建设施工合同

时间：2022-09-10 14:05:26 施工合同我要投稿

建设施工合同集锦15篇

　　随着法律观念的日渐普及，合同出现在我们生活中的次数越来越多，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么合同书的格式，你掌握了吗？以下是小编为大家收集的建设施工合同，仅供参考，大家一起来看看吧。

建设施工合同集锦15篇

建设施工合同1

　　发包方（以下称甲方）：

　　联系方式：

　　地址：

　　承包方（以下称乙方）：

　　联系方式：

　　地址：

　　根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

　　一、工程项目

　　1、工程名称：__________________________________________________。

　　2、工程地点：_________________________________________________。

　　3、工程内容：________________________________________________。

　　4、承包形式：_________________________________________________。

　　二、工程期限

　　1、合同工期总日历天数_______天。

　　2、开工日期：_______年_______月_______日。

　　3、竣工日期：_______年_______月_______日。

　　三、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延

　　１、在施工中如因停电８小时以上或连续间歇性停电３天以上（每次连续４小时以上），影响正常施工；停电2天以上。

　　2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素。

　　３、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。

　　四、建筑材料、设备的供应和采购

　　1、工程材料、设备由乙方采购。包工包料。

　　2、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程。

　　五、工程验收和付款

　　经核算，建设工程总价为：______________元，工程竣工后，由甲方验收合格方可向乙方付款。

　　六、附则

　　1、甲方代表：_____________________。

　　2、乙方代表：_____________________。

　　3、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后生效。

　　甲方（签章）：

　　签订日期：_______年_______月_______日

　　乙方（签章）：

　　签订日期：_______年_______月_______日

建设施工合同2

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

　　根据国家法律规定，借款方为进行基本建设所需贷款，经贷款方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。

　　第一条借款用途：________________________________________。

　　第二条借款金额：借款方向贷款方借款人民币____（大写）元。预计用款为一年____元；____年____元；____年____元；____年____元；____年____元；

　　第三条借款利率：自支用贷款之日起，按实际支用数计算利息，并计算复利。在合同规定借款期内，年息为____ %。借款方如果不按期归还贷款，如逾期部分加收利率20%。

　　第四条借款期限：借款方保证从____年____月起至____年____月止，就国家规定还款资金偿还全部贷款。预定为____年____元；____年____元；____年____元；____年____元；____年____元；。贷款逾期不还部分，贷款方有权限期追回贷款，或者商请借款单位其他开户银行代为扣款清偿。

　　第五条因国家调整计划、产品价格、税率，以及修正概算等原因，需要变更合同条款时，由双方签订变更合同文件，作为本合同组成部分。

　　第六条代款方保证按照本合同规定供应资金。因贷款方责任未按期提供贷款，应按违约数额和延期天数，付给借款方违约金。违约金计算与银行规定加收借款方罚息计算相同。

　　第七条贷款方有权检查、监督贷款使用情况，了解借款方经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关统计、会计报表及资料。

　　借款方如果不按合同规定使用贷款，贷款方有权收回部分贷款，并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。借款方提前还款，应按规定减收利息。

　　第八条本合同条款以外其他事项，双方遵照《中华人民共和国合同法》有关规定办理。

　　第九条本合同经过签章后生效，贷款本息全部清偿后失效。本合同一式五份，签章各方各执一份，报送主管部门、总行、分行各一份。

　　甲方（签章）：______________

　　乙方（签章）：______________

　　__________年_______月______日

建设施工合同3

　　甲方：

　　乙方：

　　应甲方要求，在原甲方与乙方_____年_____月_____日签订《临沂市罗庄区高新区创新大厦内外广告牌设计、制作及安装合同》的基础上，现根据甲方要求，作相应增项。根据原施工合同精神，经双方协商，作如下补充协议：

　　一、工程范围：_____年_____月_____日乙方根据甲方要求做出相应的设计制作安装。

　　二、工期要求：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

　　三、新增工程量：

　　详见附表一：《高新区创新大厦后期加工标牌一览表》

　　四、质量要求：按原合同承诺履行。

　　五、付款方式：按原合同执行。施工合同补充协议

　　六、其它：

　　1、本协议其它内容仍按原合同执行。

　　2、本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　3、本协议经双方签字盖章后生效，并与原合同享有同等法律效力。

　　甲方(盖章)：

　　乙方(盖章)：

　　法定代表人：

　　签约日期：

建设施工合同4

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)

　　身份证：

　　为了更好地保护校园建设，经学校研究决定，甲乙双方本着平等自愿的原则，乙方愿意承担我镇学校堡坎及操场平整修建工程，经双方共同协商，达成以下协议，共同遵照执行：

　　一、工程地点：

　　1、我镇学生宿舍正对面操场。

　　2、我镇厕所至学生宿舍后。

　　二、乙方承包施工内容：

　　1、乙方愿意承包我镇操场平整工程，平整价格按32元方计算(含开挖土方、开挖石方、转运土方、转运石方费用及税费)，开挖长50米左右、宽12米左右、深1米左右，其中开挖出的石方属于学校所有，开挖出的方量按实际挖出的坑长、宽、高计算。

　　2、乙方愿意承包我镇厕所至学生宿舍后堡坎修建工程，施工过程中乙方先用甲方提供的石方施工，甲方提供的石方按50元方计算，施工价格按218元元计算(含材质费、运费、劳务费及税费等费用)，其余部分所有材质由乙方提供，价格按268元方计算(同样含材质费、运费、劳务费及税费等费用)，所有方量按堆砌好的堡坎方量计算。

　　三、质量要求：

　　1、操场平整乙方平整的操场除按长、宽、深平整外，平整完后操场无大坑小洼，平整后的操场中无剩余的土方，石方堆积，经甲方验收合格为准。

　　2、堡坎修建乙方进行堡坎修建时，按平均宽度0.8米修建，堡坎长度、高度按实际修建进行测量计算，修建时使用毛石加细砂混凝土浇灌填缝，且砂浆标号足，满浆满灌，经甲方验收合格为准。

　　四、矛盾纠纷：

　　1、甲方负责提供外运土方、石方地点，若堆放时发生矛盾，一切矛盾由甲方负责，乙方概不负责。

　　2、甲方负责处理好修建堡坎时的地界，若乙方施工与老百姓发生地界纠纷，乙方概不负责。

　　3、乙方注意文明施工，若在施工过程中乙方有影响老百姓利益问题，与老百姓发生纠纷，乙方自行处理，甲方概不负责。

　　五、工程造价：以上所有工程造价按实际丈量计算。

　　六、竣工时间：________年____月____日。

　　七、付款方式：乙方工程完工后，经甲乙双方验收合格后，乙方出具正规税务发票，甲方到会计核算中心报账后，一次性支付给乙方。

　　八、安全施工：乙方在组织施工过程中，应注意施工安全，杜绝安全事故的发生，则出现的一切安全安全事故，造成的人员伤亡，带来的经济损失及刑事民事责任由乙方负责。

　　九、违约责任：甲乙双方若有违约，双方共同协商妥善解决，若争执不下，按照相关法律程序进行解决。

　　十、其它：

　　1、本合同未尽事宜由甲乙双方共同协商解决。

　　2、本合同一式四份，乙方一份，甲方三份，具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日

建设施工合同5

　　发包方：安康绿硒生物科技有限公司（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　为加强本园区保鲜库工程的管理，确保工程质量，并按期完成任务，经发包方与承包方协商，签订本施工合同。

　　一、工程名称：

　　园区水渠修建

　　二、工程地点：

　　绿硒示范园

　　三、工程数量与造价

　　（1）长300米，宽不低于0.25米，高不低于0.25米，为新建大棚四周水渠，造价120

　　元每米，合计36000元。

　　（2）长216米，宽不低于0.3米，高不低于0.3米，为排向池塘水渠，造价为126元每米，

　　合计为27216元。

　　（3）长113米，宽不低于0.5米，高不低于0.5米，为池塘向西与主排水渠接通水渠。造

　　价为200元每米，合计为22600元。

　　（4）长72米宽不低于0.5米，高不低于0.5米，造价为200元每米，合计为14400元。总造价为：100216元

　　四、双方的责任和义务

　　(一)甲方的责任和义务

　　1、甲方有权指导乙方规范操作、安全施工。

　　2、甲方对施工过程进行协调解决现场施工问题。

　　3、甲方提供施工用水、电，乙方应按供水、电单位的规定按时交纳水、电费，否则造成的后果由乙方承担。

　　4、工程竣工后，甲方及时依照国家现行竣工、验收规范组织竣工验收。

　　(二)乙方的责任和义务：

　　1、乙方应切实加强施工现场管理，精细组织，严密施工。施工现场必须按照文明工地要求进行管理，严禁出现脏、乱、差现象及打架斗殴、赌博、偷盗等违法行为。

　　2、乙方负责提供本工程所需全部机械、工具、设备，费用自理。

　　3、乙方应严格按照批准的施工设计图纸施工，确保施工质量、施工进度。施工中如确需变更，应首先办理变更设计手续，接到批准的变更通知后，方可进行变更施工。若发生乙方不按照设计要求施工、违反施工规范、不文明施工等行为，甲方有权提出批评或责令其停工、返工，由此造成的一切损失由乙方承担。本工程施工人员食宿、水、电费用，全部由乙方承担。

　　五、违约责任

　　1、上述条款系甲乙双方充分协商的结果。应共同遵守，如果任何一方违约，应

　　承担相应的违约责任，违约方必须向守约方支付违约金，违约金为合同价款的5％。

　　2、乙方应严格按照合同工期，质量目标组织施工，若未按照合同工期完成时，除承担违约责任须向甲方支付违约金外，每延迟一日从工期款中扣除500元。

　　六、合同有效期：

　　工程款项结清本合同自行终止。

　　七、纠纷解决方式：

　　甲乙双方协商解决。

　　八、本合同一式肆份，甲乙双方各持两份。双方签字盖章后生效。

建设施工合同6

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　经甲乙双方协商，乙方甲方拟建___栋___层楼房，面积约为______平方米，为明确双方权利义务关系，经平等协商，双方自愿签订本合同。

　　一、双方权利义务

　　1、甲方负责提供石灰、砖、水泥、沙子、石头、钢材、管道等建筑材料。还要负责路通、水通、电通，水电费由方负责，根据施工进度，乙方应提前___天通知甲方购买所需材料。施工所用的水、电费用由甲方负责。

　　2、搅拌机、震动器等施工机械以及模板、脚手架等所有劳动工具由乙方自带，费用由乙方自理。

　　3、乙方加强对其人员的安全教育，严格管理，安全施工。由于乙方人员的故意或过失引起的.安全事故由乙方自行负责，与甲方无关。

　　二、施工及质量要求

　　1、本工程为砖混框架结构，按甲方施工图为标准，屋体为___层，第___层高___。___米，第___层高为___。___米上檐，天面前头缩朵盖瓦，后为平顶，前头缩朵前后左右墙增高为___米，按半层计标面积。

　　2、本工程采取包工不包料的形式，建房除劳动工具外其他材料由甲方提供。

　　3、乙方按图从地串粱以上完成甲方的主体工程，不包括水电、木模、装修。

　　4、乙方在施工时，要求墙体平整、垂直、不得放吊口。

　　三、其他事项

　　1、乙方在施工期间，除开始和结尾外，生活费由乙方负责，每层倒混凝土期间生活费由甲方负责。

　　2、乙方在施工过程中，甲方应满足乙方的施工材料，材料经检验后才能使用(架树、架板等)，如果违操作规程，谁违、谁负责。

　　3、施工前，甲方保证___通，即通水通电，道路场地平整。

　　4、甲方以每平______元的单价发包给乙方，包括钢筋工在内。

　　5、收方结标：第___层的总长度加上前后桃子长度，雨棚___半，乘以屋的总宽度，楼梯棚罩按___层计标。

　　6、付款方式：每层砌好砖后，经检验，付每层的___%，到好楼面后付每层的___%，房屋盖好瓦后，结清余款。

　　7、其他未尽事宜，双方协商解决，按国家以及本地标准从严执行。

　　本合同___式___份，甲乙双方各持___份，从合同签订之日起生效。

　　甲方(公章)：_______________

　　乙方(公章)：_______________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_____年____月___日

　　_____年___月___日

建设施工合同7

　　甲方：_____网吧（以下简称甲方）

　　负责人：

　　乙方：建筑装饰工程有限公司（以下简称乙方）

　　负责人：

　　依照《中华人民共和国民法典》及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：

　　一、工程概况及承包方式

　　1、工程名称：网吧室内装修工程。

　　2、工程地点：中心小学附近

　　3、工程承包方式：包工包料

　　4、工程概况：建筑面积1700.00平方米。

　　二、工程装修内容

　　室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程。

　　三、工程造价

　　工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为依据；

　　工程造价为：_________元。（以甲方认定的单价为准，工程量竣工后以审计为准）

　　四、工程期限

　　工程开工日期：________年____月____日

　　工程竣工日期：________年____月____日

　　五、质量要求

　　按国家建设部行业标准G73—91《建筑装饰工程施工验收规范》规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程质量达到市优。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为________年，终身维修。

　　六、付款方式

　　1、合同签定后，甲方即付给乙方工程款总造价的30%金额。

　　2、工程进展一半时，甲方即付给乙方工程款总造价的30%金额。

　　3、工程竣工验收合格后，甲方即付给乙方工程款总造价的40%。

　　七、双方责任

　　1、甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求；提供现场使用的水、电位置；提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸；对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明；施工场地要平整。

　　2、乙方：向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。

　　八、其它事宜

　　经甲乙双方商定做出如下协议：

　　1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延；如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。

　　2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。（如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效。）

　　3、工程量发生变化时，按竣工后工程审计的工程量计算为准。

　　4、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。

　　5、其它未尽事宜由双方协商解决。

　　6、合同一式贰份，双方签字生效，各持贰份，并具有同等法律效力。

　　甲方：____乙方：

　　日期：____日期：____

建设施工合同8

　　上诉人：_________________名称：_____________

　　住所：________________

　　电话：______________

　　法定代表人：_________________名称：________________

　　职务：______________

　　委托代理人：_________________姓名：_____________

　　性别：_____________

　　年龄：______________

　　民族：_________________

　　职务：_________________

　　工作单位：______________

　　住所：________________

　　电话：______________

　　上诉人因_________________一案，不服___________法院于__________年_____月_____日_____字第_____号判决，现提出上诉。

　　上诉理由及请求：________________

　　(上诉理由应全面陈述对第一审人民法院在认定事实和适用法律上的不当或错误，提出所根据的事实和理由，包括在一审程序中未提供的事实、理由和证据。上诉的请求包括要求全部或部分撤销、变更原判决。)

此致

　　___________人民法院

　　上诉人：______________(盖章)

　　法定代表人：______________(签章)

　　__________年_____月_____日

建设施工合同9

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方协商,甲方将xx小区基础工程及附属工程承包给乙方施工,为明确双方责任,做出如下条款,双方共同遵守。

　　一、承包方式：包工包料,按甲方给定的图纸进行施工。

　　二、开竣工时间：开工：年xx月xx日

　　竣工：年xx月xx日施工合同补充协议

　　三、工程内容及造价：

　　基础工程及地下室：xx元

　　阁楼：xx元

　　平房车库：xx元

　　化粪池：xx元(包括池外管道项目)

　　合计人民币：xx(xx元)

　　四、工程质量等级：合格。

　　五、付款方式：甲方签定协议后付30%作为预付款,其余部分楼房竣工后一次付清。

　　六、承包范围、土建、电气、水暖。

　　七、水电费由乙方承担,税金由甲方负责支付。

　　八、施工过程中出现的安全事故由乙方负责。

　　九、未尽事宜,双方协商解决。

　　此协议一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字后生效。

　　甲方负责人：

　　乙方负责人：

　　xx年xx月xx日

建设施工合同10

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　应甲方要求，在原甲方与乙方20__年5月11日签订《临沂市罗庄区高新区创新大厦内外广告牌设计、制作及安装合同》的基础上，现根据甲方要求，作相应增项。根据原施工合同精神，经双方协商，作如下补充协议：

　　一、工程范围：20__年__月__日乙方根据甲方要求做出相应的设计制作安装。

　　二、工期要求：20__年__月__日至20__年_______月_______日。

　　三、新增工程量：

　　详见附表一：《高新区创新大厦后期加工标牌一览表》

　　四、质量要求：按原合同承诺履行。

　　五、付款方式：按原合同执行。施工合同补充协议六、其它：

　　1、本协议其它内容仍按原合同执行。

　　2、本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　3、本协议经双方签字盖章后生效，并与原合同享有同等法律效力。

　　甲方：_______(盖章)乙方：_______(盖章)法定代表人：_______法定代表人：_______签约日期：_______年_______月_______日

建设施工合同11

　　甲方：_____

　　乙方：_____

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，以下简称为“发包人”总分包合同，双方就大包事项协商达成一致，订立本合同。

　　工程名称：私有住宅加层高为2、8米，空心板，每层空心板顶部不抹灰，外墙为24墙，中墙24墙，无隔断，挑梁钢筋部分为合理制作。

　　工程地点：__________

　　承包范围：大包______元/每平方米。采取连工带料由乙方承包承建。里外抹灰，水泥地平，无上下水、电、暖、涂料。甲方负责三通一平，电通、路通、水通，水电费由甲方承担。

　　质量标准：普通

　　图纸：由甲方提供。

　　承包内容：墙体土砂砌筑，四大角带有构造柱，两道圈梁，主筋为12的螺纹，副筋为6。顶部炉渣，2厘米厚砂浆找平，SBS卷材0、4厘米厚，复合型;外门为普通四防门，限肆佰元。窗户为屯河普通。挑出部分满算，外上下楼梯满算，增加部分另计。在施工过程中甲方发现问题必须让乙方当时协商纠正，不得待活干完才提出这不行那不行的话，甲方必须保证乙方顺利施工，如：执法局和一切税收部分由甲方承担，乙方不负任何责任和经济费用。

　　付款方式：开工付_______;扣板付_______;剩余部分完工一次性付清。

　　开工日期为____年___月___日至____年___月___日，停水停电下雨工期顺延。

　　以上条款希望双方共同执行。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

建设施工合同12

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　立契约书人委建人_________(甲方)与建方_________(乙方)，本契约不动产标示委建事项经由甲乙双方同意订立条款如下，以资共同遵守：

　　第一条房地标示：本契约房屋坐落在_________市_________区_________地号土地内定名“_________”，经暂编号_________区_________栋_________楼的房屋一户。

　　第二条房屋面积：本契约房屋面积包括室内、阳台及走道、楼梯间、屋顶突物(仅限于水箱及楼梯间，其余部分不计入)地下室、电梯间等公共设施分摊面积在内计约_________平方米，(实际面积以当地政府机关复丈后，建筑改良物所有权状记载的面积为准)，但双方同意建筑改良物所有权状记载面积加上本条前列(阳台走道、楼梯间等)公共设施分摊面积等，即相当于本契约所记载面积，若有增减，而其面积差额未逾百分之二时，双方均不得异议，若增减面积误差超过百分之二时，其误差超过百分二部分，即以该户出售时的'平均单价为计算基准，由双方互为补偿。

　　第三条本大楼的屋顶除水箱、楼梯间外，乙方的投资、规划，其使用权归乙方，但乙方应对甲方提供较一般人优惠的服务。

　　第四条本大楼地下室产权登记为本大楼全体所有人共有，地下室除机电设外，其余场地如遇空袭时，应开放为公共避难场所，地下室平时作为停车场，由本大楼管理委员会统筹管理，其办法另详载于本大楼管理委员会管理章程。

　　第五条甲方所订购房屋的室内隔间装饰及设备工程，其施工标准悉依_________市政府_________局核准的建造执照图说按图施工，如甲方要求变更或增减等，须征求乙方意，惟属大楼整体装置者不得删减，变更后的工程款由双方协议定之，但以不少于本契约所定的工程款一次付清与乙方，甲方未缴清增加的工程款前，乙方不得施工，如双方对变更后工程款未能达成协议或甲方拒绝或延迟交付所增加变更的工程款时，视为甲方取消变更或增减，乙方仍按本契约原定项目施工。

　　第六条工程期限：本契约房屋建筑工程，乙方应于本契约签订后____月内工，自开工之日起_________工作天完工，并以开始申请使用执照为完工日期。但如有下列情形之一时不在此限，乙方不负迟延完工之责。

　　(一)甲方未依约定付款办法的39;规定交付价款时。

　　(二)甲方要求变更内部隔间与设计，致迟延完工时。

　　(三)因不可抗力的原因如天灾人或法律法规限制等不可归责于乙方的事由，以致工程不能如期进行时。

　　(四)本工程屋外排水沟及巷道铺设工程，不受本条约完工时限的拘束，电等的接通供应悉凭该公用事业作业程序而决定。

　　第七条保固期限：本契约房屋领到使用执照之日起，对本契约房屋建筑结构，乙方应负责保固________年，但天灾或不可归责于乙方的原因而发生损毁者不在此限(门、窗、玻璃及水电配件、油漆、瓷砖等乙方不负责保固)。

　　第八条甲方订购本房地总价款为人民币_________(大写)元整，包括下房屋及装修土地价款。

　　(一)房屋及装修价款为人民币_________(大写)元整。

　　(二)土地价款为人民币_________(大写)元整，包括建筑基地，道路用及地上物补偿金、土地改良费、公共设施用地等费用。

　　第九条付款办法：本契约房地总价为人民币_________(大写)元整，分为备款人民币_________(大写)元整，优惠贷款人民币_________(大写)元整，银行贷款人民币_________(大写)元整，甲方应按下列进度，将分期付款表上的金额，经乙方通知于缴款期限内缴付乙方，绝不拖延短欠。

　　第十条贷款办法：本契约房屋甲方如须办理银行贷款时，应另行与乙方签委托代办贷款契约书及委任书以凭办理贷款事宜。

　　第十一条甲方如全部或一部分不履行本契约(

　　第九条)所规定工程进度的定付款时，其逾期部分甲方愿自通知交款日后第_________天起，按日加付千分之一计算滞纳金，上项滞纳金于补交其应付款时一并付与乙方，如逾期滞纳达十五天，经乙方催告仍延不交付时，即视为甲方违约，乙方不得解除本契约及代办贷款委托书，代管印章委托书等与本契约有连带关系的约定，甲方同意将已缴的款项现金部分由乙方没收，以为抵偿乙方所受的损失，乙方并得将甲方所订购的房地另行出售与

　　第三者或为其他处分，甲方绝无异议，甲方若依前条约定的付款规定，以票据支付时，甲方保证兑现，如有遭退票情形等，视为甲方未缴款，依前述约定方式处理。

　　第十二条本约房屋如乙方非因

　　第五条的情形而逾期交屋时，其每逾____日按卖总价千分之一计算违约金与甲方，如乙方因本身因素不履行交屋，及半途发生纠葛不能出卖等情况时，除应将既收价款全数退还甲方外，并应赔偿所付价款同额的损害金予甲方作为乙方不履行本契约的损害赔偿总额。倘因政府颁布禁建等不可归责于乙方的事由，致使乙方不能交付本契约房屋时，双方同意解除本契约，乙方应将甲方所缴付价款加计利息(按照银行________年期定期存款利息计算)退还甲方。

　　第十三条契约房屋已登记于甲方名义，如甲方违约拒付款项，经乙方催仍不交付时，甲方同意名义变更为乙方或乙方所指定之人，甲方不得另有其他的要求。

　　第十四条甲方负责订购本房屋土地，其房屋产权及基地产权的移转登记事，乙方负责于本房屋建造完成，经政府主管单位发给使用执照，及甲方依约履行其义务后，乙方负责聘请代书与甲方共同委托统筹办理，甲方应按照乙方通知的时间内，将应提出的证件及在有关文件上盖章，连同各项税捐交与乙方或委托的代书以资办理。甲、乙双方应负担的费用如下：

　　(一)建筑物登记费、土地登记费、印花税、契税、监证费(或公证费用各项规费及代办产权登记费用由甲方负担。

　　(二)本契约土地移转过户前的土地价款及移转过户时发生的增值税由乙负担。

　　(三)本契约房地移转登记及质押款的抵押权设定登记移转规费，公定纸、印花税、保险费及代办手续费均由甲方负担。

　　(四)自领到使用执照之日起所发生的房屋税、地价税、工程受益费不论方已否迁入或抬头为任何一方，均由甲方负担如数缴清不得异议。

　　(五)以上各项应由甲方负担的费用，如由乙方先行垫付或代缴，甲方应数归还需要。

　　第十五条产权登记：本契约房地产权登记由乙方指定代理人，统一办理土移转登记，建物所有权登记及贷款抵押权设定登记等手续。

　　第十六条本契约房地，乙方保证产权清楚，绝无任何纠纷或设定他项权利象，如有任何纠葛，乙方应负责清理，不得损害甲方的利益。

　　第十七条甲方同意于本房屋完工并接通水电之日起，无论所开列单据的抬为任何一方，均就负担下列费用：

　　(一)本户水电基本费用。

　　(二)本房屋自领得使用执照日起的房屋税。

　　(三)属于本房屋公共使用应由全体住户分担的水电费用。

　　(四)属于本建筑清洁保持、公共设施及设备的整理、操作与维护等事项应由全体住户分担的管理费用。

　　(五)本房屋有关公共管理费用的分担。

　　第十八条本契约房屋于建筑完成经主管机关发给使用执照后，甲方应付清列款项税费等，乙方始行交屋，甲方如不协办或迟延逾期的，致影响本契约各项产权登记或施工进度时视同违约，并应负赔偿乙方一切损失之责。

　　(一)缴付本约

　　第十四条

　　第一、三、四项约定应付的税捐。

　　(二)办妥产权登记及代办贷款等费用，并预付乙方四个月的利息。

　　(三)付清因逾期付款的滞纳金。

　　(四)付清本房屋的所有优惠贷款。

　　第十九条通知送达：甲乙双方所为的征询、洽商或通知办理事项均以书面本约所载住址挂号邮寄为之，有拒收或无法投递致退回的，均以邮局

　　第一次投递之日期为送达之日。甲方的住址如有变更时，负有通知乙方的义务。

　　第二十条其他事项：

　　(一)如甲方半途要求在本契约房屋变更设计，须以书面征得乙方同意后托乙方办理，所需工程费用经双方议定价格后，差价由甲方于变更同时给付乙方，但经不减少于原定总价为原则，如甲方未在约定期间内给付时，乙方即视为甲方已取消变更设计的要求，乙方为避免影响工程的进度，得按原合约图说施工，甲方无异议。

　　(二)乙方通知交屋并给迁入证明前，甲方绝不进行本约房屋自行装潢施。

　　(三)本契约书于付清所定价款办妥交屋手续、土地移转登记完毕甲方领所有权同时，本契约书及本约有连带关系的契约、附件，甲方得一并由乙方收回作废。

　　第二十一条本契约的约束与效力：

　　(一)甲方未付清房地价款及未取得乙方同意前不得将本契约房地的权利义务自行转让他人，但经双方同意后，本契约所约定事项对甲乙双方权利与义务的受让人合法继承人具有同等约束力。

　　(二)本契约附件视为本契约的一部分，与本契约具有同等效力，附件未定的，依据本契约的规定。

　　第二十二条未尽事宜：本契约如有未尽事宜，必要时由甲乙双方洽定。

　　第二十三条契约分存：上述契约事项经双方同意，恐口头无凭。特立本契书一式二份，甲乙双方各执一份为凭，并自签订日起升效，印花税由甲乙双方自贴销。

　　第二十四条有关本契约的权义，双方同意以_________法院为管辖法院。

　　甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________

　　代表人(签字)：_________代表人(签字)：_________

　　住址：_________住址：_________

　　身份证号码：_________身份证号码：_________

　　电话：_________电话：_________

　　________年____月____日________年____月____日

　　签订地点：_________签订地点

建设施工合同13

　　出资方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　甲方委托乙方承担本合同第二条表中所列项目的建设工程施工图设计文件审查任务，经双方协商一致签订本合同。

　　第一条本合同依据《中华人民共和国合同法》及建设部第134号令签订。

　　第二条本合同审查项目内容见下表(勘察、施工图)：

　　第三条甲方应向乙方提交以下资料及文件：

　　1、建设项目立项文件(发改委签发的批准文件和规划部门签发的规划红线图);

　　2、工程勘察成果报告(附设计单位签发的勘察技术要求);

　　3、全套施工图设计文件及相应的计算书(含计算模型光盘)。

　　第四条甲方应按省物价局、湖北省建设厅发布的鄂价房服[20xx]273号文件规定支付施工图设计文件审查费，本项目审查费应为元。甲方于月日将商定的审查费交乙方财务室，乙方财务确认收费后审查程序正式启动。

　　第五条双方责任

　　1、甲方按本合同第三条规定内容向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责;乙方对审查结论的合法性和有效性负责。

　　2、乙方在审查程序启动后的15个工作日内出具《审查意见》;对审查合格的项目，乙方在审查合格后的7个工作日内向甲方出具《审查合格书》;对审查不合格的项目，由原设计单位修改完善后送乙方复审，复审合格后，乙方向甲方出具《审查合格书》;

　　3、甲方对乙方作出的审查意见有重大分歧时，可由甲方向省建设行政主管部门提出复审申请，并由省建设行政主管部门作出仲裁决定。

　　4、未经乙方同意，甲方不得擅自变更审查合格的设计文件;如确有需要，甲方可通过原设计单位变更设计后重新向乙方报审，并承担相应的审查费用，乙方不承担任何费用。

　　5、经乙方审查合格的项目，因勘察、设计原因发生工程质量问题，乙方承担建设部第134号令第十五条规定的相应责任。

　　第六条本合同一式四份，甲、乙、双方各执一份，另一份作为交款凭证;双方签字盖章本合同成立，双方履行完合同规定的业务后本合同即行终止;合同执行中如发生争议双方协商解决，协商不成时通过司法途径解决。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

建设施工合同14

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　经过甲、乙双方友好协商，甲方正在建设的新干县沂江（城南）中心幼儿园铝合金窗户发包给乙方施工，双方本着友好合作的原则订立本合同。甲方指定铝合金品牌和玻璃由乙方采购负责加工安装，直至由甲方建筑工程质量竣工验收合格。具体合同条款如下：

　　1、乙方按照甲方要求进行加工制作和安装，保证质量，在甲方规定时间内完成，逾期甲方有权采取罚款措施。

　　2、材料单价（包括安装）和规格：推拉窗165元/m2，带纱窗推拉窗170元/m2，玻璃厚度为4mm，采用白色浮法玻璃。铝合金型材要求品牌为广东佛山市电泳银白型材，厚度为1.1mm，乙方提供出厂合格证明以及材料发票。

　　3、付款方式：铝合金门框安装完，付款壹拾万元，玻璃门窗安装完付总造价的50%。验收合格付总价的15%，根据实际制作安装的工程量进行结算。

　　4、保修：乙方在安装完成验收合格后，本工程保修期限为一年。本项目工程的保修金为结算后总造价的5%，在保修期满后二月内付清。在保修期内如果因为质量或安装出现问题，乙方应接到甲方通知两天内前来整修，逾期甲方另派人整修，费用在乙方的保修金里扣除。

　　5、其它未尽事宜，双方友好协商解决。

　　6、本协议一式二份，双方各执一份，甲乙双方共同签字盖章后生效。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

建设施工合同15

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》、《物业管理条例》等有关法律、法规和政策，在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方所服务小区公共绿化养护事宜订立本合同。

　　第一条服务场所基本情况

　　座落位置：

　　项目：

　　第二条绿化养护范围

　　第三条绿化养护内容上述

　　第二条范围的乔木、灌木、花卉、草坪、盆栽等绿化的日常绿化清洁、除草、浇水、施肥、病虫防治、修剪、补苗移植、中耕松土、做保水圈、防风防寒等工作。

　　第五条绿化养护服务质量要求及扣分（支付违约金）标准、检查方式见附件

　　第六条承包方式采用由乙方包工、包料（即养护肥料、养护水电、药物、待补苗木、绿化垃圾清运）、包工具、包设备、包质量、包安全、包风险的方式。

　　第七条合同期限本合同期限自年____月____日起至________年____月____日止。

　　第八条甲方的权利和义务

　　1、甲方有权对乙方绿化养护服务质量、计划落实进行监督检查；

　　2、批准乙方依据季节和植物生长特征编制的年度养护计划；

　　3、甲方为乙方无偿提供存放养护工具的场所；

　　4、甲方应按时、足额（扣除违约金后）支付乙方绿化养护服务费用；

　　5、不得干涉乙方内部员工工作分配、日常的绿化养护保洁安排、正常的经营活动。

　　第九条乙方的权利和义务

　　1、有权依照本合同约定获取提供绿化养护服务的报酬；

　　2、有权制定各项绿化养护工作管理办法、规章制度，自主开展各项管理经营活动，不受甲方干涉；

　　3、因政府、行业组织、同行等参观检查或甲方临时开展各项活动的，甲方不再另行支付费用，乙方应全力配合；

　　4、未经甲方书面同意，乙方不得将本合约议定项目直接或者间接方式转包或者分包给第三方及其他个人；

　　5、乙方应按照甲方的要求向甲方提交年度绿化养护方案，于上月x日提交下月，当未按计划实施时应告知甲方并说明原因；

　　6、乙方应按照本合同及附件约定的工作范围和执行标准、工作时限，保质保量履行合同义务；

　　7、乙方应做好以下工作，确保住户、甲方员工、行人及他人人身及财产安全：

　　（1）暴雨、飓风来临前大型乔木加固；

　　（2）增加可能影响到行人、游人安全的树木加固设施；

　　（3）及时拆除固定树木的支架、铁线；

　　（4）加强带刺树木对人身安全的防护；

　　（5）路边、停车位（场）边等公共场所树木、花草定期修剪；

　　（6）绿化垃圾及时清理；

　　（7）喷施农药前、中的安全通告与警示；

　　（8）修剪、更换树木、花草时现场的安全防护；

　　（9）养护工具的安全使用、管理与使用时现场安全管理；

　　（10）使用安全、达标的养护设备设施、病虫害防止药品；

　　（11）采用安全、合理、有效的工作方式、方法；

　　（12）其他可能发生危及人身、财产安全的工作。

　　8、乙方有义务接受甲方的工作监督和检查。乙方所有员工禁止在工作范围内、留宿、争吵，进入住户室内；

　　9、乙方工作人员应穿着统一服装，形象端正；

　　10、乙方应定期自行组织员工进行职场技能、紧急状况处置技能、灾害事故救护、设备设施安全操作、药物安全喷洒和自身安全防护等培训。乙方有责任对员工进行法制、卫生社会公德宣传和岗前及岗中培训，并进行有效的考核检查；

　　11、乙方需按照法律法规、政策为员工办理有关劳动雇佣、劳动保障手续及相关劳动保险；

　　12、乙方在养护期间应对生长不良、已老化的花卉及时进行更换；应保持草坪平整，经常性积水的低洼处，应逐步用河沙或黄泥填高；保持工程环境干净整洁；可修剪类的灌木、草坪修建整齐；自然造型类花草长势良好；向外移植花苗，必须经甲方书面同意；乙方不得私自改变小区绿化设计、配置。

　　第十条绿化养护服务费用（注：含税，未扣违约金）

　　1、绿化养护费用按月计取，每月甲方应付费用为B：元（大写人民币：元），年度总费用为B：元（大写人民币：元）。

　　2、绿化养护费在每月____日前支付，如支付日为节假日、公休日，则支付日顺延至上班后的第一个工作日。

　　第十一条违约责任

　　1、乙方因工作疏忽导致甲方、住户、他人人身及财产损失的，应依法承担责任，当该疏忽导致甲方承担连带赔偿责任的，乙方应承担甲方承担的全部责任；乙方员工故意偷窃、破坏甲方及住户财产的，甲方有权要求乙方赔偿损失，扣除两倍偷窃或破坏物品价值的违约金，并要求乙方更换肇事员工；乙方员工辱骂、殴打甲方工作人员、住户的，甲方有权单方面终止合同，要求乙方支付1个月服务费的违约金；乙方员工侵犯住户、甲方员工其他合法权益的，除应依法承担责任外，根据性质乙方向甲方支付相当于两倍经济责任的违约金。

　　2、合同有效期内，非因苗木老化、他人故意破坏造成乔木、灌木、花草死亡的，乙方承担更换或赔偿责任，更换的苗木应基本与死亡苗木的品种、规格、长势相当，否则应得到甲方的书面许可。

　　3、乙方提供的39；绿化养护服务不符合约定要求，甲方可责令乙方现场负责人随时整改。若整改不及时或多次违反同一质量要求，可按合同附件扣分（支付违约金）标准扣除违约金；严重违反质量要求、特定质量要求的，不经事先通知可直接扣除违约金。违约金从下月支付上月的服务费中扣除。

　　4、违反第九条第5款规定，乙方未按时向甲方提交年度方案、月计划的，应按每日30元向甲方支付违约金；乙方未按方案、计划实施且没有合理理由的，每次应向甲方支付违约金50——300元，且甲方保留要求乙方弥补未实施措施的权利。

　　5、根据性质每次每处乙方应向甲方支付违约金20——200元，严重的应支付违约金200——600元。

　　6、因甲方原因每推迟一天支付绿化养护服务费用，甲方应每天向乙方按延期支付总额款3‰的滞纳金。

　　第十二条合同解除

　　1、若双方之一方宣布或者被地方法院判定破产，本合同自动终止，双方之间的债权债务仍需清算。

　　2、乙方每年违约金累计超过20元，甲方有权单方面终止合同。

　　3、违反第九条第4款规定，未经甲方书面同意，乙方将本合约议定项目直接或者间接方式转包或者分包给第三方及其他个人的，甲方有权终止本合同，乙方应向甲方支付违约金20元。

　　第十三条其他事项

　　1、乙方更换现场管理人员应在____日前以书面形式告知甲方，并确认相关管理人员紧急联络方式。

　　2、甲、乙双方工作衔接均以书面形式进行，并由双方现场主管人员签署意见。