班组劳务合同15篇(集合)
随着人们对法律的了解日益加深,合同的地位越来越不容忽视,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。那么问题来了,到底应如何拟定合同呢?以下是小编为大家整理的班组劳务合同,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
班组劳务合同1
发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》等相关法律、法规和政策规定,甲方将广安《中源国际》项目所有泥工分项工程的机具、辅材人工费分包给乙方。为了明确双方在施工过程中的责任、权力和义务,遵循平等互利、自愿、公平和诚实守信的原则,特订立如下协议,以便共同遵守:
一、工程概况:
1、工程名称:广安城南《中源国际》;
2、工程规模:约34000平米;
3、工程类型:框支剪力墙结构
二、质量标准:本工程质量标准达到国家现行施工验收规范规定的合格标准。
三、承包性质:综合单价包干。
四、乙方承包范围和工作内容:
1、合同承包范围内设计施工图和设计变更涉及的泥工分项的全部工作内容:基础垫层、井圈、砼浇筑、二次结构砼(自拌)浇筑、所有预留洞的后补、所有门窗过梁现场预支及安装、填充墙砌体、内外墙钉铁丝网、内外墙抹灰、外墙装饰(含主题结构外墙钢筋预埋环割除、穿墙螺杆孔堵塞及外墙砖清洗干净等全部工作内容,商业部分装饰除外)、屋面处理(含找平层、刚性层、屋面瓦粘贴及清洗干净等所有工作内容)、楼地面清理打磨、楼梯间(含休息平台、梯步)水泥豆石砂浆找平抹光、电梯前室贴地砖(含踢脚线砖、电梯门套饰面砖及表面擦洗干净)、挡水线及装饰线抹灰或贴砖、门窗内收口抹灰或贴砖、交付验收前补烂、建筑垃圾清理、楼地面卫生清扫干净交付验收、验收后质量保修期内维修补烂等。
2、承包范围内各种材料转运、各种砂浆搅拌,各分项工程的洒水养护工作;
3、承包范围内所有材料堆码,施工中材料清理、施工场地每天卫生清扫(含机具清理),不可自卸材料的`下车人工;
4、承包范围内所需脚手架搭设、钉制高凳等、内外墙施工脚手板铺设;
5、承包范围内施工放线及标高抄测时乙方必须派专人(1-2人)配合;
6、承包范围内所有的工具、机具、灯具、雨具、作业人员劳保防护用品(含安全帽、安全带、手套、水鞋等)、水管(塔机、搅拌机、施工电梯、料斗、楼层供电主电源、供水主管除外)等所有低值消耗品由乙方负责。
7、施工范围内临时办公室、厕所、施工围墙、道路硬化等泥水工作。
8、如有加班作业,生活费由乙方自理。
五、承包单价:以建筑面积计算为人民币 (大写: 元整),最终面积以审定的施工图纸按照四川09预算定额建筑面积计算规则计算
六、付款方式:
1、基础及地下二层混泥土浇筑完毕后拨付工作量的90%;
2、地下一层混泥土浇筑完毕后拨付工作量的90%;
3、地上二层及转换层混泥土浇筑完毕后拨付工作量的90%;
4、标准层开始修建时按照月进度拨款,乙方每月25日报当月已完工程量的
报表,甲方在10日内核定并确认进度款,于次月30日前按分项进度款支付表给支付乙方劳务费。
5、剩余9%在本工程交付验收合格后三个月内全部付清(除保修金外),留1%作为工程质量保修金(质量保修期为本工程项目验收移交给建设单位后一年)。
6、乙方收取的工程款必须首先保证劳务费用的支付,乙方支付的劳务费必
须当月报花名册给甲方。
七、合同履约保证金:根据双方协商,乙方在签订合同之日向甲方缴纳人工工资、工程工期、施工安全、施工质量保证等合同履约保证金(人民币)贰万元(不计利息),该保证金于乙方承包范围内所有工作全部完成验收合格后一个月内甲方一次性退还给乙方。
八、安全文明施工、工程质量、工期要求及奖罚
1、安全文明施工
(1)、所有进场作业人员必须按甲方项目部要求按时如实上报本人身份证
复印件一份,施焊作业人员必须向甲方提供有效的焊工操作证原件。
(2)、乙方必须设立专职的现场管理人员,严格按照JGJ59-99标准组织施
工,接受各部门的检查监督,现场作业人员须严格按照安全操作规程进行作业,认真学习、自觉遵守施工单位和劳务公司的安全规章制度。班组作业人员(含班组管理人员)如有违章将无条件接受甲方(包括施工、业主、监理、安监等相关单位)违章处罚;
(3)、所有作业人员必须服从甲方(包括施工、监理、业主单位)现场管
理人员的正确指挥和管理,乙方现场管理人员必须做到管生产必须管安全,不得违章指挥、冒险蛮干,认真做好班前安全交底记录,做到事前交底、事中勤查、发现隐患先整改后作业,发现违章及时制止,争创施工现场安全生产班组。
(4)、在施工过程中,如发生安全事故,发生事故费用(每人次)在贰万
元以内(含贰万元)的由乙方全额承担;发生事故费用(每人次)在贰万元以上的部分,经保险公司赔付后,甲方承担超过部分的60%,乙方承担40%,护理费用全部由乙方负责。若因安全事故造成停工事件,乙方承担窝工、误工等人工损失及因此导致总工期延后额相应罚金。
(5)、本班组所用的各种材料必须随用随收分类堆放整齐,每完成一个工作面必须及时清理一个工作面,做到工完、料尽、场清。否则甲方有权对乙方罚款100-500元/次。
(6)、乙方作业人员在施工中应爱护甲方机具设备,不得故意损坏,严禁偷盗甲方财物,如有发生,甲方有权对乙方进行相应罚款处理,情节严重者将移交公安机关处理。
(7)、施工现场内必须做到和谐配合、文明施工。如发生打架斗殴,甲方有权对肇事双方同时出发500-20xx元/次罚款,同时造成相关医疗及其他一切费用由肇事者双方班组(个人)自行负责。情节严重或不服从甲方调节移送当地公安机关处理,因上述行为影响施工现场正常施工,甲方有权对肇事人员所属班组作相应处罚。
(8)、如因乙方原因造成甲方安全文明施工达不到相关部门要求,乙方必须无条件及时整改,造成损失的(如被相关职能部门处罚),甲方有权直接从应付乙方当月劳务进度款中扣除;
(9)、在施工过程中,甲、乙双方必须确保电话畅通,乙方必须按时参加甲方组织的各种会议,无故不接电话、不参加会议者,甲方有权按100元/次对乙方进行处罚。
(10)、乙方工作人员在施工现场必须佩戴安全帽或安全绳,如有违规行为,每人次罚款50元,甲方可直接从应支付劳务费用中扣除。
2、施工质量要求
(1)、质量标准:必须符合现行国家施工规范要求,各分项工程必须达到合格标准。因乙方原因造成的返工及相关损失全部由乙方自行负责,同时乙方无条件接收甲方处罚100-500元/次。
(2)、混泥土浇筑质量要求:振动密实、收平压光、覆盖薄膜并拉线浇筑避免开裂;砌体施工质量要求:轴线位移≤10mm,垂直度≤6mm,墙面平整度≤8mm,门窗洞口尺寸≤5mm,门窗洞口上下偏移≤20mm,灰缝控制8-12mm,砂浆饱满度≥80%;内墙抹灰施工质量要求:墙面垂直度≤4mm,阴阳角方正≤4mm,表面平整度≤4mm,确保阴阳角顺直、接搓平整,色泽一致、表面无开裂、无空鼓、无掉砂现象;外墙面砖施工质量要求:里面垂直度≤10mm,阴阳角方正≤5mm,表面平整度≤5mm,表面平整,沟纹清晰、留缝均匀、色泽一致、无缺角掉砖。
3、工期要求:于20xx年5月12日开工至20xx年 月 日 完工。
九、材料使用要求
1、乙方必须在使用前一个星期向甲方上报材料计划单,经甲方项目部审核后,甲方必须在乙方使用前一天内组织材料进场;
2、乙方在施工中,负责对所用各种材料进行妥善保管,有效利用,严格控制损耗率,每班所拌砂浆必须用完,如乙方在施工中管理不善造成甲方材料损失
或故意浪费甲方材料,甲方将对乙方进行材料浪费处罚200-500元/次,且根据材料损失的多少对乙方进行扣款。
十、违约责任
1、乙方履行合同时,不按时支付民工工资、工期、质量、安全生产不能满足合同约定要求,经甲方两次书面通知,仍达不到要求的,甲方有权单方通知乙方解除合同,乙方接到通知后应立即组织退场,并积极配合甲方清理已完合格分项工程量劳务费结算,退场期限甲方在解除合同时书面通知乙方,乙方推迟退场的,保证金不予退还且每推迟一天向甲方支付违约金壹万元(在乙方劳务费中扣除),乙方积极配合甲方且按时退场后10日内,甲方退换乙方保证金总额的50%,同时甲方将乙方已完合格工程量劳务费结算(扣除应扣款后)总额的70%支付乙方劳务费,剩余保证金及劳务费作为甲方另择班组费用补贴。
2、甲方不能按约定时间支付乙方劳务进度款,造成工人停工及相关损失由甲方负责。
3、乙方施工质量不符合要求,由乙方返工整改,并赔偿给甲方造成的全部损失。
4、甲方按合同约定支付乙方劳务费后,乙方因工人劳资纠纷、安全事故、治安事件不能控制局面(如拉闸断电、爬塔吊、阻扰正常施工、阻拦交通、聚众闹事等)以及乙方工期滞后,质量事故等,影响甲方正常生产及相关单位形象和利益的,乙方应赔偿甲方相应损失,并承担500元/次的违约金;甲方因上述情形单方解除本协议将不承担任何违约责任。
5、本协议其他条款约定的违约金及处罚条款按约定执行,且合同约定的所有罚款及扣款均在支付当月进度款中及时扣除。
七、争议和仲裁
1、本合同未尽事宜,双方协商解决或签订补充协议;
2、本合同一式两份,甲、乙双方各持一份,具有同等法律效力,经双方签字并乙方向甲方缴纳保证金后生效。该工程竣工验收并付清所有款项后,合同自然失效。
甲方: 乙方:
委托代理人: 身份证号码:
电话: 电话:
年 月 日
班组劳务合同2
甲方:
乙方:
钢筋分项工程劳务合同内容介绍:
xx县xx镇《福源名居》项目工程已由甲方总承包,因生产需要,经甲乙双方友好协商,由乙方提供技术熟练的承建制劳务队伍及相应的管理班子参与本工程的`施工。为了明确双方的责任和义务,双方依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》,协商一致,特制定如下合同条款,供双方共同遵守。
一、工程名称:xx县xx镇《福源名居》项目
二、工程地点:xx镇顺河街
三、工程概况:地上七层,地下一层总建筑面积约4662m2(以峻工后实际面积为准),为砖混结构。
四、承包方式和承包范围
4.1承包方式:设计图纸中所有结构的包工、包质量、包辅材(绑扎丝,切割片,对焊接,机具等。甲方只提供钢材)包节约材料、包工期、包安全、包文明施工。
4.2 承包范围:xx县xx镇《福源名居》项目,从基础至屋面全部钢筋制作绑扎安装。
五、工程结算
5.1 工程计价结算:本工程按建筑面积每平方米(17元)壹拾柒元计算 ,包含正负零以下及屋面女儿墙在内。
5.2 付款方式:毎月最后一天报核当月实际完成工作量(按已浇砼完毕的成品计算),按70%在7天内支付,全部主体工程完工验收后7天内进行结算,结算后一个月付清全部余款(宽限期7天)。
六、工期要求
6.1甲方根据总工期要求,编制施工总进度计划。在此基础上,乙方编制详细的周计划,月计划。如果由于乙方计划不周,组织不力,技术力量不足,造成工期延误,使甲方蒙受的损失,甲方保留索赔的权利。若达不到规定进度要求,甲方有权安排其它班组施工,所干工作量从乙方结算中扣除给其它班组。
6.2 工期要求:按甲方总进度计划流水线施工,只准提前,不得拖延。
七、其它事项:
此协议一式二份,甲乙各执一份双方签字生效。
甲方:
身份证:
乙方:
身份证:
xx年xx月xx日
班组劳务合同3
甲方:_______________
乙方:_______________
为全面履行甲乙双方签订的劳务作业班组内部合同内容,进一步明确在施工过程中甲乙双方的安全责任,保护施工人员的安全和健康,防止伤亡事故的发生,依据《机关、团体、企事业单位消防安全管理规定》(公安部61号令)、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》及其他有关法律、法规,签订本协议。
本协议为__________工程的安全协议,在双方签订工程施工合同的同时签订本协议,经双方签字或盖章生效,与合同具有同等法律效力,双方应认真履行。
一、甲乙双方应共同遵守国家和本市有关安全生产的法律、法规和规定,认真执行国家、行业、企业安全技术标准。
二、在甲方统一领导下,定期由班组长牵头召开班组安全工作会议,建立、健全安全生产责任制和群防群治制度,制定各项安全生产规章和安全生产目标责任,形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系,并按照职责分工抓好落实。
三、坚持“安全第一,预防为主”的方针,不得违章指挥和违章作业,在组织施工生产时必须先落实安全技术措施,防止事故发生。
四、抓好安全教育,严肃安全纪律,规范安全行为,禁止野蛮施工,防止施工扰民。
五、发生事故应立即采取措施保护现场,抢救伤员,防止事故扩大,并及时报告业主和上级主管部门,组成事故调查小组,查清事故原因,确定事故责任,按照“四不放过”原则制定改进措施,提出对事故责任者的处理意见。
六、班组长和班组人员应履行如下职责:对本工种的施工中安全工作负直接责任。
具体内容如下:
1.配备专门的安全生产管理人员,明确责任人,随时检查安全生产情况并作好记录,如因乙方原因发生安全事故,由乙方负责。
2.施工人员进场前应组织学习有关安全生产的法律、法规,做到预防为主。对各种机械的使用进行安全操作规程的培训和安全技术交底,严禁新工人未培训进行操作,由此引发的安全的事故由承包方负责,在甲方处理工伤事故后,所发生的费用从乙方的工程款中扣除。
3.施工现场内严禁使用易燃易爆物品,同时禁止吸烟。
4.施工现场生活区与施工区应分离并符合消防规范要求及防火有关规定。
5.施工现场应配备消防器材和消防水源,并派专人负责。
6.乙方应负责现场施工人员的安全管理,如因乙方原因出现意外伤亡事故,由乙方负责。
7.遵守甲方安全管理制度,参加工地安全生产领导机构,出席安全工作会议,执行会议决议。
8.按照甲方的要求制定本班组安全目标责任、管理规章制度,并向甲方备案。
9.按照甲方的施工组织设计和施工方案,组织实施本班组施工范围内的安全施工方案和安全技术措施。
10.对本班组的施工人员应登记造册,如实向甲方报告,接受甲方入场前的安全教育。
有人员调整时,要立即报告甲方,并进行安全教育。未经安全教育的,不得进入施工现场,不得录用无身份证的人员、残疾人及未满16周岁的童工、超过55周岁的老年人,如未进行此项工作发生安全事故,不管何方原因,均由乙方负全部责任,一切经济损失和赔偿由乙方支付。总包方在直接支付完工人基本工资后,优选支付赔款额,直至扣完为止,其余工人发生的纠纷由班组长负责,甲方可向法院起诉班组长的追加索赔的权利,包括班组长家庭的房屋、财产等。
11.按规定要求班组长负责操作中的.安全检查。
12.负责班前安全教育和工种变换的安全教育,同时有针对性地进行安全技术交底。
13.向甲方申报劳动保护用品和机具设备的检查验收,经验收合格后使用。
14.按甲方要求设置必要的职工生活设施,并符合卫生、通风、照明等要求,职工的膳食、饮水符合卫生要求。宿舍内禁止留宿不在本工地工作的所有人员,一经发现立即清除并给予班组长_____元/次的罚款。由甲方提供的临时宿舍床铺不允许承包班组的职工私自改变其搭设方向位置等,不允许其家属在现场居住,职工家属来工地一律在外自行租赁房屋,如违反每起罚班组长_____元,并清除出工地现场,否则每天按_____元收取房租,从乙方当月生活费中直接扣除。
15.在容易发生火灾的区域动火时,应事前向甲方申请,经批准并同时采取有效的防范措施后方可施工。储存使用易燃易爆器材时,应采用相应的消防安全措施。职工宿舍内严禁使用电炉、电饭锅等餐具、自行开小灶,宿舍内不允许使用电炉、取暖气进行取暖,一经发现给予没收,并每次处罚班组长_____元。
16.教育本班组职工遵章守纪,不违章指挥和违章操作,施工中如因乙方人员违章指挥、违反安全纪律、违反操作规程而发生伤亡事故,其损失由乙方负责。在日常安全检查中,如出现承包班组的职工违章作业和违章指挥等现象,甲方所有管理人员均有权给予制止,经管理人员等摄影曝光后,给予罚款,再由承包班组处罚工人。
17.不允许职工之间赌博,严禁职工之间打架,每发生一起,不论何原因罚承包班组长_____元/起,发生群架斗欧事件,不论何原因罚承包班组_____元/起。医药费由打架者自付。
18.乙方教育好本班组的职工,严禁盗窃工地上的所有物品,一经发现即移送公安机关处理,并按盗窃的金额给予承包班组长2倍—10倍的责任罚款。
29.发生安全事故后,如属乙方全部责任的由乙方自行处理,如不及时处理或不能处理由甲方代为处理,费用从乙方工程款中直接扣除。未查明原因的由甲方先处理,乙方协助处理,查明原因后按责任原因甲方再进行处理。
七、此协议作为合同附件,一式八份,甲方六份,乙方二份。
甲方:__________ 乙方:__________
(盖章)________ (盖章)_______
法人代表:______ 法人代表:______
经办人:________ 经办人:________
联系电话:______ 联系电话:______
日期:__________ 日期:__________
班组劳务合同4
甲方:
乙方:
根据甲乙双方共同协商,甲方将武昌府工程Ⅱ标段7#和8#楼及地下室商铺钢筋结构分项工程分包给乙方施工,为明确甲乙双方在本工程项目中的权利,义务和责任,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,双方本着平等自愿互利互惠的原则,在友好协商的基础上订立本分包合同条款,以便共同遵照执行。
一、工程概况:
1本工程由武汉 维佳置业有限公司开发新建,地处武汉市武昌洪山区北港村。
20.000以下二层,地下室+-0.000以上框剪结构三十二层,房屋为钢筋混凝土独立筏板基础,及地下室整板基础。
二、承包范围:(以下范围在合同价款内,不另计取其它费用及计时工)
1、图纸以内及全部钢筋制作,安装(含二次结构钢筋制安和构造柱植筋,墙拉筋制作),焊接,套筒连接及场内钢筋转运.
2、做好钢材计划和放样分析,各部位各规格钢筋汇总上报甲方,做好报验钢筋的下料、保存、及交付。配合甲方基础放线。
3、清除剪力墙及柱内钢筋对焊接头焊渣和落地余渣。
4、清理各层及现场内未用的成品,半成品钢筋。
5、进场钢筋下车并按类归堆。
6、开施工电梯人员工资按实际使用班组分摊,甲方不承认此费用。
三、承包方式及计算方法:
1、承包方式:包工不包料,包工期进度,包质量标准,包安全文明施工。
2、计算方法:
(1)、房屋室外挑脚手架固定槽钢卡环、拉钩按实际制作钢筋计算,地下室及4#商铺按照现场进料钢筋数量、包含承包范围1-6条工作内容,元/吨计算,0.000以上标准层按元/计算,(其中内加工、箍筋加元/,螺纹连接接头不论大小统一按每个元计算。
(2)、结算时其中有1元/由现场负责人进行对工程质量、进度、安全和施工配合4个方面进行评定,由现场管理人员签字付给.
(3)、以上所承包的综合单价,包含施工作业人员的生活、劳保福利、安全保护、防暑降温和工具的使用。
四、施工劳务费用支付方式:
1、甲方对乙方施工人员按每天实际上班人员40元/天工程进度每月支付生活费(其他劳务工资按照工程进度预付)。
2、工程到二十层付已完成工程量的70%,主体结构封顶付已完成工程量的70%,外架拆除完毕后付已完成工程量的80%,竣工验收后付已完成量的95%,其它5%一年后付清。
3、委托收款人:户名:
开户行:卡号:
五、工程质量
1、质量标准:优质
2、为确保本工程质量标准的实现,乙方承包签字负责人或委派现场负责人和所配备的技术管理人员长期居住现场,由甲方考勤每月不少于25天,少一天罚200元。工程开工前向甲方提供详细的质量保证措施和施工方案,并作为合同附件。施工中严格的按照图纸及施工验收规范进行施工发现对不合格钢筋进场,不能使用,并及时上报甲方,否则出现问题,同样负一定的经济责任。。
3、乙方应认真向甲方提供详细的各部位钢筋分析,上报甲方备查,随时接受甲方现场管理及技术人员检查,并为每次监理及甲方验筋提供条件,对于浇筑砼每次应有专人看守,注意排距和间距及钢筋保护层厚度,如发现楼板有外露緢固头每个头罚款5元,对拆模后钢筋无保护层、钢筋或有露筋痕迹,每处罚款100元,对整层钢筋绑扎质量标准达到了验收标准,多次得到建设、监理单位表扬,每层奖励300~500元。
4、对多次出现在质量问题将取消劳务分包合同,责令乙方退场,并由乙方承担给甲方造成的损失。
六、施工工期;
1、乙方施工现场技术人员及劳动力必须按照甲方要求配备,不能因农忙、气候和节日或劳动力不足而影响工程进度。
2、乙方必须按照甲方各阶段进度表进行施工,每提前或延期一天奖罚300~500元/天,延误工期造成影响的除罚款外取消劳务合同并责令乙方退场赔偿其退场时对甲方造成的损失。
七、机工具的.使用:
1、甲方只提供接通钢筋机械的电源,保证机械使用。
2、对于钢筋切断机,调直机,弯曲机、闪光对焊机、电焊机均由乙方自理。
八、施工安全:
1、乙方现场施工人员必须遵守甲方现场安全规定及治安规定。
2、乙方对其确定劳务关系的个人必须认真审核,不得雇用有案在逃人员,个人年龄不得低于18岁或超过55岁及弱智人员。
3、现场操作工人必须佩戴安全帽,穿工作平底鞋,高空作业时系安全带,如发现施工中违反以上行为,每人每次罚款100~200元。
4、对出现人为伤害所造成的费用,概由乙方自理,甲方不负任何责任。
九、保修期:
在甲方工程没有竣工验收之前,工地所以对该工程二次结构的钢筋由乙方负责,并清理长短钢筋归堆,到该工程全部完工。
十、甲乙双方责任
(一)甲方责任
1、场地平整,水电到位,使现场具备作业条件,加强乙方人员进入现场教育,安排好乙方施工人员的住宿,生活用水,用电一次性安排,后期照明用电更换维修,材料由乙方购买,甲方只负责人工维修,晚上施工加班照明灯线由乙方负责,甲方只提供三级配电箱上的插座,乙方灯线插头与插座连接。
2、督促乙方按规定办理有关务工手续及支付农民工工资。
3、负责施工前对乙方进行书面技术交底,明确施工技术要求,质量标准,施工安全,工期,文明施工,成品及半成品的保护工作,负责对乙方施工过程中检查及控制,在乙方不能满足或保证不了施工要求时,甲方有权要求乙方限期整改或停工。
4、向乙方提供施工图纸和有关技术资料。
5、及时提供乙方所需材料及机械设备。
6、按合同规定办理劳务款结算、付款。
(二)乙方责任
1、乙方不得将本合同转包或分包给他人,否则甲方有权解除本合同,并由乙方承担由此造成的全部经济损失。
2、进入现场施工人员必须有花名册及身份证号码报送甲方,保持人员稳定,不得随意变换,确因变换时需重报,以便甲方搞好管理工作。
3、乙方必须按图纸进行施工,如有合理化建议需得到甲方同意后才可施工,在施工中应按照甲方有关规定进行成品、半成品保护,如发生损坏、丢失应折价赔偿。
4、乙方应当现场人员进行安全施工、食品卫生,交通安全,防火防盗方面教育,遵守甲方有关安全施工,消防、治安保卫,计划生育,场容卫生、文明施工等规章制度,及时向甲方提供现场突发情况。
5、加强自有施工人员管理,杜绝打架斗殴、盗窃等恶劣行为的发生,一经发现,甲方处以5000~10000元罚款,并立即清退参与者,对打架,斗殴所发生的医疗费,误工费,罚款均由乙方承担。
6、施工中不得擅自招用社会闲散人员,现场不准带不做事的女眷,不得在楼层内随意大小便,如发现以上行为,罚款200元/人/次。
十一、合同发生纠纷解决争议方式:
1、双方协商解决
2、向仲裁机构申请劳动仲裁
3、以法律诉讼程序解决
十二、本合同一式四份,甲乙双方各执两份签字生效,工程完毕、结算款付清后合同自动废除。
甲方单位(公章) 乙方单位(公章)
甲方代表 乙方代表
_年_月_日 _年_月_日
班组劳务合同5
发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》等相关法律、法规和政策规定,甲方将广安《中源国际》项目所有泥工分项工程的机具、辅材人工费分包给乙方。为了明确双方在施工过程中的责任、权力和义务,遵循平等互利、自愿、公平和诚实守信的原则,特订立如下协议,以便共同遵守:
一、工程概况:
1、工程名称:广安城南《中源国际》;
2、工程规模:约34000平米;
3、工程类型:框支剪力墙结构
二、质量标准:
本工程质量标准达到国家现行施工验收规范规定的合格标准。
三、承包性质:
综合单价包干。
四、乙方承包范围和工作内容:
1、合同承包范围内设计施工图和设计变更涉及的泥工分项的全部工作内容:基础垫层、井圈、砼浇筑、二次结构砼(自拌)浇筑、所有预留洞的后补、所有门窗过梁现场预支及安装、填充墙砌体、内外墙钉铁丝网、内外墙抹灰、外墙装饰(含主题结构外墙钢筋预埋环割除、穿墙螺杆孔堵塞及外墙砖清洗干净等全部工作内容,商业部分装饰除外)屋面处理(含找平层、刚性层、屋面瓦粘贴及清洗干净等所有工作内容)楼地面清理打磨、楼梯间(含休息平台、梯步)水泥豆石砂浆找平抹光、电梯前室贴地砖(含踢脚线砖、电梯门套饰面砖及表面擦洗干净)挡水线及装饰线抹灰或贴砖、门窗内收口抹灰或贴砖、交付验收前补烂、建筑垃圾清理、楼地面卫生清扫干净交付验收、验收后质量保修期内维修补烂等。
2、承包范围内各种材料转运、各种砂浆搅拌,各分项工程的洒水养护工作;
3、承包范围内所有材料堆码,施工中材料清理、施工场地每天卫生清扫(含机具清理),不可自卸材料的下车人工;
4、承包范围内所需脚手架搭设、钉制高凳等、内外墙施工脚手板铺设;
5、承包范围内施工放线及标高抄测时乙方必须派专人(1-2人)配合;
6、承包范围内所有的工具、机具、灯具、雨具、作业人员劳保防护用品(含安全帽、安全带、手套、水鞋等)水管(塔机、搅拌机、施工电梯、料斗、楼层供电主电源、供水主管除外)等所有低值消耗品由乙方负责。
7、施工范围内临时办公室、厕所、施工围墙、道路硬化等泥水工作。
8、如有加班作业,生活费由乙方自理。
五、承包单价:
以建筑面积计算为人民币 (大写: 元整),最终面积以审定的施工图纸按照四川09预算定额建筑面积计算规则计算
六、付款方式:
1、基础及地下二层混泥土浇筑完毕后拨付工作量的90%;
2、地下一层混泥土浇筑完毕后拨付工作量的90%;
3、地上二层及转换层混泥土浇筑完毕后拨付工作量的90%;
4、标准层开始修建时按照月进度拨款,乙方每月25日报当月已完工程量的报表,甲方在10日内核定并确认进度款,于次月30日前按分项进度款支付表给支付乙方劳务费。
5、剩余9%在本工程交付验收合格后三个月内全部付清(除保修金外),留1%作为工程质量保修金(质量保修期为本工程项目验收移交给建设单位后一年)。
6、乙方收取的工程款必须首先保证劳务费用的支付,乙方支付的劳务费必须当月报花名册给甲方。
七、合同履约保证金:
根据双方协商,乙方在签订合同之日向甲方缴纳人工工资、工程工期、施工安全、施工质量保证等合同履约保证金(人民币)贰万元(不计利息),该保证金于乙方承包范围内所有工作全部完成验收合格后一个月内甲方一次性退还给乙方。
八、安全文明施工、工程质量、工期要求及奖罚
1、安全文明施工
(1)所有进场作业人员必须按甲方项目部要求按时如实上报本人身份证复印件一份,施焊作业人员必须向甲方提供有效的焊工操作证原件。
(2)乙方必须设立专职的现场管理人员,严格按照JGJ59-99标准组织施工,接受各部门的检查监督,现场作业人员须严格按照安全操作规程进行作业,认真学习、自觉遵守施工单位和劳务公司的安全规章制度。班组作业人员(含班组管理人员)如有违章将无条件接受甲方(包括施工、业主、监理、安监等相关单位)违章处罚;
(3)所有作业人员必须服从甲方(包括施工、监理、业主单位)现场管理人员的'正确指挥和管理,乙方现场管理人员必须做到管生产必须管安全,不得违章指挥、冒险蛮干,认真做好班前安全交底记录,做到事前交底、事中勤查、发现隐患先整改后作业,发现违章及时制止,争创施工现场安全生产班组。
(4)在施工过程中,如发生安全事故,发生事故费用(每人次)在贰万元以内(含贰万元)的由乙方全额承担;发生事故费用(每人次)在贰万元以上的部分,经保险公司赔付后,甲方承担超过部分的60%,乙方承担40%,护理费用全部由乙方负责。若因安全事故造成停工事件,乙方承担窝工、误工等人工损失及因此导致总工期延后额相应罚金。
(5)本班组所用的各种材料必须随用随收分类堆放整齐,每完成一个工作面必须及时清理一个工作面,做到工完、料尽、场清。否则甲方有权对乙方罚款100-500元/次。
(6)乙方作业人员在施工中应爱护甲方机具设备,不得故意损坏,严禁偷盗甲方财物,如有发生,甲方有权对乙方进行相应罚款处理,情节严重者将移交公安机关处理。
(7)施工现场内必须做到和谐配合、文明施工。如发生打架斗殴,甲方有权对肇事双方同时出发500-20xx元/次罚款,同时造成相关医疗及其他一切费用由肇事者双方班组(个人)自行负责。情节严重或不服从甲方调节移送当地公安机关处理,因上述行为影响施工现场正常施工,甲方有权对肇事人员所属班组作相应处罚。
(8)如因乙方原因造成甲方安全文明施工达不到相关部门要求,乙方必须无条件及时整改,造成损失的(如被相关职能部门处罚),甲方有权直接从应付乙方当月劳务进度款中扣除;
(9)在施工过程中,甲、乙双方必须确保电话畅通,乙方必须按时参加甲方组织的各种会议,无故不接电话、不参加会议者,甲方有权按100元/次对乙方进行处罚。
(10)乙方工作人员在施工现场必须佩戴安全帽或安全绳,如有违规行为,每人次罚款50元,甲方可直接从应支付劳务费用中扣除。
2、施工质量要求
(1)质量标准:必须符合现行国家施工规范要求,各分项工程必须达到合格标准。因乙方原因造成的返工及相关损失全部由乙方自行负责,同时乙方无条件接收甲方处罚100-500元/次。
(2)混泥土浇筑质量要求:振动密实、收平压光、覆盖薄膜并拉线浇筑避免开裂;砌体施工质量要求:轴线位移≤10mm,垂直度≤6mm,墙面平整度≤8mm,门窗洞口尺寸≤5mm,门窗洞口上下偏移≤20mm,灰缝控制8-12mm,砂浆饱满度≥80%;内墙抹灰施工质量要求:墙面垂直度≤4mm,阴阳角方正≤4mm,表面平整度≤4mm,确保阴阳角顺直、接搓平整,色泽一致、表面无开裂、无空鼓、无掉砂现象;外墙面砖施工质量要求:里面垂直度≤10mm,阴阳角方正≤5mm,表面平整度≤5mm,表面平整,沟纹清晰、留缝均匀、色泽一致、无缺角掉砖。
3、工期要求:于20 年 月 日开工至20 年 月 日完工。
九、材料使用要求
1、乙方必须在使用前一个星期向甲方上报材料计划单,经甲方项目部审核后,甲方必须在乙方使用前一天内组织材料进场;
2、乙方在施工中,负责对所用各种材料进行妥善保管,有效利用,严格控制损耗率,每班所拌砂浆必须用完,如乙方在施工中管理不善造成甲方材料损失
或故意浪费甲方材料,甲方将对乙方进行材料浪费处罚200-500元/次,且根据材料损失的多少对乙方进行扣款。
十、违约责任
1、乙方履行合同时,不按时支付民工工资、工期、质量、安全生产不能满足合同约定要求,经甲方两次书面通知,仍达不到要求的,甲方有权单方通知乙方解除合同,乙方接到通知后应立即组织退场,并积极配合甲方清理已完合格分项工程量劳务费结算,退场期限甲方在解除合同时书面通知乙方,乙方推迟退场的',保证金不予退还且每推迟一天向甲方支付违约金壹万元(在乙方劳务费中扣除),乙方积极配合甲方且按时退场后10日内,甲方退换乙方保证金总额的50%,同时甲方将乙方已完合格工程量劳务费结算(扣除应扣款后)总额的70%支付乙方劳务费,剩余保证金及劳务费作为甲方另择班组费用补贴。
2、甲方不能按约定时间支付乙方劳务进度款,造成工人停工及相关损失由甲方负责。
3、乙方施工质量不符合要求,由乙方返工整改,并赔偿给甲方造成的全部损失。
4、甲方按合同约定支付乙方劳务费后,乙方因工人劳资纠纷、安全事故、治安事件不能控制局面(如拉闸断电、爬塔吊、阻扰正常施工、阻拦交通、聚众闹事等)以及乙方工期滞后,质量事故等,影响甲方正常生产及相关单位形象和利益的,乙方应赔偿甲方相应损失,并承担500元/次的违约金;甲方因上述情形单方解除本协议将不承担任何违约责任。
5、本协议其他条款约定的违约金及处罚条款按约定执行,且合同约定的所有罚款及扣款均在支付当月进度款中及时扣除。
十一、争议和仲裁
1、本合同未尽事宜,双方协商解决或签订补充协议;
2、本合同一式两份,甲、乙双方各持一份,具有同等法律效力,经双方签字并乙方向甲方缴纳保证金后生效。该工程竣工验收并付清所有款项后,合同自然失效。
甲方: 乙方:
委托代理人: 身份证号码:
电话: 电话:
日期: 年 月 日
班组劳务合同6
甲方:
乙方:
为满足本工程各班组施工需要,依据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程合同条例》及《劳动法》的有关规定,为明确甲乙双方的权利、义务和违约责任,经双方协商同意签订本合同。
一、 承包范围:
1、工程名称:龙腾燕鲍翅酒楼装饰工程
2、工程地点:成都市城西金沙路131号
3、工作内容:详附件一
4、甲方有权对乙方的工程范围做出调整,乙方无条件服从。
5、工期:从进场之日算起, 个日历天完工并验收合格。
二、承包方式及合同价款:
1、承包方式:包人工、机具、辅材、材料二次搬运、制作和安装等 。
2、综合包干单价:详附件一,即合同 暂定总价为 元(大写: )
3、结算方式:以双方协商确定认可的单价为依据,按实收方结算。
4、材料损耗:按国家规范要求计算,超出部分由乙方负责。
5、施工用水电费由甲方承担,乙方自备适合本工程的机械机备、手工工具等其它施工范围内所需机具,甲方负责协调工地垂直运输机械。
6、因业主原因或其他原因导致工期顺延,班组必须合理安排好施工劳动力,施工班组不得以任何理由向
公司索取误工或其他费用。
7、如产生变更由甲方负责且需给乙方签证补偿并根据合同相应原则执行
三、 工程施工技术及验收
1、按施工规范及施工图纸要求施工,施工质量等级为 优秀 。
2、因工程的特殊性,甲方与乙方在现场共同完善工程的设计图纸,并对乙方进行现场技术交底。
3、乙方熟悉图纸,了解工程概况,必须严格按照工程设计图纸和施工技术交底标准施工,不得擅自修改已确定工程设计,不得偷工减料。
4、乙方必须按照甲方交底要求保质保量按时完成工期,如甲方要求比合同工期提前完成,应征乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。
5、验收要求:按《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-20xx)及其他与该项目相关的行业规范执行。
四、 工程安全技术及要求
1、新工人进场时,必须接受安全培训、三级教育后方可上岗。工人必须与各班级长签订安全责任书,班级长与项目部签订安全责任书。工人应按施工所在地政府、和相关的职能部门要求办理相关证件。在施工过程中,必须严格按照安全施工规范及操作规程施工。严格遵守国家现行的施工验收规范及项目部的相关规定。前述工程承包费用经甲乙双方核算、确认已包含乙方施工现场人员在从事本工程施工至竣工时间段内的劳动保险、建筑工程施工意外伤害一切险等国家和地方规定的必须购买的保险,乙方应无条件的为乙方准备进场的所有人员购买上述保险,如乙方不购买前述保险,班组不得安排在本项目内工作,如施工人员出现意外,一切责任由乙方承担。
2、所有进场施工操作人员必须遵守《建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91》,《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-20xx》、《建筑施工安全检查标准JGJ59-99》有关规定,广泛开展安全宣传教育,牢固树立安全第一的思想。
3、所有进场施工操作人员必须身心健康,无传染病、癫痫病和其它身体残疾。所有进场施工人员不得穿高跟鞋,拖鞋或带钉易滑鞋进入现场;现场施工需传递材料时,禁止抛掷和随处乱放;现场施工不准抽烟、酗酒,不准打架斗殴、。若发现违反者,将按照50-1000元/人处罚。
4、现场施工用电及施工机电设备由专职电工负责按《施工现场临时用电安全技术规范》进行配送电和管理,临时用电线路不得与金属架管直接接触,移动灯具应使用安全电压。所有施工设备和电气设备不得带病或超负荷运作。
5、本班组重点应注意:安全用电,主要是临时用电,如地拖线、手把灯等的用电安全。
6、不得私自改动脚手架,安全操作加强劳动分配制度,建立安全活动制度做好班前安全活动记录。
7、坚持正确使使用安全三宝。严禁酒后作业,进入施工现场,必须戴好安全帽,高空、临边操作必须佩戴安全带,若发现未戴者,将按照室外每件100.00元/人次处罚;工作牌是本工程出入大楼的唯一身份证明,工程期间,如有未佩带工作牌的,按5.00元/人次处罚,如有遗失或损坏的,按10.00元/人次处罚(工作牌由甲方负责办理)。
8、乙应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担,甲方概不负责。
9、甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的'规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故,由甲方承担相应责任及发生的费用。
10、乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应做出安全防护措施,经施工员认可后方可实施;未经施工员同意导致的安全事故,责任由乙方全权负责。
11、乙方应按甲方现场用水用电的有关规定进行施工,避免造成水患火灾损失。如有发生重大水患火灾等安全事故,责任由乙方全权负责。
12、发生重大伤亡及其他安全事故,乙方应按有关规定立即通知施工员,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用。
五、 双方职责:
甲方职责:
1、甲方负责提供施工图纸一套及现场施工、安全技术交底。
2、甲方负责施工图及技术支持,处理施工技术问题。
3、甲方负责协调处理施工现场各作业班组交叉作业及其他情况下发生的矛盾问题,乙方必须服从甲方的处理意见。
4、甲方为工程质量的最终确认者,验收标准依据最新的规范、标准、合同及施工图要求。
5、甲方负责现场安全文明施工的指导、监督、管理。
6、甲方协调乙方现场临时住宿、生活。费用由乙方承担,乙方必须向甲方提供班组人员的花名册及身份证原件,经查核后留复印件存档。
乙方职责:
1、乙方必须按施工图,规范及甲方的施工安全技术交底要求进行施工,乙方在熟悉施工图纸后应作出书面质量承诺并作为本工程合同的附件,甲乙双方存档。
2、乙方在工程施工中,若发现所承担工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其他缺陷应立即通知甲方,并作好开工前在相关职能部门的备案手续,否则,因上述原因造成返工及相关损失由乙方自行承担若乙方。
3、一道工序完工,甲乙双方组织分项工程质量自检,自检合格经甲方现场负责人、工程部签字确认的验收报告为最终结论。经自检、各分部分项验收质量不合格或其他过失造成的返工,属于乙方责任的,乙方应承担由此返工造成材料、人工的损失费用。
4、乙方必须严格遵守甲方的项目管理制度,统一标识、制服、服从指挥,自觉维护甲方的公司整体形象,如乙方人员不遵守上述制度,甲方的处罚制度为:第一次严重警告;第二次对班组处以 200 ~ 20xx 元罚款;第三次清除出项目施工现场。
5、乙方应切实履行安全责任书中的要求,并按安全员、施工员的指导要求进行班前安全活动、安全教育、完善相关安全活动记录。
6、乙方为保证对本项目负责,必须指派一名精通本工程施工技术的工程技术人员作为与甲方管理人员沟通协调的专职管理人员。本工程乙方指派 为专职管理人员,负责本项目的所有技术协调和工人施工安排,在项目未全部完工期间,该人员不得离岗,有事情必须经过项目经理的批准后方可离开。如果该人员不称职,甲方有权要求乙方更换。未经过甲方允许,乙方不得更换专职管理人员。主要管理人员在所管辖工地施工期间,均须专职在岗,不得兼任其他项目任何职务。参加每周工程例会,协调解决相关问题,若乙方主要管理人员当月在工地现场不足30日,甲方按200元/天不足天数的标准在结算时予以扣除,特殊事情必须经过甲方现场负责人许可后方可离开施工现场。
7、乙方应做好文明施工,保持施工作业区材料堆放整齐、合理、有序,做到工完场清,无条件处理交叉施工作业给项目其它公司、班组造成的污染。
8、乙方应按照甲方的施工方案、施工工序及现场实际情况,组织施工人员进行施工。
9、乙方应按照甲方的对业主方的维修服务承诺,接到通知48小时内进行维修服务并签回维修服务回值卡,此卡作为以后办理质保金的依据。在甲方通知乙方48小时外未能进行维修服务,甲方将对乙方进行100元/次的罚款,并直接委派人进行维修服务,人工费为120元/天。
六、工期要求
1、按项目部规定的工期按时完工。因乙方原因完工时间超期的,按延误时间1000.00元/天进行处罚。
2、按项目部规定的施工人数进行施工,不足人数按200元/(人、天)进行罚款。
3、班组长、核心技术骨干未经项目部同意不得更换,无故更换罚款500元/(人、次)进行罚款。
4、未经项目部同意乙方不得停工、怠工、变相怠工,如有按1000.00元/天进行处罚,情节严重的立即清场处理,造成的一切损失有乙方负责。
5、乙方必须按照甲方和工程进度需要组织足够的施工人员,如因特殊情况乙方的施工人员不能满足甲方要求,应无条件服从甲方的安排加班,无故不加班按1000.00元/天进行处罚,必要时甲方有权另外补充施工人员,补充人员的工作,原则上由乙方统一安排,发生的一切费用由甲方直接支付,并按原单价的1.5倍从乙方的工程进度款中扣除。如果乙方在以上条件下仍无法满足工程进度需要,甲方有权另行安排班组代替乙方的一切工作,所发生的工程人工费优先满足新班组。并且乙方不得提出任何异议。
七、工程付款方式及依据
1、进度款按每个工序上报并按已完形像进度的50%支付,原则上保证工人生活费。工程完工后工人退场3日内支付至工程总价款的70%。工程竣工且验收合格(业主、质检站验收)后甲乙双方结算完成,十天内支付到结算总价 95 %余5 %质保金。工程完工后 贰 年内无质量问题十日内退回,不计息。
2、乙方必须专款专用,并且出具有工人亲自签字的正规工资表,甲方有权监管乙方的人工工资支付,确保工资发到每个工人手中。
3、工程款支付方式:开发票转帐或现金支付。
八、 安全文明施工行为管理办法:
1、 对乙方下述七种违规行为,甲方视情节轻重给予∕次人的罚款,并对违规人及带班长进行安全文明施工教育。
(1)、 由乙方自备机具,经甲方检查不合格并责令停用的乙方必须执行,对未退场并继续使用的。
(2)、未经甲方同意,乙方擅自拆、改、移动配电设施,以及损失配电设施的行为。
(3)、未按甲方指定用电,并有违反安全用电的行为。
(4)、施工现场随便抽烟,随地大小便者。
(5)、 未经甲方同意,乙方擅自拆、改、移动安全防护设施、以及损坏安全防护设施的行为。
(6)、 进入施工现场不按规定穿戴公司的工作服、安全帽和安全带,经甲方管理人员两次∕日人责令未改者。
(7)、 违反安全技术操作规程及其他违反安全法规的行为,经甲方管理人员两次∕日人责令未改者。
2、乙方在现场施工过程中有下列情节的将给予集体或个人~元奖励;
(1)、文明施工,保质保量在合同约定时间内完成全部施工任务经验收质量优良的
(2)、节约材料,勇于创新,并维护了公司在建筑行业内的声誉的。
(3)、施工中创造新的施工工艺,在行业中领先或占此类施工工艺主导地位,并在实践中使公司受益的。
九、 违约责任
1、施工中监理方或甲方有证据证实乙方有不能履行责任与义务,或乙方在甲方提出的合理限期内达不到整改要求,甲方享有不安抗辩权,可提前终止与乙方的合同,并有权要求乙方限期内退场,乙方应赔偿甲方相应损失(直接损失和间接损失)。
2、乙方擅自更改施工工艺、或有违反施工规范的施工行为造成的工程返工,乙方承担由此造成的全部责任,且工期不予顺延,同时,甲方有权要求乙方支付 500 元/次的违约金,违约金直接从工程进度款中扣除。如出现两次类似情况,甲方将书面通知乙方退场,乙方应在 3 日无条件退场。
十、维修保养:
1、保修期时间以甲方竣工验收时间为准计时,为期两年。
2、在保修内,遇因施工质量引起的返工的费用,由乙方负责。
3、非乙方原因造成的维修,乙方负责维修施工,甲方支付人工费。
4、乙方接到甲方的维修通知后,必须按照甲方的要求在两天内进行维修。如果达不到甲方的维修要求,甲方有权另外指派维修人员,发生的一切费用从工程保修款中双倍扣除。
十一、其他
1、甲方要求乙方在签订合同之前所提供真实有效的合同附件包括:本企业的营业执照、法人证明书、法人代码证,税务登记证。经办人有效身份证及法人委托书。本企业的地址及相关资料等,并加盖单位红章。(如乙方提供的所有资料与事实不相符,甲方有权终止合同)
十二、合同有效期
完成合同约定的全部工作内容,款清后自行终止。其他未尽事宜由双方协商共同解决。
本合同一式贰份,甲方执一份,乙方执一份,具同等法律效力。本合同自签字盖章之日起生效。(后附乙方身份证复印件)
甲 方(签字盖章): 乙方(签字盖章):
班组劳务合同7
工程承包人:
劳务承包人: 承 包 合 同
建设工程施工劳务承包合同
工程承包人:
劳务承包人:
依照有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于 )与工程承包人所在公司(山东宁建建设集团有限公司)已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),双方就本工程的劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
一、劳务承包工作对象及提供劳务内容
1.1、工程名称:1.2、工程地点:1.3、承包范围:1.4、劳务承包内容:
1.5、辅助材料及工具:
二、承包工作期限及工作进度
三、质量要求
工程质量: 确保所承担的分项工程合格率100%,优良率95%。确保验收达到优良。每层达不到优良,结算时扣结算总值的10%。由于工程质量不合格造成的返工损失有劳务承包人承担。
四、标准规范
执行本工程总包合同约定的标准规范,本合同亦适用标准规范如下:
4.1、二标五规范及康居标准
4.2、省市施工工艺标准及各项规程
4.3、质量/安全/环保与职业健康管理体系
4.4、发包人、监理管理办法及工地各项规章制度
五、工程承包人义务
5.1、组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责。负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月施工计划、物资需要量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工,计量检测、试验化验的控制、监督、检查和验收。
5.2 工程承包人提供工具房间,作为劳务承包人办公及小型工具存放之用。
5.3负责工程测量定位、技术交底,组织图纸会审,统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。
5.4统筹安排、协调解决非劳务承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。
5.5按本合同约定,向劳务承包人支付劳动报酬。
5.6负责与发包人(即甲方)、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。
5.7 负责劳务承包人在现场使用的安全防护用品(如安全帽、安全带等)。
5.8 负责提供本合同施工中所使用的材料设备等。
六、劳务承包人义务
6.1负责组织具有相应资格证书,能够胜任本职工作,并在数量上能满足工程进度要求的员工队伍,全面履行本合同。对本合同劳务承包范围内的工程质量与工程进度向工程承包人负责。
6.2负责对所属员工进行安全、质量、操作技能等教育培训交底工作。全面负责承包范围内工作的组织与实施,直至所有义务及工作程序完结。
6.3负责向项目部提供在施工现场内所使用的安全防护用品计划,并负责使用、发放和完工后交回。
6.4负责在接到图纸(或技术交底)后10天内,向工程承包人提交材料设备周转工具等供应计划,并负责验收(质量、品种、规格、型号、数量),保管、使用、维护。工程承包人的`设备在使用完后负责向工程承包人交回。需要劳务承包人进行装卸的,劳务承包人必须及时执行(费用另行约定)。
6.5对经验收的材料与机具应按工程承包人统一规划堆放。
6.6按工程承包人标准化工地的要求进行生活区的管理,并负责自身责任区的治安保卫工作。
6.7负责对已完工程部分的成品保护工作。
6.8接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查,与现场其它单位协调配合,照顾全局。
6.9实施爆破作业,在放射、毒害性环境中工作(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,劳务承包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人应承担的安全防护措施费用,以上特殊行业操作人员须持证作业。
七、劳务承包人的工作职责
7.1、质量
对本合同劳务承包范围内的工程质量向工程承包人负责,并按照总包合同的保修时间对工程保修。
执行国家和上级部门的法律、法规及公司、分公司、项目部制定的各项规章制度。接受发包人代表及监理的管理,服从工地管理人员的统一调度。听从指挥、搞好协调,积极配合工作,对所下达的整改通知书、停工令等必须无条件执行。严禁与发包人代表及监理发生争执,严禁与管理人员争吵,发现问题及时汇报。
根据工程进度及各方面需要,合理调配组织。在施工中严把质量关,建立健全自检交检互检的三检制。验收不合格,不得进行下道工序施工。严格按施工图、规范、安全技术操作规程施工。
7.2、安全
劳务承包人应遵守工程建设安全生产有关规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于劳务承包人现场管理不善、措施不力违章操作、野蛮施工等
班组劳务合同8
甲方(用人单位)名称:
乙 方:
根据《劳动法》、《劳动合同法》及有关规定,甲乙双方遵循平等自愿、协商一致的原则签订本合同。
一、合同期限
第一条 甲、乙双方选择以下第 种形式确定本合同期限:
(一)有固定期限:自 年 月 日起至 年 月 曰止。其中试用期自 年 月日起至 年 月 日止。
(二)无固定期限:自 年 月 日起至依法解除、终止劳动合同时止。其中试用期自 年 月 日起至 年 月 日止。 (三)以完成一定工作(任务)为期限:自 年 月日起至工作(任务)完成时终止。
二、工作内容和工作地点
第二条甲方招用乙方在 (项目工程中),从 岗位(工种)工作。乙方的工作地点为________。经双方协商一致,可以变更工作岗位(工种)和工作地点。乙方应认真履行岗位职责,遵守各项规章制度,服从管理,按时完成工作任务。乙方违反劳动纪律,甲方可依据本单位依法制定的规章制度,给予相应处理。
三、工作时间和休息休假
第三条 甲方安排乙方执行以下第____种工时制度:
(一)执行标准工时制度。乙方每天工作时间不超过8小时,每周工作不超过40小时。
(二)经当地劳动行政部门批准,执行以时工作制度。
(三)经当地劳动行政部门批准,执行不定时工作制度。甲方保证乙方每周至少休息一天。乙方依法享有法定节日假、产假、带薪午休假等假期。甲方因施工建设需要,商得乙方同意后,可安排乙方加班。日延长工时、休息日加班无法安排补休、法定节假日加班的,甲方按《劳动法》第四十四条规定支付加班工资。
四、劳动报酬
第四条 甲方采用以下第____种形式向乙方支付工资:
(一)月工资____元,试用期间工资____元。甲方每月____日前向乙方支付工资。
(二)日工资____元,试用期间工资____元。甲方向乙方支付工资的时间为每月____日。
(三)计件工资。计件单价约定为____。甲方生产经营任务不足,乙方同意待岗的,甲方向乙方支付的生活费为____元。待岗期间乙方仍需履行除岗位工作外的其他义务。
五、社会保险
第五条 甲乙双方按国家规定参加社会保险。甲方为乙可办理有关社会保险手续,并承担相应的社会保险义务。乙方应缴纳的社会保险费由甲方代扣代缴。 乙方患病或非因工负伤的医疗待遇按国家有关规定执行。 乙方因工负伤或患职业病的待遇按国家有关规定执行。乙方在孕期、产期、哺乳期等各项待遇,按国家有关生育保险政策规定执行。
六、劳动保护和劳动条件
第六条 甲方应当在乙方上岗前进行安全生产培训,乙方从事国家规定的特殊工种,应当经过培训并取得相应的职业资格证书方可上岗。甲方根据生产岗位的需要,按照国家劳动安全卫生的有关规定为乙方配备必要的安全防护设施,发放必要的劳动保护用品。其中建筑施工现场要符合《建筑施工现场环境与卫生标准》 ( JGJ146 - 20xx)。对乙方从事接触职业病危害作业的,甲方应按国家有关规定组织上岗前和离岗时的.职业健康检查,在合同期内应定期对乙方进行职业健康检查。甲方依法建立安全生产制度,执行国家劳动安全卫生规程和标准,对乙方进行劳动安全卫生教育,防止劳动过程中的事故,减少职业危害。乙方应严格遵守甲方依法制定的各项规章制度,不违章作业。乙方有权拒绝甲方的违章指挥,对甲方及其管理人员漠视为乙方安全健康的行为、有权提出批评并向有关部门检举控告。
七、解除和终止
第七条本劳动合同的解除或终止,依《劳动合同法》规定执行。
八、劳动争议处理
第八条 甲乙双方发生劳动争议,可以协商解决,也可以依照《劳动争议调解仲裁法》的规定通过申请调解、仲裁和提起诉讼解决。
九、其他
第九条 甲乙双方约定的其他事项
第十条本劳动合同一式二份,甲乙双方各执一份(具体份数可根据乙方的实际情况而定)。本劳动合同自甲乙双方签字、盖章之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
班组劳务合同9
甲 方:
乙 方:
根据建筑业劳务市场需要,依照有关法律、法规,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。
一、工作内容
第一条 工程名称(栋号):
第二条 乙方同意根据甲方工作需要,承担岗位(工种)工作。
二、合同期限
第三条 合同期限选择方式(以下两种选择一种打勾)
1、( )本合同期限为个月。自月日生效,至年月协商续签本合同。
2、( )本合同期限以完成约定的岗位(工种)工作为止。
三、劳动报酬
第四条 甲方支付乙方劳动报酬的标准为元/平方米(吨、立方米)或____万元,每月或31 日前按形象进度的 70 %以现金形式支付上月劳动报酬。尾款在工程完工后,由乙方提报结算单,甲方必须在15日内予以确认,逾期不予以确认,视为认可乙方提报数额,并支付剩余劳动报酬。
甲方因故不能按时支付工资的要与乙方平等协商并订立书面付款计划,但不应超过30日。 误工损失在第五条中约定。
第五条 甲乙双方对劳动报酬的其它约定。
四、双方的权利和义务
第六条 甲方的权利和义务
1、甲方根据生产(工作)需要和本单位的规章制度及本合同各项条款规定对乙方进行管理,并制定考勤表,负责对乙方进行考勤。
2、甲方应保护乙方的合法权益,按合同约定及时支付乙方劳动报酬,并制定工资表,将工资监督发放到劳动者本人。
3、甲方必须将企业规章制度等在施工现场公示,并做好乙方上岗前的安全生产教育,提供符合安全、卫生要求的作业条件。
4、甲方应为乙方办理(或代办)劳务作业人员劳动用工备案手续和工伤、医疗保险。
5、甲方负责技术交底,指导施工,及时验收,对所发生的质量事故负全责。
6、对违反规章制度、野蛮操作造成的质量问题,甲方按规章制度对操作工进行罚款必须由本人签字或有工程监理及现场技术负责人共同签字证明方可有效。
7、对施工期间发生的临时用工,要履行用工手续,作到日清日结,并在当月工资支付日将临时用工工资一并支付。
第七条 乙方的权利和义务
1、乙方在务工期间的各项行为应遵守国家、省、市各项规定,以风险共担、利益共享为原则。
2、乙方对甲方制定的各项规章制度有权提出异议,甲乙双方共同修订后,应根据各项规章制度履行建筑劳务岗位职责。
3、乙方施工质量应符合有关规范和技术标准。
4、乙方进入施工现场前应自觉接受岗前培训。
5、乙方有遵照本合同约定按时足额获取劳动报酬的权利。
6、乙方在务工期间享有工伤和住院医疗两项保险待遇。
7、乙方必须是全体职工推选的职工代表(职工代表为班组全体职工出具书面委托的劳务责任人),在本合同上签字才能生效。
8、乙方应保证在务工期间人员稳定,在人员发生变更时,必须及时到甲方登记备案,履行相关手续。
五、合同的变更
第八条 甲乙双方协商一致,方可变更合同有关内容,变更后的合同或合同附件由双方签字有效。本合同对变更另有规定的,从其规定。
六、合同的终止与解除
第九条 发生下列情形之一,本合同终止:
1、本合同期满的`;
2、双方约定的终止条件出现的;
3、甲方破产、解散或者被撤销的;
4、因不可抗力的自然灾害按国家、省、市有关规定执行。
第十条 乙方有下列情况之一,甲方可以解除合同:
1、严重违反劳动纪律或者甲方规章制度的;
2、严重失职,营私舞弊,对甲方利益造成重大损害的;
3、不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位仍不能胜任工作的;
4、合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使本合同无法履行,经当事人协商不能就变更合同达成协议的;
5、法律、法规规定的其它情形。
第十一条 甲方有下列情况之一,乙方可以解除合同:
1、甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的;
2、甲方未按照本合同约定支付劳动报酬的;
3、甲方工作条件和卫生条件恶劣,严重危害乙方身体健康的;
4、不办理劳动用工备案手续和工伤、医疗保险的。
第十二条 本合同终止、解除后,乙方应在一周内将有关工作向甲方移交完毕。
七、违反合同的责任
第十三条 任何一方未按照本合同约定履行义务,应当承当相应的责任,有关处理办法可另行约定。具体条款在第十五条中约定。
八、争议解决的方式
第十四条 甲乙双方在履行本合同中发生争议,双方可协商解决,协商无效可向当地劳动争议仲裁部门申请裁决。对裁决不服的,可以向法院提起诉讼。
九、其它
第十五条 双方需要约定的其它条款(可加附页)。
第十六条 本合同一式三份,甲乙双方各执一份,另外一份报送劳动保障监察机构备案。
第十七条 本合同未尽事宜或与法律、法规不一致时,以法律、法规为准。
第十八条 甲方应将各项规章制度、职工代表委托书等材料作为合同附件一并报劳动保障监察机构备案。
第十九条 xxxxx作为建设单位(业主方)在此郑重声明:本单位认可本劳务作业集体劳动合同的全部内容,并对本合同中所有涉及甲方应遵守的各项条款能否执行负有全部和直接的责任,并承诺如发生争议和违约概与施工单位(甲方)无关,同时主动承担由此引起的所有经济和法律责任。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
班组劳务合同10
劳务公司:江安县长江建筑劳务有限责任公司(以下简称甲方)
班组负责人: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规,在平等诚实信用的原则下,经甲、乙双方共同协商后达成如下协议:
一、工程名称:易县度假村综合楼
二、工程地点:易县城边
三、工程概况:
1、主体结构:框架结构
2、建筑面积约14000平方米
四、承包形式:模板
五、承包内容:
本工程基础、地梁及主体分项工程中,具体内容包括模板制作、安装、支拆、校正、临时脚手架搭设、拆除、刷脱膜剂、内衬密封胶、平板密封条、材料场内转运、材料垂直运输、自用材料模板架子等模板工程所用的相关机具、设备的下车、材料的分类堆码、清理模板粘结物、爆模剔打、拆膜后材料的清场处理、模内杂物清理、模板边角处理;本工程所用、搭拆承包范围内工程的相关机具设备、材料下车,材料机具设备场内转运,自用材料、设备场内道路排畅、每层楼工程完工后,做到工完场地清。自行完成控制线标高水准点以外的细部抄平放线,另每层楼需派壹个配合施工人员放线工作等,放线时用的粉笔、清洁用的扫帚自备。在施工中预埋筋、钢管等工作及完工后自行处理;关模所用的混凝土内撑制作;所有预留洞口留设及处理、遗落在外架上的.木料、木枋、钢管等架材的清理。本工程相关的一切机具、工具;一切辅材:钉子、铁丝、密封胶带、勾卡、对拉内外丝杆、碘钨灯、照明线,甲方二级电箱上楼。木工自用材料,现场清洁卫生、安全文明等等。以上工作内容都在包干价内,不另发生点工。
六、工程工期
以施工单位的进度计划时间为准。进度计划发给乙方,如因班组原因延误工期进度,由乙方每日承担工资总额2%的工期损失延误费,如甲方原因引起的延误超出72小时、支付乙方生活补助20/天每人,且工期顺延。
七、工程质量
制作按设计尺寸,安装校对好,误差在允许范围内,起拱规范,模板不爆堵、不漏浆、不变形、轴线不移位、梁板不塌落、空间尺寸符合设计规范,爆模大于1.5厘米者由模工剔打作业和打磨,同时根据爆模面积按每一处罚款100元计算,并承担因返工造成的材料损失或其他工种参与处理的人工费用,当月结帐时扣除。严禁违章作业与野蛮施工,质量达到国家验收规范,如因乙方在施工中分项质量达不到验收标准,按施工单位及劳务公司的各项规定及技术交底执行,并自觉承担其一切责任,我劳务公司概不负责,造成材料损失的照原价赔偿,工时自付。
八、安全文明施工
1、严格按照《建设施工安全检查标准》(JGJ59-99)规定进行施工,做到文明施工、安全生产,无责任事故发生,达到建设单位、质检单位、监理单位及甲方要求安全文明施工等级要求。
2、乙方必须树立安全、质量第一的宗旨,完善安全管理体系、安全管理制度,必须符合建筑安全法规。
3、由甲方定期召开安全技术交底培训会,做好安全工作,严格执行安全“三级教育”制,新工人入场教育、安全技术交底、班前活动,并做到各级交付文字资料记录等。
4、严格禁止不适宜高处作业的人员(患有心脏病、高血压、癫痫病、贫血病及其他疾病人员),以及18周岁以下55周岁以上者不准进场上班。因此造成的安全事故、发病事故全部由乙方自行承担一切经济责任。给予处罚处理,一切责任由乙方负责。
5、严禁违章操作,野蛮施工,进入施工现场内必须配戴安全帽,高处作业必须栓好安全带。如出现以上或其它违反安全文明施工要求的行为时将按违约责任处理,直至要求其退场。
6、节约用水、用电,严禁使用100W以上照明与各种电暖器、电炊具、违规者处罚200元/次人,并没收其用电设备。
7、乙方生活区内的清洁卫生,由乙方自行负责。如不符合现场文明施工要求的行为处罚违约金100元/次人,并应立即整改,直至合格,否则将视其违约。
8、乙方按相关规定为乙方工人办理劳动保险等,相关费用由乙方承担,各种岗位及特殊岗位均由乙方自行办理,并承担费用。
9、安全文明施工,乙方在组织施工时必须按照国家、市建筑安全文明施工规定组织施工,不另计费用。
九、工程承包价
按图纸建筑面积实计模板接触面积计算人工费40元/㎡。如有特殊情况用工,平工90元/天,技工每人150元/天计算。按每天9小时计算点工,并于两天内由施工管理人员现场确认,超过时限不予计算。(零星点工当日不足一天均不计价)
十、付款方式
1、以实际完成工程量每月25日前报甲方项目部,在次月10日前支付审批完工工程量的60%,若在25日后报的进度当月不受理推迟在次月,工程完工后(春节放假支付已完工程量的80%)支付到总价的85%。工程初验收合格后支付完剩余工程款。
2、甲方按合同约定向乙方支付劳务费用,乙方必须保证实际全额工资如实发放民工,如甲方按 85% 支付民工劳务费,不足的部分由乙方补足民工工资。否则民工未能按时足额领到工资,造成的一切经济损失和法律责任,概由乙方自行承担与甲方无关,但甲方有权监督乙方发放民工工资。
3、乙方签定合同时缴纳合同履约保证金 元,(大写; )。工程主体完工后一次性退还保证金(该保证金不计利息)同,如中途无正当理由退场,不退保证金。
十一、材料损耗
钢管未经甲方允许,乱割钢管50元/M罚款计算、超出的损耗由乙方向甲方租赁公司实际价格赔偿。甲方提供材料及设备,乙方不得人为损害、损毁、浪费,否则甲方有权按实际价格向乙方追赔其损失费。
班组劳务合同11
甲方:
乙方:
泥工分项工程劳务合同内容介绍:
蓬溪县蓬南镇 《福源名居》项目,工程已由甲方总承包,因生产需要,经甲乙双方友好协商,由乙方提供技术熟练的承建制劳务队伍及相应的管理班子参与本工程的施工。为了明确双方的责任和义务,双方依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》,协商一致,特制定如下合同条款,供双方共同遵守。
一、工程名称:蓬溪县蓬南镇 《福源名居》项目
二、工程地点:蓬南镇电子工业园
三、工程概况:地上七层,地下一层总建筑面积约4662m2(以峻工后实际面积为准),为砖混底二框结构。(建筑地面总高25.1米)
四、承包方式:
采取甲方负责项目管理、乙方提供承建制劳务队伍,包工包主辅材料包小型工具及设备、包安全文明施工、包质量、包工期的方式承包。
五、承包范围
1、 设计图纸中所有结构的砌砖,内外抹灰,浇砼,地坪,屋面,基础(含基槽,坑,捡底,地下室捡平等),外墙砖粘贴,外架搭设(架管扣件由甲方提供,上下车由乙方负责)。
六、工作内容
完成上述工程范围的所有工作内容以及相应的现场材料、工具、机具的场内转运、清理,文明施工、安全生产所需的用工以及图纸范围内的留洞设槽、预埋件安放。周转材料的.上、下车及堆码等用工。
七、工程结算
7.1 工程计价结算:本工程按建筑面积每平方米(38元)叁拾捌元计算 ,
7.2 付款方式:垫至转换层后,毎月最后一天报核当月实际完成工作量(按已浇砼完毕的成品计算) ,按70﹪在7天內支付,全部主体工程完工验收后7天內进行结算,结算后一月内付清全部余款(宽限期7天)。
八、工期要求
8.1 甲方根据总工期要求,编制施工总进度计划。在此基础上,乙方编制详细的周计划,月计划。如果由于乙方计划不周,组织不力,技术力量不足,造成工期延误,使甲方蒙受的损失,甲方保留索赔的权利。若达不到规定进度要求,甲方有权安排其它班组施工,所干工作量从乙方结算中扣除给其它班组。
8.2 工期要求:按甲方总进度计划流水线施工,只准提前,不得拖延。
九、其它事项:在施工过
此协议一式二份甲乙各执一份双方签字生效
甲方: 身份证:
乙方: 身份证:
年 月 日
班组劳务合同12
工程名称:项目
工程地点:中
协议签订时间:____年____月____日
协议订立地点:工程项目部
纳米级磁性材料器件建设项目
木工班组用工管理协议书
甲方:四川建设工程有限公司(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程施工合同》的相关规定,结合本工程实际情况,甲、乙双方本着诚实、平等、自愿、自负盈亏的原则,经协商一致,对于纳米级磁性材料器件建设项目,双方就木工工程:模板的制作、安装与拆除(含二装构造柱模板及门窗砼套、压顶、空调板施工)单项专业工种施工有关事宜订立本合同,以便共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
二、工程承包范围及内容:
1、工程范围:
纳米级磁性材料器件建设项目工程施工及图纸和相关文件要求及施工工艺所要求的施工内容和施工中需要配合的辅助工作。
2、工作内容:
1)乙方承包具体工作内容:基础(±0.00以下至±0.00层,垫层、含承台、地梁、剪力墙等),主体框架(梁、板、柱等)及零星(构造柱、栏杆、预留洞口、电梯井、女儿墙柱及压顶、止水带腰带、后浇带剔打、挂网、支撑;过梁、门窗砼套、包括水电和消防绑管通风等)现浇构件砼和预制构件砼(凡涉及木工种作业完成的所有部位)模板的制作、安装与拆除,模板所需要的支撑(含水平、垂直、斜撑等)及自身所需的上料平台、跑道、内外脚手架搭设与拆除,以上所有材料场内外人力运输及汽车运输以及进出场上下车,水平和垂直运输,场内二次或多次搬运、转运、收集、分型整理堆码,有限覆盖,混凝土。高低标号砼挂网,石匠剔打。
2)工程模板辅材:元钉、铁丝、抓钉、剪力墙拉杆、垂直运输、钢丝绳、套管、内衬、局部的使用焊机、焊条等辅助材料,嵌缝胶带及所有工具用具、低值易耗品。机械设备有:圆盘锯、刨木机等,机械所需的电线电缆、开关插座及漏电保护等,甲方仅提供三级配电箱电源驳接点即可,乙方自备安全帽、安全鞋、安全带及相关的劳务用品等,凡涉及到现浇筑砼成型(木板)所需的一切主辅材料均由乙方提供,并包括所有材料的进出场及上下车和场内(水平垂直)运输。
3)元钉、铁丝、抓钉、剪力墙拉杆、垂直运输、钢丝绳、套管、内衬、局部的使用焊机、焊条等辅助材料,嵌缝胶带及所有工具用具、低值易耗品、火钩、丝杆等辅材由乙方自行准备。
3、生活、食宿、车费等由班组自行负责。本合同采用固定单价方式。
4、现场材料清理(必须做到工完场清),配合迎接有关部门检查需要的准备工作。
三、1、专项工种计算方式:按以下第(2)种方式计算劳务费:
⑴按时计酬,日薪/元或者月薪/元。
⑵按面积计算:
1#、2#厂房:每平方米元(按砼接触面积计算);
3#厂房、4#办公及辅助用房:每平方米元(按砼接触面积计算);
⑶其它计算约定:。
2、付款方式
本工程无预付款。每月25日验收合格后,按完成的合格工程量结算85%(工程量计算方式:按图纸规范计算),主体工程完工并验收合格后支付至95%,装饰完成支付至98%,剩余2%竣工验收后支付。
3、本工程严格按照实名制管理要求,采用人脸识别进出场、上下班必须打卡考勤,未经打卡记录的人员一律不得发放工资并做退场处理。
4、工程结算以实际完成工程量为准。
5、有下列情况之一,不予计量:工程质量不合格,已明确要求返工或已返工,但工程质量仍不合格。
6、合同签订后3日内乙方向甲方缴纳万元履约保证金,履约保证金以转账的方式转入甲方指定账户。
7、履约保证金的返还:主体工程全部完工后,甲方退还乙方,剩余待工程竣工验收合格后,如未发生拖欠民工工资的情况(乙方必须提供所有民工工资结清证明,乙方和民工双方签字、盖手印),3个月内无息退还。
四、工期要求:
按项目施工进度计划执行,如因乙方原因造成工期延误,每逾期一天工期,甲方对乙方处以20xx元/天的罚款。
五、双方责任与义务
(一)、乙方责任与义务
1、乙方须服从甲方现场管理人员的管理安排、指挥(配合甲方放线、测量、材料计划等),乙方人员如不服从甲方管理,甲方有权对乙方进行处罚和开除相关人员。
2、乙方必须服从甲方监督,按照甲方的统一部署进行施工,服从甲方项目经理部的全面管理、协调安排,对于不服从甲方管理人员监督指挥的,按20xx元每次罚款,在工程款中扣除。
3、乙方必须遵循甲方施工现场安全文明管理规章制度,做到工完、料结、场清,文明施工。未用和废弃材料必须堆放到指定位置,堆放整齐。
4、在施工工程中乙方应熟读施工图纸,严格按照施工图纸和施工技术规范进行操作,避免返工和造成质量事故。如发生返工和质量事故,所造成的经济损失和责任概由乙方负责,并负责质量缺陷修复。由乙方原因造成的返工费用(包括材料、机械、人工等费用)由乙方承担全部费用,甲方将从乙方的人工费中扣除。
5、乙方操作人员在施工过程中应对甲方材料予以负责,合理使用甲方供应的材料、设备,材料不得肆意浪费。如发现乙方人员出现故意浪费材料的现象,甲方有权对乙方作出相应处罚。
6、乙方工人必须满足施工进度、工程质量、材料管理及安全文明施工的要求。对特殊工作操作人员,必须持证上岗并向甲方提供有效复印件。否则甲方有权另聘工人承担该部分工作,发生费用直接从乙方工程款中双倍扣除。
7、乙方应按照省、市发布的实名制管理文件执行,本协议签订后应向甲方提供所有进场工人的花名册、身份证复印件等资料,民工进场前应先接受三级教育,教育合格后方可进场签订劳动合同,购买工伤保险。为保证施工正常进行,施工过程中乙方进、退场工人要第一时间上报甲方现场管理人员并办理相关手续,如乙方瞒报、谎报工人身份信息,甲方将移送当地派出所处理,并给予相应处罚。
8、乙方应严格遵守甲方公司财务制度及项目部财务制度和管理要求,不得收取民工工资卡,不得以任何理由、方式套取民工工资,民工每月工资不得超过5000.00元,超过部分乙方自行解决。乙方每月应按时足额发放民工工资,每月提供所有工资表上的务工人员名字、考勤、金额及签字等内容均真实、准确、无误(均必须与实名制系统、劳动合同及三级教育相符)。乙方应将每月的民工工资表上报甲方财务部门审核,并委托甲方支付。
9、乙方在工程施工过程中以及工程完成并撤离施工现场后,如出现民工到甲方或业主等相关单位索要工资或欠款,甲方将从乙方工程尾款和履约保证金中代扣相关款项,并处以20xx元/次的罚款。
10、乙方人员上下班交通工具自理,且途中应准守交通规则,若发生交通事故自行承担相应责任。施工现场只提供交通工具的放置场所,若有遗失、损坏责任自负。乙方人员应保管好个人财物、施工器具等物品,如有损坏遗失,自行负责。
11、乙方自行购买劳保防护(安全帽、安全带等)用品。
(二)、甲方责任与义务
1、甲方在开工前应提前向乙方做好工程技术、安全文明施工交底,随现场做好测量工作,严格按照施工图纸要求进行施工,避免造成返工工作。如因技术原因造成返工,由甲方承担返工损失。
2、甲方供应材料计划由乙方提供,甲方复核数量后负责采购,甲方应按材料计划的要求组织货源并及时交付,因甲方材料供应不及时造成工期延误工期顺延。
3、组织落实安全措施,在乙方人员进场后,甲方将进行安全文明施工及法制教育,搞好安全生产管理。
4、监督、考核乙方在施工中的质量、安全、文明施工、工期、合法用工及限额领料等工作。
5、甲方应保证已完工程的及时验收,保证乙方工程进度款的按时支付,按本合同约定办理计量支付手续,拨付和结算工程价款。
6、负责对乙方工程质量、进度及安全文明施工进行监督。
7、按本合同约定的分工范围和要求,供应工程所需的主要材料和设备。
8、合理安排施工计划,协调本工程其他施工队伍,减少相互干扰。
9、对乙方进行技术指导和质量监督,对乙方的施工进度、工程质量、安全生产、文明施工等进行监督检查,发现问题及时向乙方提出整改意见,必要时有权发出停工令和返工令,甲方有权对乙方开具罚款票据。
10、根据施工现场情况及时会同监理进行检查验收。
六、工期
1、以甲方通知进场时间为准,具体时间在工程开工后由甲乙双方另行明确,在施工期间如遇不可抗力因素则工期顺延。如耽误工期,按20xx元/天进行处罚。
2、乙方必须按甲方下达的施工计划完成任务若无不可抗力影响当月完成不足下达计划的80%,当月不予计量支付,并按差额的3‰进行处罚。
3.甲方下达的施工进度计划(包括阶段性施工计划),是本合同的组成部分。
4.甲方根据业主要求的工程实际需要安排的阶段性施工计划,乙方必须按甲方要求按期完成施工任务。
七、工程质量
1.必须按照国家及本市现行的《施工质量验收规范》和《建筑工程施工质量统一标准》,本工程质量评定必须达到合格等级。
2.乙方必须严格按照本工程设计文件、现行技术规范及相关工程施工规范组织施工,并随时接受甲方专业工程师和监理工程师的抽查和重点检查,并提供必要的检查条件。
3.乙方所承包的工程,按本工程技术规范检查验收,工程质量保证合格率100%,并达到甲方项目质量计划的质量目标。
4.凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程,乙方应在甲方规定的时间内无偿返工,达到工程质量验收标准。若返工后仍达不到工程质量验收标准的,由乙方承担违约责任。同时甲方有权给于相应的罚款,并赔偿带来的一切经济损失。
5.严格现场管理,做好文明施工,积极配合甲方接受甲方、监理、业主等组织的各种检查,项目施工结束后,及时对施工现场进行清理。清理的标准按甲方与业主的合同要求办理,达不到该标准,按甲方核定的造价进行扣款。
6、乙方在施工过程中不得擅自无故停工或因乙方原因不能继续施工,如发生此类事件,甲方有权单方面终止合同,甲方按乙方完成完成工程量的60%进行结算,由乙方承担全部责任。
八、安全要求
1、工程开工前,乙方应做好本工程工人和操作人员的安全思想教育和安全条例培训,并做好安全技术交底。
2、在施工中,乙方必须遵守国家和行业关于安全生产的规定,重视施工现场作业安全,制定安全措施,做好特殊工种的劳动保护工作,作好三级安全教育、安全交底、安全措施投入,特种作业必须持证上岗,经常检查设备、机械、安全标志的完好情况,机械设备由专人操作,杜绝一切安全事故的发生。
3、一旦发生伤亡事故,乙方必须立即通知甲方和急救机构。甲方应为抢救提供必要的条件。如发生安全事故,人员医疗费及其他补偿费合计金额在5万元以内的工伤事故,甲方负责上报保险,保险赔付不足部分由乙方自行负责;人员医疗费及其他补偿费合计金额在5万元以上的`工伤事故,工程施工作业人员工伤保险赔付金以外剩余不足部分,由乙方承担50%,甲方承担50%。若因乙方野蛮施工所造成的安全责任事故,全部由乙方负责。
4、乙方必须接受甲方进行施工技术安全措施的监督、检查。
5、乙方必须遵守国家法规,乙方因不按规定或违规、违章野蛮施工,造成人身作亡事故,所造成的损失和责任由乙方自负。乙方因自身看守不当造成财产损失,责任由乙方自负。
6、乙方必须积极配合甲方创建安全文明工地活动,并提供必要的条件,绝对服从甲方的统一部署。
7、乙方对本承包工程的安全负责,做到安全生产、文明施工。承包期间,承包签约人即为安全生产第一责任人,对所属人员进行安全管理、教育;在工程施工期间,乙方必须采取必要的防护和安全保障措施,若因此而造成的任何损失均由乙方负现补偿,甲方不承担任何连带责。
8、乙方应将相关资料按中江县医疗保险局的工伤保险有关要求提前二天(双休日、节假日除外)提交给甲方,并接受安全教育,填写三级安全教育卡,签订安全协议,方能进入工程现场劳务作业,否则发生一切安全事故由乙方承担全部责任。
9、严禁乙方发生偷盗行为,若发现一次按偷盗财物价值的50倍罚款,情节严重的报当地公安机关;严禁打架斗殴事件,除承担相应的责任及经济损失外,并处予每次5000元的罚款。
10、乙方自行解决食宿;乙方必须服从管理,保持现场整洁,及时清理、回收、整齐堆放各项材料,做到工完料尽场地清;乙方须与其他工种配合施工;乙方负责施工中所需机械设备的进场安装及退场搬运;乙方须做好文明施工要求的场地整齐、清洁及机械保养等工作。
九、违约责任:
1、工期:严格按甲方要求,如逾期,罚款20xx元/天。若乙方仍然达不到甲方要求的工期,甲方有权解除合同。
2、因乙方的质量、工期达不到本合同要求的,甲方有权单方面解除合同,且仅按乙方完成总额的60 %进行劳务结算,且不承担任何违约责任。
3、若乙方在合同执行过程中单方面解除合同,则甲方仅按乙方完成总额的60 %进行劳务结算,甲乙双方均不承担违约责任。
4、因乙方不能按甲方的工资发放管理办法提供相关的资料,导致不能按时发放劳务费,甲方不构成违约。
5、其它:/ 。
十、本协议的变更:
1、任何一方要求变更本合同的有关内容,都应以书面形式通知对方。
2、甲乙双方经协商一致,可以变更本合同,并办理变更本合同的手续。
十一、本合同的解除:
1、经甲乙双方协商一致,本合同可以解除。
2、属下列情形之一的,甲方可以单方解除本合同,且不承担违约责任:
(1)乙方严重违反甲方规章制度的。
(2)乙方严重失职、营私舞弊,对甲方利益造成重大损害的。
(3)乙方被依法追究刑事责任的。
(4)甲方歇业、停业、濒临破产处于法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难的。
(5)乙方不能胜任劳务工作的。
(6)本合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使本合同无法履行,经当事人协商不能就变更本合同达成协议的。
(7)本合同约定的解除条件出现的。
3、若乙方单方面解除本合同,应当提前三十日以书面形式通知甲方,否则应赔偿因此给甲方带来的损失。
十二、合同争议:
若甲、乙双方履行本劳务合同时发生争议,应协商解决;若双方不能协商解决,应向中江县人民法院起诉。
十三、其它约定:
1、合同经甲、乙双方签字盖章后生效,一式叁份,甲方贰份,乙方壹份,具有同等法律效力。
2、合同订立时间:____年____月____日。
甲方(签章):乙方(签章):
委托代理人委托代理人
身份证号:身份证号:
时间:____年____月____日时间:____年____月____日
班组劳务合同13
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
根据甲方承建工程任务的需要,经甲、乙双方友好协商,在平等互利,友好合作的基础上,甲方将模板制作、安装、拆除等项目以内部承包的形式承包给乙方施工。为明确甲、乙双方职责、权利、特签定本协议,以资双方共同遵守执行。具体条款如下:
工程名称:
工程地址:
结构类型:
建筑面积:
承包方式:包人工、包工器具、包质量、包进度(包工期)、包文明施工、包材料卸车堆码等。
一、承包内容及要求:
1、乙方所承担承包工程内的所有主体及二次结构的模板支设(拆除)、支模架的搭设(拆除)、支模时所使用的脚手架的搭设及拆除、拆模后楼层的清理工作、完工后材料的堆码、不同强度砼隔离钢丝网的安装及剪力墙和后浇带、施工缝钢丝的安装等一切模工工作。
2、施工现场和模板区域内的木工材料的清理和堆码工作。
3、支设墙、柱模板前墙柱根部的垃圾清理工作,定位筋的焊接。
4、浇筑时模板的看护,以及模板胀模后砼的`及时清理上楼使用和模板的修复加固,浇筑后遗留在构件表面混凝土浆体的冲洗工作。
5、因模板支设不牢造成胀模、位移一公分及以上的砼剔打及修补工作。
6、各种预制构件的模板的制作,预留孔的制作(拆除)及今后所有预留洞口的模板恢复。
7、包含工程设计变更后及国家规范要求的所有支设模板工程内容。
二、承包单位和结算方式:
1、按实际支模面积计算(混凝土结构成型的模板表面积,施工缝、后浇带等不另计算支模面积),按照22。00元/平方米结算。
2、承包款支付方式:按进度分期支付进度款,2号楼三层砼浇筑完成后一周内付所完工程量的80%。主体结构浇筑完成后十五天内付所完成工程量的80%,完成该工程的以上承包内容后且材料耗损未超过定额及规范标准,一个月按整个分项工程的承包总金额的90%支付。剩余的10%在二次结构完工后三个月之内付清全部余款。
3、以上承包单位包含整个分项工程的所有费用(工资、加班费、医保、社保等一切保险费用个所税、利润等)。乙方不得以任何理再向甲方索取和该工程相关的任何费用(施工过程中除特殊情况外,均不产生计时工,增加或更工程按计量结算,半成品均按照半价计算工程量)。
4、此单位包含因下雨、停电、机械故障、加班等特殊事件产生增加的人工费。
5、此承包单价在双方意见达成一致后签字且按大指拇印立即生效,任何一方无任何理由变更承包单价。
6、每次支付工程款时以现场管理人员出具的工程工资支付凭证,同时具备该班组责任工长签字生效。
三、工程质量标准:
1、承包班组必须熟悉工程施工图,严格按照工程施工图进行施工作业。做好每道工序施工,每道工序完工后班组必须先做好自检,互检工作,所做成品半成品质量必须达到施工办制定的《工程质量标准。然后以书面形式通知甲方和项目部及相关人员进行验收。经验收达到质量标准方可进行正道工序,达不到质量标准必须认真按照验收提出的整改措施和要求进行整改,直到达到标准为止。如经整改仍然达不到要求,乙方必须承担双倍的发生总包方对甲方的罚款处罚,作为对甲方信誉的赔偿。且承担因质量问题造成的一切经济责任和法律责任。
2、本工程框架部位的梁、柱、板等构件为清水模,乙方必须按照甲方的规范要求施工,如达不到清水模的质量要求,乙方自行负责处理。所以费用由乙方自行承担。
四、其他:
1、班组进退场(由于乙方的原因路途退场),甲方按乙方所做成品合格工程量的50%进行结算外,不再承担其他任何费用。
2、本协议如有未尽事宜,经甲、乙双方协商,另签补充协议。
3、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份。
4、本协议自签字之日起生效至工程款全部付清自动失效。
甲方:
乙方:
年 月 日
班组劳务合同14
甲方:
乙方:
甲、乙双方本着自愿、平等的原则,经协商一致,签订本合同,以便双方共同遵守。
一、合同期限:合同期限以总包与建设方所签订的工程合同为准。
二、承包范围:
1、承包方式:
甲方将工程以包人工、包辅材、包机械、包电渣压力焊(材料及人工)、包质量、包工期、包安全生产和包文明施工的方式承包给乙方。施工所需一切辅助材料及机械(除垂直运输机械外的闪光对焊机、电焊机、弯钢机、断钢机、调直机、电渣压力焊设备等)均由乙方自备,主要材料由甲方提供,实行限额领料,所有材料用量按计划单用量控制。
2、工程量验收:
依据施工图和已完成的合格实物工程量按本合同规定的质量标准验收,工程验收以工程监理、项目质检员、项目经理或项目技术负责人的验收意见为准。
3、工作内容:
施工前的准备,钢筋翻样,计划编制,含材料场内的水平、垂直运输、原材卸车,对焊工作,制作下料解捆冷轧,配料划线放线弯曲捆扎、标识半成品分类堆放及钢筋场地清理保持整洁,钢筋绑扎为配合木工施工人员2放线,搭自用架子,清理模板内杂物、断铁丝、场内取支半成品钢筋,按设计要求绑扎放入模内,放好保护层垫块(含材料),浇砼时看护,清理每次绑扎后多余的钢筋,并收集拟定地点堆放整齐。含配合下料取样,钢筋垫块制作、安装,以及部分预制二次构件的钢筋制作与绑扎(混凝土泵剩余料)。
三、合同价款与调整方法:
钢筋按实际面积计算:______元/㎡或公斤:/kg(地下室不算面积)大写______元。《含电渣压力焊、扎丝、垫块、闪光对焊机、电焊机、弯钢机、断钢机、调直机、机械连接设备等机械》。
此单价为综合不含税包干价格,包含完成本工程后所需的劳保(安全帽、安全带、雨衣、雨鞋等)、保险及医疗费,人工费、辅材费(垫块、扎丝、粉笔、焊条等),机械费,文明施工费,赶工费、不可预见费、利润等,且本单价不受材料价格及国家政策影响,综合单价不再做任何调整。计时工如发生时按市场单价计算,由项目开出工日数为准。
本合同采用综合单价,为固定价格,单价中含安全风险金,风险范围指由乙方违规操作引起的事故风险,本单价已包括设计变更内容,设计变更增减量时,单价不再调整。以上单价均为合格工程单价。
工程款支付与结算工程款支付条件
1、每天上午及下午上班前各班组长或代班长上报所有施工人员人数。做为考勤依据,项目部核实后备案。
2、每名工人须与甲方或班组签订劳动用工协议,由项目负责人监督执行。
3、每次工程付款由分包方依据考勤依据和劳务用工协议编制工人工资
3表,工资表上由项目经理签字、分包方班组长签字、工人本人签字并按上指印方可对照身份证予以领取工资。
以上三条作为支付工程款的依据,缺一不可。只有当完成工人工资发放,且无任何争议下,才能结算支付给分包人的工程款(扣除已发放的工人工资与甲方代乙方交纳的所有主管部应征收的或罚款等剩余部分支付给承包人)。
4、合同项目的基础工程验收合格后30日内支付本合同总价款的%,在基础工程及其地下室未全部完成顶板混凝土浇筑之前,不支付±0.000以上的分段进度款。主体工程至验收合格期间,主体工程验收合格后30日内支付该单位工程价款的%。五方主体参建单位竣工验收合格后30日内支付该单位工程价款的%,工程审计完成后一个月内付5 %,余款半年内一次付清。
五、安全责任
1、由于乙方违章作业造成人员伤亡的经济损失在20000元以内的,由乙方承担费用。经济损失在20000元以上的,超过部分由甲方承担40﹪的费用,乙方承担60﹪的费用;
2、偶发性事件的伤亡事故,经济损失在20000元以内的,由乙方承担费用。经济损失在20000元以上的,超过部分由甲方承担60﹪的费用,乙方承担40﹪的费用;
3、乙方作业人员若在施工区域内发生打架斗殴、酗酒闹事所产生的后果由乙方自行负责,并且罚款200—500元/次,打架斗殴、酗酒闹事人员必须清理出场。
4、乙方作业人员及各班组长,若发现喝酒进入施工现场内的违者罚款
4 200—500元/次。
5、乙方严禁招聘使用16岁以下、55岁以上的工人及病、残人员进入施工现场上岗操作,若经甲方发现,甲方有权将其驱逐出工地,并罚款200—1000元/人。
6、各班组在施工区域内发生的意外事故或打架斗殴,所造成的一切后果由双方班组长自行负责协调、处理,甲方不负任何责任,并视情节轻重对各班组处200—20xx元/次的罚款。
7、在施工区域内,上岗作业人员必须佩戴安全帽,高空作业人员和临边作业人员必须系好安全带,违者罚款50—200元/人,如发现未按规定执行出现意外安全事故,由乙方自行负责。
8、在施工现场作业区内,所有各工种的机械设备必须由各工种专业技术人员操作,若不是专业技术人员操作出现的意外事故由当事人自行承担全部责任。
六、乙方责任、义务
1、乙方应遵守国家的法律、法规及施工规范、安全等各项规章制度。
2、乙方违反劳动纪律和有关的规章制度,甲方可给予批评、教育、处罚直至解除劳动合同。
3、乙方必须向甲方提供进场人员名单、个人照片、身份证复印件、从业人员资质证书、技术人员证书,并应确保进场人员思想素质、技术素质、身体素质能满足所承担工程的需要。进场人员必须为年满十八至五十五周岁的青壮年。
4、乙方施工人员使用的弯钢机、断钢机、调直机、电焊机、闪光对焊机等机械,焊条、扎丝、垫块等辅助材料,卷尺、手拉葫芦、从三级配电
5箱接出用电线及碘钨灯等工具由乙方自备以满足施工需要,甲方不再提供任何机具。
5、乙方必须依据工程进度需要组织精干的技术工人、专业施工管理人员配套的队伍,保质、保量提前完成甲方下达的施工任务,如达不到甲方的质量及施工进度要求,甲方有权更换队伍。
6、乙方必须按照现行的有关施工技术规范、规程和甲方的要求组织施工。遵守甲方的一切规章制度和国家的有关法律、法规,服从现场管理人员监督、协调、调配、不得随意退场,禁止使用童工,如违反以上规定或造成事故者,均由乙方承担一切经济损失和责任。
7、乙方必须遵守国家、地方和项目的安全生产、文明施工的有关规定,将安全生产放在首位,不违章、违规操作。进场施工人员应采取严格的安全防护措施,确保自身的施工安全,由于自身安全措施不力或自身原因造成事故的责任由乙方承担且因此发生的一切费用均由乙方自行承担。同时应协助甲方共同创文明施工样板现场。
8、乙方进场人员自带生活费(起码满一周生活费)。乙方人员一律不准带家属在施工现场住宿。
9、全体人员必须接受安全生产、职业岗位培训,特种工种持证上岗率达100%。进场前必须递交特种工种上岗证。
七、工期、质量、成品保护、文明施工、材料领用等:
1、工期:乙方保证按甲方现场安排、编制的工期计划组织施工,每延期一天,乙方除承担甲方各种损失外,甲方将视具体情况,按5000元/天罚款(除不可抗拒因素外),多者累加。
2、质量:该工程质量目标确保“昆仑杯”标准,争创“天山杯”标准,乙方内部施工应严把质量关。要求分项验收达100%合格,达不到设计要求的质量其返工费用自负,且其结算单价按合同单价下浮10%计算。
3、成品保护:乙方应协助甲方进行成品保护措施,如发现乙方人员人为损坏成品者,甲方将视损坏程度作5倍罚款。非有意而损坏按损坏程度大小作相应赔偿和处罚。
4、文明施工:乙方要协助甲方做好现场文明施工,在施工过程中,未做到工完场清,或乙方原因造成材料浪费,甲方将视具体情节作相应罚款,按所浪费材料总价值的1.5倍赔偿给甲方。甲方将视具体情况作200—20xx元的罚款,当月完成工程量合同单价下浮10%。
5、材料领用:在保证质量的前提下,材料实行甲乙方双控,乙方领用材料实行限额领料,根据乙方钢筋翻样人员翻样并经甲方工程负责人审核的钢筋料表作为合理使用材料,绝不允许浪费或多用材料,实际用钢筋应在料表的基础上节约3%。钢筋废料不得超过总量的0.5%,如超出领料范围外的材料由乙方承担,在结算中甲方按钢筋供应合同中的单价予以扣除。加工设备的日常维护保养由乙方承担。
6、安全生产和职业安全健康:杜绝重大伤亡事故,尽量减少一般工伤,甲方对乙方承担的工程要做好安全交底,提出明确的.安全要求并进行安全监督检查。乙方必须贯彻有关安全生产和职业安全健康制度及操作规程,在施工过程中要做到文明施工,乙方必须遵章守纪,安全施工,不得违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。一旦发生安全事故,主要责任、直接责任在乙方的,乙方负责对伤亡者的全部赔偿和事故处理费用,以及承担由此发生的罚款;乙方负次要责任的,乙方负责对伤亡者赔偿及其善后工作,且根据责任大小由甲方向乙方补偿。乙方在签订本合同前必须与项目相关
7部门签订《安全生产责任书》。
其他:
1、在施工期间乙方应教育职工遵纪守法,遵守地方及现场的综合管理要求,如因乙方原因(无论任何原因)造成的打架斗殴违法行为,甲方一律不予调解,并以经济处罚的方式追究乙方责任,第一次打架罚款5000元,第二次打架无条件退场,剩余工程量不予结算,视为罚款,对由此而造成的影响和单位信誉的影响,责任一律由乙方承担。
2、乙方未完成合同内工作内容,甲方将给予处罚,如属合同内工作内容,项目主管开出计时工单,该工单作废,不予认可。
3、交叉收尾工程及竣工维修由乙方负责,甲方通知乙方三天后,乙方未见答复意见,甲方有权自行处理,所有费用由乙方承担。
4、乙方进场施工人员必须戴安全帽,否则每人每次罚款50元。
5、乙方进场施工人员必须佩带胸卡,否则每人每次罚款10元。
6、乙方进场施工人员不得偷盗施工现场的任何物品,一经发现,按其价值的200倍进行处罚,从工程结算中直接扣除。
7、甲方管理人员安排乙方施工人员加班,乙方必须无条件接受安排。凡不服从甲方管理人员安排者,第一次罚款5000元,第二次罚款10000元,第三次甲方有权责令乙方无条件退场。经项目辞退的队伍已施工的工程量不予结算。
八、劳动合同的解除
经甲、乙双方协商一致,乙方有下列情形之一的,甲方可以解除合同:
1、在施工过程期间,发现乙方不符合使用条件的;
2、严重违反劳动纪律或者甲方的规章制度的;
3、严重失职、营私舞弊,对甲方利益造成重大损害的;
4、严重违反安全操作规程,屡教不改,并且造成重大安全事故的,还须承担全部损失;
5、严重违反施工图纸、变更洽商、国家、地方和行业规范、标准,造成重大质量问题或者质量安全隐患的,除解除劳务合同外,还须承担全部工料损失;
6、施工、技术力量不足,工程进度严重滞后的。
九、违反劳动合同的责任
甲、乙双方任何一方违反劳动合同,应支付违约金20000.00元,给对方造成经济损失的,应根据损失情况和责任大小,按法律规定承担赔偿责任。非因双方原因造成违约除外。
十、劳动争议
甲、乙双方履行本合同发生劳动争议时,可由甲、乙双方协商解决或向当地劳动争议调解委员会申请调解,劳动争议调解委员会联同建设行政主管部门进行调解。若双方不能协商解决的,当事人应向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。不服仲裁裁决的,可在收到仲裁裁决书之日起十五天内,向人民法院提起诉讼。
十一、其它约定
1、乙方上岗前要接受施工质量、安全教育,熟悉所施工项目的安全注意事项。严格遵守项目的安全规章制度,服从管理人员的指挥;
2、乙方要严格按照安全生产操作规程进行施工,未按安全技术交底操作造成安全事故的,均由乙方承担;
3、严厉打击偷盗行为、恶意损坏项目财物行为,一经发现,加倍处罚;
4、特殊工种必须持证上岗,禁止非电工私拉乱接电线,禁止酒后上岗作业。
5、禁止打架斗殴或打群架现象,一经发现首先对责任人处以500元罚款,然后追究分包队伍的经济责任,构成犯罪的,依法移交公安机关处理。
6、不得使用未满18周岁和55周岁以上人员、高血压、心脏病、精神分裂症等不符合建筑法要求的职工上岗作业。
7、正确穿戴安全防护用品,禁止穿拖鞋或带钉子、易滑的鞋上岗作业。
8、乙方要按期完成项目部安排的施工任务,如因施工进度造成的罚款或其他损失由乙方承担。
9、乙方应坚持对工人进行班前安全、质量教育,并做好记录。
十二、合同一式二份,经甲、乙双方签字盖章后生效。甲方一份,乙方一份。
本合同未尽事宜,按照《劳动法》和有关规定执行。本合同条款如与国家法律、法规和政策相悖时,以国家法律、法规和政策为根据。
乙方(签字):
身份证号码:身份证号码:
班组劳务合同15
发包方:__公司
承包方: 身份证号码: (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人将 福建水利电力职业技术学院新校区第一期工程续建项目中的食堂1、公寓1#、2#、3#、4#、5#、7# 楼及北教1#、3#、4#、6#、7#楼和南教3#楼及体育馆共计14栋楼 模板分项工程发包给承包人,双方就施工事项协商一致,订立本合同。
一、 工程承包内容:
承包内容:福建水利电力职业技术学院新校区第一期工程续建项目 模板分项工程,工程图纸内以及变更和答疑、施工方案所有设计砼浇筑(含构造柱、圈梁等零星构件)需要模板的制作、安装、拆除、搬运、对拉螺杆和钢管支撑的材料和人工的安装、搭拆。并按现行规范《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ 162-20__)及地方政府的相关规定操作。
二、 承包方式:包工包料。
三、 承包具体内容及要求:
承包方承包本工程(除塔吊、施工升降机运输机械外)所有与砼接触部分的模板施工工作。
1、以下内容已综合在承包单价内:模板支撑(使用Φ48__3.2mm标准钢管架的材料、扣件、顶托、人工搭设费用及底层50mm×200mm以上支撑垫板)、模板对拉螺杆、螺杆(成品包干)的制作加工、模板制作、安装、加固;模板支好后清扫干净,所有模板部分的补缝,墙柱的根部预留清扫口,浇水冲洗所有构件的木屑至干净后封堵预留清扫口;所有构件内的扣件、短钢管头、木块必须清理干净后移交下道工序的施工班组;柱、梁、墙、板、门洞过梁等插筋的钻洞打眼与木屑清除,钻洞打眼位置由发包方配合承包方根据图纸定好位置,若位置钻错所造成钢筋工预埋错位由发包方承担承包责任。墙、板、梁、柱预留孔洞;浇捣砼时看模、护模;模板拆除、起钉堆放、整理补孔、涂刷隔离剂(含隔离剂材料);场内运输:完成砼成品的梁板、墙柱上的铁钉、螺杆、塑料管、碎末等杂物清除、因木模固定不好所产生的漏浆清理,爆模砼清理;拆模后楼层材料清理。应根据工程上楼梯是否需要铺砖等控制好楼梯踏步尺寸及休息平台标高尺寸,避免装修时打凿,否则打凿费用由乙方负责。根据设计图纸要求进行墙体拉结筋的钻孔、钻洞。
2、 本合同的模板制安报价应包括零星料具如:铁钉、铁线、锯台、锯片、拖线板插、照明灯具太阳灯及电线、场内运输工具、大小扫把、雨具等施工所需工具的费用;
3、 提供并铺设施工电梯及卸料平台所需的夹板、及孔桩、泥水班、钢筋班组施工现场所需的夹板和方木等材料【生活区床板所需除外】。
4、 模板及支撑等材料投入:根据现场实际情况按公寓1#、3#、、5#、7# 楼及南教3#楼共计五栋全投(包括体育馆模板),每栋三套,但必须满足前期食堂1#楼及公寓2#、4#楼工程的赶工要求,柱、墙、梁模要求全新。在周转过程中脱皮、掉角应及时换新板补充。
四、 工程量计算方式及计算依据:
以综合承包范围内木模与砼接触实际面积(平方米数)计算,二次施工构造柱有墙位的构造柱结构尺寸有接触面每边加6cm计算面积。
五、 单价:
1、承包方完成以上模板承包范围内所有工作的模板工程报价 50 元/m2。
2、承包方以上报价已包含了挂靠劳务公司费用,挂靠费用由乙方负责承担2万元(含外架),其余由甲方自行负责(工程款直接转入乙方)、赶工、办理相关证件等相关费用;文明施工、安全措施费;工程款现金支付,不提供发票。
六、质量要求:
1、承包人(乙方)所选用的材料及机具设备必须符合国家质量标准,具有合格证和厂家质量保证书、材质报告等。本工程质量等级按合格要求施工,同时必须符合质量验收标准。夹板要80%以上使用新板,其中柱、墙、梁板模板均为全新模板,且梁板的质量要求须达到不抹灰可直接批涂的要求,不得使用脱皮、掉角的模板,如出现脱皮粘在砼表面上,由乙方清除干净,移交给下道工序施工;
2、模板制作、安装必须按设计图纸和现行施工规范要求施工,工程质量必须达到合格以上等级同时主体结构必须达到甲方与建设单位签订的合同附件10《工程质量实测工作指导》中的要求;
3、浇筑砼时,承包人每台泵机至少派两人进行护模,如浇筑砼时,找不到护模人,每人次罚款200元,每减少一人次护模,每次罚款100元并须立即补足护模人数,否则加倍处罚;
4、如因木模加固不牢固造成爆模、涨模或支撑不牢引起的下沉及缝隙太宽导致漏浆引起蜂窝麻面等,每次视具体情况给予罚款50—100元,并由承包人自行负责凿除及清理和修补至符合要求,修补所需的工料费由承包人负责,严格控制柱、墙模板的垂直度,平整度、梁板的标高截面尺寸、平整度及接缝严密,偏差超过施工规范要求,每处罚款100~500元;
5、为保证砼质量,严格控制拆模时间,在项目部有关人员下达拆模通知后,方可进行拆模,否则不经同意擅自拆模者每次罚款50—500元,并赔偿发包人由此引起的一切损失;
6、承包人安装模板之前应对使用的材料、扣件、钢管进行检查,不得使用不合格或已损坏的材料,否则发生安全、质量问题由承包人负责;
7、模板分项合格的判定标准以建设单位、政府相关部门、监理及市工程质量安全监督的主体工程质量核定为准;
8、承包人的钢管支撑等必须符合施工组织设计要求并达到文明施工要求;
9、承包人所提供的钢管、扣件必须是符合国家及现行市地方合格标准,必须通过市工程质量安全监督站的检查和抽查,且必须向发包人提供正式的材质检验报告或出厂质保书复印件;
10、承包人运到现场的钢管、扣件必须要有足够的强度,能够保证架体或其他加固设施的可靠性;
11、双方约定:若承包人进场的材料经验收,外观质量、使用质量或强度达不到发包人要求,发包人有权通知承包人在限定时间内把不符合要求的材料立即退场,承包人并应马上更换符合验收标准的材料进场,保证工程的进度要求;
12、本工程所有主次梁侧边加固必须采用方管压边,保证主次梁边顺直,拆模后的砼外观如有任何质量缺陷,乙方必须承担任何的修复费用【包括水泥砂浆粉刷所需工资及材料所有费用】。
七、工期进度要求:
1、承包人必须按发包人施工组织设计及进度计划(包括月、旬、周的进度计划)的工期如期完成,具体安排如下:
1.承包人提供的材料、机具、设备、劳力必须满足现场进度计划要求。
2.计划进度如下:每层 历天。具体以每次发包人安排的计划工期为准,工期日历天数包含放样时间,模板制作均不计算工期。
3、工期按发包人签发的任务书为准。
4、工期奖惩:每提前完成每层结构模板施工计划时间一天,奖 元;每拖延完成每层结构模板施工计划时间一天,罚 元,而且承包人必须在下一次结构模板施工时抢回损失时间。
八、结算与付款办法:
模板双方每月结算一次,承包方必须于当月25日前将本月月底本班组完成的工程量(含计算书)报给发包方审核,下月15日前拨付进度款,进度款支付按承包方已完成工程量的85%的工程款项。每月进度款工作量由发包人现场代表签字确认。模板工程封顶后付至90%,结构验收付至95%,余款5%至内外墙粉刷完一个月内付清。工程款支付计算方法:按当月安装完的工作量平方米数×承包单价×支付比例±奖罚款±其他款项。
九、施工安全、文明、治安及计划生育:
按照项目部的相关管理制度及甲方与建设单位签订的安全生产责任书执行。
十、双方职责:
(一)发包人职责:
1、施工前,施工员必须对承包人班组长进行图纸及技术交底,必须对班组工人进行质量,安全及文明施工的教育,并进行经常性的检查督促;
2、要提供给乙方必要的.施工场地、垂直运输工具和工人住宿及相应配套设施围墙。
3、协同并督促承包人办理当地政府部门规定的各种证件和其他手续(费用由乙方负责);
4、指定专员(木工工长)配合解决承包人的施工技术问题及各项协调工作;
(二)承包人职责:
1、班组长必须定期对本班组工人进行质量、安全及文明施工教育;
2、承包人要服从发包人统一调度指挥,班组长一定要现场带班作业,严格监督其工人执行施工程序和操作规程,确保工程质量和安全生产;
3、承包人要指派质安员协助班组长对其正在施工的工序和部位进行检查和监督,对已完工的工序和部位要进行自检,并做到随手清理清扫干净(包含本班组的材料及在施工中产生的建筑垃圾)按指定地点堆放,发现安全及质量问题要及时向发包人项目管理人员报告,并按发包人意见及时进行整改处理;
4、承包人应指派专人配合工程项目部的劳资员、计生员等相关人员的工作,做好本班组的相应工作,以确保工程的顺利进行;
5、由承包人原因所造成的返工、质量等事故,其损失由承包人承担,并赔偿发包人经济损失。
6、承包人用人必须符合政府及发包人公司相关文件的规定。所有进场工人必须通知发包人,并接受安全三级教育及脸模录入进入现场制度,经考核合格后才能上岗,否则一切后果由承包人负责。
7、乙方应尽量做到工完料尽,剩料应派人及时清理回收,分类堆放并加以利用(如材料乱堆放,甲方有权派人整理,费用由乙方负责),所有钢管、胶合板及楞木乙方应分类成堆堆放。
8、乙方在施工过程中,必须严格遵守国家现行的各项操作规程,服从项目部安全管理,严格违章作业。一切安全事故所产生经济费用在贰万以内由乙方自行承担,超出部分按全部费用乙方承担40%【扣除保险后】。
十一、补充条款:
1、 所有构件的模板及支撑必须有足够的刚度和稳定性;所有支撑间距、水平拉杆排距、剪刀撑、斜撑、楞木(龙骨)间距等必须符合安全规范及施工组织设计方案要求;钢管支撑架搭设方案按厦门市新规范施工及模板专项施工方案操作【支撑必须梁板分离,但支撑扫地杆及横杆允许一向满拉另一向跳一根搭设,其余执行新规范,如漏一根钢管扣款20元,累计扣除】。
2、 若因承包人原因造成爆模等质量问题时应负责混凝土的凿打、补强等其造成的一切经济损失由承包人负责;
3、 在周转使用中出现缺棱掉角、脱皮的模板不得使用;与混凝土接触的板不得涂废机油;
4、 发包人现场代表: (代表发包人配合现场的一切事务签字有效),
5、 承包人现场代表: (代表承包人配合现场的一切事务签字有效,附承包人的委任书一份。并无偿参加每个楼层的放样工作。)
6、 承包人的负责人及现场代表必须配备随时畅通无阻的手机,确保随时联系,及时处理日常工作;
7、 本工程合同以外发包人用工,按技术工元/每工,辅助工元/每工,予以结算。工日签证由分管施工员及技术负责人二人在两天内签证;
8、 在施工中应与现场人员及其他班组密切配合。如因承包人不配合、不听指挥造成的返工工程量,承包人应无条件进行返工,如拒不返工,发包人有权调入其他人员进行返工。费用直接在承包人工程款中扣除;
9、 工程施工过程中,班组长必须驻现场管理。
10、如乙方自身原因造成的工期延误,甲方有权无须乙方同意将上述承包范围内的任何栋号工程直接解除另行分包。
11、在施工过程中,凡乙方在质量、安全文明施工、工期、材料等方面有达不到本协议规定者,或不遵守甲方各项管理制度,经教育尚不能达到要求者,甲方有权单方面终止本协议,并按乙方完成且经甲方认可工程量的50%进行结算,乙方应于甲方发出通知的两天内无条件退场,而甲方有权追诉乙方给甲方所带来的一切损失的权力。
本合同以双方代表签字之日起生效,该承包工程验收结算清楚自行失效,合
同一式叁分,发包人贰份,承包人壹份。
附件1:安全生产协议书
附件2:按时支付工人(农民工)工资承诺书
附件3:甲方与建设单位签订的安全生产责任书
附件4:甲方与建设单位签订的合同附件10《工程质量实测工作指导》
发包人: 承包人代表:
发包人代表: 身份证号码:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
【班组劳务合同】相关文章:
班组劳务合同05-25
班组劳务合同07-15
劳务班组协议03-14
劳务班组合同07-19
工地班组劳务合同06-09
劳务班组合同05-19
钢筋班组劳务的合同01-15
建筑班组劳务合同03-25
泥工班组劳务合同04-24
班组劳务分包合同08-18