- 相关推荐
水电站引水工程建设维修工程施工合同书
在当今社会，人们对合同愈发重视，合同的用途越来越广泛，签订合同也是最有效的法律依据之一。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？以下是小编收集整理的水电站引水工程建设维修工程施工合同书，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
水电站引水工程建设维修工程施工合同书 1
甲方（发包单位）：__________
乙方（承包单位）：__________
甲方同意将__________电站引水工程建设维修__________工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一致同意订立如下合同条款，望双方共同执行。
一、工程项目名称（工程地点）：
1、水库清淤（高树岭电站水库清淤、尾水河道清淤及拓宽。），工程价款360000元整。
2、旧大坝加固（花香一级水电站旧坝），工程价款700000元整。
3、引水渠道清淤及加固（花香一级水电站3.8KM引水明渠清淤及加固；文星水电站2.2KM引水明渠清淤及加固。），清淤50元/米，混凝土加固500元/米。
4、引水隧洞衬砌加固（花香二级水电站800米隧洞衬砌加固工程），包模板2300元/米。
二、承包方式：
1、包工包料；
2、包工不包料。
三、甲方要求乙方进场及竣工时间：
__________年__________月__________日进场施工，__________年__________月__________日竣工，雨天顺延。
四、乙方在施工过程中，应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随意更改尺寸，隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全，不得违章操作。
五、乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的.材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。
六、付款办法：
1、总工程价款（金额大写）陆佰贰拾万元整；
2、施工期间至验收前，每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的50 %付给作工料费，剩余50 %尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清；
3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。
七、乙方工程不得转包或分包，若发现则甲方有权终止合同，所造成的经济损失由乙方自负。
八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。
九、补充协议：
甲方：__________（公章）
法人代表：__________
乙方：__________（公章）
法人代表：__________
__________年__________月__________日
水电站引水工程建设维修工程施工合同书 2
甲方（发包方）：_____________
名称：__________________
法定代表人：____________
地址：__________________
联系方式：______________
乙方（承包方）：_____________
名称：__________________
法定代表人：____________
地址：__________________
联系方式：______________
鉴于甲方拥有水电站引水工程建设维修工程（以下简称 “本工程”）的建设维修需求，乙方具备承担本工程的相应资质和能力，甲乙双方经友好协商，根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规的规定，就本工程建设维修事宜达成如下协议：
一、工程概况
工程名称：水电站引水工程建设维修工程
工程地点：__________________
工程内容及范围：包括但不限于引水渠道的清淤、衬砌修复、渗漏处理，引水管道的检查、维修、更换，以及相关附属设施（如进水口、出水口、阀门等）的维修、调试等，具体工程内容以甲方提供的施工图纸和工程量清单为准。
二、合同工期
计划开工日期：____年__月__日
计划竣工日期：____年__月__日
总工期（日历天）：______天
乙方应在合同约定的工期内完成本工程，因不可抗力或甲方原因导致工期延误的，乙方应及时向甲方提交书面报告，并经甲方书面确认后，工期相应顺延；非因上述原因导致工期延误的，乙方应承担违约责任。
三、质量标准
本工程质量应符合国家及行业现行的相关工程建设维修质量标准和规范，达到合格标准。
乙方应严格按照施工图纸、设计文件、技术交底及相关规范要求组织施工，确保工程质量。在施工过程中，乙方应接受甲方、监理方（如有）的质量监督检查，对提出的质量问题应及时整改。
本工程竣工后，乙方应提交完整的竣工资料和竣工报告，由甲方组织验收（或委托第三方进行验收）。如工程质量不符合要求，乙方应负责无偿返工或修复，直至达到合同约定的质量标准，并承担由此给甲方造成的全部损失。
四、合同价款及支付方式
合同价款
本工程合同总价为人民币（大写）______元（小写：￥______元）。此价格为固定总价，包含完成本工程所需的全部费用，包括但不限于人工、材料、机械设备、运输、临时设施、安全文明施工、管理费、利润、税金等一切费用，除因设计变更或甲方要求增减工程量外，不因任何因素调整。
支付方式
预付款：合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的______% 作为预付款，即人民币（大写）______元（小写：￥______元）。乙方收到预付款后应立即组织施工准备工作。
工程进度款：乙方每月______日前向甲方提交当月已完工程量报告，经甲方审核确认后，在______个工作日内支付当月已完工程价款的______% 作为工程进度款。
竣工验收款：本工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价的______%。乙方应在收到款项前向甲方提供合法有效的发票。
质量保证金：合同总价的______% 作为质量保证金，即人民币（大写）______元（小写：￥______元）。质量保证期届满且无质量问题后，甲方在______个工作日内一次性无息支付给乙方。质量保证期自工程竣工验收合格之日起计算，为期______个月。
五、双方权利和义务
（一）甲方权利和义务
有权对工程进度、质量、安全等进行监督检查，提出意见和要求。
负责协调施工现场周边关系，为乙方施工创造良好的外部环境。
按照本合同约定的支付方式及时支付工程款。
向乙方提供施工所需的相关资料，包括但不限于施工图纸、地质勘察报告等。
在收到乙方提交的竣工验收申请后，及时组织相关人员进行竣工验收。
（二）乙方权利和义务
有权要求甲方按照合同约定支付工程款。
按照本合同约定的工期、质量标准和工程内容进行施工，确保工程顺利完成。
负责施工现场的安全管理工作，遵守国家及地方有关安全生产的法律法规，制定并落实安全施工措施，承担施工过程中的安全事故责任。
做好施工现场的环境保护和文明施工工作，遵守当地环境保护规定，减少施工噪音、粉尘等对周边环境的污染。
负责施工所需的设备、材料的采购、运输、保管等工作，但材料质量应符合设计和规范要求，并接受甲方的检查。
在施工过程中发现设计文件、图纸存在问题或不合理之处，应及时向甲方提出书面意见和建议。
工程竣工后，负责清理施工现场，做到工完场清。
六、工程变更
甲方有权根据工程实际需要对工程内容进行变更，乙方应按照甲方的变更指令进行施工。
因工程变更导致合同价款增减或工期调整的，双方应另行签订补充协议。如变更内容属于合同约定范围内的正常调整，且不影响合同总价和工期的，乙方应无条件执行。
乙方不得擅自变更工程内容，如因乙方擅自变更导致工程质量问题或甲方损失的，乙方应承担全部责任。
七、材料设备供应
本工程所需的主要材料和设备原则上由乙方负责采购，但材料设备的品牌、规格、型号等应符合设计和甲方要求，并经甲方书面确认。
乙方采购的材料设备应具有质量合格证明文件，在进入施工现场前应向甲方报验，未经甲方检验合格的材料设备不得用于本工程。
如甲方对材料设备质量有异议，可委托有资质的检测机构进行检测，检测费用由责任方承担。如检测结果不合格，乙方应负责更换，并承担由此给甲方造成的损失。
八、竣工验收
工程竣工后，乙方应提前______天向甲方提交竣工验收申请报告，并提交完整的竣工资料，包括但不限于竣工图纸、施工记录、材料设备检验报告、质量检验评定资料等。
甲方在收到乙方的竣工验收申请报告后，应在______天内组织相关人员进行竣工验收。如验收合格，双方签署竣工验收报告；如验收不合格，乙方应按照甲方的`要求进行整改，直至验收合格，整改费用由乙方承担，且工期不予顺延。
本工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，甲方有权拒绝接收，乙方应继续履行合同义务，直至工程验收合格。
九、质量保修
乙方应按照国家有关法律法规和合同约定对本工程质量承担保修责任。质量保修范围包括本合同约定的工程内容及因乙方施工原因造成的质量问题。
在质量保修期内，乙方应在接到甲方保修通知后______小时内到达现场进行维修。如乙方未能及时履行保修义务，甲方有权自行或委托第三方进行维修，维修费用从质量保证金中扣除，如质量保证金不足以支付维修费用，乙方应补足差额。
质量保修期届满后，乙方仍应承担因工程质量问题导致的人身伤害和财产损失的赔偿责任。
十、违约责任
甲方违约责任
若甲方未按照本合同约定支付工程款，每逾期一天，应按照应付未付金额的______% 向乙方支付违约金；逾期超过______天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完工程价款及相应的违约金。
若甲方违反本合同约定的其他义务，应承担由此给乙方造成的损失。
乙方违约责任
若乙方未按照合同约定的工期完成工程，每逾期一天，应按照合同总价的______% 向甲方支付违约金；逾期超过______天的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的工程款，同时乙方应承担合同总价______% 的违约赔偿金。
若乙方交付的工程质量不符合合同约定的标准，应负责无偿返工或修复，并承担由此给甲方造成的全部损失；如乙方拒绝返工或修复，甲方有权委托第三方进行处理，费用由乙方承担，同时乙方应按照合同总价的______% 向甲方支付违约金。
若乙方违反本合同约定的安全文明施工、环境保护等义务，应承担由此给甲方或第三方造成的损失，并按照合同总价的______% 向甲方支付违约金。
若乙方擅自转包或分包本工程，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的工程款，同时乙方应承担合同总价______% 的违约赔偿金。
十一、争议解决
本合同履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
在争议解决期间，双方应继续履行除争议事项外的其他合同条款。
十二、其他条款
本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。
本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________________
法定代表人或授权代表（签字）：____
签订日期：____年__月__日
乙方（盖章）：__________________
法定代表人或授权代表（签字）：____
签订日期：____年__月__日
【水电站引水工程建设维修工程施工合同书】相关文章：
引水工程施工合同12-01
建设工程施工合同书02-06
引水工程施工合同(13篇)12-01
引水工程施工合同13篇12-01
建设工程施工合同书模板02-26
房屋维修工程施工合同书05-08
桥梁维修工程施工合同书05-01
建设工程施工合同书15篇02-06
建设工程施工总包合同书05-05