- 相关推荐
旋挖灌注桩施工合同范本（通用10篇）
随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，签订合同也是最有效的法律依据之一。那么常见的合同书是什么样的呢？下面是小编精心整理的旋挖灌注桩施工合同范本，仅供参考，希望能够帮助到大家。
旋挖灌注桩施工合同 1
发包方 (以下简称甲方)：
承包方 (以下简称乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》以及其他有关法律法规规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议：
第一条 工程概况:
1.1 装修施工地点：
1.2 住房结构：施工面积平方米。装饰施工内容：详见《装饰施工造价表》。
1.3 工程承发包方式：_______________________。
1.4 合同价款：本合同工程造价为(人民币)________元(不含税金)，金额大写：____________(详见：《工程预算书》)
1.5 工程工期：自______年____月_____日开工 ，至 年___月_____日竣工，工期天。
第二条 甲方工作
2.1开工前______天，为乙方入场施工创造条件，包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则;
2.2提供施工期间的水源、电源;
2.3负责协调施工队与邻里之间的关系;
2.4不拆动室内承重结构，如需折改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;
2.5 施工期间甲方仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;
2.6参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场验收及工程竣工验收。
第三条 乙方工作
3.1施工中严格按照安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;
3.2严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;
3.3保护好室内的家具和陈设，保证上、下水管道的畅通;
3.4保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场装修垃圾。
第四条 工程变更
工程项目或施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。
第五条 材料供应
5.1按合同约定由甲方提供的.材料、设备，甲方应在材料到施工现场前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续;
5.2按合同约定由乙方提供的材料应保证质量，主要工程材料到达施工现场前乙方应通知甲方，双方共同验收。
第六条 工期延误
6.1对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延;
1、工程量变化或设计变更;
2、不可抗力;
3、同意工期顺延的其他情况;
6.2因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。
6.3甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。
6.4因乙方责任不能按期完工，工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。
第七条 工程验收和保修
本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)等国家制订的施工及验收规范为质量验收标准。本工程质量应达到国家质量评定___________标准。
7.1双方约定在施工过程中分下面几个阶段对工程质量进行验收：
1、隐蔽工程验收
2、工程中期验收
3、工程竣工验收
乙方应提前二天通知甲方参加验收，阶段验收合格后填写工程验收单(见附表
四：《装饰装修工程验收单》)。
7.2本工程自验收合格双方签字之日起保修期为______年。验收合格签字并在乙方付清工程尾款后，填写工程保修单____________。
第八条 工程款支付方式
8.1双方约定按下列方式支付工程款;
合同生效后，甲方按如下约定直接向乙方支付工程款：因本工程为办公室装修，工期紧，其特殊性，本工程进场即付 50 %的工程款，在木工进场安装前付总工程 45 %，其余5%在工程结束时，一次性全付清。中期增加项目费用在项目结束前支付清。
8.2.工程进度过半指：在油漆工程材料进场之前。
8.3工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后______日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单(《装饰装修工程结算单》);并签字，甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。
第九条 违约责任
9.1合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。
9.2未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责;
9.3因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失;
9.4甲方未按期支付第二(三)次工程款的，每延误一天向乙方支付违约金：应付工程款金额的3‰。
9.5由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延;
9.6由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金:合同金额的3%元。
第十条 合同争议的解决方式 双方发生争议协商解决不成时，按下列第_____ 种方式解决：
①向金华市仲裁委员会申请仲裁;
②向人民法院提起诉讼。
第十一条 附则
11.1本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
11.2本合同签定后工程不得转包。
11.3甲、乙方双方直接签定合同，本合同一式两份，甲、乙方双方各执一份。
11.4合同履行完后自动终止。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
旋挖灌注桩施工合同 2
甲方：_________
乙方：_________
一、工程名称：_________
二、工程地点：_________
三、承包形式：包工包料
四、工程内容
五、工程造价
本工程合同预算价为_________元。双方自正式签订协议日期起，甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款_________元，在进行开工时再付工程预付款_________元。待工程竣工验收后按工程决算书结清，金额多退少补。
六、双方责任
1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。
2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。
3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责，做好施工质量监督及隐蔽工程验收。
4、乙方对设计单位的`设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。
5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。
七、双方致同意于工程托合同签订甲方土建设验收合格后_________月内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及返工等损失，由乙方负责。
八、安全质量措施费，250kya及以下为伍百元，315kva及以上为壹仟元，1000kva及以上为_________（写）元。变压器油化试验费每台_________（写）元。设备运输采保费按行业规定以设备费的'1.5%计取，设计费按勘察设计费用规定收取，变压器验收费按2元/kva计取（编入决算书）。
九、设备材料供应办法，为了工程进度，工程所需设备材料由甲方托乙方供应，工程设备材料需具备合格证（编入决算书）。
十、在工程竣工前五天，乙方通知甲方验收，甲方接到通知后及时组织有关人员参加验收，不得无故拖延。
十一、争议的处理
1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：
（1）提交_________仲裁员会仲裁；
（2）依法向人民起诉。
十二、本协议一式四份，甲方执壹份，乙方执叁份，每份具有同等效用。
十三、 本协议自双方签章日起生效，竣工结算后，同时失效。
甲方（签章）：_________
乙方（签章）：_________
旋挖灌注桩施工合同 3
甲方（全称）：___________公司
乙方（全称）：_______公司
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立合同。
一、工程概况
项目名称：________________
工程地点：____
二、工程承包范围
承包内容：平基土方挖填运、石方爆破及挖运、挡土墙砌筑、永久性围墙砌筑。
三、合同工期
合同工期总日历天数：____日历天。
四、质量标准
工程质量标准：达到现行的国家验收标准和甲方提供设计图纸要求（围墙设计图纸见附图）。
五、合同价款
本合同采用单价包干价方式：
1、平基土方挖、填、运25.00元（小区范围内）
2、石方爆破及挖运60.00元（小区范围内，包爆破材料）
3、挡土墙砌筑290.00元（包工包料，含勾缝）
4、永久性围墙砌筑500.00元（包工包料，含600宽，500深的浆砌毛石基础，基础超深部份按290.00元计算）。以上单价均含税。
六、工程量确认与工程款支付：
1、工程量确认：按现场实际收方量经甲乙双方确认为准，如事前确认工程量发生变化，乙方应及时向甲方现场签证。
2、工程款支付：按每月完成工程量的80%支付工程进度款，剩余20%待工程竣工验收合格后____月内支付。
七、材料设备供应
1、甲方供应材料：甲方不供应材料。
2、乙方供应材料：全部材料由乙方采购，采购材料按规定提供产品合格证及相关质量证明文件。
八、双方一般权利和义务
1、甲方工作
1.1对工程质量、进度、安全进行监督；
1.2对工程中各个工序的验收工作；
1.3向乙方提供施工图及相关的技术资料和技术指导；
1.4确定水准点与坐标控制点；
2、乙方工作
1.1服从甲方的管理；
1.2向甲方提供所有材料的质量证明资料；
1.3遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。在施工过程中发生安全事故所造成的一切责任和费用由乙方承担；
1.4认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方根据合同发出的指令施工；
1.5做好发各个工序验收的配合工作，为检查验收提供便利条件。
1.6做好文明施工工作，保证施工场地清洁，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
八、违约责任
1、工程质量应达到合同约定的`质量标准。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。
2、工程质量达不到质量要求的部分，甲方有权要求拆除和重新施工，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不顺延。
3、因乙方原因不能按照协议书预定的工期竣工，处1000元日延期赔偿费，如工程量增加，按增加部分的工程量，以国家定额工期相应顺延。
4、因乙方不服从管理造成施工不能正常进行，甲方有权将乙方清场，因此造成的一切损失由乙方承担。
九、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程保修责任。
十、其它未尽事宜，由甲乙双方现场协商解决。
十一、附件：附图叁页。
十二、此合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。双方签字盖章后生效。
合同签订时间：________年____月____日
发包方：（公章）
承包方：（公章）
法定代表人：
委托代表人：
电话：
法定代表人：
委托代表人：
电话
旋挖灌注桩施工合同 4
甲方：__________________
乙方：__________________
甲方委托乙方进行__________________工程。为明确和维护甲、乙双方责权利，依据__________________及其它相关法律、法规，双方平等自愿公平原则，就本工程施工安装及管理工程协商一致，订立本合同：
一、工程名称：__________________.
二、工程地点：__________________.
三、承包方式：__________________.
四、工程造价：__________________.
五、工程内容和范围：高压线路架设；变压器安装；配电间高低压配电盘及计量安装。拆除原已安装变压器及高压电杆；延伸高压线路的电线电杆架及安装；配电间拆除及搬迁安装。
六、合同工期：甲方通知乙方进场施工后七个工作日完工。
七、质量标准：本工程严格按国家相关电力安装工程技术规法进行施工，工程完工后报电力主管部门验收。
八、工程款项支付：工程完工交付甲方乙方正常使用后，由甲方一次性付清工程款。
九、甲方责任：甲方必须在通知乙方进行开工前三日对施工现场进行整理，清障确保施工车辆畅通，施工现场具备开工条件，并在开工后继续负责解决以上遗漏问题。按约定时间支付工程款，否则视为违约。如甲方未按以上合同约定完成影响到施工进行，工程相应顺延。
十、乙方责任：负责本工程设计电力线路敷设及相关材料设备采购安装，保证工程质量。保证工程进度确保按期按质完工，通电正常使用。
十一、安全施工：乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，严格按有关规定工程操作，如在施工期间因乙方自身安全措施不力造成安全事故，乙方应承担因发生的一切费用，非乙方造成的安全事故，由责任方承担责任和有关费用，因不可引起的.安全事故工程损失，工期延误由甲乙双方协商承担。
十二、解决合同纠纷方式：在执行本合同过程中，如甲乙双方对合同有关条款有不同看法或发生其它争议纠纷，由双方协商解决，经协商不能达到一致意见的可向有关仲裁机关申请仲裁或起诉法院解决。
十三、本合同正本______份，副本______份。具有同等效力，甲乙双方各执正本______份，副本______份。其它未尽事宜，由双方另行商定补充。
甲方（盖章）：__________________
乙方（盖章）：__________________
______年______月______日
旋挖灌注桩施工合同 5
甲方：______________身份证号：___________________________________
乙方：______________身份证号：___________________________________
一、工程名称：_____________________。
二、工程内容及工程量：_______________。
三、工程总造价：
大写(￥__________________元)
四、工程质量标准：
乙方应按甲方提供的_________施工设计图纸进行施工，施工必须符合村级组织活动场所建筑工程技术规范的标准，对该项工程要求达到：合格品。
五、约定施工工期：
______年___月___日______年___月___日
六、工程款结算方式：
甲方按照工程进度和工程质量标准拨付。(扣10%质量保证金，无质量问题到期返还)
七、资金来源：
省、市、县村级活动场所建设资金。
八、甲乙双方责任：
甲方提供施工设计图，乙方应在开工前仔细核对甲方提供的所有施工图纸。如发现施工图存在偏差或问题，应及时与甲方取得联系，解释权由甲方确定。乙方应做好文明施工，环境保护措施，促进和谐社会发展，履行安全生产职责，建立健全施工安全管理体系。施工中若出现的.任何安全问题，均由乙方负责。
九、质保期(一年)此工程质保期______年：______年___月___日均由乙方负责。
十、本合同经双方验收合格，签字后生效，并结清全部款项，随之本合同自行失效。
十一、本合同一式两份，甲、乙双方各一份。
甲方(公章)_____________
乙方(公章)______________
_________年____月____日
_________年____月____日
旋挖灌注桩施工合同 6
甲方：______________身份证号：___________________________________
乙方：______________身份证号：___________________________________
经甲、双方充分友好协商，本着平等互利、公平公正的原则，明确双方责、权、利，确保项目工程能优质按时完成，遵照《合同法》，特签订如下合同：
一、服务事项
工程项目：______________
承包范围：包工不包料
_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。特殊情况(人力不可抗拒因素)，工期可顺延。
二、工程价格及付款方式
A、水电安装_______/平方，以地面平方计算。
B、甲方按照乙方完成后验收的合格实际方量_______%付款，工程进度一半后，甲方验收合格付给乙方总价_______%，其余工程款待竣工验收合格后一次性付清。
三、甲、乙双方的'责任
1、甲方为乙方提供所需材料。
2、甲方有权对乙方的违规行为进行制止和批评并限期整改，有权对一方的工作进行不定期的质量检查验收。
3、乙方人员必须服从甲方统一管理和调派。严格遵守甲方的相关规章制度和遵守水电工安全生产责任。
4、乙方人员必须达到安全文明工地标准。因乙方违规操作及本身因素造成的损失和安全事故，均由乙方自行承担，甲方概不负责。
5、乙方在施工过程中必须密切配合其他工种，对于无故造成的返工乙方自行负责。
6、甲方为乙方提供的装修材料，未经过甲方的同意，乙方不允许挪以私用，违者甲方有权利对乙方进行罚款，严重者甲方有权利追求其法律责任。
四、安全责任
乙方必须执行安全生产责任制度，采取有效措施，防止其它安全事故的发生，发生事故时，乙方应积极采取措施减少人员伤亡和事故损失，并第一时间报告给甲方，接受上级有关单位调查，积极分析事故原因，责任方承担由此造成的一切法律责任和经济损失。
五、以上各条需甲乙双方共同信守，若任意一方违约，守约方有权向违约方索赔，未尽事宜，以现行法律为准。
本合同一式二份，双方各执一份，自合同签订之日起生效。
委托方(签字)：________________
承包方(盖章)：________________
________年________月_______日
________年________月________日
旋挖灌注桩施工合同 7
甲方：_________
乙方：_________
现有工程机械钻孔桩的破除工程，经甲、乙双方协商，甲方同意承包与乙方施工。现实具体协议如下：_________
一、甲方以每立方_____元(_____元)的单价将桩的破除工程承包给乙方，具体计算以施工图纸计算。
二、施工范围：_________乙方将所有该破除的桩混凝土完全破除。在破的`过程中，所有的桩应以锯桩机高的位置切割一定的深度，但不能伤及桩钢筋，破除后的桩头必须保持平整完好。预留钢筋必须按甲方的要求所预留。破除后的大渣甲方用挖机尽量配合乙方清除。
三、乙方进场后，甲方负责提供生活水电以及适量借支生活费用。乙方自带破桩工具(包括锯桩机)。在施工过程中，甲、乙双方必须紧密配合(如挖机配合清渣等)，确保施工进度以保证工程的如期完成。乙方人员在施工中必须注意安全，上班必须安全帽，穿胶鞋，如发生安全事故，由乙方完全负责，严格遵守公司的各项安全，生产制度和各种生活制度。另乙方必须保证施工进度，如进度严重跟不上，甲方有权中止乙方的合作。
四、结帐方式：_________甲方在乙方工程完工后_____天内，以现金的方式一次性付清工程款。
五、此协议由甲乙双方协商而定，双方必须严格遵守，积极履行。如有违反，则由违反方负完全责任。
六、此协议自签字之日起生产，待工程完工，甲方付清乙方工程款后自行失效。
甲方(公章)：__________________
乙方(公章)：__________________
法定代表人(签字)：__________________
法定代表人(签字)：__________________
________年____月____日
________年____月____日
旋挖灌注桩施工合同 8
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
甲方将其总包工程的桩基工程项目，承包给乙方建造施工，现甲乙双方经充分协商，就有关工程承包事宜签订如下合同，以资双方共同遵守：
第一条工程概况
一、发包单位：
___________
二、工程名称：
___________
三、工程地点：
___________
四、工程范围及内容：
桩干成孔(含扩孔、入岩、孔排水)钢筋
笼制作，砼灌注。
第二条分包工期期限
工期：自________年____月____日进场，按甲方施工计划，以确保工期顺利进行。土方全部挖好之后一个月内桩期全部施工完成。
第三条工程质量
1、严格按照施工图及现场施工过程中甲方的要求，孔位偏差和垂直度满足规范要求。
2、工程桩必须达到干孔浇捣砼要求，若达不到干孔作业要求，所引起的相关质量及安全问题，均由乙方一律承担。
3、护筒尺寸要求比桩径大100以内，若由于乙方护筒数量不够，及时做相应数量的钢桶保证工期顺利进行。
4、砼浇捣时乙方必须采用插入式振动棒以确保桩身砼密实度。
5、如遇土质问题造成
第二次开挖，或由于土质问题造成成型后塌方，费用由甲方承担，按___________元米。
6、承包工程项目质量达到国家质量监督检查部门相关标准要求。
第四条工程单价及计量
1、本工程以包工包料方式按实际发生的工程量计算：围护桩、工程桩及塔吊桩、旋挖成孔单价：直径1200 。综合单价为。以上价格已包括成孔、孔排水、钢筋笼制作、扩孔、入岩、混凝土浇捣等全部工作，乙方不提供发票。如甲方需用发票，甲方按乙方购买的发票全额付给乙方的发票款。
第五条付款及结算方式
全部护桩完成后，经具有相关资质的检测单位验收合格，15个工作日内结___________合同款。
第六条现场管理
1、施工中甲方应负责桩位的`放线定点工作，乙方以书面形式确认。
2、乙方需严格按照本工程的施工组织设计及正式施工图纸要求施工，确保施工质量。
3、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，并对该单项承包建设期内的安全管理负全部责任。
4、甲方派人参与乙方做好技术、质量、安全生产及现场文明施工等管理工作，乙方应服从管理。对甲方提出的有关问题，乙方应及时解决。
5、乙方按甲方有关安全文明施工的规定，采取严格的安全防护措施，保证安全文明施工。
6、乙方在施工过程中，严格按照施工操作规程及方案要求的具体参数进行，避免人为造成的材料浪费。
7、甲方保证场地平整通行，如有积协堆土方必须拉走或转走，以避免桩机不能正常通行。
8、甲方负责派推土机进行旋挖，挖出来的土方及时________运，不阻挡乙方旋挖作业面。
第七条安全生产、文明施工
由乙方人员造成的生产安全，治安事故速度国家法律法规及现行的治安条例人员，由乙方自行解决，如出现伤亡、工伤事故均由乙方自行负责，所造成的经济费用全部由乙方承担。
第八条其他
1、合同签订后，未经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除，否则需赔偿因此造成的相应经济损失。
2、本合同一式四份，甲乙双方各执二份，具有同等法律效应。
3、本合同自签订之日起生效，合同内容及工程款结___________后自动解除。
发包人(盖章)
甲方代表：
乙方：
身份证号码：
身份证号码：
联系电话：
联系电话：
日期：________年____月____日
日期：________年____月____日
旋挖灌注桩施工合同 9
发包方(甲方):
承包方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方共同协商,达成如下协议并签订本协议。
第一条工程项目
(一)、工程名称:
(二)、工程地点:
(三)、工程内容:旋挖灌注桩，桩径，砼灌注量暂定。
(四)、承包范围:乙方承担包括护筒安装、成孔(含入岩)、______孔、吊机接下笼、水下砼灌注(灌注的一切工具及损耗品)、场内______渣土等成桩工作内容，以包工、包质量、包安全、包工期的方式进行承包。钢筋笼制作和搭接由甲方另外委托。
第二条工程造价
本合同乙方按综合单价包干，综合单价含上述承包范围，结算价合同综合单价确认的结算工程量。综合单价及承包范围见下表。
工程量按实计算：每根桩实桩工程量计算按设计桩顶标高计至桩底的桩长乘以桩孔理论截面积，实桩、空桩分别结算。
第二条工期
1、工期暂定为但必须满足业主要求的工期。从乙方设备进场后，施工条件满足乙方开工要求，按甲乙双方签定开工日起计。
2、如甲方提出赶工，乙方应积极配合，保证提供足够的劳动力和符合安全运行的施工机械设备，但工程费用不作调整。如果乙方不配合，甲方有权安排其他施工单位施工。
3、由于甲方原因造成停工或变更设计而影响工期或遇不可抗力等因素造成延误的工期，工期相应顺延。但甲方不补偿乙方停待期间的设备人员损失由于乙方原因造成工期延误，甲方按本合同规定处罚乙方。
第三条工程质量标准
1、工程质量要求：必需按设计及施工规范的要求执行，达到合格以上的标准。施工质量达不到规范和设计要求的，乙方必须返工，并承担由此发生的费用。
2、隐蔽工程隐蔽前乙方必须进行自检，并做好记录，经甲方、业主和监理确认合格并办理签证后方可隐蔽。
3、施工中发生的质量事故，乙方应及时报告甲方，质量事故的处理方案应由设计单位、业主、甲方、监理、质监部门共同研究认可后实施，乙方应承担发生的费用。
4、乙方必须以gb19001《质量管理与质量保证》为标准，建立一套健全的工程质量保证体系，完善管理制度，建立质量控制流程。
5、乙方资格的特别规定：所有特殊工种人员和各种领班人员必须佩带上岗证、安全帽若被甲方管理人员发现不佩带上岗证、安全帽的人员施工，则按每次处以罚款50元人.次
6、本合同工程应全部达到设计要求，不合格工程，须返修至合格为止。
7、施工中乙方须采取措施保证每条桩混凝土充盈系数不超过1.15，否则甲方视情况对乙方造成的浪费作相应的处罚。
8、若由乙方造成工程质量问题,引起工程无法验收交付下一道工序使用,甲方将按工程总价的1%进行罚款。
第四条安全责任
1、本合同工程乙方必须配置专职质量、安全员，必须与甲方安全部门签订安全责任书，同时上报专职安全员的姓名，接受甲方监督检查，违者后果自负。
2、为了保护工程、保障施工人员和群众的安全，高空作业必须系安全带。在必要的地点和时间内，甲方应设置照明和防护、警告信号和看守。
3、在施工中，遇有动力设备、高压电线路、地下管道、压力容器、易燃易爆物品、有毒有害物体等情况，需要特殊防护时，乙方必须按设计要求，采取可靠安全防护措施，确保施工安全。 .
4、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。
5、乙方在施工中应遵循国家关于安全检查生产的规定，定期对各作业班组人员进行安全教育，做到安全生产，遵守安全操作规程，设置和配齐安全防护器材，杜绝违章作业。由于乙方违反操作规程、管理不善、劳动保护措施不落实，一切不可抗拒因素及自然灾害，造成人员伤亡及财产损坏等事故，以及其对第三方造成的人身和财产损害，其责任及一切经济损失均由乙方承担。
第五条材料设备供应
(一)、工程所需的钢筋、商品混凝土等材料由甲方采购供应至施工现场，其中商品混凝土需供至所灌注桩的孔口。同时，甲方须确保供应材料的质量，提交质量合格证明书及材料检验合格报告书。否则，因甲供材料质量问题引起的桩基质量验收不合格的'责任和损失由甲方承担。
(二)、乙方所购材料应附有出厂合格证明、相应的进场检验证明。如一方对材料、设备有异议，应进行检验。如检验合格，检验费用由持有异议一方负责，否则由采购方承担。
(三)、施工过程中，由乙方提供一切成孔检测仪器。
第六条工程款支付和结算
(一)、甲方可采用银行支票或银行承兑汇票支付工程款，甲方将工程款按本条款规定划入乙方帐户，开户银行：，户名：，帐号：
(二)、工程价款支付方式:
1、工程进度款按月支付，每月____日乙方将其本月完成的工作量上报给甲方，甲方审核完毕于下一个月____日前按乙方所完成工程造价的70%支付工程进度款。乙方每次收款前提供正规的发票(材料发票)给甲方。
2、桩基工程竣工验收后一个月内，乙方向甲方工程部提交完整的结算资料，乙方协助甲方在收到结算资料后一个月内办理完成竣工结算。甲方在结算完成后15天内向乙方付至结算总价的95%，结算款的5%作为保修金，待本工程保修期满一个月内一次付______给乙方。
3、为了保障劳务人员的合法权益，避免劳资纠纷，乙方应按月向劳务人员支付工资，乙方不能以未收到工程款为由拖欠工人工资。
第七条双方责任
(一)、甲方责任：
1、向乙方提供本工程相关图纸及地质勘察报告、地下管线、地下障碍物等资料，开工前七天完成三通一平，接通水、电源，保障桩机能行走施工的施工场地。
2、开工前3天组织完成由甲乙方和有关各方参加的施工图会审。
3、甲方委派为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更，工程期间的质量验收、工程签证及其他事宜。
4、及时负责旋挖桩钢筋笼制作和搭接、供应混凝土。
5、甲方负责提供水、电驳接点(按乙方技术要求与乙方人员配合)。
6、提供住宿的工棚。
(二)、乙方责任：
1、在开工前3天内完成施工图纸会审，在2天内编制施工组织设计和材料、设备进场计划并送报。
2、按施工安全规范做好施工质量、安全管理，指定安全、防火负责人，物件堆放整齐，道路畅通。凡施工期间内，由于乙方的原因而发生的施工质量、安全事故，均由乙方承担责任并报告甲方及有关部门。
3、乙方委派为现场管理代表，须持有与工程项目相适应的资格证书，负责施工期间的施工质量、安全等问题，如乙方施工出现安全、质量问题由乙方负责。
4、做好施工原始记录。
5、施工中因乙方原因造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方全部承担责任。
6、竣工验收合格后，施工单位人员及材料、机械设备工具等必须在收到甲方指令三天内撤离施工现场，逾期作延期完工处理.
7、服从甲方的施工管理。
8、签订本协议责任人必须到场管理。
9、乙方承担己方设备油料费，施工水电费及工人的生活水电费均由甲方负责并执行甲方统一制定的有关制度。
10、如乙方的人员不服从甲方人员的管理，第一次警告，如再不服从管理，处于罚款200～1000元。
1、必须有专人负责下料，配料，不得浪费，如发现故意浪费的处于罚款200～1000元.
2、班组班前活动记录及有关资料由乙方派专人记录。如若没做有关资料，由甲方代替做的，在工程进度款中扣除。
第八条工程验收
(一) 、工程验收以施工图及说明书、图纸会审记录、有关变更的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。
(二)、隐蔽工程在乙方自检后填制记录表(范围、数量、质量等)，持表通知甲方检查。甲方接通知后2小时内到场验收，经检验合格并符合设计要求时由甲乙双方签字后方进行下一工序的施工。如甲方不按时验收，又不通知乙方延期验收，乙方可自检，确认合格后即可隐蔽施工，甲方应予承认。若事后甲方提出复查，复查结果合格，复查费用由甲方承担，工期顺延复查结果不合格，返修费用由乙方承担，工期不顺延。
(三)、工程完工，由乙方通知甲方验收，并在完工后五天内验收完毕。工程内容及质量符合要求的，双方签字盖章，同时乙方将全部有效图纸资料整理后向甲方移交。如工程内容尚未完成或质量不合格的，由甲乙双方在商定的期限内补建或返修后再进行验收，直至符合要求为止，并按最后验收合格的日期为竣工日期，由此发生的费用由乙方承担。甲方不按时验收，向乙方支付违约金。验收不合格需返修至合格，由此所产生的逾期天数是视为乙方延期竣工的责任。工程(含单项工程)未经验收，甲方提前使用或擅自动用，视为合格，由此而发生的质量或其他问题，由甲方负责。
第九条奖与罚
(一)、在业主要求的工期内完工不奖不罚。延期完工的，每逾期一天，按3000元日处罚乙方。
(二)、工程验收后达不到合格标准的，由乙方负责无偿返工，返工期入工期
(三)、奖罚金应在竣工验收后十天内支付。
第十条违约责任
(一)、甲方未能按照合同的规定履行，出现以下情形的，其损失由甲方承担，工期顺延：
1、不按期交出施工场地，接通水、电源。
2、因工程设计变更，使己完成的工程拆改。
3、逾期组织验收。
(二)、乙方逾期交付使用或因质量问题返工而逾期完工，或其他乙方原因引起违约，乙方将承担由此引起的法律和经济责任：
1、甲方认为乙方工程进度、质量、安全等不能满足合同要求时，有权责令乙方在限期内增加生产要素并进行整改，整改无效时，甲方有权单方面解除合同，乙方应在接到甲方通知之日起____日内按通知要求主动将人员、机械设备撤出现场，并由乙方承担相应的经济责任。
2、乙方将所承担的工程分包或转包他人的，由乙方承担违约责任，并且甲方有权解除合同，拒付工程款。
第十一条双方约定条款
(一)、签订合同三天内，乙方须将旋挖机运至施工现场。
(二)、施工场地须满足乙方旋挖机械设备的安全行走及移位。
(三)、因乙方不服从甲方的安排及管理致使合同不能履行或在合同未履行完又未经甲方同意擅自停工或撤离现场，或因工期延误并经催告后在合理期限内仍未保障的施工质量不符合要求，经业主、监理明确指出未有改进的,甲方有权解除合同，另行安排队伍施工。不合格工程甲方不予办理经济结算，责任由乙方承担。
第十二条争议解决方式
甲乙双方发生争议应友好协商或调解，协商或调解不成时，可向工程所在地的人民法院提起诉讼解决。
第十三条本合同经双方签字盖章后生效，至工程竣工验收合格，付______款项后失效。
本合同共四份，双方各执两份。
甲方:
甲方代表:
签订日期：
乙方:
乙方代表:
签订日期：
旋挖灌注桩施工合同 10
甲方：
乙方：
为解决桩基问题，甲方委托乙方完成该工程的桩基施工任务，为明确双方职责和经济责任，根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，并结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订合同如下，双方必须共同遵守：
一、工程地点、名称、任务、要求和工期
1、、工程名称：工程地点：任务和要求：按设计图完成桩施工及设计相应的`技术要求。
2、工期：共同商定。以打第一根桩起计算工期。若遇下列情况之一者，则工期顺延：
(1)因甲方有关手续不齐备，则工期顺延;
(2)因甲方或设计院变更设计增加工作量时;
(3)因停水、停电造成不能施工时;
(4)因连续下雨(白天时间超过__________小时以上无法施工)和人力无法抗拒的自然灾害或无法克服的困难因素影响;
3、变更设计所增加的工程量乙方据实向甲方收取费用。由于甲方工程款没按合同要求及时到位乙方，而影响工程进度，甲方承担其损失、且工期顺延。
二、甲方职责和经济责任
1、开工前负责办理好一切开工手续，并向乙方提供施工设计图地勘资料两套，若未提供或资料不准确时，造成的损失承担全部责任。
2、负责确定桩的放线定位及复测。
3、甲方负责"三通一平"场地压实，不能让乙方设备来回搬迁，影响工作进度和危及安全。
4、帮助乙方解决原材料的堆放场地，保证施工用水、用电，道路畅通。水电费由甲方负责。
5、凡因甲方原因造成停、窝工，影响施工，应按每天__________元计算费用付给乙方，停、窝工天数以施工日志为准。
6、甲方应保证电力供应满足施工需要，因不能满足供应而采取措施其费用甲方承担。
7、负责向当地城建、环保、工商、公安等部门取得联系，特别是当地居民的协调关系，处理好与工程有关的一系列问题。
8、负责指派负责进行桩施工中的验收和签证，并协调解决有关问题。
9、油料甲方供应到现场，油款甲方垫付最后在工程款中扣除。
10、工程所需材料费全部甲方负责(钢材、焊条、扎丝等及商混全部由甲方运到工地内指定地点，保证使用，提供不及时造成损失甲方负责)，并收集全部资料。
11、甲方负责提供乙方人员住宿。
12、乙方按设计桩径成孔故混凝土超量由甲方负责。
13、甲方负责装载机、吊车及下钢筋笼(接钢笼由做钢笼的负责)。同时负责泥浆池和泥浆沟开挖。
三、乙方职责和经济责任
1、认真组织好施工，确保施工有条不絮地进行。
2、负责组织工程技术人员和施工人员按设计图和有关现行规范精心施工，确保工程质量。
3、乙方负责成孔，下灰管上取及协助灌砼(甲方把砼运至井口倒在乙方下料斗内)同时乙方负责机械设备维护保养，保证设备正常施工。
4、接受建设单位、设计院、质监站对工程质量的监督检查。
5、若因乙方原因造成桩有质量问题，应会同有关部门采取补救措施，其费用乙方自行承担。
6、加强施工管理，教育职工遵纪守法，做到安全生产，文明施工。
7、指派题。
四、工程价款及付款方法
1、从自然地面至井底按米计算，按实际决算工程量。
2、甲方所有桩径均按每米__________元支付施工劳务费(税收甲方负责)材料费全部是甲方负责(包括泥浆材料)。另外，甲方不管乙方施工成功与否，均支付乙方__________万元进出场费，并承担可能发生的现场二次搬迁费。
3、付款方法：进场后作为乙方准备钻头、配件等费用，最后在工程款中扣除，桩施工__________%再付元。其余工程款设备撤场时一次性付清，超期按每天__________%支付滞纳金。
五、其它事项
1、根据甲方拆迁平整场地情况，乙方调整设备进场施工。
2、本协议未尽事宜，可定补充协议。
3、本协议一式二份，甲方一份，乙方一份。
4、本协议签字生效，工完帐清失效。
5、由于地勘报告与实际地质情况不符，乙方设备进场后，若地层太硬，无法施工，甲方应同意乙方及时撤场，并结清工程款，剩余工作量由乙方安排其他机械设备施工，单价照本合同执行。(即指剩余工作量较多的情况下)
6、施工中特殊情况双方协商解决。
甲方单位：_______________
乙方单位：_______________
法人代表：_______________
法人代表：_______________
合同代表：_______________
合同代表：_______________
电话：______________
电话：_______________
联系人：_______________
联系人：_______________
__________年_____月_____日
【旋挖灌注桩施工合同】相关文章：
旋挖钻孔灌注桩施工方案10-16
旋挖桩施工合同05-02
旋挖钻机租赁合同10-24
旋挖机租赁合同08-23
旋挖钻机施工合同书范本（精选6篇）07-23
工程旋挖机租赁合同08-11
旋挖钻机机械租赁合同11-13
旋挖钻机租赁合同6篇04-06
旋挖机租赁合同4篇09-07
旋挖钻机租赁合同8篇10-29