水利清渠工程施工合同通用
在不断进步的社会中，我们用到合同的地方越来越多，合同是对双方的保障又是一种约束。你知道合同的主要内容是什么吗？以下是小编为大家整理的水利清渠工程施工合同通用，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
水利清渠工程施工合同通用1
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
签定时间： 年 月 日
按照《中华人民共和国合同法》的规定，为了明确双方在建设过程中的权力、义务和经济责任，结合该工程具体情况，经双方协商同意签订合同。
一、工程范围
1、 工程名称：
2、 工程地点：
3、 工程承包项目和内容：
二、工程造价
4、本工程采用总承包形式，工程总造价为人民币元整 ￥元。
三、建设工期
5、 根据有关工期定额和使用需要，暂定工程总工期为预付款到账后 日历 天。
6、 如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延;
(1)甲方未按乙方要求完成土建基础，不能提供施工场地，水、电源、道路未能接通，障碍物未能清除，设备未能到位，影响进场施工。
(2)不属包干范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因 而影响进度。
(3)在施工中因停电、停水8小时以上或连续间歇性停电、停水3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工。
(4)未按合同规定拨付款而影响施工。
(5)人力不可抗拒的因素而延误工期。
(6)因供电部门原因无法停电，致使乙方不能连续施工而影响进度。
四、工程质量、验收与安全管理
7、 本工程的质量为优良。
8、 工程质量验收依据及标准：①该工程施工图纸、设计说明和设计变更;② 电力建设工程验收规范;③设备、材料制造厂产品说明书及技术资料。
9、 甲方在不防碍乙方正常作业的情况下，可随时对作业进度、质量进行检查、督促。
10、 隐蔽工程在隐蔽以前，乙方应当通知甲方检查。甲方没有及时检查的，乙 方可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。乙方在施工中严格 执行电力工程方面的国标、部标、行标，特别是主要设备应符合地方供电部门 要求。
11、 该工程竣工后，由地方供电部门根据工程质量验收依据及标准进行验收， 验收合格的，甲方按照本合同支付工程款，验收不合格由乙方承担责任。
12、 乙方严格按照《电力建设安全施工管理规定》落实本工程施工的各级安全 责任制。本工程中非乙方责任发生的一切事故障碍，有相关责任方负责处理并 承担费用。
五、工程造价的.拨款和结算
13、本工程总造价为 元人民币。
14、本工程合同签订后 日内，甲方支付本工程造价部分工程款，计人民币______ 元，工程竣工验收合格(正式送电前)支付工程款 元。
六、其他事项
15、本合同及附件一式肆份，甲乙双方个执贰份。
16、 本合同自双方代表签字、加盖双方合同专用章之日起生效，需办理签(公) 证的，自办毕签(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求，结清工程造价款后终止。
17、 本合同签订后，甲乙双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可签订补充协议，作为本合同的补充合同。
18、 任何一方违反合同规定，双方协商或向仲裁机构申请仲裁。
甲 方：
乙 方：
年 月 日
水利清渠工程施工合同通用2
发包方：_____________
承包方：_____________签约时间：_________________签约地点：_________________为了保证_____________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规
，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程名称：________________
二、建筑面积(工程形式)：________________
三、施工地点：_____________
四、工期：
1、开工：_________________年_____月_____日;
2、竣工：_________________年_____月_____日;
3、合同工期总共历时__________天。
五、承包形式：______________
六、工程质量标准：______________
七、工程价款：_________________共计人民币元。
八、付款方式：_________________本合同生效后支付合同款项的_____%，计__________元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的_____%，计__________元;质保金______元，质保期满后支付。
九、质保期：_________________年。十、双方的责任义务1、发包方的责任义务
①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;
②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;2、承包方的责任义务
①按发包方要求及图纸要求进行施工;②如期完成施工任务;
③接受发包方的技术指导和质量标准要求;④负责发包方提供料物及设备的保护;
⑤教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏;⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用;十一、其他
1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。
2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。
3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。
发包方：_________________
承包方：_________________
_______年_______月_______日
【水利清渠工程施工合同】相关文章：
渠清如许作文03-16
渠清如许英语作文03-26
渠清如许_800字02-12
水利工程施工合同04-22
渠清如许作文700字07-11
水利建设工程施工合同09-09
水利工程施工合同模板12-03
问渠那得清如许随笔02-09
高山清渠观看感悟（精选9篇）10-09