网络施工合同(8篇)
随着人们法律意识的加强，越来越多事情需要用到合同，它也是实现专业化合作的纽带。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？以下是小编为大家收集的网络施工合同，欢迎阅读与收藏。
网络施工合同1
合 同 书
委托方（甲方）：
承建方（乙方）：
经双方协商，订立合同如下：
一．服务内容
甲方同意乙方来承建甲方的网络工程，在承建过程中，乙方会按照甲方的要求的时间内完成乙方销售给甲方的设备的安装和调试，甲方承担配合乙方进行安装和调试的各项工作。
经双方协商，乙方的施工开始日期为____年____月____日，交工日期为____年____月____日。
网络工程项目明细：
甲方局域网布线由第三方承包商承建，乙方负责布线完成之后的机房网络设备安装及调试工作。
在第三方承包商布线及测试完成的前提下，乙方负责实施甲方办公场地的计算机网络节点的安装及调试工作。
线路故障引起的.网络问题由布线承包商解决，不在我公司责任范围，设备故障问题在我公司责任范围内，由我公司解决。
二．质量保证及保修
甲方承担线路调试所需的施工费及设备购置费（网线，交换机，路由器）。
乙方对其销售的产品提供 年质保（交换机），对工程所涉及的线路及设备保修期限为自交工之日起 年。（硬件保修年，人为损坏无质保）对保修范围内的硬件，乙方不收取任何费用。
对于计算机病毒或计算机操作系统自身故障造成的网络不通或其他网络故障不在保修范围，对于此类故障乙方可以配合甲方进行维修及维护工作，但要收取相应的人工费。
四．合同报价
合同报价见附件“网络工程明细表”
五．付款方式
同签订之日，甲方向乙方预付工程总价的 作为订金，设备到达后付给乙方工程总价的 设备款，余款在工程验收通过之后由甲方向乙方以现金方式一次性付清。
六．违约条款
合同自甲乙双方签定之日起生效，合同期自签订之日起至交工之日起一年。在合同期内任何一方违反合约。违约方须向被违约方赔偿违约金人民币元。
本合同未尽事项和条款，由甲乙双方协商解决。
本合同如有争议，由双方协商解决，协商不成，交由人民法院解决。
合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签署之日起生效。
甲方：乙方：
甲方代表：乙方代表：
地址：地址：
邮编：邮编：
电话：电话：
开户行：开户行：
帐号：帐号：
年月 日 年月
网络施工合同2
委托方（甲方）：
承建方（乙方）：
甲方委托乙方承建甲方的网络工程。经双方友好、平等协调，订立合同如下：
一、工程介绍：
1、工程名称：________________________________________________________；
2、施工内容：________________________________________________________ ___________________________________________________；
3、施工地点：________________________________________________________。
二、主要工程量：
1. 在承建工程过程中，乙方包工、包料完成上述工程介绍中的施工内容，甲方应积极配合乙方进行安装和调试等各项工作；
2. 在承建工程过程中，乙方负责整个局域网络的布线施工；
3、在承建工程过程中，乙方负责整个网络的设备安装及调试工作；
4、在承建工程过程中，乙方负责实施甲方办公场地的计算机网络节点的安装及调试工作；
5、全部施工完毕后，乙方须对整个网络（无线及有线）进行检测，确保施工质量。
三、工期：
乙方施工开始日期为年 月 日，交工日期为 年 月 日。
四、合同报价：
合同总金额（不含税）：人民币￥__________大写：____________________（详细清单附后）。
五、结算方式：
1、合同签订之日，甲方向乙方预付工程总价的________作为订金，即人民币￥__________大写：____________________；
2、甲方须在工程完工验收后，以现金方式一次性向乙方支付剩余工程款项，即人民币￥__________大写：____________________。
六、质量保证及保修：
1、乙方对其购买用于工程中的交换机、路由器、无线路由器提供1年质保（三个月包换），对工程所涉及的线路及设备保修期限为自交工之日起1年（硬件保修1年，人为损坏无质保），对保修范围内的硬件，乙方不收取任何费用；
2、超过保修期限后，若硬件设备出现故障，乙方可以配合甲方进行设备检修或提供相应解决方案，乙方可适当收取相应的服务费；
3、对于计算机病毒或计算机操作系统自身及系统软件故障所造成的网络不通或其他网络故障不在保修范围，对于此类故障乙方可以配合甲方进行维修及维护工作，但要收取相应的人工费。
七、违约条款：
1、本工程实行包工包料制，施工期间内乙方不得以任何理由和借口向甲方增加工程款；
2、乙方在施工期间内，若遇特殊情况工期可往后顺延，但最迟不得超过交工日期后7天（每超过一天，乙方则以合同总金额的`千分之一补偿给甲方）；
2、工程完工后，甲方须在3天内进行工程验收；
3、工程验收合格后，甲方不得以任何理由和借口拖欠乙方工程款（每拖欠一天，甲方则以合同总金额的千分之一补偿给乙方）；
4、合同自甲乙双方签定之日起生效，合同有效期自签订之日起至交工之日后一年止；
5、本合同未尽事项和条款，由甲乙双方协商解决；本合同如有争议，由双方协商解决，协商不成，交由当地人民法院解决。
本合同一式贰份，双方各执壹份，自签署之日起生效。
甲乙双方的授权代表在下面签字，表示同意本合同的所有条款及条件。
甲 方：__________________________ 乙 方：___________________________
联系电话：__________________________ 联系电话：___________________________
联系地址：__________________________ 联系地址：___________________________
签订日期：___________________________ 签订日期：___________________________
网络施工合同3
委托方（甲方）：
承建方（乙方）：
甲方委托乙方承建甲方的网络工程。经双方友好、平等协调，订立合同如下：
一、 工程介绍：
1、工程名称： ；
2、施工内容：;
3、施工地点： 。
二、主要工程量：
1、在承建工程过程中，乙方包工、包料完成上述工程介绍中的施工内容，甲方应积极配合乙方进行安装和调试等各项工作；
2、在承建工程过程中，乙方负责整个局域网络的布线施工；
3、在承建工程过程中，乙方负责整个网络的设备安装及调试工作；
4、在承建工程过程中，乙方负责实施甲方办公场地的计算机网络节点的安装及调试工作；
5、全部施工完毕后，乙方须对整个网络（无线及有线）进行检测，确保施工质量。
三、工期：
乙方施工开始日期为 年月日，交工日期为 年月日。
四、合同报价：
合同总金额：人民币￥大写： （详细清单附后）。
五、结算方式：
1、合同签订之日，甲方向乙方预付工程总价的 %作为订金，即人民币￥大写： ;
2、甲方须在工程完工验收后，以现金方式一次性向乙方支付剩余工程款项，既人民币￥大写： 。
六、质量保证及保修：
1、乙方对其购买用于工程中的交换机、路由器、光猫提供一年质保，对工程所涉及的线路及设备保修期限为自交工之日起一年（硬件保修1年，人为损坏无质保），对保修范围内的硬件，乙方不收取任何费用；
2、超过保修期限后，若硬件设备出现故障，乙方可以配合甲方进行设备检修或提供相应解决方案，乙方可适当收取相应的服务费。
3、对于计算机病毒或计算机操作系统自身及系统软件故障所造成的网络不通或其他网络故障不在保修范围，对于此类故障乙方可以配合甲方进行维修及维护工作，但要收取相应的人工费。
七、违约条款：
1、本工程实行包工包料制，施工期间内乙方不得以任何理由和借口向甲方增加工程款；
2、乙方在施工期间内，若遇特殊情况工程可往后顺延，但最迟不得超过交工日期后7天（每超过一天，乙方则以合同总金额的'千分之一补偿给甲方）；
3、工程完工后，甲方须在3天内进行工程验收；
4、工程验收合格后，甲方不得以任何理由和借口拖欠乙方工程款（每拖欠一天，甲方则以合同总金额的千分之一补偿给乙方）；
5、合同自甲乙双方签订之日起生效，合同有效期自签订之日起至交工之日后一年止；
6、本合同未尽事项和条款，由甲乙双方协商解决；本合同如有争议，由双方协商解决，协商不成，交由当地人民法院解决。
本合同一式两份，双方各执一份，自签署之日起生效。
甲乙双方的授权代表在下面签字，表示同意本合同的所有条款及条件。 附：详细清单。
甲方（签字盖章）： 乙方（签字盖章）：
联系电话：联系电话：
签订日期：签订日期：
网络施工合同4
甲方：
乙方：
总则：
甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》之规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经友好协商，现就乙方承接甲方网络信息化建设工程事宜达成如下条款，订立本合同。
第一条工程概况
工程名称：内部局域网改造及组建医生工作站工程
工程地点：文昌市东阁镇卫生院内
签约地点：文昌市东阁镇卫生院办公室
工程内容：
1、交换机、路由器、机柜等设备升级更换
2、办公区及医疗区多个信息点铺设安装
3、区域性无线网络设施设备安装
4、设置中心管理机房
5、设置上网行为管理
第二条设备要求及设备清单
乙方向甲方所提供的设备应当是全新的且是合同指定的产品。设备清单详见本合同的附件1，该设备清单由双方在签订本合同时一并予以确认，经签字盖章后作为本合同不可或缺的部分。
第三条工程款及支付方式
本合同项下的工程款总额为￥ .00元整，大写：人民币整。工程款支付方式为：
1、本合同签定后乙方进场施工，直至整个工程完全竣工后，一个星期内乙方通报双方验收，验收通过后一个星期内甲方以转账的方式给乙方支付完全部工程的金额。
2、上述工程款包括工程设备、部件及其运输、安装、调试和一年期的设备保修、维护费用，但不包括经甲方同意所增加的预算外工料费用。乙方已经全面考察甲方场所，并保证本合同附件表格中所列设备及工料已经足够满足安装监控设施所需。对于超出部分，甲方不予承担相关工料费用。
第四条工程建设期限
本合同签订后，乙方三天内进场开工，一个月内完成全部工程。乙方按照设计要求完成设备安装调试，并能正常投入使用。
第五条技术标准和质量保证
1、布线标准：乙方网络系统布线方案，严格遵照国际《民用弱电系统》GB50198-94。
2、乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准，该等设备应能达到系统稳定运行的要求，若不能达到要求，甲方有权要求乙方立即更换产品，由此带来的损失由乙方承担。
3、乙方对综合布线、设备质保期限为壹年。
4、工程完工后如出现质量问题，乙方保证在甲方提出后48小时内派人员检修。
第六条技术支持及售后服务
1、在系统正式投入施工后，乙方保证派遣专业技术人员按施工的不同阶段指导实施，并保证进度。
2、乙方的施工安装调试应严格按规程进行，并接受甲方的监督。
3、乙方为甲方培训2名操作人员，要求能达到正确使用和维护设备。
第七条设备保修
1、乙方所提供合同内设备，从验收之日起，所有产品及零配件质保期按规定处理。在质保期内，若产品有质量问题，由乙方负责免费更换或维修。质保期满后，设备维修时，乙方按成本计算。更换的产品必须为新品，且质保期从更换之日起算。
2、出现简单技术问题时，乙方应提供电话咨询，4小时内解决问题。电话咨询无法解决的，对复杂技术问题，乙方应24小时内到现场服务重大技术问题应在48小时内到现场服务。若48小时仍不能排除故障的，则应由乙方提供不低于原设备标准的备用产品保证乙方的正常使用。
3、系统开通后壹年内如出现使用故障，乙方负责免费维修，如故障是因人为或意外引起的，需调换的设备或零件的'费用由甲方负责。
第八条违约责任
1、甲方的违约责任
(1)中途变更工程的规模、设备规格、安装地点等，应当赔偿乙方因此造成的损失;
(2)无合理理由，中途解除合同，甲方支付乙方违约金，违约金为未履行部分工程款总额的40%;
(3)超过合同规定日期付款，应当根据逾期款额和预期期限按照日千分之五向乙方偿付违约金;
(4)甲方拒绝接收设备和部件，应当赔偿乙方因此造成的的来往运费及额外产生的仓储费等乙方实际所发生的损失;
(5)由于保管不善致使乙方提供的设备及其它物品毁损、灭失的、应当赔偿乙方因此造成的损失。
2、乙方的违约责任
(1)乙方的以下行为构成违约，应承担相应更换、重做、维修等义务外，直接影响甲方正常工作进展，或有其他严重违约情形的，甲方可单方解除合同，并不承担相应的赔付责任：
A、提供的设备不符合附件清单所列明细或技术要求;
B、未按合同规定的期限交付工程;
C、未按合同规定的质量技术要求交付工程。
第九条责任免除
1、因甲方不正确的保管、使用、操作等行为引起的产品乃至系统问题，应由甲方承担责任。
2、发生不可抗力造成一方或双方损失的，均应当免除对方责任。但应当采取积极措施尽量减少损失，损失扩大的，由该方承担责任。
第十条合同的变更和解除
本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
第十一条合同生效与终止
1、本合同自甲乙双方盖章并由授权代表签字之日起生效。
2、本合同在设备保修、维护期届满之日终止。
第十二条纠纷处理及其他
1、本合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决;协商不成时，依法向合同签订地人民法院起诉。
2、本合同正本一式叁份，甲方执两份，乙方执一份。附件与本合同具有同等效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
网络施工合同5
甲方： xx
乙方： 张帅领
针对甲方办公楼网络工程，甲方委托乙方进行设计及施工，双方对工程的施工事项友好协商，达成如下协议：
一、 工程内容：
三座办公楼的局域网网络架设工程
二、 主要工程量
1、 乙方按照裕隆鑫鑫煤矿网络工程项目采购相应的材料。
2、 委托施工部分的产品应严格按照甲等规格进行采购，现场施工工具由乙方自备。
3、 施工范围包括本工程线路的安装和网络调试。
4、 工程造价：以鑫鑫煤矿网络工程综合布线工程预算书为依据，合同总金额：￥： 即人民币（大写）： 整。 结算方式：
甲方须在工程完工后，向乙方支付全部工程款项。
三、 工程工期
工程工期于20 年 月 日前完工（若遇特殊情况工期顺延）。
四、 双方责任和权利：
1甲方责任和权利
（1）甲方派同志为代表，到施工现场配合乙方工作，对工程质量进行监督检查，做好工程变更签证，完工后由甲、乙双方相关人员组成进行工程
验收。
（2）办理工程施工中有关手续，协助乙方处理工程对外联系、协调等问题。
2、乙方责任和权利
（1）乙方派同志为代表，到施工现场进行管理，对工程质量进行监督检查，做好工程变更签证。
（2）按工程施工规范、规程进行施工，所有施工人员必须做到严格执行安全操作规程，确保施工过程的.人身及设备安全，做到安全文明施工，施工过程中出现的任何安全事故由乙方自行负责。
五、未尽事宜，由双方友好协商解决，除协商的问题外其它部分仍按合同执行。
六、本合同一式贰份，双方各执壹份。
甲乙双方的授权代表在下面签字，表示同意本合同的所有条款及条件。 本合同自签定之日起生效。
甲方代表签字：
乙方代表签字：
20xx年12月23日
网络施工合同6
委托方（甲方）：_________________
承建方（乙方）：_________________
经双方协商，订立合同如下：_________________
一、服务内容
1．甲方同意乙方来承建甲方的网络工程，在承建过程中，乙方会按照甲方的要求的时间内完成乙方销售给甲方的设备的安装和调试，甲方承担配合乙方进行安装和调试的各项工作。
2．经双方协商，乙方的施工开始日期为__________年__________月__________日，交工日期为__________年__________月__________日。
3．网络工程项目明细：_________________
甲方局域网布线由第三方承包商承建，乙方负责布线完成之后的机房网络设备安装及调试工作。
在第三方承包商布线及测试完成的前提下，乙方负责实施甲方办公场地的计算机网络节点的安装及调试工作（不包含网络布线和线路测试）。
线路故障引起的网络问题由布线承包商解决，不在我公司责任范围，设备故障问题在我公司责任范围内，由我公司解决。
二、质量保证及保修
甲方承担线路调试所需的`施工费及设备购置费（网线，交换机，路由器）。
乙方对其销售的产品提供__________年质保（交换机），对工程所涉及的线路及设备保修期限为自交工之日起__________年。（硬件保修__________年，人为损坏无质保）对保修范围内的硬件，乙方不收取任何费用。
对于计算机病毒或计算机操作系统自身故障造成的网络不通或其他网络故障不在保修范围，对于此类故障乙方可以配合甲方进行维修及维护工作，但要收取相应的人工费。
三、合同报价
合同报价见附件“网络工程报价明细”。
四、付款方式
合同签订之日，甲方向乙方预付工程总价的__________作为订金，设备到达后付给乙方工程总价的?设备款，余款在工程验收通过之后由甲方向乙方以现金方式一次性付清。
五、违约条款
合同自甲乙双方签定之日起生效，合同期自签订之日起至交工之日起一年。在合同期内任何一方违反合约。违约方须向被违约方赔偿违约金人民币__________元。
本合同未尽事项和条款，由甲乙双方协商解决。
本合同如有争议，由双方协商解决，协商不成，交由__________人民法院解决。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签署之日起生效。
甲方：_____________
甲方代表：________________
地址：_____________
邮编：_____________
电话：_____________
开户行：_____________
帐号：_____________
_____________年___________月______日
乙方：_____________
乙方代表：________________
地址：_____________
邮编：_____________
电话：_____________
开户行：_____________
帐号：_____________
_____________年___________月______日
网络施工合同7
甲方：
乙方：
针对甲方办公楼网络工程，甲方委托乙方进行设计及施工，双方对工程的施工事项友好协商，达成如下协议：
一、工程内容：
三座办公楼的局域网网络架设工程
二、主要工程量
1、乙方按照裕隆鑫鑫煤矿网络工程项目采购相应的材料。
2、委托施工部分的'产品应严格按照甲等规格进行采购，现场施工工具由乙方自备。
3、施工范围包括本工程线路的安装和网络调试。
4、工程造价：以鑫鑫煤矿网络工程综合布线工程预算书为依据，合同总金额：￥：即人民币(大写)：整。结算方式：甲方须在工程完工后，向乙方支付全部工程款项。
三、工程工期
工程工期于20__年__月__日前完工(若遇特殊情况工期顺延)。
四、双方责任和权利：
1甲方责任和权利
(1)甲方派同志为代表，到施工现场配合乙方工作，对工程质量进行监督检查，做好工程变更签证，完工后由甲、乙双方相关人员组成进行工程验收。
(2)办理工程施工中有关手续，协助乙方处理工程对外联系、协调等问题。
2、乙方责任和权利
(1)乙方派同志为代表，到施工现场进行管理，对工程质量进行监督检查，做好工程变更签证。
(2)按工程施工规范、规程进行施工，所有施工人员必须做到严格执行安全操作规程，确保施工过程的人身及设备安全，做到安全文明施工，施工过程中出现的任何安全事故由乙方自行负责。
五、未尽事宜，由双方友好协商解决，除协商的问题外其它部分仍按合同执行。
六、本合同一式贰份，双方各执壹份。
甲乙双方的授权代表在下面签字，表示同意本合同的所有条款及条件。本合同自签定之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
网络施工合同8
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立合同。
一、 工程概况:
工程名称： XXXXXX
工程地点： XXXXXX
工程范围： XXXXXXXXX
工程内容：监控系统布线、设备安装及调试
二、工程总价：详见附件1(网络监控工程价格)
合同金额￥：XXXXX(大写：叁万陆仟圆整)工程在本监控系统工程采用总价包干的形式，一次包干;超出本监控系统工程范围内的项目若有实际需要增加的，由双方协商定价。
三、产品质量及安装调试要求：
1、乙方须按附表1要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备，不得以任何理由以次充好，如发现有非正品则乙方以一赔十。未经甲方同意，不得随意更改方案。并提供各设备有关品质证明书，合格证，说明书，相关软件等资料。
2、乙方所提供合同内设备应保证产品内外包装完好无损，若不能达到要求，甲方有权要求乙方立即更换合格产品。由此带来的一切损失由乙方负责。
3、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、调试，要求做到布局合理，布线规范，便于使用及维护，符合国家有关技术标准。
4、由甲方提供安装场地及电源。
四、技术标准及质量保证
(1)布线标准：乙方监控系统布线施工，严格遵照国际《民用闭路监控电视系统技术规范》GB50198-94。
(2)乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准。
(3)乙方保证项目所供产品均为合同中指定的产品，且包装为原包装。产品进场时提供供货证明，经甲方验收后进行施工。
(4)乙方对监控布线、设备质保见附件1(工程价格汇总表质保说明)
五、工程项目建设期限：
合同签定后 日内进场施工，整个施工工期 天。 20xx 年 4 月 20xx 年 4 月日以前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常使用。)
六、售后服务：
1、乙方所提供合同内设备，从验收之日起，所有产品及零配件质保期按规定办理。在质保期内，若有产品质量问题，由乙方负责免费更换或维修。质保期满后，设备维修时，乙方按成本费计算。更换的产品必须是新的'，且质保期限从当时算起。
2、凡由产品质量问题引起的各类故障，乙方在接到甲方故障报修通知后，在8小时内响应，48小时内解决故障，若在48小时内不能排除故障的，则应由乙方提供不低于原设备标准的备用产品保证甲方的正常使用。
3、乙方向甲方免费培训1-2名设备操作管理人员，要求达到能正确使用与维护合同的设施、设备。
七、竣工验收及付款方式：
项目施工安装、调试完毕，由乙方通知甲方组织验收，并提供相关资料。乙方自书面通知之日起，一周内由于甲方拖延不验收视为工程验收合格。项目施工安装、调试完毕后，并签注验收结论。自合同签定起5日内支付合同总金额的50%(元 大写：壹万捌仟圆整 )，工程进行到安装监控器时付总金额30%元 大写：壹万零捌佰圆整 )(此部分资金不计算利息)，验收合格后付清余款(￥：7800.00元 大写：柒仟捌佰圆整)，逾期不付按0.1%支付滞纳金。
八、约定事项
(1)为确保工期，争取提前竣工，由甲乙双方共同组成工程实施小组。
(2)合同如需变更，甲、乙双方另行协商确定变更事宜，双方签章生效，并作为合同的附件。
(3)附件1作为合同要件，乙方必须遵照执行，否则视为违约。
九、违约责任：
1、乙方必须严格按合同要求按时、按质(即合同要求的设备的规格、型号)、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。如有违约，每违约一天，按合同总金额的 0.1% 向甲方支付违约金;若违约超过10天，甲方有权解除合同，所造成的损失，由乙方负责。
2、在乙方履行合同后，甲方保证按时向乙方支付合同款项，如有违约，每违约一天，按合同总金额的 0.1% 向乙方支付违约金。
十、合同按《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国产品质量法》，《消费者权益保护法》等有关法律条款执行。
十一、合同执行中，若发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，提交仲裁委员会解决,直至提交法院审理。
十二、施工期间出现工伤事故，由施工单位自行负责。
十三、合同一式两份，由甲乙双方执一份
十四、未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。
十五、合同经双方法定代表人或其授权的代表签字，加盖双方公章后之日生效。货款两清后，合同效力终止。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【网络施工合同】相关文章：
网络施工合同06-13
网络施工合同09-07
网络改造施工合同09-07
网络施工合同范本03-22
网络施工合同8篇03-25
网络工程施工合同06-13
网络弱电施工合同范本02-08
网络工程施工合同范本03-11
网络施工合同范本标准版（精选5篇）04-07