- 相关推荐
安装工程施工合同(15篇)
在人们愈发重视契约的社会中，越来越多的场景和场合需要用到合同，签订合同也是最有效的法律依据之一。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是小编精心整理的安装工程施工合同，希望对大家有所帮助。
安装工程施工合同1
甲方：
乙方：
龙港花园三期J12#B住宅楼的地暖工程铺设、安装(含主材)由乙方承包，特订立合同条款如下，以资双方共同遵守执行。
一、工程名称：龙港花园三期J12#B住宅楼的地暖工程铺设工程
二、工程地点：鲅鱼圈区龙港花园
三、工程承包范围：龙港花园三期J12#B住宅楼地热管铺设、安装、保温处理、碎石混凝土找平层等地暖工程所需的施工全部内容(含材料、人工费及材料运输等)以及相关的检验、调试、验收;成品、半成品保护和现场卫生清理等完成该分项所有的工序。
四、承包方式：按照套内实际面积一次性包干,单价为拉毛70元/M,一次性压光75元/M.
五、承包单价及工程量结算依据：
每平米包干拉毛70元/M,一次性压光75元/M，价格包含制作、安装等费用，但不包含税金，如中途有施工相关变动经甲乙双方协商后价格随之调整。
六、质量标准及工艺要求：
1、乙方应严格执行国家质量标准、施工规范、规程及设计图纸和标准图集要求施工，产品质量应符合国家标准，工程质量等级应达到合格以上;
2、地热管材及配件采用的品牌为“金德”牌系列管材及配套管件等。具体规格型号：
3、技术要求：
①管材铺设间距150mm，管材技术性能指标应达到国家标准.
②保温材料采用聚苯乙烯保温板，容重20kg/m3，厚度20mm。
七、安全方面：
1、乙方应严格遵照国家现行颁发的建筑安全生产有关管理规定，严格按照国家现行颁发的安全生产条例组织施工，杜绝违章作业，确保安全生产。对本分项工程的施工安全负全部责任。(包括经济、法律等)
2、在施工过程中，乙方应严格遵照国家颁发的建筑安装工程、安全技术操作规程进行施工;认真采取有效措施，强化安全管理;按所颁发的标准执行;确保安全生产、文明施工，杜绝安全事故的发生。
七、甲乙双方责任：
1、甲方责任：
(1)、向乙方提供设计施工图纸，对本工程实施监督管理。检查乙方的工程质量和工程进度，协调与其他施工班组等相关部门的配合;
(2)、负责对图纸不符合要求进行技术性变更。
(4)、在工程全部验收完毕后3日内甲方应全部结清该工程项目的全部费用。
2、乙方责任：
(1)、乙方应向甲方提供相关的施工材料产品合格证、原材料合格证、并负责在工程竣工后，清理现场，做到工完场清。
(2)、因乙方的产品质量或安装质量不能符合相关质量标准，乙方负完全责任。
十、工程工期：
1、依照甲方及现场施工要求，合同签定后，待甲方通知三日内乙方必须进场并开始施工。乙方的工程进度应满足甲方的施工进度计划要求。
2、乙方必须遵照甲方总体工期安排、规划要求不得拖延。
十一、付款方式：
1、合同签订后,甲方预付定金人民币陆仟元整.
2、全部工程完成，乙方应当向甲方提交竣工验收申请，验收合格后甲方应支付剩余款。
十二、售后服务：
该分项工程终身维修，保修期内，因产品或其他质量问题，乙方应免费维修，由于使用不当造成的损坏，乙方不负任何责任。
十三、合同未尽事宜，双方协商解决，若协商不成，任何一方均可向工程项目所在地仲裁机构提起诉讼。
十四、本合同壹式贰份，甲、乙双方各执壹份，签字盖章后生效。
甲方(公章)： 乙方(公章)：
法人代表或授权委托人： 法人代表或授权委托人：
经办人： 经办人：
时间： 年 月 日 时间： 年 月 日
安装工程施工合同2
总承包方：____________（以下简称甲方）
分包方：____________（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、行政法规的规定，确认总承包人鉴定的杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程的建设工程施工合同，工程招标文件、招标答疑等条款的前提下，结合本工程具体情况，经双方协商，就杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程的水电、消防、暖通等的所有设备安装工程的分包施工，达成如下协议。
第一条工程概况
一、工程名称：杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程。
二、工程地点：杭州余杭区余杭镇太炎路。
三、分包工程内容及范围：水电、消防、暖通等的所有设备安装工程，招标文件要求报价及提供的施工图范围内的水电、消防、暖通等的所有设备。
第二条安装工程分包方式，包工包料、包安全文明标化，材料自行采购，招标文件要求指定产品规定采购进入。
第三条工程施工期限
一、根据总承包合同的要求以及总承包人的工程进度计划，商定本分包工程的施工工期与总包同步竣工，开工日期以20xx年3月1日为准。
二、涉及分包工程内容延误工期，发包人（建设单位）签证，工期相应顺延。由于分包方自身原因，造成工期延误，一切责任由分包单位承担。
三、如总包方自身的原因造成未能按期完工，分包单位工期相应顺延，与分包单位无关，一切责任由总包单位承担。
第四条工程质量
一、根据总包合同要求及投标书承诺，本工程质量要求必须达到合格等级，并确保验收通过。
二、本分包工程以《建筑工程施工质量验收统一标准》以及相关应的"质量验收范围"及评定标准和消防验收标准作为评定工程质量等级的依据。
三、如因分包原因达不到合同要求的质量标准，分包方必须无条件返工。直至合格，并承担由此而产生的一切费用。
四、分包方在分包工程施工过程中应严格按照现行的施工规范、消防工程施工验收规范及建安工程质量检验、评定标准施工，安装材料必须按照招标文件要求的材料品牌、质量等级、产地要求，确保分项质量达到设计要求。如发现违规施工，经总包方提出后，分包方仍不整改，影响了合同要求的质量等级的评定，总包方有权单方面终止合同。
第五条工程款支付结算
一、工程费用取费标准：按本分包工程合同价加本分包工程结算调整增加的总价为基数，交总包方10%的管理费，临时设施生活区及一至三级施工用电由分包单位无偿安装，以后的施工用电及维修由总包单位自行管理。
二、工程款的支付方法：每月已完成工程量经监理单位、代建单位、建设单位总包方审核后的70%经总包方扣除相应的费用后支付给分包方，分包方的工程款支付方法与总包方同步进行，工程竣工符合国家验收标准并达到合同要求。整体工程结算审定完毕后三个月内支付至本分包工程结算价的95%。余款5%作为工程保修金（不计息）。
第六条双方职责
一、总包方职责
1、向发包人领取施工技术经济文件，及时向发包人收取工程款。
2、确认分包方编辑施工组织设计并督促实施。
3、按本合同规定及时向分包方支付工程款。
4、在接到分包方结算和交工验收资料后及时组织向发包人结算工程价款，并按本合同规定与分包结算工程款。
二、分包方职责
1、组织协调与安装工程有关各方面关系，组织质量、环境、安全、文明标化等各种审核，并组织有关部门的检查，直至验收合格为止。
2、本分包合同内容必须自行完成，自报月形象进度款，不得再转包分包。如擅自转包分包，总包方有权单方面终止本合同。
3、分包方负责组织工程管理班子（分包方资质与对分包单位的管理制度施工前必须上报总包方，班子人员名单在工程施工前另行书面报总包方，并附上岗复印件），负责工程一切技术及管理工作，工人进场前必须将进场人员的花名册报总包方，特殊工种人员附上岗证复印件。
4、随时受总包方监督及指挥，外来合同工应"三证"齐全，并办理好暂住证等手续。
三、违约责任
甲方未能按承包合同内规定履行，除竣工日期顺延外，补偿乙方由此而发生的经济损失，若因业主方原因造成工程停建、缓建或设计重大变更等，造成的停工损失，甲方不承担赔偿，甲方配合乙方向业主方申请补偿，甲方未能按合同约定日期支付工程款工资，甲乙双方未能达成延期付款协议，乙方可以停止施工，甲方承担违约责任，并赔偿乙方经济损失。乙方未能按双方合同的规定履行自己的职责造成工程质量不合格，引起的返工、返修费用，包括材料费全部由乙方承担，使甲方工期延误造成一切经济损失由乙方承担，在施工期间，乙方盲目施工，机械操作人员无证上岗，违反安全操作规定所发生的安全事故，由乙方负责处理并赔偿。双方在执行合同过程中如果发生争议应协商解决，协商不成任何一方均可向浙江杭州合同促裁委员会申请仲裁，也可向当地人民法院起诉。
本合同一式四份，总承包方持二份，分包方二份。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
安装工程施工合同3
发包单位(以下简称甲方)：
承包单位(以下简称乙方)：
经依法招标确定乙方为中标单位，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国招投标法》及其它法律、行政法规的有关规定，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方协商，本着自愿、平等的原则，签订本合同，双方共同遵守。
第一条：工程概况
工程名称：
工程地点：
工程规模：
第二条：承包方式
本 消防安装工程项目按包工、包料、包设备、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包报建及相关备案手续办理、包竣工验收、包工程保修、包全套竣工资料、包管理费、利润、各种规费和税金、包人、材、机价格上涨的大包干形式进行，按4.1.2《合同承包价格》明确的相应项目承包固定综合单价和承包总价包干，不再存在任何签证。
第三条：承包范围
3.1、本工程承包范围为 设计研究院所设计的 室内、室外、地下室消防施工图范围内包含的全部内容。
3.2本工程承包主要内容还包括：
A、消防报批报建、竣工验收备案等相关手续;
B、消火栓系统(室内消火栓管道、消火栓水泵接合器及室外消火栓安装、室外消防环管);
C、自动报警(包括探测器、各类型模块安装及调试);
D、消防排烟系统(含风机、风管及风口安装，送风机组、机座及其土建预埋预留后的修补);
E、灭火器配置(包配电房的液体灭火器);
F、广播系统;
G、自动喷淋系统、消防泵及稳压系统(含喷淋泵、消防泵、稳压泵及气压罐安装);
H、主机、水泵房及水泵控制系统(包括控制柜及机座);
I、屋顶消防水箱的采购安装，自动进水装置的采购安装;
J、地下室消防水池进、出水口都由消防采购安装;
K、高层走道、电梯前室有喷淋系统，手动启动时的排水管道、消防电梯排水泵及排水管道归消防采购安装;
L、清场防火门及防火卷帘门，消防控制水泵房门、配电房门、电梯机房等防火的门、锁、安全标记牌由消防制作安装;
M、所有应急照明灯具及安全指示牌(灯);
N、消防强、弱电划分：
①甲方提供所有动力电源到控制箱，所有控制箱到消防动力的连接线由消防自行安装(包含消防联动的出线);
②公共区域消防强电应急照明、安全指示牌(灯)、疏散指示牌(灯)、楼层指示牌(灯)的预埋和穿线由消防自行布管穿线，甲方只提供电源接线点;
③地下室楼层应急照明、安全指示牌(灯)、疏散指示牌(灯)的预埋和穿线由消防自行布管穿线，甲方只提供电源接线搭火点，其材料按图要求采购;
④消防弱电由消防根据设计与消防规范负责安装;
⑤公共区域所有配电箱柜的强电检测均由消防负责。
O、上述项目中未明确的消防设计施工图中的所有消防工程皆由消防负责。
3.3、按设计图纸、甲方要求、国家有关消防工程施工验收质量标准、合同工期承担本项目的工程施工、资料整理备案、竣工验收、交付使用，并承担任何质量缺陷的保修责任，承担相应的经济与法律责任。
3.4、乙方应处理好消防主管单位关系，自行承担消防主管单位及相关部门的各种赞助费用和处罚。
第四条：工程造价
4.1、合同价款
4.1.1本工程合同总造价为
人民币大写： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整，￥： 元。(结算以按每平方米建筑面积承包项目的综合单价*相应实际完成的经双方确认的施工建筑面积+按总价承包的室外工程承包总价+按总价承包的地下室公共消防设施承包总价)
4.1.2 合同承包价格
本工程室内消防工程分高层(主楼部分)、商铺、地下室(本身专用消防设施)以每平方米建筑面积按固定综合单价承包;室外工程(消防环管、消防栓等)、地下室公共消防设施(非地下室本身专用的消防设施)按固定总价承包。合同承包价格见下表：
序号承包项目名称
承包面积/㎡承包单价(人民币/元)
合价/元
程高层(主楼部分)每㎡建筑面积承包固定综合单价 元/㎡
商铺每㎡建筑面积承包固定综合单价 元/㎡
1地下室(本身专用消防设施)每㎡建筑面积承包固定综合单价 元/㎡
2室外工程(消防环管、消防栓等)合同承包固定总价 元
3设在地下室非地下室本身专用的公共消防设施合同承包固定总价 元
4.1.3上述“承包固定综合单价”和“承包固定总价”已包含第二条工程承包方式和第三条承包范围内的所有工作内容和费用。已包含按设计施工图、技术规范要求、现场施工条件、招标文件及合同要求完成消防安装工程全部工作可能发生的所有费用，包括分部分项工程费、措施项目费、管理费、利润、各种规费、安全文明施工措施费、技术措施费、设备进出场、人员食宿、工程保修、税金等工程直接、间接的所有费用在内。以及招标文件与合同明示或暗示的所有责任和义务所需的费用，不论国家政策和市场行情如何变动都不另进行价格调整。
4.1.4 上述承包价格为承包固定价。是中标承包单位在认真阅读图纸，全面熟悉和理解设计施工图的全部项目内容，熟悉了解现场施工条件环境，按投标邀请函规定的格式编制完整准确的工程量报价清单，准确计算后双方确定的承包价格。合同签定后不再因承包单位投标时没有认真研究图纸，踏勘现场，漏报少报工程项目与工程量，或因对图纸和现场施工环境条件理解不全面而产生报价偏差以及施工期内市场变化引起的造价变化做任何调整。
4.1.5按政策须向建设行政管理部门缴纳的养老保险费、其他保险费、农民工工资保证金、安全文明施工专项费等均由承包方负责自缴自返，且已经含在承包价格中。
4.1.6建设行政管理部门备案、办理相关手续费用和招投标费用以及上缴主管部门的其它费用按建设主管部门要求各自承担其费用。
4.1.7施工用水用电由发包人提供现场安装用水用电接驳点至用地红线边，承包人自行从接驳点接出并安装水表电表，其费用按市政供水供电价格由中标承包人自行承担。
第五条：施工工期
5.1本项目原则上定于 年 月 日进场(具体进场开工日期以甲方工程部的要求为准)，施工总工期根据土建工程进度，以不影响土建和工程整体验收交付使用为准。
5.2 承包单位所承包的全部工程竣工，应向监理方提交竣工报告(含备齐竣工备案的全部竣工资料)，由监理方提请建设方组织验收，工程验收合格之日为竣工日期。因承包方原因造成工期延误，影响土建或工程整体进度，给予5000元/天违约罚款，并承担由此给甲方造成的相应的损失费用。
5.3工程全部完工，乙方必须及时退场，乙方接到拆场通知后，必须在 5 天内拆场完毕，否则，每延期一天向甲方支付10000元违约金，并承担相关责任及由此给甲方带来的经济损失。
第六条：工程质量
6.1本项目工程质量要求达到国家消防安装工程质量验收规范的合格标准以上，乙方必须严格按照设计文件，国家现行质量检验标准及相应技术规范标准和上级单位有关规定进行规范施工以保证工程质量，并接受建设行政主管部门、监理方和甲方的质量监督管理，服从甲方与监理方代表的指挥及安排。
6.2 乙方在施工过程中的工程质量经甲方、监理方及质量监督部门检测达不到规范和设计要求的质量标准，乙方必须无条件返工直至达到合同规定的质量标准，并承担相关责任及由此给甲方带来的相关经济损失，费用在乙方的工程进度款内扣除。
6.3 本工程除设计文件(施工图纸等)另有规定外，用于工程的所有材料、设备和工程施工的质量均应符合招标时已颁布的国家和邵阳市现行标准和规范的相应规定和要求。标准和规范文件不一致时，以要求高的为准。用于工程的主要设备、材料等需提供相应的出厂合格证书和符合规范要求的检测报告，需要现场抽样检测的必须进行现场抽样检测，凡不符合质量规范与合同要求的产品一律禁止使用。
6.4本工程所涉及的主要材料、设备、各种报警设施必须是三证齐全的国家标准产品，并符合消防主管部门认定合格的产品。镀锌钢管采用天津友发牌或衡水华歧牌热镀管，报警系统设备采用海湾公司生产的海湾牌，水泵采用上海连城牌。在材料、设备订购或进行施工之前，中标承包单位须向监理和建设方代表呈示有关样品或试料样板及有效的质量证明、产品技术数据说明，获得批准，并由监理方封样;主要设备采购进货前应呈报建设方代表到供货方现场察看，符合设计和合同要求方可采购进场。如因材料质量、规格、型号等指标不符合设计要求及规范要求，所造成的工程返工，一切损失由投标方全部自行负责。
6.5 所有材料、设备进场乙方必须填写材料进场验收报告单，及时报请甲方和监理方现场施工代表验收签证，且应向监理和建设方提供产品合格证明、质量保证书及检验单原件(如为复印件，则需说明原件存放于何处，以备查)等，验收合格并签证后方可用于施工，未经验收签证或验收不合格的产品一律不得用于工程，对与样品或设计和规范要求不符合的材料及设备，监理和建设方有权责令其调换，中标承包单位须按照建设方要求的时间将不合格产品运出施工现场，重新采购符合要求的材料及设备，并承担由此发生的所有费用，工期不予顺延。由此给建设方造成的损失由承包单位负责赔偿。
6.6 所有隐蔽工程隐蔽前必须报甲方和监理方进行隐蔽工程验收签证，验收合格方可进行隐蔽，未经验收或验收不合格不得隐蔽，否则甲方和监理方有权要求乙方打开重新检查验收，由此产生的费用由乙方承担;分部分项工程完工必须填写分部分项工程验收报告，及时报请甲方和监理方现场施工代表验收签证，验收合格并签证后方可进入下道工序施工，否则甲方和监理方有权要求乙方停工，由此产生的损失由乙方承担。
6.7 分部分项工程验收不合格乙方应自觉组织及时返工直到符合要求为止，若乙方拒不服从建设监理方和甲方现场施工代表的管理，不按规范要求进行返工，建设监理方和甲方现场施工代表有权对乙方处以3000—5000元/次的质量罚款。情节严重的，视乙方违约，甲方可解除合同;
6.8 无论发包人、监理公司、国家质量监督机构是否对承包工程进行并通过质量检验，承包人都应对所承包工程及所采购的材料、设备负责，除非质量问题是由于设计原因引起的。对后者承包人应及时通知发包人及监理公司，并等待发包人和监理公司的指令。
6.9 承包人应按照有关技术规范的要求，设置专门的监测岗位，完成各项工程的检测、调试、测量与观测，并累积形成完整的技术资料。
6.10 工程保修：本工程质量保修期二年。工程竣工验收合格后，以合格证书签发日为准在合同规定的保修期内，各系统工程因安装不当或设备、材料质量所致发生故障，由承包人无偿进行保修，需要更换的设备必须及时更换。承包人必须在收到监理公司、发包人的通知后及时派专业人员到场免费修复。否则发包人可自行组织修复，由此产生的费用由承包人承担，发包人直接从预留质量保证金中双倍扣除，不足部分由承包人另行支付。
第七条：设计变更
7.1 乙方应严格按甲方提供的设计施工图与合同约定进行施工，不得擅自改变设计进行施工，施工过程中若乙方认为设计有不合理的地方，应以文字与图示方式向甲方和监理方提出修改意见，得到设计单位同意并经甲方和监理方签证认可后方可进行变更。
7.2 因甲方原因需要变更原设计时，由甲方或监理单位向乙方发出变更通知，乙方按变更要求进行施工。
第八条：安全生产与文明施工
8.1 安全生产
8.1.1乙方必须严格按照安全生产规范进行施工，配备专职安全生产管理员，随时对现场的安全隐患进行检查整改，施工现场应严格按安全规范做好安全生产防护措施，施工区域应进行安全围护，树立安全警示标牌，确保施工安全;
8.1.2乙方必须对施工人员进行全面的安全教育，施工人员进入现场必须按规范戴好安全防护工具，严禁违规操作，若检查发现有不载安全防护工具或违章操作的情况，甲方有权对乙方进行500-1000元/人次的安全处罚;
8.1.3 油料等易燃易爆物品乙方必须安排专人按安全规范进行保管，施工用电用火必须严格按安全规范进行管理，所有施工机械设备均应专人专职使用管理，采取相应的安全措施确保施工安全;
8.1.4 现场所有设备、材料乙方应安排专人进行看护保管，因守护管理不善造成丢失或损坏均由乙方自行负责，甲方不承担任何连带责任;
8.1.5 乙方对施工安全和设备材料管理负全部责任，施工过程中造成的任何安全事故或财产损害均由乙方负全面的经济责任和法律责任。
8.2、文明施工
8.2.1 乙方应按照文明施工的规范要求组织施工，对全体施工人员进行全面的安全文明施工基础教育，制订安全文明施工管理制度，设置安全文明施工标牌，把工地建成文明施工的样板工地;
8.2.2 乙方应教育施工人员遵纪守法，遵守国家法律和甲方的管理制度，处理好与兄弟施工单位及当地百姓工的关系。严禁在施工现场或生活区内聚众赌博，吵架闹事，否则甲方有权视情节轻重处以500-1000元/次罚款;
8.2.3 工地现场所有施工材料必须分类堆放整齐，施工垃圾每天下班之前必须清理运出施工现场，工地现场必须清扫干净，若检查发现材料乱堆乱放或垃圾未及时清理，每次处以500-1000元罚款;
8.2.4 乙方应采取一切必要的措施，选择正确合理的运输路线、运输工具，避免设备、材料进出场对现场周围或通往现场的道路、桥梁造成环境污染或破坏损伤，由于设备、材料进出运输造成任何环境污染或破坏损伤而引起的一切索赔、罚款均由乙方自行承担责任，同时乙方应为自己的运输路线道路通行办理相关的许可手续并承担全部费用。
第九条：工程验收
9.1、隐蔽工程和分部分项工程中间验收
9.1.1 隐蔽工程(如暗敷预埋的管道等)隐蔽前、分部分项工程完成后乙方应及时报请甲方和监理方进行验收，经验收符合设计和规范要求后方可进入下道施工工序，未经验收或验收不合格不得进入下道工序，更不得进行隐蔽，否则甲方和监理方有权要求乙方打开重新检查验收，由此所产生的费用和延误的工期均由乙方负责;
9.1.2分部分项工程验收不合格时乙方应及时整改返工到合格为此，不及时整改返工，甲方有权拒绝验收，由此产生的工期延误和其他经济损失由乙方负全部责任。
9.2工程竣工验收
9.2.1全部工程按设计施工图、合同约定、甲方要求全部完成，施工方自检合格，符合设计与有关规范及消防主管部门的要求后向甲方提出工程竣工验收申请报告，由甲方组织相关部门及时对工程进行整体竣工验收;施工承包方必须保证工程通过消防部门验收合格，验收所发生的一切费用由施工方负责。
9.2.2乙方竣工验收申请报告的内容按规范要求提供且必须具备以下条件：
①工程已全部按合同约定和设计与规范要求完成，经有权部门检测质量符合规范与设计要求;
②各项竣工技术资料已按规定整理齐全装订成册并按程序签认备案完成;
③提供资料清单和竣工技术资料一式陆份。
9.2.3 工程实际竣工交付以经甲方、监理方、消防质量监管部门验收合格，各方正式签字盖章通过为准。
第十条：工程结算
10.1结算条件：
10.1.1全部工程按设计施工图、合同约定、甲方要求全部完成，经竣工验收检查符合施工技术规范、工程验收标准要求，经有权部门竣工验收合格;
10.1.2所有竣工资料按规范和甲方要求整理齐全，并按规定备案完成;
10.1.3承包范围外增加工程和合同内减少工程已全部按合同约定完成签证，且签证手续及时规范齐全;
10.1.4符合上述条件后由施工方按合同约定编制完整的工程结算书送甲方有关部门审核;
10.2 结算方式
10.2.1、以甲方、乙方、监理方三方按本合同第四条《工程造价》约定的计价方式、合同“承包固定综合单价”与“承包固定总价”、现场核定的实际完成的施工面积和工程项目进行按实结算;
10.2.2 工程结算总造价=以按每平方米建筑面积承包项目的承包固定综合单价*相应实际完成的经甲乙双方、监理单位确认的施工建筑面积+按总价承包的室外工程承包总价+按总价承包的地下室公共消防设施承包总价;
第十一条：工程款支付方式
11.1工程预付款：本项目无工程预付款;
11.2 工程进度款：
11.3工程结算款：工程经有权部门竣工验收合格，竣工资料整理齐全并备案完成，提交验收合格证书后办理工程结算，结算经审定双方签字认可后一个月内付至工程结算总价的95%;
11.4 留工程结算总价5%的质量保修金，在质量保修期满无质量问题一个月内支付完毕。
11.5 付款发票：每次付款施工单位应开具相应的税务发票方可付款，否则发包方财务有权拒绝付款或按当次所付金额的6%暂扣税金，暂扣税金在施工方向发包方财务提交税票时无息返还。
第十二条：履约保证金
12.1履约保证金的提交：乙方在本合同签定前三天内按合同总价10%向甲方提交履约保证金人民币大写： 元整，￥： 元;
12.2 履约保证金的返还：履约保证金在完成承包工程总量50%后10天内无息返还60%，工程全部安装完成，初验合格后10天内全部无息返还。
第十三条：双方的权利与义务
13.1甲方的一般权利与义务：
13.1.1负责组织相关方面进行施工技术交底，工程施工中如有设计变更，及时向乙方传达变更意图及提供变更图纸。
13.1.2负责组织工程量的现场及时核定与签证，负责组织分部分项工程的验收与签证;
13.1.3负责组织各有关单位召开工程会议，听取汇报、安排工作，及时了解、协调解决施工中存在的问题，确保施工各方面工作的顺畅开展。
13.1.4施工过程中，甲方和监理人员有权对乙方的工程质量、进度进行监督检查，对不符合要求的部分，有权要求乙方及时进行返工处理。
13.1.5施工过程中如乙方拒绝或不服从甲方和监理方的监督管理，影响工程质量进度者，视为乙方违约，甲方有权对乙方处以3000-5000元/次罚款。
13.1.6有权对乙方施工过程中不安全因素提出整改要求和处罚决定，乙方不服从管理时有权进行强制性处罚。
13.1.7按合同约定及时审核和支付工程进度款，及时组织工程验收办理工程结算。
13.1.8负责向乙方提供临时设施的搭建场地，提供施工用水源电源接驳点至项目红线边，由乙方自行安装水表电表，并按市政供水供电价格计价向甲方支付水电费。
13.1.9协助乙方处理施工过程中与当地政府和当地群众的关系。
13.2乙方的一般权利和义务
13.2.1进场施工前向甲方提交切实可行的施工组织设计，负责施工过程中人员、机械设备、材料、项目施工的组织与管理，负责管理好施工人员的安全，自行办理意外伤害险及第三责任险，施工设备保险，并承担其费用。
13.2.2 负责及时向有关部门缴纳养老保险、安全文明专项措施、材料设备检测检验等合同约定或政策规定应由施工方缴纳的各项费用、及时办理相关报建报备手续，并承担其费用。
13.2.3 负责处理施工过程中发生的一切周边矛盾，施工过程中妥善处理与当地居民的关系，避免纠纷的发生，如因乙方在施工中因自身原因造成的矛盾导致停工，赔偿等损失，由乙方自行负责，并不得要求工期顺延。
13.2.4 乙方确定 为项目负责人， 为技术负责人，全面负责现场施工管理，负责按规定配备相应的岗位管理人员并报监理和甲方备案。负责配备足够的机械设备、工程材料、各专业施工技术人员，按合同要求组织施工，确保工程质量、进度和施工安全。
13.2.5 按国家有关规定处理好施工人员的报酬、农民工工资保证、劳动保险、养老保险等相关事宜，及时支付劳动报酬，解决好劳资纠纷，杜绝工人上访事件发生，因未处理好以上关系引起的一切后果由乙方全部负责。负责加强内部管理，教育施工人员遵纪守法，不得有违纪违法行为，不得聚众闹事，不得损害他人的财物;
13.2.6负责按规定编制整理好工程竣工验收资料和工程结算资料交甲方和监理方审核，及时按规范整理完成竣工资料的备案工作;
13.2.7乙方应自行处理好一切债权债务，乙方与材料、设备供应商或其他第三者在业务过程中所有现有发生的、将来发生的或潜在发生的法律、经济责任均由乙方自行负责，甲方不承担任何连带责任，若因此给甲方造成信誉或经济上的损失，甲方有权追究乙方的法律与经济责任;
13.2.8全面履行合同条款，按时保质完成合同约定的全部工作;
13.2.9负责安排好施工人员工作、生活，保障施工人员的基本生活条件与环境，确保施工人员能全力、安心、安全的进行工作;
13.2.10负责施工临时设施的修建，负责施工用水表电表和管线安装，按合同约定向甲方交纳水电费用。
第十四条：违约责任
14.1因甲方原因不能按合同约定及时办理工程签证、分部分项和隐蔽工程验收，因此造成停工，由甲方承担相关责任并顺延工期，因乙方原因不能按合同约定及时办理工程签证、工程验收，因此造成停工，由乙方承担相应责任工期不予顺延;
14.2甲方如不按合同约定支付工程款，每推迟一天按应付款金额的银行同期贷款利率向乙方偿付违约金，因乙方不能及时提供合格的付款资料而影响付款由乙方负责;
14.3因乙方原因延误工期，不能按合同约定的时间完工，每推迟一天，给予5000元/天违约罚款，延误工期10天以上，每推迟一天，给予10000元/天违约罚款;逾期20天仍不能按约定完工的甲方有权解除合同;
14.4任何一方非对方原因而单方终止或不履行合同，由此而给守约方造成的经济损失由违约方全额赔偿，另由违约方按合同金额的10%对守约方给予补偿;
14.5乙方未处理好劳资纠纷或其他事宜，导致工人上访、新闻媒体曝光，严重影响到甲方形象和声誉的，甲方有权要求乙方支付10万元违约金并采取补救措施。情节严重的，甲方有权解除合同;
14.6严禁乙方转包、分包，否则视乙方违约，甲方可解除合同;
14.7如乙方违反本合同其他约定，拒绝整改或整改不到位的，甲方有权解除本合同;
14.8因乙方违约被终止合同，乙方结算工程价款按其已完成工程量的60%进行结算，且由乙方原因解除合同，乙方必须在5天内完全退场，否则每延1天，另支付违约金1万元。
第十五条：其它
15.1承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任，质量保修内容与保修期按本合同约定执行。
15.2未尽事宜双方共同协商解决或另签补充协议;
15.3本合同的附件如招投标文件，投标报价单、设计图纸、设计变更、技术交底、工程签证等都是本合同的重要组成部分，与本合同具有同等法律效力;
15.5合同执行过程中如发生争议，双方应本着友好的原则协商解决，如经协商仍不能达成共识，任何一方都可向项目所在地人民法院起诉，按法律途径解决。
第十六条：本合同一式六份，甲方四份，乙方二份，经双方代表签字、加盖公章后生效，
合同附件：(合同组成文件)
1、本消防安装工程招标文件
招标编号：
2、乙方投标文件：包括本消防安装工程投标报价在内的(商务)(资格)(技术)等全部投标文件;
3、本消防安装工程施工图设计文件及相关说明书，工程技术交底资料;
4、履约保证金收据;
5、标准规范及有关技术文件，技术要求;
6、双方有关工程的洽商、工程签证、变更等书面协议或文件视为本合同的组成文件。
甲 方： 乙 方：
签约代表人： 签约代表人：
电 话： 电 话：
开户银行： 开户银行：
银行帐号： 银行帐号：
单位地址： 单位地址：
签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日
安装工程施工合同4
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
身份证号码：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建筑部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同》及其他有关法律、法规和规章，并结合当地市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，订立本合同。
一、工程概况：
工程名称：融创“书香佳苑”
工程地址：福鼎市桐山街道小路片区
建筑面积：商住1#-9#楼市场1#、2#楼合计.92㎡
二、承包范围
本工程的施工图纸、会审纪要、设计变更中所有的给排水、电气（强、弱电、不含消防弱电联动系统工程）安装工程所包含的全部内容。
A、给排水部分：
①给水部分：从小区自来水公司总水表后所有承包范围内的给水部分（总平给水管道以后按图纸另定）至所有用水末端的给水工程施工安排及系统试压。
②排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。
B、电气部分：
①从低压计量表后（公共部分从主、备用电表后面开始，商业住宅部分从计量表后开始计算）至住户的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装（包括弱电的预埋、预留），以及从电井总箱出口后到灯具（含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽）安装结束。
②接地网、引上线、避雷带网的施工，施工图中所有从低压配电柜至强电井、总配电箱等所有的钢管预埋（埋地部分的防腐处理）、电线电缆的预埋盒安装等。
弱电部分的智能化系统、电视电话、网络宽带等依据设计图纸将管道预埋到位，并做好引线保证管道畅通。
C、甲方单独分包项目
①高低压配电室电缆、高低压柜、变压器、低压配电室一户一表电缆及安装（设备基础及电缆沟部分除电力部门以外的均由乙方负责）
②接地网、引上线、避雷带网的施工，施工图中所有从低压配电柜至强电井、总配电箱等所有的钢管预埋（埋地部分的防腐处理）、电线电缆的预埋盒安装等。
弱电部分的智能化系统、电视电话、网络宽带等依据设计图纸将管道预埋到位，并做好引线保证管道畅通。
用工人员的一切劳保用品和安全防护用品。如：安全帽、安全带、绝缘手套、防护面罩、防尘罩、工作鞋、雨衣等所有个人劳保防护用品、用具。晚上加班临时流动用电的灯具（灯具线应用三芯电缆线）等工料费用均属乙方的承包范围。
另配有当地建设与安监部门认可的水电工证的工人，负责安装及管理工地现场日常的施工用电、用水及设备电器等包括日常的巡视与维护。
当地元/㎡的劳务挂靠费包含在承包范围内。
三、承包形式
乙方包工、包辅材(定额内主材由甲方提供、其余的材料均属乙方承包范围）的形式，自负盈亏。
四、机具
乙方提供除塔吊和施工电梯外的施工需要的所有机械设备。
五、承包价格
整个项目所用水电安装分项综合平均包干单价为元/㎡，合同总价为人民币元，综合包干单价含以下项目：
A、预埋14%元/㎡（砌砖前）
B、接管8%元/㎡（砌砖期间）
C、给排水18%元/㎡（粉刷后）
D、穿电线、安装电箱20%元/㎡（预验收前）
E、装灯具、开关、插座20%元/㎡（预验收前）f、扫尾工程等20%元/㎡（预验收前）
以上综合平均包干单价已考虑合同约定的工作内容和承包范围及各种因素对价格及人工费的影响，在任何情况下均不得调整。
六、付款、结算方式
乙方施工到六层顶板按照水电预埋项目完成量的75%支付进度款，六层以上按乙方月完成工程量75%支付，主体封顶后付至乙方总完成工程量85%，工程预验收通过后补足工程款90%，工程竣工验收合格后付至95%。余款5%作为保修款待质保期满一年后无质量问题10日内一次性支付给乙方。
竣工验收工程质量如达不到合同规定标准，因乙方原因，乙方应在十天内负责返工至合同规定标准为止，返工的所有费用乙方承担。
结算办法按照国家现行的《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T-20xx规定的建
筑面积以平方米计算工程量，不加任何系数。
七、工程质量及技术要求
工程质量：合格
乙方必须严格按照国家及地方现行的有关法律、法规、质量验收规范及工程建设强制性标准进行施工。
八、施工工期：
依据建设单位及甲方要求随钢筋、土建进度同步施工，不得以任何理由拖延工期，否则每拖延一天工期处于违约金500元/天，第二天处于违约金1000元/天，以此类推，以上工期延误的违约金由乙方当月支付工程款时扣回。
楼层板钢筋每绑一间板底钢筋，水电应随后预埋到位，一个施工段板底筋全部绑完，水电应在2个小时内预埋完毕。
乙方技术力量不足或劳动力不足影响工期，甲方有权另聘其他包工班组，进行分割承包，另包工班组的单价超出乙方承包单价部分乙方负责。
九、安全生产责任：
乙方必须严格按照国家及地方现行的有关施工安全技术规范和标准以及融创置业公司有关规章制度组织现场安全文明施工，如若乙方原因造成的安全事故及产生的法律及经济责任由乙方承担。
一切服从现场管理人员指挥，不得任意盲目生产，工人进入工地必须戴好安全帽，不准穿三鞋以及酒后上班。
水电安装工程按照安全操作规程施工，乙方若不按规范施工视情节轻重每次予以贰佰至壹仟元的违约金。
各种电动工具应保证有完好的防护罩，电线应用电缆线，不得使用胶质线，并且电线应架空，不得有满地面电线，机械设备应盖防护棚操作，电动工具有专人使用，不得他人随便乱用，否则视情节轻重每次处以贰佰至壹仟元违约金，且发生事故乙方应负事故责任和经济责任。
工地现场的围护或者安全防护设备，乙方如施工需要移除的（要经甲方同意）和不慎破坏的要及时恢复，否则费用乙方负责。
十、材料供应
乙方施工的辅材必须经甲方检查合格后方可投入使用。
乙方须提前30天申报当月甲方供材料的数量包括品种、规格、数量、进场时间等）因乙方不及时上报或上报数据有误，造成材料供应不及时的责任由乙方承担。
甲供材料设备，应提前24小时通知乙方，货物运到现场后，乙方应指定甲供材料交
货地点，提供的甲供材料交货地点应为机动车可以到达的位置，并保证甲供材料水平搬运距离不超过50米，垂直搬运距离不超过正负一层；甲供材料的卸货及场内倒运由乙方负责，费用由乙方承担。乙方应在货到 5小时内组织并完成四方验收；乙方应在接收甲供材时与监理、供货方、甲方核对接收数量，并在相关单据上签字盖章。
定额内主材甲方提供，乙方所用甲供材料（以领料单为准）使用量大于定额含量的，以超定额含量部分乘以市场价的系数赔偿甲方损失及管理成本，少于定额含量部分的材料归乙方所用。定额内含量按照现行定额以甲方委托第三方造价咨询公司审核结果为准。《福建省安装工程消耗量定额》（20xx版）。
十一、甲方责任
甲方应于施工前向乙方提供水电施工图纸一套并进行技术交底，监督乙方按照施工方案及图纸进行施工。
甲方应根据工程特点与有关规定，制定技术安全保证措施，挂设施工所需的安全网及防护栏杆，以保证工人的施工安全。
甲方提供水源到各层、电源每三层设一个末级箱和每层进料平台一个固定灯、总电源箱、塔吊上照明大灯一盏、堆料场所。
甲方提供材料垂直运输条件、楼层主轴线、标高具体详细尺寸、位置。以保证施工工期和技术要求。
十二、乙方责任
乙方应按照设计图纸、会审纪要、设计变更、工作联系单施工，不得任意更改，否则返工自负。
乙方应建立水电安装工程质量检查制度，并配备技术雄厚管理水平高的管理班组，做到按图施工无误，随时接受甲方和监理及质检部门的检查。
乙方不得将工程转包、分包，否则甲方有权单方面终止合同，乙方先退场后结算，并按照所完成的工程量办理50%作为结算，结算款待工程竣工验收后付款，不计其他任何费用。
整个承包项目是乙方原因造成未施工完毕退场，乙方先退场后结算，按乙方所完成的工程量50%作为结算，结算款待工程竣工验收后付清，不计其他任何费用。
工人进场乙方即为每位工人签订务工劳动合同和每个月工人工资报表（应由工人身份证号码和工人签字）各送给甲方一份，否则不支付当月工程进度款。并服从甲方对民工工资发放监管制度的管理，否则每次予以叁仟元的罚款。
砼浇捣时应配备足够的人力、物力进行跟班巡查和保护预埋线管及预留孔洞不受破坏，跟班巡查的工人必须对板的负筋保护、不得踩筋，否则每次罚款500元，由工程款中扣回。
工程竣工验收合格后质量保修期为一年。
施工期间乙方做好成品、半成品保护，如有破坏由乙方负责承担修复和经济费用。 乙方做好各个工人防偷防盗工作，如有发生、发现一次罚款500元-5000元，罚款由乙方支付工程款中扣回，情节严重者转交公安机关处理。
十三、违约责任
乙方应严格按合同约定的工期及甲方现场分部分项节点工期要求为准，每延误一天乙方承担违约金500元，累计延误超过5天，除承担违约金外，甲方有权采取终止合同，责令乙方无条件退场等一切断然措施，且按乙方完成工程的50%工程量进行结算，由此产生的所有责任由乙方自行承担。
若本工程验收因安装原因未达到合同约定的质量和安全要求，造成工期延误和返工损失等，由乙方完全承担责任和相关费用，另乙方支付双倍所产生费用予甲方作为违约金。乙方在质量、进度、安全、文明施工等方面未能满足要求，影响了甲方施工，造成甲方的直接经济损失由乙方承担违约责任。若经甲方提出整改而拒不执行的，甲方有权单方解除合同，责令乙方退场，由此发生的损失费用由乙方承担。
十四、其他：
乙方进场的施工工作人员身体应健康强壮、素质高、不得出现各种疑难杂症病人和传染病人，以及犯罪人员，否则立即清出工地。杜绝18周岁以下有，55周岁以上及有高血压、心脏病等重大疲劳人员参与施工，否则处于每次每人贰佰元的违约金。
各楼层发现乙方工人大小便，甲方有权每次每人处违约金贰佰元，由乙方当月支付工程款中扣回或者乙方工人发现其他班组工人在各楼层大小便捉到，甲方给予奖励壹佰元。
不准集众用各种形式进行赌博、打架，不得使用电炉、电炒锅、电饭煲、电热棒以及其他电器、煤油炉、液化气，否则发现没收，并罚款每次贰佰元，工人违反扣款乙方负责。工人不得在各楼层砌灶明火煮菜煮饭，否则每次罚款壹仟元乙方负责，罚款由乙方工程款中扣除。
工人进场应持进程劳务证，身份证，计划生育证，当地派出所暂住证，置业资格证，并持证上岗，工人进场应上交一寸相片四张，身份证复印件二分，不得留宿外人，否则经济处罚由乙方负责，工人不得带家属和小孩进入工地，否则乙方应向外租房，租金乙方负责。
合同中各项乙方未能按时按量完成或做到，甲方有权另派其他班组施工完成，费用概由乙方负责。
合同生效后双方必须树立正确的经营思想，始终如一，知道工程竣工验收，结算完毕。若因乙方原因造成工程中途停滞，乙方除负有经济责任外，甲方有权终止合同。
本合同签订后甲方收到乙方工程质量履约保证金之日起生效，至该工程价款全部结算后自行失效。
本工程甲方原因停工一个月以上，甲方应补贴乙方工人出勤人数每人每天20元。 以上各条款罚款扣款甲方可单方面从当月进度款中扣除，如乙方不是重复累犯，在结算时予以一次性返还。
合同签订时付工程履约保证金壹拾万元，市场1#、2#楼完成时返还贰万元，其他各栋待施工至六层顶板后按照每栋壹万元无息返还给乙方。
本合同一式三份，甲方两份，乙方一份。
十五、争议解决
未尽事宜双方共同协商解决。
双方在合同履行过程中如发生争议，双方约定协商解决，协商不成提交工程所在地仲裁机构仲裁。
甲方代表：
电话：
乙方代表：
电话：
订立时间： 年 月 日
安装工程施工合同5
发包单位：
场建筑、装饰工程项目部（以下简称：甲方）
承包人：（以下简称：乙方）
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程合同法》及其他有关法律、法规和规章，并结合陕西省渭南市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。
一、工程概况：
工程名称：笑哈哈中国中西部国际商贸物流城02-39号地块综合市场C-G区（以下简称：本工程）；
工程内容：水电安装工程;
1、强电：按设计图完成所有电施工程任务，室内所有施工预埋管，穿线，安装，调试完毕，但主线管需预埋管至室外1.5米。
2、防雷：包括防雷接地，等电位联接，电源进户箱做重复接地等。
3、雨水：按设计图完成所有雨水工程任务。
4、正式施工前的临时水电安装及施工过程中的维护（临时设施费按定额结算给乙方）。施工现场条件：以现场实际情况为准；
施工部位：本合同约定乙方施工部位为：笑哈哈中国中西部国际商贸物流城02-39号地块综合市场C-G区工程设计图及变更水电安装工程包含的内容。
二、工程承包方式、承包范围及承包内容：
1、承包方式：乙方包人工、包主材、包施工机具、包工期、包辅材、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格（确保合格）。注：(雨水安装甲方只提供管材、伸缩节，其余材料、施工机具等为乙方购买)。
2、承包范围：包消防预留洞孔、弱电预留预埋(并穿好钢丝)、室内等所有一切给排水.室外落水和阳台排水及空调排水和强电的预埋与安装、调试检测工作。消防的预埋与安装、调试检测及验收合格工作。验收合格以专业资质报告为准。
3、承包的主要内容：施工图纸方案中的室内水电安装工程，包括电气照明等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋。
4、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合，并组织完成。
三、合同工期：
1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为日历天；开工日期为：20xx年11月30日（后续开工，分别以甲方通知开工日期为准），竣工日期为：20xx年7月31日。
2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源。
四、质量标准：
1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为（包括但不限于以下）：
①建设强制性条文；
②《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301—88；
③《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-20xx；
④《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-20xx；
⑤《采暖与卫生施工验收规范》（GBJ242-82）；
⑥《电气安装工程施工及验收规范》（GBJ242-82）
⑦《建筑电气安装工程质量检验评定标准》（GBJ303-88）；
⑧省、市相关部门的各种规章制度及相关标准；
⑨甲方制定的工程质量验收实施细则。
2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”，乙方自愿承诺负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算，结算价按本合同约定价执行，工程量按实际完成工作量计算；返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误，承担全部的违约责任。
3、工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工班组组织自检并报项项目部，项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进行现场实测测量，核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。
五、文明工地、安全标化标准：
1、遵守甲方及业主有关文明施工、安全标化管理的有关规定，所有现场使用的设备无条件满足业主的安全要求，材料堆放整齐，不得破坏密目网，安排一至两人专门从事清扫整齐工作，若因乙方安全文明施工措施不力等原因引起业主对甲方的罚款，甲方均从乙工程款中扣除。
2、在施工中应做到精心策划、实施，乙方违规操作以及为完成本工程雇佣的人员造成他人伤害或自身受到伤害，均应由乙方承担全部责任。
六、合同价款、工程量的计量及结算方式：
1、以《贵州04计价定额》同期调差为结算单价下浮%，乙方不承担任何税费。
2、结算方式：工程款支付，按照已完工程量5万平方米建筑面积为结算点，付已完工程量的65%，在十五个工作日内付给乙方进度款，余款35%验收合格后，支付工程总价款的95%，余下5%的工程尾款，为工程质量保证金，在工程质保期满一年后一次性付清。工程竣工验收合格后，由工程承包人按清单附件上确定的单价所做的工程量结算给乙方，甲方在30天内审核，结算给乙方的95%工程款，留5%作保修金。
3、根据工程实际情况需要发生的工程变动，并由设计、建设方、监理书面签字为工程变更。变更量按合同执行。
七、违约保证金的收取、支付及工程款的支付：
1、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工等各方面的管理，特别约定：在本合同签订之日起2日内，乙方就必须向听从甲的工作安排，报好材料计划。
2、乙方向甲方交纳履约保证金叁佰万元整（3000000）元（其中合同履约保证金100万元，工人工资保证金100万元，风险保证金100万元），合同签订之日缴纳壹佰万（1000000）元，剩余保证金在合同签订之日起的叁日内足额缴纳，此款不计利息。如乙方未按时足额交纳第一期保证金的，本合同不生效。如未按时足额交纳剩余保证金的，本合同自动终止，所交纳的保证金（包括合同履约保证金、工人工资保证金、风险保证金）不予退还。
3、支付方式：现金、现金支票及现金转账。
八、甲、乙的权利和义务：
1、乙方在组织施工中必须坚持“百年大计，质量第一”的方针，要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准及更好；参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。
2、在组织施工中，要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计，
3、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。
4、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过验收作出记录方能进行下一工序的施工。隐蔽工程由乙方自行检查验收，并作好记录；重大或复杂隐蔽工程应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收，并办理隐蔽验收手续。如甲方与设计单位未届时参加，乙方可自行检查验收，并应作好记录，甲方应予承认。如甲方以后提出检查时，检查结果不符合要求者，其检查费用由乙方负责，符合要求者，其检查费用由甲方负责。
5、当乙方拒绝执行甲方或业主（或监理）的正确指令和发生施工质量、工期等问题经整改仍达不到要求时，甲方有权解除本分包合同，更换分包队伍，破方清算处理。
6、对乙方工作人员不遵守项目部规章制度，不服从甲方管理人员的管理，对甲方造成不良影响的，甲方有权要求乙方无条件对其进行调换。
7、乙方及工作人员必须遵守甲方和业主的有关规章制度，服从甲方现场管理人员的管理，在施工期中不得打架斗殴，凡因打架斗殴引起的所有更换、、后果均有乙方承担，并对当事人处以一万元的罚款，如当事人支付困难，则由乙方代交，在工程款中扣除。
8、乙方所有水电预留必须一次性到位，如有出现后凿的（设计变更除外），每处罚款800元。
9、乙方必须按照设计及施工规范要求施工，严禁偷工减料。乙方购买主要材料必须资料齐全，上报甲方、建设方及监理认可才能用。如不遵守后果自负。
10、乙方必须保证人员稳定，不能随意变更人员，节假日未经甲方允许，乙方人员不得擅自离岗。否则乙方应赔偿甲方遭受的一切损失。乙方施工人员的劳保用品由乙方负担。
11、乙方全体员工必须树立产品保护意识（包括工地其他单位产品），对产品必须采取相应保护措施，在工程竣工验收前，乙方承担产品保护责任。
12、乙方负责在承包内容范围内甲方供应材料、设备的装车，卸车及搬运。
13、乙方负责本工程所有竣工资料及时的完成。
九、施工管理规范
乙方在施工期间，必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规，适用本合同的管理法规和办法：
1、施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46-88）。
2、建筑机械使用安全技术规程（JGJ59-86）。
3、建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)。
4、建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91)。
5、渭南市建设工程现场文明施工管理办法。
6、公司施工班组管理办法及质量、进度、安全文明施工奖罚办法（条例）
十、合同生效：
1、本合同自甲已双方签字或盖章后生效，工程保修期满，双方结清工程款项后失效。
2、本合同一式贰份，甲、已双方各执壹份。
3、本合同为尽事宜，双方协商解决。
甲方委托代理人：
年 月 日
乙方委托代理人：
年 月 日
安装工程施工合同6
发包方（以下简称甲方）：
住址：
承包方（以下简称乙方）：
住址：
风险提示：发包人的相对义务
根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
根据《中华人民共和国合同法》，甲方将______________________项目的夜景安装工程承包给乙方施工，在平等、自愿的原则下，结合具体情况，双方协商一致，签订本合同：
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、承包方式：
4、工程内容：
5、工程造价：
二、施工期限
风险提示：关于实际竣工日期的规定
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：
工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
1、_______年_______月_______日开工，_______年_______月_______日完成。
2、因不可抗拒因素导致施工不能的，则工期顺延。乙方无正当理由不施工，延误工期的，每延期一天，乙方需向甲方缴纳罚款_______元/天。
风险提示：工程质量未符合标准的归责
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
三、质量和效果要求
1、乙方提供夜景亮化工程产品的质检报告及合格证；
2、乙方负责工程的整体施工及系统工程，包括设备供货、系统设计、安装调试和操作培训工作；
3、乙方承包甲方施工的夜景安装工程，必须按照国家、行业的设计要求、夜景亮化效果、灯具布置图等要求施工，保证达到质量要求；
4、乙方保证亮化效果达到甲方要求。
四、甲、乙双方责任
1、甲方责任
（1）图纸和技术的交底须在开工前10天完成。
（2）积极配合乙方施工，做好施工现场协调、协助工作。
（3）对工程进度和质量进行监督，及时组织工程验收，按期支付工程价款。
2、乙方责任
（1）施工前编制灯光设计方案、效果演示图和施工组织设计交给甲方审查。
（2）严格按规定施工，保证施工质量，按合同规定如期完工和交付，办理工程竣工验收和结算。
（3）工程竣工后，在合同规定的保修期内，对属于乙方负责的工程质量问题负责无条件修理，因施工质量问题造成甲方的损失由乙方赔偿。
五、安全责任
1、在使用甲方设施时应注意安全措施，保持建筑的整洁，如有损坏，乙方应无偿修复、赔偿。
2、晚上加班时要控制噪声，及时清运垃圾，在甲方指定地点堆放并外运。
3、严格按照安全规范操作，确保安全施工，否则造成一切工伤事故责任完全由乙方负责，甲方不负任何责任。
六、验收及保修
1、乙方完成施工后，应向甲方提出竣工验收申请。
2、甲方接到乙方竣工验收申请后，应于_______天内组织城市管理委员会等相关部门共同验收，验收不合格的，乙方应无条件返工至合格。
风险提示：保修责任的起算
工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。
3、本工程免费保修_______年，非工程设计、产品和安装质量问题除外，接到甲方维修通知_______小时内到达现场进行维修。
七、工程费结算与付款
经甲方和城市管理委员会共同验收合格后，甲方_______天内一次性支付工程款（除留5%质保金）给乙方，即______________元整，质保金_______万元，在_______年内付清。
八、违约责任
1、合同签订后，单方面不履行合同义务者需要承担违约责任，违约方需支付_______万元违约金给守约方，同时对方保留追究违约方的权利。
2、未尽事宜双方友好协商，如协商不成可向合同签订地、合同履行地人民法院起诉。
九、本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，双方签字盖章生效，具有同等法律效力，合同履行完毕后，自动失效。
甲方：
负责人：
联系方式：
合同签订地：
合同履行地：
______年_______月_______日
乙方：
负责人：
联系方式：
合同签订地：
合同履行地：
______年_______月_______日
安装工程施工合同7
发包方（以下简称甲方）：星缘圣府小区
承包方（以下简称乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，秉着平等互利、诚实信用的原则，甲方将星缘圣府小区的深水井水泵系统及管道系统的安装调试及验收工程发包给乙方施工，甲乙双方就该施工过程经过充分协商，达成并签订如下合同条款，以资双方共守。
一、工程名称：小区深水井水泵系统安装工程
二、承包方式：乙方包工包料，负责工程方面所涉及的所有工作。
三、工程承包内容：
本工程内容包括星缘圣府小区深水井水泵系统和管道系统的安装调试、验收及工程完工后为期一年的维护与维修。
四、施工工期：
本工程要求在 年 月 日开工，并在20xx年 月 日前竣工。
五、结算依据及付款方式：
1、工程造价：万元
2、造价包含乙方施工时所发生的一切费用（包括吊运车辆、施工人员、安装材料及设备等）、保修期内维修所时所发生的一切费用（包括吊运车辆、施工人员、安装材料及设备等）和所产生的税金。
3、乙方工程进场，甲方不支付预付款。
4、工程完工验收合格后，甲方留取10%的质量保证金，并在一个月内一次性支付乙方90%的工程款项。甲方留取10%的质量保证金在保修期满后一个月内一次性付清。
六、甲方职责：
1、工程开工前，对施工现场进行安排及确定，保证乙方正常开工。
2、施工过程中，协助乙方处理除工程原因外的阻碍施工进程的情况。
3、为乙方提供材料堆放场地。
七、乙方职责：
1、提供乙方法人单位的营业执照和及相关的资质证明。
2、严格按甲乙双方确认的图纸施工（如有变动，按甲方指定施工）。
3、施工电源由甲方协助乙方处理，其电费由乙方自行承担。
4、做好各项质量检查记录，按甲方要求的施工进度按期竣工，组织竣工验收并保证验收合格。
5、工程完工后现场恢复由乙方负责。
6、负责施工期间的安全责任问题和安全事故所产生的一切费用。
7、施工完成后，提供竣工图纸，及时办理工程结算。
8、按有关规定该工程保修期为验收合格交付使用后一年。
9、如发生设备损坏（水泵损坏、管道损坏、漏水、渗水等），乙方须在接到甲方通知的5个工作日内到场组织维修。
10、维修时所产生的所有费用（包括车辆、材料、人工等）均由乙方负责，甲方不再额外支出。
八、本合同自双方代表签字盖章即生效，本合同履行完成后自动终止。
九、本合同一经签订生效，甲乙双方必须认真履行，在履行合同过程中如有争议，双方须协商解决，协商不成，甲乙任何一方均有权向仲裁委员会申请仲裁解决或向人民法院提起诉讼。
十、本合同壹式肆份，甲乙双方各执两份，均具有同等法律效力。
甲方单位名称： 乙方单位名称：
（盖章） （盖章）
法定代表委托人：（签字） 法定代表委托人：（签字）
身份证号码：
地址： 地址：
电话： 电话：
安装工程施工合同8
为了明确双方的权利、义务、协调工作、确保配电工程质量和施工进度、
顺利如期完成，依照《中华人民共和国合同法》的相关法律、行政法规，结合本工程具体情况，经过甲、乙双方友好协调签订本合同，以资共同遵守。第一条工程名称：泌阳县杨家集乡土地复垦项目第二条工程地点：泌阳县第三条工程内容：
1自低压柜出低压电缆至各个电动机，电缆铺设、桥架制作、线鼻压制、控制电缆铺设和变频器安装调试。
2图纸以内的所用工程有变动的地方经甲方同意后方可更改第四条施工工期：
1本工程自20xx年11月18日开始，至20xx年3月18日结束，总日历天数120天，完成全部施工任务。
2若遇不可抗拒的自然灾害、重大设计变更;甲方建筑工程不具备开工条件或甲方提供的设备未按期到场等原因时，乙方可向甲方提出工程顺延。第五条工程价款：
本工程合同包工不包料，价格为一次性报价总全额为3584458元，金额大写：叁佰伍拾捌万肆仟肆佰伍拾捌第六条付款方式：
合同生效后，甲在进场时应先预付45﹪工程款，在工程完工及验收结束后再支付工程款的55﹪第七条双方责任：
1甲方提供的场所及施工环境能满足施工需要。
2施工的规划、桥架设计等由甲方提供方案，乙方负责施工。3甲方协调施工范围内可能涉及到的单位或个人的关系，保证工程顺利进行。如发生非乙方原因造成的协调或赔偿费用，由甲方负责。
4甲方未按照本合同约定时间节点付款时，应支付乙方滞纳金，按工程造价的1﹪作为滞纳金。
5施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审。经会审后工程施工图及工程设计概算书作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。
6乙方必须严格按图纸施工，保证施工质量，并有专人管理负责，做好施工质量监督及配合供电部对工程的验收。
7乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。
8本合同签订后由乙方积极组织施工，保证工程在合同期内完成，若有延期，每延期一天向甲方交纳违约金200元。第八条工程质量及验收：
乙方应严格按照设计要求和国家颁发的电器装置安装工程及验收范围进行施工，不合格的工程不准交工。如因乙方责任造成返工者，则有乙方承担一切损失。工程经验收合格、送电后，乙方填写工程移交证明书一式两份，甲方对工程质量做出评价，经双方签字盖章后，各持一份，即为工程移交。第九条施工安全：
在施工过程中，由于乙方应当严格按照相关施工操作规定进行施工，在施工期间造成的一切事故或损失，由乙方承担所发生的一切费用及相关责任。施工中发生的其他意外事故及损失由乙方全部承担。第十条解决纠纷方式：
本合同未尽事宜或遇有争议，双方协商解决。仍不能达成一致意见者，可向提交合同履行的人民法院处理。第十一条合同份数：
本合同本一式陆份(具有同等效力)，甲方持五份，乙方持一份。合同自双方签章之日起生效，自完成约定工作内容自行终止。
甲方：泌阳县土地开发整理中心乙方：河南恒业建筑安装工程有限公司
法定代表人： 法定代表人：
委托人： 委托人：
联系人： 联系人：
电话：
20xx年10月10日20xx
联系人：电话：年10月10日
安装工程施工合同9
甲方（建设单位）：__________
乙方（施工单位）：__________
乙方承包甲方火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统消防工程，根据《中华人民共和国经济合同法》之规定，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。
一、工程情况：
1、工程名称：__________________________。
2、安装施工范围：火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、移动式灭火器系统、消防水泵房及屋顶消防水箱稳压系统安装施工。
3、施工期限：自签订本合同之日起_____天。乙方_____年_____月_______日按时进场施工，进场时向甲方提交施工方案、施工进度表。逾期不能完工，每拖延一天工期罚款________元。
4、乙方在合同签订时向甲方提供本工程安装所用设备、主材、副材清单（要注明产地品牌、规格型号、价格）:______________________________。
5、承包安装施工方式：包工包料。
二、质量标准要求：
1、乙方必须提供消防工程安装施工资质证书、消防产品样本书、产品合格证和国家消防检测权构出具的产品检测报告书、消防产品合格证。选派安装技术好、认真细致、听指挥的安装队伍，各项目施工队长必须固定并常驻工地。
2、乙方必须严格按合同规定，使用甲方认可的《_________消防工程产品报价表》中确定的产品品牌、规格、型号（所用消防产品必须是目前最新款国标产品），按照甲方图纸，国家标准规范、消防规范安装，保证施工质量。
3、吊针、吊架角钢、接线盒、电线套管、罗栓等辅料全部用国标产品，按规范制作。吊针、吊架垂直牢固不松动。
4、乙方必须按甲方要求的高度进行安装，消火栓、按钮、层显等墙面安装设备，安装前须先向甲方确认安装位置。穿线管顺梁底走，缚设在梁底面上。
5、喷淋管、消火栓管采用天津利达火镀管，安装平整、不下垂、不歪邪，所有喷淋管整齐划一。接线盒、电线管、探测器、按钮安装牢固方正，穿线管变向必须使用穿线管弯头且对接牢固。所有喷淋管、接线盒、电线管必须用清擦干净，涂一遍底漆后用白漆粉涮均匀，不得露出底色。
6、水泵房安装：按国家有关标准规范、消防规范标准安装，达到水泵、管道布局和走向合理，安装整齐、便于维修、焊缝均匀美观，必须安装水泵试水装置。按图纸要求标准进行管道防腐处理。
7、保温质量：消火栓水管、喷淋水管用容重50㎏/m3以上带铝泊超细玻璃丝棉保温，消防水箱保温用厚度10㎝、容重50㎏/m3以上超细玻璃丝棉，外覆盖玻璃丝布涮玻璃钢漆，稳压罐、消防水箱至管道井的管道用厚度10㎝以上的聚氨酯发泡保温，外緾玻璃丝布涮玻璃钢漆。保温必须使用国标材料，按规范施工，达到均匀平整、包扎牢固、不凹凸、不开裂。
7、本工程安装质量：市级优良工程标准。达不到优良标准，甲方不付工程款。
三、质量检查验收：
1、乙方消防产品、材料进入工地，乙方要向甲方及时提出检验申请，甲方工程管理人员和工程监理人员，按照消防产品样本书、国家标准和本合同第三条2款质量标准要求为标准检验质量，如达不到标准，不得用于本工程。如果乙方使用《_________消防工程产品报价表》以外的产品及使用不合格产品，每次罚款______元。
2、经甲方检查发现乙方施工安装质量不合格，乙方无条件整改，并每次给予乙方罚款______元。
3、工程完工经验收达不到设计使用标准和消防验收不合格的，甲方不付货款，乙方无条件整改。属设备问题的甲方退货，乙方退款并按工程总造价的一倍赔偿甲方损失。
四、质保期。
自验收合格之日起质保期___________年（质保期内发生质量问题，乙方无条件免费维保）。
五、工程合同价款、拨款和结算。
1、合同承包总价_________万元包定。总价中已包含：消防设备主材费、副材费、安装费、机械费、管理费、利润、税金、规费、社保费等、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、移动式灭火器系统检测费、电检测费，所有消防产品（消防排烟、木质防火门、防火卷帘、强电、空调、装修等）送样检测费、验收检测费，图纸报审费等一切与消防有关项目的检测、验收检测费用。本工程一次性包定，在施工过程中发生的图纸变更，甲乙双方办理书面签证，待工程竣工时结算。
2、本合同签订后（乙方向甲方提交消防产品样本书、检测报告后）甲方预付工程款______%，工程进度款按月按完成工程量的__________%付给，全部安装完成甲方付至总工程款的_____%，消防验收合格拿到公安消防部门签发的合格证后，甲方付至工程款的__________%，保修期满，甲方付给余款_______%。乙方必须开具正式发票结算。本工程安装用电费用由乙方承担，乙方自备配电箱、电表。
六、安全施工：
1、乙方在施工中，不得损坏甲方场内的设施、物品，保护好土建、电梯、电力及照明线路、空调设施、电安装设施和装修工程，如有损坏乙方赔偿全部损失。
2、乙方要服从甲方管理，乙方必须加强对施工人员的安全教育，严格按照《安装安全技术规程》、《安装工人安全操作规程》等国家有关规定施工，佩戴好安全、防护用具，确保无安全事故。乙方必须对其全部施工人员投意外伤害保险，并交保险单复印件与甲方。要教育工人文明施工，确保原有设施不受损坏，做到工完场清。杜绝一切偷窃行为，否则按十倍罚款。乙方在施工中发生的一切安全事故责任，乙方自负，甲方概不负责。
七、纠纷处理：
发生合同纠纷，双方协商解决，协商不成由人民法院裁决。
八、附件：
乙方所提供的消防产品样本书、《______消防工程产品报价表》为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。
九、本合同经双方签字盖章生效。
十、本合同一式二份，甲乙双方各一份。
甲方（章）：____________ 乙方（章）：________________
地址：__________________ 地址：______________________
法定代表人：____________ 法定代表人：________________
委托代理人：____________ 委托代理人：________________
开户银行：______________ 开户银行：__________________
帐号：__________________ 帐号：______________________
合同签订地点：__________ 合同签订时间：______________
安装工程施工合同10
发包人(全称)：[以下简称甲方]____________
承包人(全称)：[以下简称乙方]____________
依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平的原则，结合工程实际情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同。
一、工程概况
工程名称：____________。
工程地点：____________。
工程内容：____________。
二、工程承包范围
承包范围：施工图范围以内的内容(给水、污水、雨水、化粪池)。
三、合同工期
以甲方指定工期为准。
四、质量标准
工程质量标准：合格工程
1、乙方确保该工程质量一次性验收达到合格等级，如达不到等级，甲方将不予验收。
2、乙方应按标准、规范和设计要求组织施工，随时接受甲方质监部门的检查。
3、如出现质量事故，一切损失由乙方承担，甲方不负任何责任。
五、合同价款：人民币____元整(￥____元)
六、合同价款及支付
1、本合同价款包干，已包含图纸范围内所有内容.设计变更及现场签证等所涉及工程在合同工程量的±5%内,则合同价款不予调整,若设计变更、现场签证等所涉及工程在合同工程量的+5%以上，则只对超出+5%的部分进行调整.若单项设计变更金额超过___万元,据实结算.
2、结算调整的原则：
定额版本及综合取费标准按照招标文件要求执行。
主材按照招标文件执行，若文件没有明确的，经双方协商来确定。
3、本合同价款具体结算支付规定如下：
(1)每月按工程形象进度的60%支付工程进度款;
(2)整体竣工验收合格，支付至合同价的75%;
(3)工程审计完，支付至审计价的85%;
(4)审计完后六个月，支付至审计价的95%;
(5)余款(审计价的5%)作为质保金，在竣工验收合格之日起的一年后30天内支付(无息)。
七、工程材料采购供应
施工所需材料全部材料由施工方自行采购，采购的材料必须有出厂合格证，进场材料均需得到甲方驻现场工程师和监理认可后方可使用。
八、双方一般责任
甲方责任和义务：
1、甲方驻工地全权代表姓名：
2、甲方代表易人，建设方应提前七天书面通知乙方。
后任继续承担前任应负的责任和义务。
3、监理公司单位称号：
4、监理公司驻工地总监理工程师姓名：
5、甲方负责组织乙方和有关部门进行图纸会审，并做好记录。
6、甲方负责向乙方提供工程施工图2套。
7、甲方负责施工所需水、电及运输道路，从施工场地外部接至施工现场，并保证施工期间的需要。
8、将施工现场的`水准点和坐标控制点，以书面形式交给乙方，并进行现场交验。
9、甲方负责协调施工现场各承包单位之间的协作关系。
乙方责任及义务：
1、乙方驻工地全权代表姓名：
2、乙方代表易人，应提前七天以书面形式通知甲方，后任继续承担前任应负的责任及义务。
3、乙方按规定及工程需要，配备足够的有岗位证书的施工管理人员，并将公司执照、质资证书、项目经理、施管人员，岗位证书等全套复印件交甲方项目部及监理公司。
4、乙方在拿到施工图7天编制施工组织设计(施工方案)交甲方项目部及监理公司待通过后，填写开工报告认可后方能组织施工。
5、乙方负责向甲方项目部提供工作进度计划，质量安全进度网络控制节点图。
6、乙方必须保证施工现场清洁，符合武汉市文明施工，安全施工的规定要求。
承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
7、乙方负责已完工程的成品保护工作，承担未交付甲方之前发生损坏的修复费用，因其它单位造成的损失，由甲方仲裁协调。
九、安全
为了加强安全施工管理，贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，甲乙双方必须明确双方在施工生产中的安全责任和职责：
一)甲方责任和工作：
1、向乙方传达国家和上级有关部门下发的有关安全生产的方针、政策、法规及其它文件。
2、向乙方提供工程所需的部分安全技术资料。
3、协助乙方做好工伤事故的调查处理和事故隐患的整改工作。
二)乙方责任和工作：
1、乙方必须严格执行国家有关安全生产的方针政策、法规、严格制定有关安全文明施工措施。
2、乙方在施工期间必须接受甲方的监督和指导，并定期向甲方安监部门汇报工作。
3、乙方项目经理必须亲自抓安全工作，配备专职安全员，并报甲方备案。
4、乙方施工现场要建立由生产管理人员和班组长参加的安全生产管理小组，对生产进行监督检查，发现隐患及时消除，特殊工种要持证上岗，凡患高血压，心脏病以及不适合高空作业者，严格从事高空作业。
5、乙方施工现场的作业人员，机械设备，临时用电，脚手架等设施必须符合____________市有关规定。
6、凡在乙方施工范围内发生的一切安全责任事故所造成的人身伤亡和经济损失及刑事责任，全由乙方承担。
十、履约保证金
甲乙双方在签订合同之日起的____天内，乙方应向甲方提交履约保证金，履约保证金金额为人民币____元整(转账支票)。
在本室外综合管网工程全部完工，并竣工验收合格，无息退还履约保证金。
在以下情况下，履约保证金不能退还或部分退回：
1、因室外综合管网工程导致土建施工承包单位关键线路延长工期___天以上(含____天)。
2、承包方未能忠实地履行合同文件规定和此后双方同意的对合同的有效修改、补充和变动。
3、使用伪劣材料或未按规范要求施工，经甲方或监理方劝阻3次以上，仍未进行改正的。
4、未经甲方同意，将本工程转包给其它单位。
5、乙方违反合同相关约定，履约保证金作为违约金予以抵扣。
十一、争议的解决
凡因本合同引起的或与本合同相关的任何事宜发生争议或纠纷，甲、乙双方应及时友好协商解决，如协商不成，双方同意向____________仲裁委员会申请仲裁，一裁终局。
十二、其他
1、本合同一式捌份，甲、乙、两方各执肆份，均具有同等法律效力。
2、若非甲方同意，本工程严禁其他任何形式的分包与转包，一经发生，甲方有权解除本合同，甲方要求解除合同的书面通知到达乙方之日起，本合同自行中止，同时乙方应按本合同总金额的____%向甲方支付违约金和履约保证金。
发包人(甲方)：____________ 承包人(乙方)：____________
日期： ____________ 日期：____________
安装工程施工合同11
发包方（甲方）：
代表人：
承包方（乙方）：
责任人：
按照《_____》的规定，甲乙双方就_______________项目的道路照明安装工程达成一致意见，结合本项目工程的具体情况，订立如下协议，双方共同遵守。
第一条、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、施工范围：
4、承包方式：
5、工程造价：
6、工程工期：
（1）从甲方通知乙方进场施工之日起计算，工期暂定为______天。
（2）施工期间，如遇不可抗力，无法施工，则工期顺延。
第二条、甲方责任
1、甲方应积极配合乙方施工，给乙方施工创造有利条件，保证施工段内的场地、通道平整畅通。
2、甲方应在乙方通知验收后三日内组织验收。
3、甲方应按照本合同的规定支付工程款。
第三条、乙方责任
1、按照国家电力工程质量标准，负担施工任务。
2、负责协调电业局，办理施工许可、竣工验收，相关资料转移及手续的办理。
3、在施工前，由乙方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行工程施工。工程竣工后，乙方负责协调电业局做好工程竣工验收工作。
4、乙方应保证组织工作的工人具备相应资质，并保证安全文明施工，不得酒后作业。
第四条、施工条件
1、做好施工前的线路测量定位，并进行复测；
2、基坑的回填夯实，要求夯实程度达到原状土密实度的80%及以上。
第五条、关于工期的提前与延迟
1、甲方要求比合同约定完成的工期提前竣工时，应征得乙方的同意。
2、因甲方未按约定完成工作而影响工期，工期顺延。
3、因乙方责任不能按期开工或中途无故停工同，影响工期的，工期不顺延。
第六条、工程质量与验收
1、本工程质量应达到国家质量评定合格标准，将按照《城市电力规划规范》中的有关规定验收。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。
2、甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收的，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复检时，乙方应予办理复检。若复检合格，甲方承担复检费用，由此造成的停工，工期顺延；复检不合格，其复检及返工费用由乙方承担，工期不顺延。
3、由于乙方原因造成任何质量事故，其返工费用及因质量事故给甲方造成的损失均由乙方承担。
4、工程竣工后，乙方通知甲方验收。验收合格后，由乙方协调电业局及相关部门办理验收、移交手续。
第七条、保修期
工程竣工验收后，开始计算保修期，保修______年。在保修期内出现由乙方原因引起的质量问题，乙方无条件保修。因使用不当所造成的一切责任事故，由使用甲方负责。
第八条、工程价款与结算
1、本工程无预付款。
2、甲方应在工程竣工验收合格，建设单位付款后30个工作日内付至工程款的95%。剩余5%作为工程的质保金，自工程竣工验收合格之日起满一年后，一月内付清质保金。
3、质保金在质保期满后，如不发生维修情况，由甲方返还乙方。
第九条、安全条款
1、乙方提供的施工图纸或做法说明，应符合10KV电力电缆埋地方式铺设施工及验收规范(GB50173-92)及电力部门的有关规定。
2、由于乙方原因造成的任何安全事故，均由乙方承担一切经济损失。
3、若是第三人造成的安全事故，甲方有义务协助乙方向第三人追究责任。
第十条、争议解决
1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，双方均可向工程所在城人民法院起诉。
第十一条、附则
1、本合同未尽事宜，双方另行协商约定。
2、本合同正本______份，双方各执______份，具有同等法律效力。
甲方：
地址：
联系人：
联系电话：
工程所在地：
签订时间：______年______月______日
乙方：
地址：
联系人：
联系电话：
工程所在地：
签订时间：______年______月______日
安装工程施工合同12
发包方：____________房地产开发有限公司（以下简称甲方）
法定注册地址：
法定代表人：
联系电话：
承包方：（以下简称乙方）
法定注册地址：
法定代表人：
联系电话：
按照《_____》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲方同意将衡阳盛世豪廷消防工程承包给乙方施工，从报建到验收合格发证。为明确双方在施工过程中的权力、义务和经济责任，特签订本合同。
第一条：工程概括
1、工程名称：项目工程________栋及地下室。
2、工程地点：
3、承包方式：按实际建筑面积总承包，每平方米单价________元，总建筑面积约_______万平方米，总工程造价约_________万元。
4、工程内容：
（1）室内消防栓系统；
（2）自动喷淋系统；
（3）自动火灾报警系统；
（4）排烟系统、消防加压系统；
（5）室外消防栓系统；
（5）乙级防火门及消防卷帘，消防施工图中的一切内容。
5、消防报建费由乙方负责。
第二条：合同价款及承包形式
1、合同总造价：按该项目实际建筑面积包干，每平方米________元，总造价为________万元。乙方负责开具税务正式发票，税金由乙方承担。
2、本工程经甲、乙双方商定，同意采用按平方米合同价款包干的承包方式。
3、如该项目未按建筑图施工，加层影响消防工程验收，消防支队所交罚款，由甲方承担法律及经济责任。
4、该项目加层部分工程造价按实际建筑面积计算。
第三条：付款方式
1、本合同签订后，由乙方办理报建手续，即前期预埋工程。甲方支付乙方工程款____%，即________万元。
2、该项目主体竣工后，甲方通知乙方消防工程全面施工，消防材料及安装设备进场。甲方向乙方支付该工程项目进度款____%，即________万元。
3、工程施工完成总工程量70%时，甲方再向乙方支付工程进度款____%，即________万元。
4、本消防工程施工完毕，经有关部门检测验收合格并取得合格证后____日内甲方一次性付清乙方工程余款（除留____%质保金，一年满后支付）。
第四条：施工日期
1、工程总工期为_______日历天；开工日期：______年___月___日；竣工日期：______年___月___日。
2、实际开工时间以甲方确认的现场通知为准，实际竣工日期按政府消防部门出具的“消防验收合格”或备案证明文件所标示的最后日期为准。各节点工期、区段工期按甲方通知。
3、若甲方有必要调整某节点工期、区段工期时，乙方须全力配合，所需费用已包含在合同价款中。乙方不因此而向甲方索赔相应费用。
第五条：设备及材料供应方式
1、本工程所需要设备及材料经双方协商同意，均由乙方负责供应。
2、乙方提供的材料设备，必须符合国家消防产品质量验收标准，并具有合格证书。因产品质量不符合验收标准而发生的工程质量事故或造成返工损失，均由乙方负责。
第六条：工程质量及验收交工
1、工程质量应全部达到设计要求和符合消防规范及消防工程验收标准。
2、隐蔽工程由乙方提前通知甲方工地代表到施工现场进行检查，办理隐蔽工程的相关手续。如发生一切质量问题，乙方负责。
3、本合同生效后，甲方应组织图纸会审、技术交底会议，并及时向乙方提供施工图纸四套。
4、工程竣工后，由乙方提供工程竣工验收资料，明确完工日期。乙方组织工程验收，甲方协助办理相关手续。
5、工程竣工交验后，工程保修按国家有关规定办理，确保本工程质量保修期______年。
第七条：双方职责
（一）甲方职责
1、派驻工地代表，对工程进度、质量进行监督，检查隐蔽工程。协调中间交工及工程验收签证。向乙方提供用水、用电，确保大型机械使用方便。负责提供材料、设备及工具存放室。
2、根据合同规定和要求，按时办理拨款和结算，将每笔工程进度款付至乙方指定的账户上。
3、如建筑设计变更，加层造成消防验收不合格，需重新报建验收，所增加费用和消防部门处罚的责任由甲方承担。
4、协助乙方会同监理方组织施工图技术交底和图纸会审工作。
5、因不可抗力的因素造成的工期延误，协助乙方同监理方办理工期顺延签证。
6、在工程竣工交付时，如甲方因资金造成工程不能按时交付，甲方愿以在建工程的房子以当时的市场价格按九折抵足乙方工程款。
（二）乙方职责
1、施工前，及时做好各项施工准备工作，办理好消防报批手续。
2、按合同规定，做好材料和设备的采购、供应及管理工作。
3、严格按照设计图和消防规范进行施工，确保工程质量和施工工期。
4、已安装的设备，在工程未投入使用前做好保管工作。
5、及时提交竣工验收资料，乙方负责通过当地消防部门的验收，并取得消防达标文件及验收合格证书，否则不予结算。
6、在合同规定的保修期内，对属于乙方负责的工程质量问题负责无偿修理，并对项目消防工程进行不定期的维修工作，确保消防设备的正常运行。因甲方使用管理不当，如断电，水、油渗透造成设备损坏，甲方应负担设备款由乙方维修。
7、严格遵守甲方颁布的有关规章制度，服从甲方的统一安排和指挥。
8、工程竣工后，甲方办理与乙方的结算事宜，乙方应义务培训甲方有关消防管理、值班人员，使其基本掌握系统的维护、操作和保修工作。
第八条：
因本合同的签订、履行而发生争议的，合同各方应本着友好、协作的态度进行协商；协商不成的，可以提起诉讼，双方同意由________________地的人民法院管辖。
第九条：
施工过程中的一切安全事故均由乙方负责，甲方不负任何责任。
1、本合同一式______份，甲、乙双方各执______份。
2、本合同未尽事宜，双方协商解决。
3、本合同双方签字盖章后生效，工程竣工后付清工程余款后合同自行失效。
甲方：（盖章）
法定代表人：（签字）
委托代理人：（签字）
______年___月___日
乙方：（盖章）
法定代表人：（签字）
委托代理人：（签字）
______年___月___日
安装工程施工合同13
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
为了明确双方权利和义务，协调工作，确保工程质量和施工进度，使工程顺利如期完成。依照《中华人民共和国合同法》和国家有关法律、法规的规定，经甲、乙双方协商签定本合同，以资共同遵守。
第一条工程名称：
第二条工程地址：
第三条施工工期：
以上工程自年月日起开工，至年月日止，总日历天数天，完成全部施工任务。若遇不可抗拒的自然灾害;设计变更;施工渠道受阻，工期延顺。
第四条承包方式及施工内容
第五条合同价款
该工程共计造价元（大写金额）。
第六条付款办法
第七条工程质量及验收
乙方应严格按设计要求和国家颁发安装工程技术规程及验收规范进行施工。如因乙方责任造成返工者，则由乙方承担一切损失。如因甲方原因造成返工者，则由甲方承担损失。
第八条施工安全
施工中由于乙方违犯规程、违章作业所造成的事故或损失，由乙方负责。
第九条违约责任
合同一方不履行合同义务，责任方承担违约责任。
第十条合同生效及终止
本合同自双方签章之日起生效。本合同在双方完成约定内容后，即告终止。
第十一条解决纠纷方式
本合同未尽事宜或遇有争议、双方协商解决，仍不能达成一致意见者，可向人民法院提出诉讼。
第十二条合同份数
本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
安装工程施工合同14
发包方：
承包方：
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的规定以及建筑工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。
第一部分 工程概况及承包范围
1、工程名称：
2、工程地点：
3、电气工程(强、弱电)安装工程内容及承包范围：
a)照明系统：管路预留、预埋、穿线，灯具、插座、开关、配电箱、电度表箱安装及调试等施工图纸要求内容。
b)动(电)力系统：管路及套管预留、预埋，电缆桥架安装，线缆敷设，配电设备安装及调试等施工图纸要求内容。
c)弱电系统(电视、电话、宽带网、监控)：管路预留、预埋(含穿墙套管)及管路清扫等弱电专业施工队伍以外的施工图纸要求内容。 d)防雷接地系统乙方完成但不仅限于以上工作，所有与电气工程(强、弱电)有关的工作均由乙方完成。
第二部分 工期、承包及付款方式
1、 合同签订之日起，按甲方要求，保证不耽误总体工期。因不可抗力及甲乙双方以外的原因，导致工程停建，施工合同不能继续履行，可解除合同。
2、工程质量等级：合格。
第三部分 承包方式、合同价款及结算方式
1、承包方式：包工不包料
采用甲方与乙方协商的价款：养殖区为8000元，二楼别墅为10000元进行竣工结算。
2、结算方式：包工不包料，中途按进度付款到50%，余款竣工验收合格后一次性付清。
第四部分 双方一般责任
1、甲方驻施工现场代表姓名：
2、乙方驻施工现场代表姓名：
3、甲方工作：
⑴委派工作人员为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更、工程质量验收及其他事宜，组织对工程竣工验收，如需变更图纸或变更已施工的工程，甲方应通知乙方。派专人协助乙方工程技术人员施工，负责与其他配套施工单位协调。
⑵甲方负责提供电源，保证施工需要。
⑶甲方提供与其他工程相关资料，组织与其他施工队协商。
4、乙方工作
⑴向甲方代表提供进度表计划，并及时向甲方提交所需材料的量单及附材量单。
⑵按工程需要提供和维修一切与工程有关的设施等。
⑶负责安装过程中的质量，技术，变更及施工进度、安全管理工作，负责安全工程技术资料的整编并向甲方报送施工完整的施工组织及专业的施工方案。
⑷施工期间的一切人身安全事故全由乙方负责，并负责保护甲方的一切设备、设施损坏，乙方负责赔偿。
⑸施工期间乙方应遵守甲方的安全生产责任制度。
第五部分 质量与验收及其他
1、施工中经检验质量不合格，乙方按甲方代表的要求进行返工。
2、安装完毕，并调试合格。
3、本合同自签订之日起生效，本合同未尽事宜，双方协商解决。
4、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
安装工程施工合同15
发包方（甲方）： 承包方（乙方）：
按照 《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第1条 工程概况
1.1、 工程名称：
1.2、 工程地点：
1.3、 承包范围：按双方确认的设计方案、图纸和预算项目的装修工程内容。
1.4、 承包方式：包工包料（部份材料由甲方提供）
1.5、 工期： 天。（按甲方通知进场施工当天计，即从 年 月 日 起计）
1.6、 工程质量：按图纸保质保量施工、符合环保要求、并达到合格等级，。
1.7、 合同工程价款（人民币大写）： （详见预算表）。
第2条 甲方工作
2.1、开工前，向乙方进行作法说明和现场交接交底，交出可施工现场。
2. 2、为乙方提供施工所需的室内水、电源。
2.3、指派 为甲方驻工地代表，负责合同履行，办理内部验收、变更、登记手续及其他事宜。
2.4、协调办理有关的手续，解决与乙方施工的牵涉其他有关问题。
2.5、如需要拆改建筑物结构或设备管线，负责办理相应手续，协调物业管理公司与装修之间的具体问题。
第3条 乙方工作
3.1、参加甲方组织的作法说明的现场交接，拟定施工方案和进度计划，按甲方要求如期开工。对各班组施工人员作好技术和安全交底。
3.2、指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行，组织施工，保质、保量、按期施工，解决由乙方负责的各项事宜。
3.3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录，编制工程结算。
3.4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，做好施工现场保卫和垃圾清理工作。
3.5、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
3.7、进场前办妥施工人员的工地出入证，接受施工安全教育。
3.8、进场人员必须备齐证件，随时接受甲方及有关人员检查。
3.9、乙方必须做好施工安全措施，施工安全乙方负责，甲方有权督促。若施工中发生安全事故由乙方负责。
第4条 关于工期的约定
4.1、因一方责任，影响工期，一切责任由责任方负责。
4.2、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不能顺延。
4.3、因甲方逾期付款，逾期交场地，影响工期，工期顺延。
4.4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致停工，工期相应顺延。
第5条 关于工程质量及验收的约定
5.1、本工程质量应达到国家质量评定合格标准，本工程保修期
5.2、甲、乙方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方如不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方在征得甲方同意后可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验，复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。
5.3、工程竣工后，乙方通知甲方验收，甲方自接到验收通知三天内组织验收，验收合格后办理验收、移交手续。
第6条 关于工程价款及结算的约定
6.1、1、双方商定本工程结算以实际工程量及参考预算单价为准。
6.1、2、在预算项目内有发生施工完成才结算，没有做的项目不结算。
6.1、3、增加的工程项目按甲方签认计算。
6.2、工程款的支付方式：
6.2.1、甲、乙双方签订合同后，甲方支付 %工程款。
6.2.2、乙方完成 ，甲方支付 %工程款。
6.2.3、乙方完成 ，甲方支付 %工程款。
6.2.4、余款（保修金除外）在工程完工通过验收，在双方确定结算后 天内甲方支付完毕。
6.2.5、乙方以人民币 工程保修金，待保修期满后十天内结清。
6.3、 本工程项目的增减约定
6.3、1、工程所发生的在预算项目之外的工程项目，均需双方商定并办理签认确定手续，才能进行结算。甲方确定不做的项目不能结算。
第7条 有关材料供应的约定
7.1、工程施工所需材料由乙方采购供应至施工现场，如商定需由甲方采购的材料由甲方供应至施工现场。
7.2、甲、乙双方如一方对材料设备有异议，可进行检验。
第8条 有关安全生产和防火的约定
8.1、乙方在施工期间严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。
8. 2、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失及法律责任。
第9条 违约责任、争议或纠纷处理
9. 1、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
9. 2、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方应采取协商解决或请有关部门进行调解。
9. 3、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意可向当地人民法院提出诉讼。
第10条 附则
10. 1、乙方在施工过程中除接受甲方监督外还应服从物业管理公司的管理。
10. 2、本合同正、副文本各两份，双方各执二份，具同等效力。
10. 3、本合同从双方签订之日起执行至合同履行完成后自动终止。
10. 4、附件：《装修工程报价（预算）表》
甲方： 乙方：
代表（签字）： 代表（签字）：
年 月 日 年 月 日
【安装工程施工合同】相关文章：
安装工程施工合同07-20
消防安装工程施工合同12-09
水暖安装工程施工合同09-06
夜景安装工程施工合同09-09
水电安装工程施工合同07-20
有关安装工程施工合同11-05
电气安装工程施工合同06-13
窗帘安装工程施工合同模板07-02
安装工程施工合同范本06-24
安装工程施工合同15篇12-12