保护措施、

　　3、按施工程序开展监理，及时主动向甲方汇报监理情况及施工进度、

　　八、付款方式：

　　1、工程前期开工前付生活费由甲乙双方协商、

　　2、变更工程项目的，甲方应按双方协商好的价格一并支付给乙方、

　　3、工程中期甲方付给乙方工程款的40%，等工程完工再付清全部剩款、

　　九、违约责任：

　　合同生效后，擅自撤除合同的一方，应按合同总金额的10%作为违约金付给对方、

　　十、争议解决：

　　双方友好协商，协商无效，可由乙方所在地人民法院公诉裁决、

　　十一、合同效力：

　　本合同一式两份，双方各执一份、经双方签字，盖章后生效，补充合同后本合同具有同等法律效力、

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

劳务分包合同10

　　方(甲方)：

　　劳务方(乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，按照工程具体情况经双方协商一致，签订本劳务分包合同，双方共同遵照执行。

　　1、用工工程项目

　　奉节烟草分公司吐祥工作站收购点工程

　　2、承包范围：

　　(1)钢筋作业劳务分包壹级：

　　可承担各类工程钢筋绑扎，焊接作业分包业务，但单项业务合同额不超过企业注册资本金的5倍.

　　(2)砌筑作业劳务分包壹级

　　可承担各类工程砌筑作业(不含各类工业炉窖砌筑)分包业务，但单项业务合同额不超过企业注册资本金的5倍。

　　(3)混凝土作业劳务分包不分等级：

　　可承担各类工程混凝土作业分包业务，但单项业务合同额不超过企业注册资本金的5倍。

　　(4)脚手架作业劳务分包壹级

　　可承担各类工程的脚手架(不含附着升降脚手架)搭设作业分包业务，但单项业务合同额不超过企业注册资本金的5倍。

　　(5)抹灰作业劳务分包不分等级

　　可承担各类工程的抹灰作业分包业务，但单项业务合同额不超过企业注册资本金的5倍。

　　(6)焊接作业劳务分包壹级

　　可承担各类工程焊接作业分包业务，但单项业务合同额不超过企业注册资本金的5倍。

　　(7)模板作业劳务分包壹级

　　可承担各类工程模板作业分包业务，但单项业务合同额不超过企业注册资本金的5倍。

　　(8)水暖电安装作业劳务分包不分等级

　　可承担各类工程的水暖电安装作业分包业务，但单项业务合同额不超过企业注册资本金的5倍。

　　(9)油漆作业劳务分包不分等级可承担各类工程油漆作业分包业务，但单项业务合同额不超过企业注册资本金的5倍。

　　(10)木工作业劳务分包壹级

　　可承担各类工程的木工作业分包业务，但单项业务合同额不超过企业注册资本金的5倍。

　　3、工期

　　按甲方编制的施工组织设计及生产计划执行。

　　4、劳务费用

　　4.1本工程项目的劳务分包费用详见附件：《劳务分包费用一览表》。其单位已综合包括了完成该作业项目所需全部劳务分包费用，单价不做任何调整。

　　4.2劳务分包费用计算以现场实际发生的工作量为准。

　　5、施工作业标准

　　5.1乙方必须按照甲方提供的作业指导书及有关技术资料进行施工作业。

　　6、甲方责任

　　6.1及时为乙方提供作业指导书和相关技术资料。

　　6.2甲方在乙方施工作业前必须对乙方按规定进行技术交底，下达该工程的安全、质量措施和工程技术标准。

　　7、乙方责任

　　7.1乙方必须严格按照甲方提供的作业指导书和相关技术资料进行施工作业。

　　7.2乙方必须按甲方编制的施工组织工期要求，及时组织满足劳务分包所需的劳动力，按甲方同意的形式时间施工作业。

　　7.3乙方必须确保进场施工作业人员的身体状况及相应的.业务素质，满足相关工作的要求。施工作业人员必须稳定，调动更换时，必须经甲方同意。

　　7.4乙方必须树立良好的环保意识，坚持文明施工作业，做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。

　　7.5按规定办理特殊工程上岗操作手续。进场时向甲方人事部门报送名单及相关上岗证明。

　　8、施工作业的检查

　　8.1为有效控制工程质量，乙方在施工作业时接受甲方检验，对检查发现的问题，乙方根据甲方通知书，限期返工或整改。

　　8.2隐蔽工程的作业未经监理工程师及甲方检查签认，不得自行隐蔽而转入下道工序作业。乙方如因自身原因，发生安命脉质量事故，甲方将根据企业管理的相关规定给予乙方经济处罚。

　　9、安全责任

　　9.1在施工中，甲方应贯彻执行JGJ59-99标准及公司制订的安全生产管理办法。严禁违章指挥，有权制止施工现场的违章操作、违章作业。

　　9.2在施工中，乙方应遵守国家、待业安全生产法规。具有安全生产许可证，杜绝违章操作、违章作业。对施工现场的违章指挥、安全隐患，有权暂缓实施，并提出改进意见。由于甲方的疏忽，发生的安全事故并不能免除乙方的安全责任和承担相应经济损失的责任。

　　9.3乙方必须对施工作业人员进行专业安全教育，作业中发生人员伤亡事故，应近国家有关规定认真组织调查，乙方自理并承担相应经济损失。

　　10、工程材料

　　10.1甲方按定额消耗量，根据施工组织和进度情况，供给乙方材料，材料经双方验收签单后，乙方妥善保管，甲方派专人对材料的使用进行旁站监督。

　　10.2在施工中，材料实际消耗量超出定额消耗量的部分，按市场价在乙方劳务工费中扣除(其中钢材按定额量节余以上，水泥按定额节余以上，未达到者视同超耗)。

　　11、劳务分包费的结算

　　11.1每月25日决计由甲方按设计要求组织现场质检人员、技术负责人和施工员签认完成的合格作业量。

　　11.2按项目预算人员核准的作业量及附表单价结算劳务分包费。

　　12、劳务费的结算和拨付

　　劳务分包费按月结算，根据本工程资金情况及时拨付。甲方根据施工任务书(代结方单)进行劳务费结算，结方单应由项目有关人员核定签认，项目经理签批后，于当月28日报送财务处审核，作为甲方拨款的依据。

　　13、环境和文物保护

　　13.1乙方在施工作业中保护施工作业现场环境，避免和减少由于施工方法不当引起的环境污染和破坏。如有违反甲方及上级下发的有关环保条例的行为，甲方按有关规定严格处罚。

　　13.2在施工作业中发现文物或有考古、地质研究价值的物品时，乙方应采取有效防护措施，并立即通知甲方，甲方在收到通知后，应及时与建设单位及有关管理部门协商处理意见。

　　14、违约责任

　　14.1甲方按合同要求就及时拨付劳务分包费。

　　14.2乙方不以按合同规定的要求进行组织施工作业，并给甲方造成不良影响中，甲方有权调整乙方的施工作业任务，乙方不履行合同时，甲方有权解除合同，由此造成的经济损失由乙方承担。甲方解除合同，乙方应无条件的在24小时内让出工作临设，否则视为违约。

　　15、争议解决

　　16、合同生效与终止

　　16.1本合同替换在甲、乙双方签章之日起生效，工完账清后自动失效。

　　17、补充协议

　　17.1在合同执行中情况变化时，甲乙双方可以签订补充协议，补充协议与原合同具有同等的法律效力。

　　18、双方约定的其它事项

　　19、合同份数

　　本合同一式六份，甲方项目部一份，乙方二份;报送公司人资源处、财务处、工程管理处三份备案。

　　甲方：(印章) 年月日

　　乙方：(印章)法人代表：年月日

劳务分包合同11

　　甲方：_____________

　　乙方：_____________

　　为确保甲方承建的_________________工程劳务承包合同工程顺利完工，根据施工安排，甲方将_____________工程分包给乙方施工。根据《中华人民共和国民法典》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的`有关规定，为确保优质按期完成施工任务，按照高标准、严要求完成施工任务的总体目标，同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商，签订本合同，条款如下：_________________

　　第一条、工程概况

　　1、工程名称：________________

　　2、工程地点：________________

　　3、工程数量：________________

　　4、工程数量及内容：________________

　　第二条、工期

　　1、开工日期：______________年________________月________________日开工。

　　2、竣工日期：______________年________________月________________日竣工。

　　3、总工期为：_________________日历天_____________天。

　　4、阶段性工期目标：_________________以甲方阶段施工计划为准。

　　第三条、承包方式与工程造价

　　承包方式：_________________综合单价承包，工程项目承包单价详见附件一《工序单价承包一览表》。清单所列单价应视为包括了为实施和完成本工程所进行的所有工作项目。

　　第四条、合同的生效和终止

　　1、本合同由甲方、乙方均签章之日起生效。全部工程竣工验收合格、保修期满并将工程结算费用支付完毕后合同终止。

　　2、本合同一式__________份，甲方__________份，乙方__________份，双方共同遵守。

　　甲方(签章)乙方(签章)

　　代表：_________________

　　_____________年________________月_______________日

　　_____________年______________月____________日

劳务分包合同12

　　总承包单位：(以下简称甲方)__________

　　劳务分包单位：(以下简称乙方)__________

　　为了贯彻落实国家的法律、法规、建设部和内蒙古自治区政府与行业部门的相关规定，在陕西关中建筑有限公司所属的工程项目中承包劳务时，必须签订“劳务分包安全管理协议书” 并与“劳务分包合同”具有同等法律效力。

　　一、甲乙双方的责任、权利和义务

　　1、贯彻落实《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-20__)、《建筑施工安全检查标准》(GJG59-20__)陕西关中建筑公司安全生产与文明施工的相关规定。

　　2、在施工现场和工程施工中，加强安全生产与文明施工管理，避免和减少各类生产安全事故。贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，确保工程施工全过程的安全生产与文明施工。

　　3、进入施工现场的作业人员需符合内蒙古自治区劳务用工规定，按有关规定办理劳务注册和相关保险等。

　　4、进入施工现场上岗作业前，要对作业人员进行安全生产及基本操作教育培训与考核，未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。

　　5、工程开工前要编制施工组织设计、冬雨季施工方案、施工现场临时用电施工组织设计、专项施工方案(含专家论证方案)，要按规定履行审核、审批手续经总监理工程师签字后方可实施，并由甲乙双方的专职安全员进行现场监督。

　　6、工程开工前要按分部分项工程进行安全技术交底，并履行书面签字手续。

　　7、必须坚持“验收合格，才能使用”的原则。对各类脚手架、模板制作与安装、模板支撑体系、基坑与沟槽支撑及支护、支搭好的水平安全网和立网、暂设电气设备设施、各种机械设备、安全防护用品(安全帽、安全带、安全网等)，要按照“安全生产验收制度”进行验收，验收合格并履行签字手续后才能使用。

　　8、甲乙双方须另行签订“防火安全协议”与“治安保卫协议”。

　　9、施工现场一旦发生伤亡及其它安全事故要全力抢救伤员和保护现场，按照本协议规定报告。配合上级主管部门与当地政府相关部门做好事故的调查工作。

　　二、甲方的责任、权利和义务

　　1、及时宣传贯彻国家、建设部和内蒙古自治区政府与行业部门的法律、法规、规范、规程、规定、标准和企业的安全生产与文明施工等。

　　2、监督、指导和协助乙方对管理与作业人员进行经常性的安全生产教育，规定与准备上岗前安全教育培训考核方面的学习资料、试卷和发放安全生产教育片等。

　　3、按鄂尔多斯市的有关规定办理职工意外伤害保险。

　　4、对施工现场实施定期与不定期的安全生产与文明施工监督、检查、指导，发现有隐患或重大隐患有权责令限期整改或立即停工整改。对不接受整改或逾期不改的乙方有权进行经济处罚。

　　5、对安全生产与文明施工管理不严、未按本协议相关规定对作业人员进行安全教育培训考核、违反甲方的安全生产规章制度与安全生产责任制及施工安全操作规程、使用无任何手续的零散工、未按经审批的施工组织设计与专项施工方案实施及违反安全技术交底、未经甲方书面批准擅自拆改安全防护设施等，如发生伤亡事故或连续发生四级以上(含四级)伤亡事故的乙方，有权对乙方处以5仟元以上10万元以下的罚款，并根据所发生的事故等级及所造成的后果，有权终止“劳务分包合同”，其经济损失由乙方承担。

　　6、负责施工组织设计、施工现场临时用电施工组织设计或方案、专项施工方案的编制审核与审批。

　　7、负责按分部分项工程安全技术交底，由甲方项目部有关人员书面交到乙方所属施工队的管理人员(含班组长)，并履行签字手续。

　　8、负责组织各类安全防护设施、临电设施、机械设备、安全防护用品等检查验收工作，经验收合格后才能使用。

　　三、乙方的责任、权利和义务

　　1、乙方必须具有相应的劳务“资质证书”与“安全生产许可证”;管理人员必须持有关部门颁发的有效证书;50人以下的至少设1名专职安全员;50人～200人的至少设2名专职安全员;超过200人的至少设3名专职安全员。

　　2、乙方的劳务作业人员必须符合内蒙古自治区劳务用工规定与办理“意外伤害保险”及签订“”，所报人员花名册应与实际相符，不得擅自更换。作业人员调换时，应提前报甲方，经同意办理有关手续和安全教育培训考核合格后才能上岗作业。严禁私招乱雇无任何手续的`零散工上岗作业，否则有违规行为与发生生产安全事故由乙方负主要责任及承担一切损失。

　　3、落实甲方的安全生产责任制，将安全生产责任制按相关人员一式二份各自签名后报项目部专职安全员一份，相关人员自留一份。

　　4、落实分部分项工程的安全技术交底，由乙方的管理人员(含班组长)，按甲方项目部有关人员的书面安全技术交底交到同一工种的所有作业人员，并将所有作业人员接受安全技术交底的书面签字手续(安全技术交底签到表)报给甲方项目部专职安全员。

　　5、负责对所有作业人员及管理人员进行安全生产教育培训与考核的具体工作及时间安排，将考核后的人员按甲方的“应知应会安全教育培训考核登记表”(同项目部安全员或资料员领取)列表报甲方项目部专职安全员。对未进行教育培训或教育培训考核不合格的作业人员不能安排上岗作业。

　　6、对特殊工种(架子工、电工、电气焊工、信号工等)的劳务作业人员必须持有效的操作证上岗。

　　7、落实甲方“班组班前安全活动制度”。班组班前安全活动由乙方的各班组长(是兼职安全员)负责实施。

　　8、负责定期或不定期对乙方的管理人员与全体作业人员进行安全教育工作，。

　　9、服从甲方项目部或甲方安全部门对施工现场的监督、检查、指导，对检查出的安全隐患立即进行整改并根据隐患程度接受相关的经济处罚。

　　10、对甲方项目部不安全的指令有权拒绝。在危及人身安全与设备或建筑设施时，有权采取停工措施，并有权书面要求甲方项目部提供符合安全生产的条件和安全防护设施。

　　四、安全事故处理及报告

　　1、施工现场一旦发生伤亡事故及其它安全事故，按调查组的责任认定进行处理。属乙方责任或工人违章操作发生各类安全事故，由乙方对其伤者和家属按有关规定进行经济赔偿;属甲方责任，由甲方承担经济赔偿;属双方责任，依据责任大小由甲乙双方协商解决。经济赔偿采取一次性方式。

　　2、乙方的管理人员与作业人员发生伤亡事故后，不分责任属哪一方，其伤亡者的具体善后工作均由乙方负责安排和处理。

　　3、施工现场一旦发生伤亡及其它事故，乙方必须立即向甲方如实报告，不得迟报、瞒报、慌报、漏报。甲方项目经理接到报告后要立即启动应急救援系统进行救援，并由甲方的项目经理立即向分公司经理如实报告。

　　4、乙方如违反上述第3条规定，对所发生的事故迟报、瞒报、慌报、漏报的，甲方有权对乙方处以5仟元以上10万元以下的罚款，并承担一切相关责任与经济责任。

　　五、本“安全管理协议书”中有关条款与国家和当地政府及行业部门现行的法律、法规、规范、规程、规定、标准等不符时，以其相关规定为准。

　　六、本“安全管理协议书”壹式俩份，甲乙双方各执壹份，双方盖章签字生效，至乙方劳务分包项目完工及所有管理人员与作业人员撤出本施工现场后自行终止。

　　甲方(盖章)：__________乙方(盖章)：__________

　　_____年____月____日

劳务分包合同13

　　(以下简称甲方)

　　(以下简称乙方)

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，结合本工程具体情况，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　开工日期：年月日

　　竣工日期：年月日

　　质量等级：优良

　　工作内容：

　　1、新立12米电杆7根，架设120导线4x7档;

　　2、敷设4x120电缆一根，4x50电缆7根，安装电缆分支箱6台，沿墙敷设50导线 4x100米;合同价款： 180000 元，大写：拾捌万圆整

　　双方义务

　　1、甲方负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，监督、检查和验收。

　　2、甲方负责工程测量定位、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。

　　3、甲方负责按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施，保证施工需要。

　　4、甲方负责向乙方支付合同价款。

　　5、甲方负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

　　6、乙方应对本合同劳务分包范围内的工作质量向甲方负责，提供具有相应资格证书的熟练工人投入工作;自觉遵守法律法规及有关规章制度。

　　7、乙方应加强工作人员安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;按照甲方工作安排，投入足够的人力保证工期;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故造成的损失。

　　8、乙方应自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其有效证件及作业人员的持证上岗情况。

　　9、乙方应按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区管理，做好自身责任区的治安保卫工作。

　　10、乙方按时提交完整的统计报表、工作记录，配合甲方办理交工验收。

　　11、乙方应做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失。

　　二、安全健康与环境保护

　　1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按甲方交代的安全技术标准进行作业，并随时接受甲方、行业内安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方不按照甲方要求，安全措施不力、违反规程造成事故的责任和因此而发生的'费用，由乙方承担。

　　2、乙方应将经过安全考试合格的施工人员名单和工作负责人名单报甲方。现场所有施工人员均需持有《电工进网作业许可证》。

　　3、乙方因配合不力或工作质量问题等因素，造成工程延时送电或重复停电，甲方按20xx 元/小时扣减乙方劳务费，不足1小时按1小时计算。工作中若遇天气突变等不可抗力造成延时送电或重复停电，则与乙方无关。

　　三、质量验收

　　1、乙方应确保所完成工作的质量，符合本合同约定的质量标准。

　　2、乙方工作质量不合格时，应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的相关责任。

　　四、合同价款

　　1、甲乙双方签订合同3日内，甲方预付工程造价的50%给乙方;

　　2、工程竣工后甲方应在7个工作日内与乙方结清剩余款项。

　　五、其他条款

　　1、乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。

　　2、在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

　　3、乙方应当按照劳动法律政策的规定与员工签订劳动合同，办理社会保险和团体意外伤害险，乙方员工与乙方发生劳动争议，或者在工作中受伤由乙方负责，与甲方无涉。

　　4、本合同自双方签章之日起生效，至工程竣工验收合格，价款结清后自行终止。

　　5、本协议正本一式四份，具有同等效力，双方各执二份。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

劳务分包合同14

　　劳务作业发包人：（以下简称发包人）

　　劳务作业承包人：（以下简称承包人）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商达成一致，订立本合同。

　　1、工程名称：

　　2、分包合同内容：

　　2.1本合同分包范围：

　　2.2本合同劳务作业内容：

　　3、工程地点：

　　4、合同价款总额元（人民币），大写﹕ 元。

　　5、分包工作期限

　　开工日期：年月日

　　竣工日期：年月日

　　总日历天数为：天

　　6、劳务作业人数：人。

　　7、组成本合同的`文件及优先解释顺序如下：

　　（1）本合同；

　　（2）中标通知书（如有）；

　　（3）投标书及其附件（如有）；

　　（4）专用条款；

　　（5）通用条款；

　　（6）标准、规范及有关技术文件；

　　（7）图纸及工程量清单；

　　（8）合同履行过程中，发包人和承包人协商一致的其它书面文件；

　　8、合同生效：

　　本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。

　　合同订立时间：年月日

　　合同订立地点：

　　发包人：（合同专用章）承包人：（合同专用章）

　　地址：住址：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　联系电话：联系电话：

劳务分包合同15

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　甲乙双方根据平等自愿原则，经协商就邵东县中住院综合楼的钢筋工劳务分包工程达成如下协议。

　　一、工程概况

　　本工程位于邵东县中医院内，地下二层，地上十二层，建筑面积约18109平方米。

　　二、工程单价及范围

　　本工程的钢筋部分以______平方米大包干的形式一次性包给乙方，包括：______工程临时设施的钢筋部分，配合项目部放线、预留孔洞加强钢筋安装、柱、墙、梁钢筋过长造成的钢筋切割。拉丝、制作、包括钢筋焊接、安装、半成品堆放至甲方指定地点等所有工程中的钢筋部分(包括小型加工机械扎丝地下室工程项目、甲方只负责提供一台塔吊做材料垂直运输)，并包含墙体拉结筋的安装锚固在内(甲方只负责提供粘结剂，不包括柱钢筋的电渣压力焊人工工资)。具体内容见中机国际工程设计研究院的设计图纸、图纸会审变更基础超深及与邵东县中医院所签的工程承包合同所含的内容。

　　三、工程面积计量

　　工程面积按甲方与邵东县中医院结算的面积计算(以定额建筑面积计算规则为准) 。

　　四、工程质量标准

　　乙方应按图施工，并负责设计变更及会审变更项目。制作安装严格执行建筑施工规范，必须保证优良工程。在施工过程中接受甲方、建设单位、监理单位的监督，如达不到相应标准无条件返工。

　　五、施工要求

　　1、乙方施工人员必须听甲方指挥，合理使用材料，在保证质量的前提下，长材长用、短材短用、合理搭配、力求节约，文明施工。

　　2、乙方设备开关应装在开关箱内，并由专人管理锁好，加工机械设备电缆自备。

　　3、每完成一层钢筋安装后的剩余材料应清理干净，用垂直运输机械下分类堆码整齐。

　　4、各工种应相互配合协调，严禁在外加之上堆放各种材料及设备，把工程过度、质量、安全搞好。

　　六、工期

　　按施工组织设计网络计划进行。

　　七、安全文明施工

　　1、乙方在施工中必须坚持“安全第一”的`方针，乙方的作业人员必须服从甲方的安排，做好现场的文明施工，具体以甲方制定的各种规章为准。

　　2、乙方在施工中必须坚持“质量第一”“安全第一”的方针，把好质量关，防止安全事故的发生，如果发生安全事故，甲方概不负责。

　　3、进入施工现场要带好安全帽，禁止拖鞋或光着赤脚上班，不带安全帽上班者每次罚款伍元。

　　4、施工人员必须时时刻刻注意安全，班组长勤检查，发现有安全隐患的及时清除。在高空作业中严禁开玩笑、打架斗殴及不按操作规程而造成人为安全事故的，甲方概不负责。

　　5、乙方人员必须严格遵守就规章制度，配合好工程的安全的安全保卫工作，不得乱拿甲方材料，未经甲方同意私拿材料出外者，被抓获或经调查取证者，按私拿材料价款的十倍罚款，情节来得的交司法部门处理。

　　八、工程款的支付

　　主体工程按每月完成层付工程量的85%，主体工程(包括屋面)完成通过验收付至总造价的90%，余款待甲方与邵东中医院结算后一个月由甲方管理层对陆角/m2评定并认可后一并付清。

　　其他本合同未尽事宜双方协商解决，本合同一式两份，签字生效。

　　甲方(公章)：_______________ 乙方(公章)：_______________

　　法定代表人(签字)：_______________ 法定代表人(签字)：_______________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

劳务分包合同16

　　发包人：(简称：甲方)

　　承包人：(简称：乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》以及相关的法律法规，按照《国家现行施工规范》以及工程所在地政府建筑主管部门的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程事项通过协商，现已达成一致意见，特签订本施工合同条款，以便双方在施工过程中遵照执行。

　　一、工程概况：

　　建设单位：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程规模：三幢21层、建筑总面积约为：35000M2;

　　二、工程承包施工范围：

　　乙方按照甲方与投资建设单位签订的工程承包合同，施工图纸、监理单位和甲方的现场指令以及本合同的下列要求等相关工程施工规定进行承包施工，但本合同第三、四条规定的除外。

　　(1)基础土方部分：垫层底面清理、抽水、平整夯实、砌胎砖、承台地梁周边人工回填土，但取土限30米以内。甲方负责挖土、土方进出运输。

　　(2)混凝土木模具部分：垫层、底板、承台地梁、柱、剪力墙、楼板、雨逢飘板楼梯二次结构等现浇和预制混凝土的木模板制作、安装、拆除;乙方负责包模板枋条、铁钉、铁线、螺栓拉杆系列配置等材料。

　　(3)钢筋制作安装部分：基础承台地梁、柱、剪力墙、楼板、雨蓬、飘板、楼梯、二次结构等及预埋的钢筋制作及绑扎(不含机械套丝连接工艺及材料)。

　　(4)混凝土现浇或预制部分：等同钢筋安装绑扎部位浇筑，再加垫层、散水、铁件预埋、现浇砼的天泵机由甲方负责租置费用。

　　(5)砌筑部分：各类墙体砌筑及设置墙体拉接筋。

　　(6)楼地面部分：卫生间、厨房砂浆找平，电梯厅、楼梯平台和梯步级按图纸施工(楼地面为毛坯不贴地砖，不含内外墙楼地面石材铺贴)。

　　(7)层面部分：细石砼复浇、水泥砂找平及保护层(柔性防水层除外)。

　　(8)天花、内墙面装饰部分：天花墙面抹灰、钉钢丝网。

　　(9)外墙面装饰部分：外墙玻璃幕墙及石材粘贴不属施工范围，其余按图施工。

　　(10)乙方负责施工机械设备部分：人货电梯、塔吊、砼泵机、平板震动器、打磨机、振动棒机、潜水泵、电焊机、电渣焊机、割砖机、圆盘锯、水平仪、经纬仪等必需的施工机械设备。

　　三、不属于乙方承包工程范围的有：

　　基坑护坡、基础打桩、基础挖土、土方出进运输、白蚁防治、水电、防雷桩头凿筋、消防、燃气、智能化、烟气道、门窗幕墙、楼梯拦杆、窗护栏杆、机械套丝连接、电梯安装、砂岩和GRC装饰、层面楼地面墙面的柔性防水、网架钢结构、室外道路及小区盲沟管网、地下室顶板上景点园林结构、外墙干挂花岗岩及大理石铺贴和二次装饰。

　　四、不属于乙方承包的建筑材料有：

　　钢筋、混凝土、钢网、止水钢板、止水镙杆、砂石、水泥、石灰膏、砌体用砖、防滑地砖、内墙瓷砖、外墙面砖、粘结剂、抗裂材料、内外墙面油漆涂料等工程建筑所有材料。

　　五、乙方施工承包责任指定范围：

　　包人工、包质量、包施工放线、包安全、包文明施工、包木工使用的模板材料，包工程乙方所需的施工机械设备、包施工用电气电器设备、包1-3级电箱、电线、灯具等。施工用水的管道设施。

　　六、合同工期：

　　经双方确认已具备开工条件后，施工工期按总包合同工期为准。开竣工计划日期从年月至年月，具体按正式开工通知书为准。因不可抗力因素、或因甲方供应材料不足而停工、以及其他分包单位班组在同一段施工造成工期拖延(如第三条不属于乙方承包范围的施工延误)，工期需要顺延的必须凭双方确认的工期证为准，但属乙方各工种自身原因等其他因素造成工期延误的，工期不予顺延。

　　七、质量标准：合格工程;

　　八、质量及安全问题处理方案：

　　(1)在施工期间由于乙方未能按图完成作业、或由乙方员工造成的失误、错误所引起的原材料等经济损失方面产生的费用，甲方有权向乙方索赔，损失费用将在乙方进度款中扣除。

　　(2)在施工期间乙方若出现严重影响工程质量或未能按时按期完成施工进度等情形的，甲方有权解除合同要求乙方退场，对已完成的工程量将按80%结算，剩余20%作为甲方损失及重新招聘工人的误工费用。

　　(3)在施工期间乙方工人不按安全规范作业，(如：不戴安全帽或穿拖鞋进入施工区作业等)甲方管理人员有权拍照、登记并开具罚款单，每人每次30-50 元罚款不等，该罚款直接从乙方进度款中扣除。

　　(4)按甲方指定的工作安排进行施工，乙方不准以任何借口不开工或拖延工期。不按规范施工或不听从甲方人指挥，甲方有权按照相关规定采取罚款。

　　(5)乙方所有施工人员要提供身份证复印件，交到甲方再送当地派出所备案。不准在工地吵架、打架、酗酒，如因上述原因影响安全施工及进度的，甲方有权开除当事人或整改班组，且甲方不承担任何经济费用。

　　(6)各班组人员必须常驻工地，乙方一定要搞好安全宣传教育工作。乙方必须为施工人员购买人身意外伤亡保险，如有发生安全事故工伤医疗费用的，一切责任全部由乙方负责承担及处理。

　　(7)建筑工程保险(指自然灾害造成的`伤害)由甲方负责办理购买申报。

　　(8)发包人应对其施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全加以监督，发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工作业。

　　(9)工程质量和安全施工管理详见四方项目部签发的相关管理细则，执行时按双方签字为准。

　　九、工程验收：

　　(1)工程验收以施工图纸、设计说明、图纸会审记录、有关变更的书面文件、以及国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。

　　(2)分部分项工程验收，乙方必须做好自检和班组检验工作，需要隐蔽的分项部份必须提前十二小时通知甲方，甲方按约定的时间提前通知建设方、设计院、监理公司和质监部门。

　　十、施工费用结算方式：

　　1、按照甲方提供的施工图纸，以建筑投影面积为结算依据，按综合承包价￥380.00 元/m2(大写：叁佰捌拾元/m2)进行结算(该综合承包价属于固定承包单位，已包含人工费、工具、机械、安全保险费、合同第二条规定的费用及乙方的一切管理费用等各项费用在内，不再因任何因素的影响而调整)。工程量以双方代表审核确认数为准(不含工程款税金及地方主管部门的相关费用)。

　　2、由于图纸设计变更增加的工程量，如超过劳务承包总价的1.0‰的，甲方应给予结算支付给乙方，结算依据为年广东省建设工程综合定额、动态人工费调整文件和施工期间的工程信息进行编制。

　　3、甲方如借用乙方工人做工及承包范围之外产生用工的，其工资按每人150 元/天结算给乙方。

　　4、工程劳务承包范围单价为综合承包价，乙方按照合同规定范围完成施工任务后，甲方不得抽项按单项单价进行结算施工费。

　　十一、工程量确认及付款方式：

　　1、工程量确认均以完成的建筑投影面积为依据;工程款按甲方与建设方签定的主施工总承包合同执行支付，具体支付节点为：a、地下室顶板完成支付元;b、十层框剪砼板面完成支付元;c、框剪砼封顶完成支付元。

　　①、主体封顶完成建筑投影面积的工程量，按完成工程量80%支付给乙方。

　　②、进入砌砖，完成每幢砌体按完成工程量80%支付给乙方。剩余的工程、室内抹灰、外墙挂网打底、外墙贴面砖、卫生间楼地面抹砂桨、梯步、拆除外架，按月完成进度工程量80%支付给乙方。余下款项等工程竣工验收2个月内付清所有工程款90%给乙方，其余的工程款在半年内付清。

　　2、收取工程款均以收款收据或工资发放表作凭证(无税务发票提供，不含税金)。

　　十二、双方职责范围：

　　(一)甲方职责范围

　　1、甲方提供与建设单位签定的工程承包合同复印件给乙方，工程施工图纸二套(土建、结构图)。

　　2、甲方负责组建施工项目部，其中：甲方委派码;

　　3、甲方必须把工地范围内主供水管、主电线及配电箱负责安装到位，承担工程施工水电及生活区的水电费用。甲方不仅负责工程材料的采购供应，而且负责各项施工的方案的设计编制和资料的填写、报验审批与组建工作，承担工程各种材料的送检工作及承担检测费用或因材料不合格造成的相关费用。

　　4、如因甲方原因造成停工待料超过一个月，甲方则补给乙方正常施工人员工资每人每天80 元，因甲方或建设单位原因造成停工超过一个月以上的，必须承担支付乙方施工现场的机械、模板、脚手架的停滞费，工期均可顺延。

　　5、甲方配合乙方在工程施工期间人员安全保险的购置和申报处理工作，费用乙方负责。

　　6、甲方负责工程施工临时设施房屋的搭建，满足乙方施工人员住、食、洗的生活需要，并且提供乙方施工管理人员的办公室1间。

　　7、甲方收取乙方工程施工保证金时，在收据上必须加盖挂靠公司或项目部的公章(或可由发包方代收)，在春节前退还完。

　　(二)乙方职责范围

　　1、乙方委派同志为施工现场代表，负责施工现场的全面工作及各班组责任书的签定，根据本合同规定处理现场有关承包工程的图纸、施工进度、技术质量、安全生产、检查验收、洽商有关变更签证等事宜。联系号码;

　　2、负责二级电箱以上的电缆线和电器控制开关，以及现场分布用水管的购置和安装。

　　3、工程施工各分项验收检查必须服从建设单位、监理人员、质量监督人员的管理，未经验收不得擅自进入正道工序，若造成工程质量问题的，其一切返工损失费用均由乙方承担。

　　4、乙方应配合四方做好工程质量、安全方面的资料，提供施工人员的身份证和相关上网证的复印件。

　　5、乙方应对在施工场地的工作人员进行安全教育，做到规范作业、文明施工，并提供工人们上班所需的防护用品。

　　6、本工程劳动合同签订后，乙方工人入场向甲方交纳保证金贰佰万元。

　　十三、其他事项：

　　1、安全防护不含售楼通道及施工围墙搭设，如需搭设另行商定;

　　2、乙方投入本工程的所有建筑机械、模板材料、脚手钢管门字架材料、施工电器设备、斗车工具等产权归属乙方所有，甲方不得将乙方的所有机械及周转材料和施工工具抵押给其他单位(如有类似协议的均为无效合同)。

　　3、甲乙双方工作事宜必须以书面文件方式进行交底联系，并且办理签收手续。

　　十四、本合同未尽事宜：施工过程中如遇到合同以外的工作，双方可协商解决，并签订补充协议，协调不成的双方可向当地人民法院提起诉讼。

　　十五、本合同一式二份，总承包单位一份，工程项目负责人一份，劳务承包单位二份，合同经双方签字盖章后生效，工程竣工交付工程结算经双方确认后，工程余款全部结清后，本合同所有条款即告终止。

　　总承包单位(甲方盖章)劳务承包单位(乙方盖章)

　　委托代表：委托代表：

　　身份证号码：身份证号码：

　　联系电话：联系电话：

　　日期：日期：

劳务分包合同17

　　工程承包人（施工总承包人或专业工程承（分）包人）：________________________

　　劳务分包人：________________________________________________________________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于________________________（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

　　1、劳务分包人资质情况

　　资质证书号码：

　　发证机关：________

　　资质专业及等级：

　　复审时间及有效期：

　　2、劳务分包工作对象及提供劳务内容

　　工程名称：________________________________________

　　工程地点：________________________________

　　分包范围：________________________________

　　提供分包劳务内容：________________________________

　　3、分包工作期限

　　开始工作日期：年月日结束工作日期：年月日总日历工作天数为：天

　　4、质量标准

　　工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定________等级。

　　5、合同文件及解释顺序

　　组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

　　（1）本合同；

　　（2）本合同附件；

　　（3）本工程施工总承包合同；

　　（4）本工程施工专业承（分）包合同。

　　6、标准规范

　　除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：

　　（1）________________________________________________________________

　　（2）________________________________________________________________

　　7、总（分）包合同

　　1、工程承包人应提供总（分）包合同（有关承包工程的价格细节除外），供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同（有关承包工程的价格细节除外）的副本或复印件。

　　2、劳务分包人应全面了解总（分）包合同的各项规定（有关承包工程的价格细节除外）。

　　8、图纸

　　1、工程承包人应在劳务分包工作开工天前，向劳务分包人提供图纸套，以及与本合同工作有关的标准图套。

　　9、项目经理

　　1、工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为________，职务：，职称：________ 。

　　2、劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为________，职务：，职称：________ 。

　　10、工程承包人义务

　　1、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责；

　　2、除非本合同另有约定，工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用：

　　（1）在年月日前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求为：________________________ 。

　　（2）在年月日前完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求；

　　（3）在年月日前向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料；

　　（4）在年月日前完成办理下列工作手续（包括各种证件、批件、规费，但涉及劳务分包人自身的手续除外）：

　　________________________________________________________________；

　　（5）在年月日前向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置，其交验要求与保护责任为：________________________________________________；

　　（6）在年月日前向劳务分包人提供下列生产、生活临时设施：

　　________________________________________________________，其交验要求与保护责任为：________________________________________________________；

　　3、负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收；

　　4、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收；

　　5、统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地；

　　6、按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要；

　　7、按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬；

　　8、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

　　11、劳务分包人义务

　　1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；

　　2、劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人批准后严格实施；

　　3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；

　　4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；

　　5、按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；

　　6、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收；

　　7、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；

　　8、妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施；

　　9、劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。

　　10、除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应承担并履行总（分）包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。

　　12、安全施工与检查

　　1、劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人承担。

　　2、工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。因工程承包人原因导致的安全事故，由工程承包人承担相应责任及发生的费用。

　　13、安全防护

　　1、劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施，经工程承包人认可后实施，防护措施费用由工程承包人承担。

　　2、实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务分包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人，并提出相应的安全防护措施，经工程承包人认可后实施，由工程承包人承担安全防护措施费用。

　　3、劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品），由劳务分包人提供使用计划，经工程承包人批准后，由工程承包人负责供应。

　　14、事故处理

　　1、发生重大伤亡及其他安全事故，劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

　　2、劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时，应按相关规定处理。

　　15、保险

　　1、劳务分包人施工开始前，工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险，且不需劳务分包人。支付保险费用。

　　2、运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由工程承包人办理或获得保险，且不需劳务分包人支付保险费用。

　　3、工程承包人必须为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险，并支付保险费用。工程承包人自行投保的范围（内容）为：________________________________ 。

　　4、劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。劳务分包人自行投保的范围（内容）为：________________________________________________________________________ 。

　　5、保险事故发生时，劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失。

　　16、材料、设备供应

　　1、劳务分包人应在接到图纸后天内，向工程承包人提交材料、设备、构配件供应计划（具体表式见附件一）；经确认后，工程承包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付；需要劳务分包人运输、卸车的，劳务分包人必须及时进行，费用另行约定。如质量、品种、规格、型号不符合要求，劳务分包人应在验收时提出，工程承包人负责处理。

　　2、劳务分包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，劳务分包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

　　3、工程承包人委托劳务分包人采购下列低值易耗性材料（列明名称、规格、数量、质量或其他要求）：

　　________________________________________采购材料费用为：（单价）________

　　4、工程承包人委托劳务分包人采购低值易耗性材料的费用，由劳务分包人凭采购凭证，另加%的管理费向工程承包人报销。

　　17、劳务报酬

　　1、本工程的劳务报酬采用下列任何一种方式计算：

　　（1）固定劳务报酬（含管理费）；

　　（2）约定不同工种劳务的计时单价（含管理费），按确认的工时计算；

　　（3）约定不同工作成果的计件单价（含管理费），按确认的工程量计算。

　　2、本工程的劳务报酬，除本合同6规定的情况外，均为一次包死，不再调整。

　　3、采用第（1）种方式计价的，劳务报酬共计________________ 元。

　　4、采用第（2）种方式计价的，不同工种劳务的计时单价分别为：

　　________________，单价为________ 元；

　　________________，单价为________ 元。

　　5、采用第（3）种方式计价的，不同工作成果的计件单价分别为：

　　________________，单价为________ 元；

　　________________，单价为________ 元。

　　6、在下列情况下，固定劳务报酬或单价可以调整：

　　以本合同约定价格为基准，市场人工价格的变化幅度超过%，按变化前后价格的差额予以调整；

　　后续法律及政策变化，导致劳务价格变化的，按变化前后价格的差额予以调整；

　　双方约定的其他情形：________________________________________________

　　18、工时及工程量的确认

　　1、采用固定劳务报酬方式的，施工过程中不计算工时和工程量。

　　2、采用按确定的工时计算劳务报酬的，由劳务分包人每日将提供劳务人数报工程承包人，由工程承包人确认。

　　3、采用按确认的工程量计算劳务报酬的，由劳务分包人按月（或旬、日）将完成的工程量报工程承包人，由工程承包人确认。对劳务分包人未经工程承包人认可，超出设计图纸范围和因劳务分包人原因造成返工的工程量，工程承包人不予计量。

　　19、劳务报酬的中间支付

　　1、采用固定劳务报酬方式支付劳务报酬的，劳务分包人与工程承包人约定按下列方法支付：

　　（1）合同生效即支付预付款________ 元；

　　（2）中间支付：

　　第一次支付时间为年月日，支付________ 元；

　　第二次支付时间为年月日，支付________ 元；

　　2、采用计时单价或计件单价方式支付劳务报酬的，劳务分包人与工程承包人双方约定支付方法为________________________________________________________________。

　　3、本合同确定调整的劳务报酬、工程变更调整的劳务报酬及其他条款中约定的追加劳务报酬，应与上述劳务报酬同期调整支付。

　　20、施工机具、周转材料供应

　　1、工程承包人提供给劳务分包人劳务作业使用的机具、设备，性能应满足施工的要求，及时运入场地，安装调试完毕，运行良好后交付劳务分包人使用。周转材料、低值易耗材料（由工程承包人依据本合同委托劳务分包人采购的除外）应按时运入现场交付劳务分包人，保证施工需要。如需要劳务分包人运输、卸车、安拆调试时，费用另行约定。

　　2、工程承包人应提供施工使用的机具、设备一览表见附件二。

　　3、工程承包人应提供的周转材料、低值易耗材料一览表见附件三。

　　21、施工变更

　　1、施工中如发生对原工作内容进行变更，工程承包人项目经理应提前7天以书面形式向劳务分包人发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。劳务分包人按照工程承包人（项目经理）发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

　　（1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

　　（2）增减合同中约定的工程量；

　　（3）改变有关的施工时间和顺序；

　　（4）其他有关工程变更需要的附加工作。

　　2、因变更导致劳务报酬的增加及造成的劳务分包人损失，由工程承包人承担，延误的工期相应顺延；因变更减少工程量，劳务报酬应相应减少，工期相应调整。

　　3、施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变更。因劳务分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致工程承包人的直接损失，由劳务分包人承担，延误的工期不予顺延。

　　4、因劳务分包人自身原因导致的工程变更，劳务分包人无权要求追加劳务报酬。

　　22、施工验收

　　1、劳务分包人应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。劳务分包人施工完毕，应向工程承包人提交完工报告，通知工程承包人验收；工程承包人应当在收到劳务分包人的上述报告后7天内对劳务分包人施工成果进行验收，验收合格或者工程承包人在上述期限内未组织验收的，视为劳务分包人已经完成了本合同约定工作。但工程承包人与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务分包人施工质量不合格时，劳务分包人应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的工程承包人的相关损失。

　　2、全部工程竣工（包括劳务分包人完成工作在内）一经发包人验收合格，劳务分包人对其分包的劳务作业的施工质量不再承担责任，在质量保修期内的质量保修责任由工程承包人承担。

　　23、施工配合

　　1、劳务分包人应配合工程承包人对其工作进行的初步验收，以及工程承包人按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及劳务分包人工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；工程承包人或施工场地内第三方的工作必须劳务分包人配合时，劳务分包人应按工程承包人的指令予以配合。除上述初步验收、隐蔽工程验收及工程竣工验收之外，劳务分包人因提供上述配合而发生的工期损失和费用由工程承包人承担。

　　2、劳务分包人按约定完成劳务作业，必须由工程承包人或施工场地内的第三方进行配合时，工程承包人应配合劳务分包人工作或确保劳务分包人获得该第三方的配合，且工程承包人应承担因此而发生的费用。

　　24、劳务报酬最终支付

　　1、全部工作完成，经工程承包人认可后14天内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付。

　　2、工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后14天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。工程承包人确认结算资料后14天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。

　　3、劳务分包人和工程承包人对劳务报酬结算价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理。

　　25、违约责任

　　1、当发生下列情况之一时，工程承包人应承担违约责任：

　　（1）工程承包人违反本合同第19条、第24条的约定，不按时向劳务分包人支付劳务报酬；

　　工程承包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。

　　2、工程承包人不按约定核实劳务分包人完成的'工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时，应按劳务分包人同期向银行贷款利率向劳务分包人支付拖欠劳务报酬的利息，并按拖欠金额向劳务分包人支付每日‰的违约金。

　　3、工程承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向劳务分包人支付违约金________ 元，工程承包人尚应赔偿因其违约给劳务分包人造成的经济损失，顺延延误的劳务分包人工作时间。

　　4、当发生下列情况之一时，劳务分包人应承担违约责任：

　　（1）劳务分包人因自身原因延期交工的，每延误一日，应向工程承包人支付元的违约金；

　　（2）劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时，劳务分包人应向工程承包人支付________________的违约金；

　　（3）劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向工程承包人支付违约金________ 元，劳务分包人尚应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失，延误的劳务分包人工作时间不予顺延。

　　5、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

　　26、索赔

　　26.1工程承包人根据总（分）包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时，劳务分包人应予以积极配合，保持并出示相应资料，以便工程承包人能遵守总（分）包合同。

　　26.2在劳务作业实施过程中，如劳务分包人遇到不利外部条件等根据总（分）包合同可以索赔的情形出现，则工程承包人应该采取一切合理步骤，向发包人主张追加付款或延长工期。当索赔成功后，工程承包人应该将索赔所得的相应部分转交给劳务分包人。

　　26.3当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。

　　26.4工程承包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，以及应由工程承包人承担责任的其他情况，造成工作时间延误和（或）劳务分包人不能及时得到合同报酬及劳务分包人的其他经济损失，劳务分包人可按下列程序以书面形式向工程承包人索赔：

　　索赔事件发生后21天内，向工程承包人项目经理发出索赔意向通知；

　　（2）发出索赔意向通知后21天内，向工程承包人项目经理提出延长工作时间和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；

　　（3）工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后，于21天内给予答复，或要求劳务分包人进一步补充索赔理由和证据；

　　（4）工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后21天内未予答复或未对劳务分包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；

　　（5）当该项索赔事件持续进行时，劳务分包人应当阶段性地向工程承包人发出索赔意向，在索赔事件终了后21天内，向工程承包人项目经理送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）、（4）规定相同。

　　26.5劳务分包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，给工程承包人造成经济损失，工程承包人可按上述程序和时限以书面形式向劳务分包人索赔。

　　27、争议

　　1、工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第种方式解决争议：

　　（1）双方达成仲裁协议，向________仲裁委员会申请仲裁；

　　（2）向有管辖权的人民法院起诉。

　　2、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：

　　单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；

　　调解要求停止合同工作，且为双方接受；

　　仲裁机构要求停止合同工作；

　　法院要求停止合同工作。

　　28、禁止转包或再分包

　　劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，劳务分包人将依法承担责任。

　　29、不可抗力

　　1、本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。

　　2、不可抗力事件发生后，劳务分包人应立即通知工程承包人项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，工程承包人应协助劳务分包人采取措施。工程承包人项目经理认为劳务分包人应当暂停工作，劳务分包人应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内劳务分包人向工程承包人项目经理通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，劳务分包人应每隔7天向工程承包人项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内，劳务分包人应向工程承包人项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。

　　3、因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担：

　　（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由工程承包人承担；

　　（2）工程承包人和劳务分包人的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

　　（3）劳务分包人自有机械设备损坏及停工损失，由劳务分包人自行承担；

　　（4）工程承包人提供给劳务分包人使用的机械设备损坏，由工程承包人承担，但停工损失由劳务分包人自行承担；

　　（5）停工期间，劳务分包人应工程承包人项目经理要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由工程承包人承担；

　　（6）工程所需清理、修复费用，由工程承包人承担；

　　（7）延误的工作时间相应顺延。

　　4、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

　　30、文物和地下障碍物

　　1、在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，劳务分包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程承包人项目经理，工程承包人项目经理应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，工程承包人和劳务分包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。工程承包人承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。如劳务分包人发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。

　　2、劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时，劳务分包人应于8小时内以书面形式通知工程承包人项目经理，同时提出处置方案，工程承包人项目经理收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案，工程承包人承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。所发现的地下障碍物有归属单位时，工程承包人应报请有关部门协同处置。

　　31、合同解除

　　1、如果工程承包人不按照本合同的约定支付劳务报酬，劳务分包人可以停止工作。停止工作超过28天，工程承包人仍不支付劳务报酬，劳务分包人可以发出通知解除合同。

　　2、如在劳务分包人没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业分包合同终止，工程承包人应通知劳务分包人终止本合同。劳务分包人接到通知后尽快撤离现场，工程承包人应支付劳务分包人已完工程的劳务报酬，并赔偿因此而遭受的损失。

　　3、如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，工程承包人和劳务分包人可以解除合同。

　　4、合同解除后，劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按工程承包人要求撤出施工场地。工程承包人应为劳务分包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

　　32、合同终止

　　双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果，并经工程承包人验收合格后，本合同即告终止。

　　33、合同份数

　　本合同正本两份，具有同等效力，由工程承包人和劳务分包人各执一份；本合同副本份，工程承包人执份，劳务分包人执份。

　　34、补充条款

　　________________________________________________________________________

　　35、合同生效

　　合同订立时间：年________月日

　　合同订立地点：________________________________________________________

　　本合同双方约定________________________________________后生效。

　　附件一：工程承包人供应材料、设备、构配件计划

　　附件二：工程承包人提供施工机具、设备一览表

　　附件三：工程承包人提供周转、低值易耗材料一览表

　　工程承包人：（公章）________________劳务分包人：（公章）

　　住所：________________________住所：________

　　法定代表人：________________法定代表人：________

　　委托代理人：________________委托代理人：________

　　开户银行：________________开户银行：________

　　帐号：________________帐号：________

　　邮政编码：________________________邮政编码：

劳务分包合同18

　　甲方：

　　乙方：

　　为优质、高速建好高速公路，经甲、乙双方友好协商，甲方将本工程路基、防护及排水等施工项目的劳务部分承包给乙方，为明确双方职责，确保工程施工顺利进行，现就有关事项签订协议如下：

　　一、工程地点：

　　二、承包方式：

　　包工不包料，按实际完成工程量综合单价包干的形式承包。

　　三、工作范围：

　　本工程施工范围内的路基、防护及排水等施工项目的劳务部分。

　　四、工作内容及单价：

　　1、本工程承包范围内的路基、防护及排水等施工内容直至验收合格按综合单价包干结算（含施工所需劳保福利、加班加点补助以及完成上述内容所需的部分小型机具等），工作内容及单价详见附件。

　　2、凡达不到合格标准的工程要求返工，返工直至合格标准，其返工所需人工、材料、设备等损失全部由乙方承担，并且甲方有权按协议单价下浮20%结算。

　　3、乙方协助做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下管线的保护工作，做好工程已完工部分的成品保护工作，因乙方责任发生的损坏，乙方应承担损坏的全部经济损失。

　　4、凡在协议中约定按综合单价包干的项目，一律不另行结算计时工。设计变更新增加项目，双方另行协商约定综合单价。

　　5、未能及时完成或未做到工完场清的项目内容，施工员书面通知乙方及时完成，通知后仍未在甲方要求时间内及时完成的，甲方施工员可对乙方处以200—2000元/次罚款，如屡教不改者甲方有权单方面终止协议，已完所有合格施工项目，甲方有权按协议单价下浮20%结算，并且甲方不再支付进度款，直至工程竣工验收后壹月内付清。

　　五、工程质量标准：

　　乙方严格按照施工图纸和现行《市政工程施工验收规范》施工，所有工序必须达到合格工程标准，将偏差控制在合格工程标准允许值内。乙方必须严格按照图纸、规范和甲方技术交底施工，因乙方原因造成的返工所发生的一切费用（包括人工、材料、设备）由乙方承担。如乙方在施工中无法保证工程质量，甲方有权随时单方面终止协议，已完所有合格施工项目，甲方有权按协议单价下浮20%结算，并且甲方不再支付进度款，直至工程竣工验收后壹月内付清。

　　六、工程进度：

　　该协议承包内容总的进度要求按照甲方制定的进度计划完成，分项工程施工进度凭甲方施工员签发的完成日期准时完工，达到验收标准。乙方必须组织足够的施工力量且保证能够24小时翻班作业。

　　七、付款方式：

　　1、为了规范劳务人员工资发放及生活保障，施工期间根据工程进度每两个月进行一次计量，并按已完合格工程价款总额的70%支付进度款。

　　2、本工程全部施工内容完成并验收合格后付至总结算价款的.90%，剩余劳务承包款一年内付清。

　　3、乙方不得以任何理由拖欠劳务人员工资。

　　八、双方责任：

　　甲方责任：

　　1、甲方向乙方提供设计图纸、施工用图集复印件一套。

　　2、提供乙方生活、工作场地及生活用水、用电。

　　3、按合同要求及时支付劳务承包进度款。

　　4、按进度提前落实各种材料的进场，并负责材料的检验及测试。