简易施工合同

时间:2023-01-07 08:35:17 施工合同 我要投稿

简易施工合同集锦15篇

  在人们愈发重视契约的社会中,合同出现在我们生活中的次数越来越多,签订合同也是非常有必要的行为。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?以下是小编为大家整理的简易施工合同,希望能够帮助到大家。

简易施工合同集锦15篇

简易施工合同1

  发包人(甲方):

  地址:

  法定代表人:

  开户行及帐号:

  承包人(乙方):

  地址:

  法定代表人:

  开户行及帐号:

  按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则,结合本工程具体情况,经双方友好协商,达成如下合同:

  (本合同中内容不可空白不填,若无某一方面的规定,需注明“无”。)

  第1条工程概况

  1.1工程名称:

  1.2工程地点:

  1.3工程内容:

  1.4承包方式:除甲方提供的材料(如果有)外,乙方以包工包料、包质量、包工期、包安全、总价包干的方式承包上述工程。

  第2条双方一般责任

  2.1甲方责任

  1)提供工程的设计图纸及技术资料;

  2)组织有关设计及监理单位对乙方现场施工技术人员进行图纸会审及技术交底;

  3)对工程的材料材质进行检验。

  2.2乙方责任

  1)乙方负责做好施工场地建筑物、构筑物和地下管线及其他设施的保护,因乙方原因造成损坏的,乙方应自费负责修复至初始状态。

  2)因乙方过失致使甲方遭受经济损失的,乙方应全数补偿。

  3)根据施工图、设计意图及规范要求编制施工组织设计,进行按质按时的施工。

  4)对进场的材料及半成有品应出厂合格证和质检报告单,并对材料及半成品加强保管,杜绝材料及半成品的损伤。

  5)乙方负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。除因甲方、甲方代表或雇员的行动或过失而造成的伤亡外,甲方不承担乙方或其分包单位雇用的工人或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。

  6)乙方负责整个工程施工至工程竣工交验前的施工现场安全保卫工作及所施工工程和安装的全部设备的成品、半成品保护。工程竣工验收前的所有工程及设备的成品或半成品的破坏、损坏或设备及部件的丢失,乙方均应无偿承担修复或更换或赔偿责任。

  7)乙方在工程结束后,向甲方提交竣工资料及竣工图一式陆份

  第3条工期

  3.1本工程开工日期:

  竣工日期

  总工期(日历天数):

  3.2除合同条件约定外,如在本合同条款约定开工时间内,因甲方原因不能按期开工的,可延期开工,工期顺延。

  第4条质量

  4.1质量等级:本工程要求达到的质量等级为合格,依据《建筑工程施工质量验收规范》和乙方提供的样品验收。

  4.2因乙方原因导致工程质量达不到合同规定的要求,乙方负责无偿返修,并赔偿甲方因此而造成的经济损失,且此类返工工期不予顺延。

  第5条合同价款与支付

  5.1合同总价:

  本工程合同价价。

  5.2结算方式

  结算方式:本工程范围内总价包干、不需结算。

  5.3工程款支付:

  1)工程竣工验收合格后向乙方支付至合同价的95%。

  2)其余5%作为工程质量保修金,在工程保修期满后结清,保修金不计利息。

  第6条争议和违约

  6.1双方发生合同争议,应本着友好协商的原则,尽量协商解决。协商不成,双方均同意向发包方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

  6.2违约责任:

  甲方未能按合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其他使合同无法履行的行为,应承担违约责任。赔偿因此给乙方造成的直接经济损失,造成工期延误的,应相应顺延。

  乙方未按合同约定履行自己的各项义务,致使工程不能按合同工期竣工、施工质量达不到本合同条款及工程设计和规范要求,或发生其他使合同无法履行的行为,应承担违约责任,赔偿因此给甲方造成的经济损失。

  第7条工程保修

  7.1本工程保修期规定如下:

  本合同工程的质量保修期为工程竣工验收之日起一年。

  7.2保修期从甲方代表在最终验收记录上签字之日起算。

  保修期内,乙方应在接到保修通知后的5日内派人修理。否则,甲方可以委托其他单位和人员修理,所发生费用从预留保修金中支付。

  保修期内因工程质量及其他乙方原因造成的返修费用,甲方在保修金内扣除,不足部分由乙方支付。因上述之外的原因造成返修的费用支出,由甲方承担。

  7.3保修期满,甲方在扣除上述任何由乙方原因造成的费用支出后,将剩余的保修金在期满后10日内支付给乙方。

  第8条不可抗力

  在合同生效后至履行完毕前,任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应在不可抗拒的情况发生后5天内向对方以书面形式提出不能履行或者不能完全履行合同有效证明的报告,对方在收到报告后5天内予以确认,经双方协商后允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并不因此而承担违约责任;但逾期履行过程中发生不可抗力情形的,任何一方均不得以不可抗力为理由不履行合同。

  第9条合同份数

  8.1本合同未尽事宜,经双方协商一致后可签订补充合同,补充合同与本合同具有同等法律效力。

  8.2本合同自双方签字盖章之日起生效,若双方签字盖章时间不一致,以后签字盖章一方时间为合同生效时间,有效期至双方履行完毕所有义务止。

  8.3合同一式陆份,甲、乙方各执叁份。

  8.4本合同的签定地点为:

  发包人:

  承包人:

  代表:

  代表:

  盖章:

  盖章:

  日期:

  日期:

简易施工合同2

  甲方:

  乙方:

  甲乙双方按照建筑市场劳务分包的相关法规及规定,通过友好协商,特制定以下协议:

  1、甲方作为总承包公司承揽了工等分部工程的劳务分包给等人,负责人作为乙方代表,负责履行本合同的全部条款。

  2、本合同按照劳务分包的原则,乙方在施工期间,服从甲方及甲方派驻工地现场项目经理部的统一领导和指挥,乙方必须无条件遵守甲方项目经理部制定的一切规章制度、施工规范,以及安全生产、文明施工等相关的规定。

  3、乙方及进场施工的所有人员必须遵纪守法,如有违法乱纪的行为,乙方承担所有的直接和间接的责任和产生的一切后果。本合同则自动失效,甲方有权把乙方清出施工现场,乙方不得干扰甲方正常的工作。

  4、乙方劳务分包的分部工程具体内容为:

  (1)地面砖、零星大理石、地面石材人工费单价:13元/平方米(含主辅材料上力费)

  (2)楼梯踏步人工费单价:17元/平方米(含主辅材料上力费)

  (3)石材踢脚线人工费单价:20元/米、(含主辅材料上力费)

  (4)窗台板人工费单价:6元/米(含主辅材料上力费)

  (5)墙面砖人工费单价:12元/平方米(有缝)15元/平方米(无缝)(含主辅材料上力费)胶贴,挂贴,湿贴

  25元/平方米(大理石、大砖,文化石)

  (6)敲墙24墙22元/平方米(含运出指定场所)12墙:12元/平方米(含运出指定场所)拆瓷砖12元/平方米,拆大理石按点工算。

  (7)砌墙24墙:22元/平方米12墙:15元/平方米抹灰:5元/平方米,拆浴池按立方计算。

  (8)零星活另算项目经理提供工作量零星砌墙:15元/平方米,干挂大理石:40元/平方米≤10平方米,50元/平方米。

  (9)浇地坪:清浇坪4元/平方米,毛浇2元/平方米。

  (10)挖洞,挖洞按顶额主方按实结算。铲墙皮滚胶水1.5元/平方米,打毛滚胶水8元/平方米。

  注:以上结算面积按照施工平面面积为准

  以上价格含工地由泥瓦工范畴做的杂事,即单价包干制

  以上价格含主材搬运费

  5、甲方按照实测面积和单价跟乙方结算,如有未列项目,双方友好协商;乙方自行承担施工工具、损耗、拖线板、伙食等;住宿由乙方统一安排,住宿费、水电费由乙方按实结算;

  乙方分包工程的装饰材料送货到施工现场,由乙方负责卸货,搬运至工作面或料库;

  乙方负责清理自己工作面的卫生及施工垃圾袋装化到指定场所;甲方提供脚手架、安全防护及施工电源;

  乙方必须按照甲方要求,统一服装、佩带安全帽、上岗证,甲方按照实际成本收取押金,待工程结束后,乙方统一退还,拿回押金,如有丢失或损坏甲方扣除相应的费用;

  乙方在施工现场如有违反施工操作流程及规章制度的行为,甲方可以按照规定处罚;具体标准:

  A、不按规定着装,佩带安全帽,上岗证(或胸卡)每人每天每违反其中一项罚款50元;

  B、

  不按规定作好安全防护,插座,拖线板不按规定安装,每违反一次罚50元,并在安全员监督下更换合格,因违反安全规程产生后果,乙方自行承担费用和责任;

  C、产生生活垃圾每次罚款100元,随地小便一次罚款500元,随地大便一次罚款1000元;

  D、吸烟或游烟每人每次罚款100元;

  E、

  不按规定作息时间上下班,一次罚款50元;分包负责人违反一次罚款500元;如有请假,提前三天,待项目经理部批准方可。(本工程作息时间:上午7:30—11:30,下午12:30—17:30,晚班18:30-22:00)

  F、闹事斗殴,醉酒上班一次罚款200元;(工地或宿舍严禁喝白酒)

  G、不按规定清除分包所产生的建筑垃圾袋装化到指定场所,一次罚款50元;

  H、甲方根据施工现场增加处罚条款,保留处罚的权利;

  6、甲方先按照乙方每人每月500元的生活费标准支付乙方的工资,但支付总额不得超过乙方完成工作量的50%,待工程结束时;甲方支付乙方工资到完成工作量的80%;待工程验收合格后,甲方支付乙方到完成工作量的95%;余款5

  %待一年质保期到达时结清。

  7、乙方承揽的分部工程的施工,甲方按照《建筑装饰工程施工及验收规范》(GB50210-20__)《电气照明施工验收规范》《给排水施工验收规范》进行验收,同时符合业主及监理的验收标准。甲方根据施工规范和管理制度对乙方进行按下列条款处罚或奖励。

  (1)进场特殊材料由乙方负责保管,如有损坏、丢失,费用由乙方承担;

  (2)因乙方施工质量问题和安装结束后造成的返工、整改,乙方除自己承担人工费外,同时赔偿甲方所损失的材料费用;

  (3)乙方安装的材料损失,超出定额外的部分由乙方承担,小于定额规定的甲方给予乙方补偿;

  (4)乙方在未经项目部的许可,被发现偷拿材料,以一罚十;私自拿出施工现场的材料每次罚5000元;

  (5)乙方必须按照施工进度调配人员,保证总体施工进度,乙方施工工期不按规定执行的每超出一天罚款一千元;

  (6)公司共用工具不经项目部同意,私自拿用或损坏的,乙方照价赔偿。

  (7)乙方的人身伤亡等发生的赔偿责任及费用与甲方无关由乙方自己承担。

  (8)乙方完成自己承担的分部工程后,必须按照验收规范进行班组分专业自检,认为自检合格后,报甲方项目部验收,项目部提出整改意见,乙方必须无条件配合整改,项目部报业主监理验收,乙方能一性通过验收,甲方根据乙方所承揽分部工程的分额,酌情进行奖励。

  8、乙方必须按照施工进度调配人员,保证总体施工进度,否则甲方有权对乙方进行资金上的处罚,乙方所有施工人员必须接受甲方的技术、安全生产交底后方能施工;在施工过程中如发生质量及安全问题责任及费用由乙方承担。

  9、由于装饰工程的.特殊性,因乙方施工质量问题造成的返工、整改,乙方除自己承担人工费外,同时赔偿甲方所损失的材料费用;由于业主及甲方小面积的修改,乙方本着长期合作的前提,乙方人工不计费,幅度控制在15个工内;如有超出,甲方按实结算。

  10、乙方按照图纸及项目经理部的要求施工,分部工程如有疑问,乙方必须事先请示,待认可后方可施工;甲方在分部工程施工前,有权对图纸及施工节点提出修改,按实结算,乙方不得异议。

  本合同未尽事宜,甲乙双方友好协商解决。

  双方本着同舟共济的精神,围绕质量、进度、成本客户满意度四个原则,努力完成好合同所约定的内容。

  本合同一式三份,甲方、乙方及项目经理部各执一份。

  甲方:

  乙方(代表):

  项目经理(代表):

  联系电话:

  联系电话:

  时间:

  时间:

简易施工合同3

  发包方(以下称甲方):

  承包方(以下称乙方):

  根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。

  第一条 工程项目 一、工程名称: 麻城宋埠40MW光伏发电项目光伏板安装工程

  二、工程地点: 麻城宋埠

  三、承包方式:包工、包机械、包安全

  第二条 工程期限

  一、合同工期总日历天数 10 天

  第三条 工程价款、结算及付款方式

  本合同实行固定单价按实结算,经双方约定,光伏板安装工程按每组300元/组(一组24块电池板)。

  1、乙方施工完成并经甲方验收合格后,甲方确认工程量后,对其进行费用的核定。

  3、工程量的确认,所有工程量需双方到现场进行核对,达到标准的按单价*安装组数进行费用结算。

  4、费用支付,施工结束后,甲方10日内支付相关工程费用.

  第四条 甲乙方责任

  1、甲方需把料运至安装现场。

  2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。

  3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。

  4、乙方需每天对自己成员进行安全检查,保证施工现场零事故。

  5、乙方需对自己完成的成果进行保护,如现场发生破损,乙方需无条件进行维修。

  第五条 安全施工

  乙方必须注意安全事项,保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。

  第六条 奖惩责任

  1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装,则按1MW=50000元标准进行结算。

  2、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。

  第七条 纠纷解决办法 因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

  第八条 附 则

  二、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字。

  甲方: 乙方:

  代表: 代表:

  年_____月_____日 年_____月_____日

简易施工合同4

  发包方(甲方):_____________

  承包方(乙方):_____________

  按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。

  1.1工程名称:_____________

  1.2工程地点:_____________

  1.3承包范围:卫生间

  1.4承包方式:包工、包料、包质量、包管理、包安全等总方式。

  1.5工期:本工程自_____________年_____________月_____________日开工,于_____________年_____________月_____________日竣工。

  1.6工程质量:乙方应确保甲方卫生间防水工程达到优良标准,严格参照海南防水工程新规范标准及甲方要求施工,涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀,与基层有一定粘结力,达到设计厚度等质量要求……

  1.7工程造价:卫生间防水每平方30元,结算时按实际面积结算。

  2.1应提前提出施工计划,并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。

  2.2应提出工期计划,但应考虑到天气及人力等不可避免的因素,工期顺延。

  2.3甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,提交乙方限时整改。

  3.1参加甲方组织的施工工程量及方位或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。

  3.2指派为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

  3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。参加竣工验收,编制工程结算。

  3.4工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

  3.5应严格按防水工程标准规范施工,发现问题,及时自行解决,确保工程质量达到优良标准,并对工程保修五年。五年内出现渗漏,一切损失都有乙方负责。(包括对于楼下造成的损失)

  本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力,待五年保修期满,合同自动失效。未尽事宜,双方共同协商解决。

  甲方(盖章):_____________乙方(盖章):_____________

  代表人:_____________代表人:_____________

  电话:_____________电话:_____________

  _____________年_____________月_____________日_____________年_____________月_____________日

简易施工合同5

  甲方:

  乙方:

  甲方拟在市镇村原老房基上建房一幢,并以包清工形式发包给乙方施工,现双方在平等互利、协商一致的基础上达成合同条款如下:

  第一条:甲方拟建房坐北朝南,砖混结构,甲方现已基础完工,铺设好水泥板,交由乙方施工,房屋占地面积平方米共层,房屋建成按实量面积计价。

  第二条:凡甲方建房所需材料由其提供,根据施工进度乙方应提前天通知甲方承办;乙方承揽施工(包建房)采用定额计价形式计价报酬:凡是泥水工、木工以及临时工等工作全部发包给乙方管理施工。

  第三条:乙方施工范围房屋整体框架结构,落成后,里外墙面粉刷完毕,房屋结构由甲方提供。计价价格为元/每平方米,其中砖匠工按层计算每平方米为元;木工按层计算,每平方米为元(第一层至第三层按实量面积计算,屋顶按第三层的一半计算)。

  第四条:质量要求建筑尺寸均匀整直,乙方应按甲方要求标准施工,如需改变结构或作修改,应经双方协商一致后方可施工。

  第五条:完工时间为本合同签字后起年月日前落成。

  第六条:付款方法按施工进度计算,第一层至第三层付人民币元(大写万千百元整),房屋落成完工验收合格后付人民币元(大写万千百元整),余人民币元(大写万千百元整)作为房屋质量保证金,至年月日止,如无质量问题即付清余款。

  第七条:甲方要求乙方对所有施工人员(包括砖匠工、木工)等技工人员一律持证上岗,并对所有施工人员参加人生安全保险,施工中应积极采取安全措施,确实抓好安全生产,施工中如发生安全事故,所造成的伤害均由乙方承担。

  第八条:如未尽事宜由双方协商解决。

  第九条:本合同一式二份,双方各执一份。

  甲方签字(手印):乙方签字(手印):

  日期:日期:

简易施工合同6

  发包人:_________________(以下简称甲方)

  承包人:_________________(以下简称乙方)

  经过甲乙双方协商,就本工程施工事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行。()

  一、工程项目

  1、工程名称:__________________________混凝土道路

  2、工程地点:_________________________

  3、承包范围:__________________________米混凝土道路

  4、承包方式:_________________包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。

  5、合同价款:_________________合同总价款_________万元。

  二、技术要求

  1、路面为_________cm厚C_________水泥混凝土路面,宽_________米。

  2、_________cm厚_________:_________________7灰土垫层。

  三、施工及质量要求

  1、路基处理

  在原有路基的基础上,对高低不平路段,采用推土机或装载机整平,并清除地表杂草,然后用压路机压实。

  2、严格控制路面材料质量,垫层必须夯实,否则返工。

  四、双方权利和义务

  1、发包人主要工作:_________________

  负责场地三通一平;

  2、承包人主要工作:_________________

  负责本工程施工范围内的施工安全工作。(]承包人应按有关规定严格实施安全防护措施,承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。

  五、工程价款的支付

  工程竣工拔工程总造价的_________%。工程质量保证金为总造价的_________%,质保期一年,质保期自竣工验收之日计算,期满后一次性支付质保金。

  六、安全文明施工

  承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定,精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。

  承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

  甲方:_________________

  乙方:_________________

  _________年_________月_________日

简易施工合同7

  工程名称:工程地点:发包人:承包人:

  发包人:(全称)承包人:(全称)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人承包人就本工程施工有关事项达成一致意见,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:工程地点:工程内容:工程立项、规划批准文件号:资金来源:

  二、工程承包范围

  承包范围:

  三、合同工期

  工程合同工期总日历天数:____天。拟从_____年_____月_____日开始施工,至_____年_____月_____日竣工完成。

  四、质量标准

  工程质量标准:

  五、合同价款

  合同总价(大写):____元;

  (小写):____元。 项目单价:□详见承包人的投标报价书(招标工程);

  详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书(非招标工程)。

  六、组成合同的文件

  组成本合同的文件及优先解释顺序按有关规定执行。

  七、词语含义

  本协议书中有关词语含义按有关规定执行。

  八、承包人承诺

  承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任,履行本合同所约定的全部义务。

  九、发包人承诺

  发包人向承包人承诺按招标文件约定的期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。

  十、合同生效

  本合同订立时间:_____年_____月_____日

  本合同订立地点:发包人承包人约定本合同自双方签字盖章于后生效。

  本合同共六份,双方各执三分。

  发包人:(公章)承包人:(公章)

简易施工合同8

  发包方:(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点: ____县固村镇

  3、承包方式:

  4、承包范围: 建筑、装饰工程(除水电安装、门窗、成品构件及浮雕、栏杆、外墙砖、屋面瓦)等施

  二、施工准备

  1、发包方:

  (1)工程开工前负责做好施工现场水源、电源和运输道路畅通;

  (2)组织有关人员进行施工技术交底;

  (3)委派 为现场代表,对工程质量进行监督、 检查,负责签证,核实工程量及进度报表以及负责甲方应该承担的有关事宜。

  2、承包方:

  (1)负责施工区域的临时设施、水、电、道路接入施工现场;

  (2)组织施工人员和材料、机械进场;

  (3)编制施工组织设计和施工方案;

  (4)委派 为现场代表,负责工程施工质量,施工安全,提供工程进度报表以及负责乙方应该承担的有关事宜。

  三、合同工期

  开工日期: 竣工日期:________年____月____日 合同工期总日历天数:____日历天 。 在施工中,如遇下列情况,可顺延工期:

  1、由于人力不可抗拒的自然灾害而停工。

  2、因发包方有较大的变更,而延期施工。

  3、由于国家政策变化或双方之外的原因,导致工程停建或缓建,使合同或合同中的部分工程项目和内容不能继续履行。承包方应妥善做好已完工工程和已购材料、设备的保护和移交工作,并按发包方要求将所属机械设备和人员撤出现场。

  4、经发包方同意的其他情况。

  5、顺延工期应由甲乙双方及时协商,签字生效。

  四、质量标准 工程质量标准:达到国家施工验收规范合格标准。

  1、工程质量应当达到协议书约定的质量标准、质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准,承包人承担违约责任。

  2、双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。双方均有责任,由双方根据其责任分别承担。

  3、承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工,随时接受发包方的检查检验,为检查检验提供使得条件。

  4、工程质量达不到约定标准的部分,发包方一经发现,应要求承包人拆除和重新施工,承包人应按发包方的要求拆除和重新施工,直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准,由承包人承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延。

  五、材料供应

  1、该建筑所需的材料由承包方负责采购(供货单位及价格、数量须经发包方书面确认),承包方购回的材料,必须具有出厂合格证,经发包方认可后方可使用,违反者责任由承包方全部负责。

  2、承包方采购材料,经发包方验收不合格,承包方应无条件退回进场材料,由此造成的一切损失由承包方负责,并追究其违约责任。

  六、安全施工:

  1、严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等法律和法规的规定。

  2、施工中承包人应按工程建设安全生产相关规定组织施工,采取必要的安全防护措施确保施工安全。施工中发生的一切安全事故由承包人负责,与发包人无关。承包人施工期间应对工地有关作业人员进行安全保险,费用由承包人承担。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。

  七、 合同价款与结算: 总合同价款约150万元。本工程结算:

  (1)套用____省________年工程定额(《全国统一建筑工程基础定额____省单位估价表》)计取定额直接费(含材料、人工费退补差),以此为取费基础综合取费,费率为11% ;

  (2)定额综合工日单价执行赣建价8号文件:建筑、安装、市政、市政设施养护维修、房修和园林绿化工程定额综合工日单价为47元工日;装饰、仿古建筑工程定额综合工日单价为57元工日;

  (3)本工程不要求承包方提供建筑业发票 。

  八、 工程款的支付: 承包人完成主体工程后,经发包方验收合格后____日内,付至已完工程价款的75%;承包人完成内、外墙等初装修后,经发包方验收合格后____日内,付至已完工程价款的95%;余已完工程价款的5%作为工程质保金,工程质保金在工程竣工验收合格后________年内无息付清。

  九、 竣工验收

  1、工程竣工后,承包方应在竣工验收5天前,向发包方提交竣工验收报告。

  2、发包方在收到承包方竣工验收报告后5天内,组织有关人员进行验收。发包方无正当理由不组织验收并在5天内不提修改意见,亦不批准验收报告,工期顺延。 竣工验收报告批准日期为竣工日期。

  十、双方责任

  1、发包方责任

  (1)开工前具备路通、水通、电通的施工条件。

  (2)向承包方提供建筑物结构及管线资料等资料。

  (3)向承包方提供完整的施工图纸。

  (4)及时参加验收

  2、承包方责任

  (1)加强对施工现场人员的管理,遵守发包方管理规定,承包人施工中严格执行施工规范、质量标准、安全操作规程、防火规定,安全、保质、按期完成本合同。

  (2)遵守政府和有关管理部门对施工现场进出口交通、环境卫生、施工噪音等管理规定。

  (3)施工现场按发包方指定的位置堆放材料、搭设临时设施,不乱搭、乱放,做到文明施工。

  (4)为其施工人员购买保险,在施工过程中做好安全防护,确保安全施工。承包人在施工过程中造成承包人自身、发包人及第三方人身及财产损害的,承包人承担相关责任,并赔偿发包人因此遭受的其他损失。

  (5)承包人承担施工所需水电费。

  (6)采取积极措施做好施工现场的管线和邻近建筑物、构筑物、道路、树木等保护工作,如有损坏,由承包方负责赔偿。

  (7)承包人负责工程成品及设备的保护,做好施工现场的保卫、消防和垃圾清运等工作

  (8)施工中未经发包人及业主方及有关部门批准,不得改动原建筑结构及各种设备管线。

  十

  一、违约责任

  1、发包方逾期付款的,每逾期____日按应付未付金额的万分之二支付逾期付款违约金,承包方有违约行为的除外。

  2、承包人逾期超过60天的,发包人有权将剩余工程另行发包,所需费用自承包人工程款中扣除,不足以扣除的,由承包人另行承担。此外,发包人有权按照合同总价的20%追究承包人的违约责任,有权要求承包人无条件退场,已完合格工程量按70%计价。

  3、因承包人工程质量引起的安全责任及其他责任由承包人承担,承包人并应赔偿发包人因此遭受的损失。

  4、工程质量经验收不合格,承包方应返工,返工后经再次验收不合格,发包方将按合同总价的20%追究承包方的违约责任,给发包人造成其他损失的,发包人有权向承包人追究赔偿责任。

  5、本工程承包方不得转包,若发现承包方违约,发包方有权责令承包方立即退场,并赔偿发包方的一切损失。

  十

  二、争议解决方式

  双方约定,在履行合同过程中产生争议时:

  本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由____县建设行政主管部门调解,调解不成时,由发包人所在地有管辖权的人民法院管辖。

  十

  三、合同生效

  合同订立时间:________年____月____日 合同订立地点: XX豪庭售楼部

  本合同一式四份,发包方执二份,承包方执二份,经发包方、承包方双方签字后生效,均具有同等法律效力。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  ________年____月____日 ________年____月____日

简易施工合同9

  发包人(以下简称甲方):_____________

  统一社会信用代码:_____________

  通讯地址:_____________

  承包人(以下简称乙方):_____________

  统一社会信用代码:_____________

  通讯地址:_____________

  为了保证________施工质量,如期完成施工任务,达到双方互惠互利的目的,依据《_____》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规,双方友好协商,就本工程施工项目协商一致,订立本合同。

  一、工程名称:_____________________________。

  二、工程范围和内容:__________________。

  三、施工地点:______________________________。

  四、工期:

  1、开工:____年___月___日;

  2、竣工:____年___月___日;

  3、合同工期总共历时____天。

  五、承包形式:___________________。

  六、工程价款:共计_______人民币元(大写:_________________元整)。

  七、付款方式:本合同生效后支付合同款项的____%,计____元;工程竣工且验收合格后,支付工程价款的____%,计____元;质保金___元,质保期满后支付。

  八、质保期:____年,自完成验收之日起算。

  九、工程质量及验收:

  本合同项工作内容应满足国家相关工程施工规范以及验收标准的要求,双方应及时进行验收,乙方应确保工程质量合格。

  十、甲方的责任:

  1、协助乙方开展项目工作,按约定提供图纸、图套,完成技术交底;

  2、对乙方工作进行检查,与乙方一起协商制定安全生产,文明施工的规范;

  3、工程竣工时,及时验收;

  4、按约定向乙方支付工程款。

  十一、乙方的责任:

  1、按时完成施工工程,保证质量经得起检验,如出现工程质量不合格,需要返工,则由乙方承担返工需要的一切费用;

  2、服从甲方和相关部门的检查、管理,遵守法律法规的规定;

  3、安排具有资质的工人进行施工,安全、文明施工;

  十二、特别约定:

  1、施工中因乙方原因发生的伤亡事故,均由乙方负责,并承担相关医疗、赔偿费用。

  2、施工过程中涉及的线路通道、土地占用,由双方共同协调处理。

  十三、其他:

  1、本合同自双方签字盖章后生效,有效期至保修期满。

  2、因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

  3、本合同未尽事宜,可由双方协商解决并签署书面补充协议,补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果,提交工程所在地人民法院提起诉讼。

  4、合同附件为本合同条款的组成部分,本合同连同附件一式____份,双方各执_____份,具有同等效力。

  甲方(盖章):_____________

  签约日期:________年___月___日

  乙方(盖章):_____________

  签约日期:________年___月___日

简易施工合同10

  建设单位(甲方):

  施工单位(乙方):

  鉴于甲方修建 组道路工程,为确保通组道路建设质量,经甲乙双方共同协商,现就通组道路建设的相关事宜达成如下协议。

  一、工程建设规模

  通组道路长 米,水泥混凝土路面厚度为厘米,水泥混凝土抗弯拉强度为3.5Mpa,工程造价(大写) 。

  二、工程质量

  乙方要严格按照工程施工技术规范进行施工,加强施工原材料和施工质量控制,强化工程施工现场管理,主动接受区交通局和镇政府或街办管理人员的监督,确保工程质量通过区交通局验收合格。

  工程施工结束,乙方必须完善工程建设资料,并装订成册,以备验收

  工程质量保修期2年,保修期间所发生的维修费用由乙方自行承担。

  三、工期

  施工工期自年 月 日至 年月 日。由乙方因素造成的工期延误,每延期一天处罚1000元,直至工程结束。

  四、付款方法

  工程采取分期付款方式,具体为

  五、安全责任

  乙方应加强安全生产管理,施工现场应设置明显的施工警告,做到文明施工。施工期间若发生一切安全责任事故,由乙方负责处理,与甲方无关。

  六、廉政责任

  甲、乙双方应共同自觉遵守国家有关廉洁自律的相关规定,按章办事。

  甲方工作人员不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品,不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

  乙方不得以任何理由或方式向甲方工作人员行贿或馈赠礼品。

  七、合同未尽事宜,甲乙双方共同协商解决。

  八、本合同一式四份,双方各执二份。

  甲方(盖章): 乙方(盖章):

  甲方代表签字:

  日期: 乙方代表签字: 日期:

简易施工合同11

  建设单位(全称): (以下简称甲方)

  施工单位(全称): (以下简称乙方)

  依据《中华人民共和国经济合同法》及其他有关法律、行政法规的有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,明确甲、乙双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意,订立本合同,条款如下:

  经甲乙双方同意,甲方将本村自来水工程承包给乙方,工程总价 元。

  一、质量标准:

  甲方要求乙方保质保量,在保质期一年内,乙方无偿保修;一年后出现质量问题,乙方予以修理,甲方付维修费。

  二、结算方式:

  1、乙方材料到位,甲方付给乙方材料费总价的 %。

  2、经上级有关部门验收合格,工程按装结束后,甲方付给乙方工程总价的剩余部分,留 元作为质保金。

  3、一年之内质量没有问题,甲方把 元质保金全部付给乙方。

  三、违约责任:

  1、甲方工程如出现问题,乙方应及时修理,如不及时修理,扣工程总价的 %。

  2、甲方必须按规定时间付款,如不及时付款,按工程总价的 %付给乙方违约金。

  3、工程有关材料因人为破坏,损失由甲方负责。

  4、在施工当中,甲方负责乙方的安全安装。

  以上责任甲乙双方共同遵守,本合同在进行过程中,如有争议,甲乙双方协商解决,协商不成依法向当地人民法院起诉。

  本合同一式二份,双方各执一份,具有同等法律效力。自签字之日起生效。

  甲方(盖章):_______________ 乙方(盖章):___________________

  甲方代表签名:_______________ 乙方代表签名:___________________

  地址:_______________________ 地址:___________________________

  电话:_______________________ 电话:___________________________

  传真:_______________________ 传真:___________________________

  日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日

简易施工合同12

  甲方:

  乙方:

  为了促进永安市西下路扩改工程水泥路面工程的顺利完成,按双方平等、互利的原则,经协商同意甲方的路面工程施工任务分包给乙方施工,为了明确和维护双方权益,特订立如下协议,希双方共同遵守。

  一、 工程施工项目:

  1. 垫层铺碎石20cm厚

  2. 铺设15cm厚水泥稳定层

  3. 浇捣24cm砼路面及钢模安装,切割(包括切割片),灌沥青。以上项目由乙方承包施工,乙方的机械设备维修由乙方负责。

  4. 路面采用商品砼,由甲方提供。

  二、 工程承包方式:

  工程采取包工不包料的方式,乙方负责前后台施工所需要的机械设备排插一台,摊铺机一台,场地水电安装和路面振捣压光、压纹(不包括压路机,水电费由甲方提供)。

  三、 双方责任:

  1. 甲方负责提供料场搅拌场地,提供水到搅拌站(水电费由甲方负责)。配备技术人员电工一名。

  2. 乙方应按照施工技术规范要求及安全生产技术规程进行施工,若未按照规范要求施工,所造成的损失均由乙方承担。

  3. 甲方应协商好当地居民关系,维护好乙方人员的正常施工和合法权益。

  4. 乙方人员进场后应遵守甲方一切规章制度,按甲方现场管理人员要求保质、保量进行施工。

  5. 工程计量按乙方施工实际工程量计算,甲方按乙方完成的路面工程为依据,每平方米为玖元捌角(小写¥9.8元)单价计算结算给乙方。

  6. 甲方应按乙方工程进度所需材料按时到位。

  7. 不在合同内的工程项目,甲方应按乙方所做的实际工程量进行按实结算,付清项目工程款。

  四、 付款方式:

  1. 乙方开工后按进度每完成500米工程进度,甲方应付给乙方80%的工程款,余款20%在路面工程完工后一个月内付清。

  2. 若因甲方工程进度未按时到位,造成乙方停工,乙方有权退场,并赔偿工人误工费。

  五、 安全施工:

  1. 乙方应按照安全规程进行施工作业,树立“安全第一、预防为主”的安全方针,本着“谁承包,谁负责“的安全职责,在施工过程中属于乙方责任事故由乙方负责。

  2. 本协议经甲、乙双方代表签字后生效,如违约造成损失,应由违约方赔偿另一方的损失,付清工程款后本合同自行失效。

  本协议一式贰份,甲、乙双方各执壹份。

  甲 方: 乙 方:

  年 月 日

简易施工合同13

  发包方,甲方:

  承包方,乙方:

  第一条 工程概况

  1、在甲方的指定地点 至 维修整治 m长的毛面公路,其中 0。5km的新挖里面,新挖有效路面宽度为6米,须用块石铺垫路面,压路机碾压。

  2、边沟清理(路边边沟两边计量为一边)

  3、手摆片石(平均填坑厚度为0.2米、宽度为1.5米)

  4、使用35碎石(用碎石+花泥调平)。

  5、乙方必须保证 建设施工及 村道公路硬化工程施工的公路运输通畅。

  第二条 承包方式及双方工作职责

  1、采用固定单价法双包,即包工、包料。

  2、甲方派代表对工程所使用的材料、质量、进度进行全程监督,负责民爆物品的购买、保管、由专业放炮员装药放炮,并协助乙方对施工现场的水、电使用所涉及的农户进行协调工作。所有费用由乙方自行承担。

  3、新开挖路段( )的弃土不得向外及越溪河内倾倒,向外倾倒所导致的经济损失一切由乙方负责。

  4、乙方严格按照合同的规定,采用甲方认可的合格材料进场施工,接受甲方代表的监督,并做好安全包围和垃圾清运工作,否则造成的原材料返工及人工工资等费用均由乙方自行承担。辆及行人的安全负责。

  5、涉及农民占地补偿及附作物的赔偿全部由乙方承担; 地段的占地及附作物的处理由乙方联系 协调。

  第三条 安全施工及工程日期

  1、乙方在施工期间严格按照建筑安装工程安全技术和工人安全根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、操作规程及其他安全方面的施工操作规程等,以及相关法律、法规《建筑工程管理条例》等国家相关的法律法规;双方本着诚实信用,进行文明安全施工。并在施工现场及两头设立安全警示标志,对车公平合理,互惠互利的原则,签订毛面公路施工协议(注:1。所有工程管理费用和税收一并在内);甲乙双方共同达成如下协议:

  2、由于乙方违反以上条款,违反安全施工和操作规程及相关法律法规而造成的一切安全事故,由乙方承担一切经济赔偿和法律责任。

  3、按照村级公共服务和社会管理相关规定,自签订合同之日起至20xx年3月10日完工(其中:新开挖路段必须在签订合同后六天内完成)。如因不可抗拒的自然因素和社会因素而造成工期延误,其完工期限顺延。

  第四条 验收及付款方式

  甲、乙双方派代表按合同约定工程质量验收合格后按照村级公共服务文件知道精神付款,工程总费用为: 万元整(¥元);开工一星期后付工程总款的10%,工完验收合格后付总款的80%,余10%在一年后全部付清,保证金1万元,工程完工后退还乙方。

  第五条 违约责任

  如单方违约,罚工程总款的20%的违约金。

  本合同一式二份,经甲、乙双方代表签字之日起生效,同具法律效力。如有未尽事宜,双方协商解决。

  发包方:

  法人代表:

  承包方:

  法人代表:

   年月日:

简易施工合同14

  甲方:

  乙方:

  甲方工程由乙方城建,为明确双方的责任和义务,确保工程顺利完成,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定,结合本工程具体情况,经双方协商签订本合同如下:

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程内容:

  二、工程合同造价

  本工程共计 ㎡,单价 元/㎡,合计 元。

  三、施工期限

  本工程工期自 年 月 日至 年 月 日。

  四、工程价款的支付与结算

  在乙方施工任务完成后,甲方一次性付清工程款。

  五、甲乙双方责任

  (一)甲方

  1、配合乙方迁移一切影响施工的障碍物,帮助乙方协调所需用土、沙方。

  2、待工程结束后,负责组织有关人员进行验收。

  3、定期不定期对工程施工进行质量检测。

  (二)乙方

  1、严格按照合同、工程技术标准及工程质量管理要求组织施工。

  2、工程完成经业主等有关单位验收合格交付为准,如出现质量问题由乙方负责维修赔偿。

  3、施工期间无条件服从甲方及监理部门的监管。

  4、保证所有施工机械符合施工要求。

  六、安全施工与检查

  乙方应遵守安全生产有关管理规定,严格按照安全标准组织施工,因乙方安全措施不力造成事故和因此发生的费用,由乙方承担。甲方不得要求乙方违反安全规定进行施工,因甲方导致的安全事故,由甲方承担相应责任。

  七、本合同未尽事宜,甲乙双方应本着相互谅解的原则,随时协商解决。因协商无效,提交新野县人民法院解决。

  八、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,经双方签字盖章后生效。项目工程有关款项全部计算完毕后自行失效。

  甲方:(签章)

  乙方:(签章)

  年 月 日

简易施工合同15

  发包方(以下称甲方):

  法定代表人:

  承包方(以下称乙方):

  法定代表人:

  为了保证________施工质量,如期完成施工任务,达到双方互惠互利的目的,依据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规,双方友好协商,就本工程施工项目协商一致,订立本合同。

  一、工程名称:_____________________________。

  二、建筑面积(工程形式):__________________。

  三、施工地点:______________________________。

  四、工期:

  1、开工:____年___月___日;

  2、竣工:____年___月___日;

  3、合同工期总共历时____天。

  五、承包形式:___________________。

  六、工程价款:共计_______人民币元。

  七、付款方式:本合同生效后支付合同款项的____%,计____元;工程竣工且验收合格后,支付工程价款的____%,计____元;质保金___元,质保期满后支付。

  八、质保期:____年。

  九、工程质量及验收:

  本合同项工作内容应满足国家相关工程施工规范以及验收标准的要求,质量合格。

  十、甲方的责任:

  乙方自行解决施工过程中所需要的水源、电源和运输道路问题;甲方协助消除妨碍乙方施工的障碍物;

  十一、乙方的责任:

  1、按照合同所规定的施工内容进行施工,确保工程质量,按照合同规定的时间如期完工和交付使用。

  2、在国家规定的保修期内,对属于乙方责任的工程质量问题,免费无偿修理。

  十二、特别约定:

  1、施工中因乙方原因发生的伤亡事故,均由乙方负责,并承担相关医疗、赔偿费用。

  2、施工过程中涉及的线路通道、土地占用,由双方共同协调处理。

  十三、其他

  1、本合同自双方签字盖章后生效,有效期至保修期满。

  2、因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

  3、本合同未尽事宜,可由双方协商解决并签署书面补充协议,补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果,提交山东曹县人民法院提起诉讼。

  4、合同附件为本合同条款的组成部分,本合同连同附件一式____份,双方各执_____份,具有同等效力。

  发包方:

  法定代表人:

  _____年___月___日

  承包方:

  法定代表人:

  _____年___月___日

【简易施工合同】相关文章:

简易施工合同11-04

正规简易施工合同07-07

工程简易施工合同07-14

工地施工合同简易09-06

简易板房施工合同09-08

简易道路施工合同09-07

简易建筑施工合同12-12

关于施工合同的简易范本06-27

简易工程施工合同06-27

简易施工合同范本01-29