施工用水合同

施工用水合同

　　在人民愈发重视法律的社会中，合同出现在我们生活中的次数越来越多，它可以保护民事法律关系。那么一份详细的合同要怎么写呢？以下是小编帮大家整理的施工用水合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。

施工用水合同1

　　总包单位：

　　（以下简称甲方）

　　分包单位：

　　（以下简称乙方）

　　为贯彻国家安全生产的法律、法规，保障施工现场临时用电安全，执行“安全第一，预防为主”防止人身触电事故。依据建设部“施工现场临时用电安全技术规范”（JGJ46-20xx）、“北京市建筑工地施工临时用电标准”明确临时用电安全责任。甲、乙双方应按照各自职责，严格遵守协议规定的权利、责任、义务，保障施工现场临时用电的安全。

　　一、甲方的权力、责任和义务

　　1、贯彻落实国家、北京市建筑工程对临时用电的`有关规定，负责对施工现场临时用电进行全面监督、管理，并对用电过程安全检查和指导。

　　2、按照施工临时用电组织设计和施工工序，从箱变指定一路为乙方专用，乙方组织人员把电源送至乙方施工区域内，安装A#、B#配电箱，经验收后交给乙方使用。

　　3、甲方依据标准监督乙方用电和用电设备运行情况，发现存在隐患和不符合标准的乙方无条件执行整改。不服从管理的甲方有权停电整改，必要时实行经济处罚，直至整改完毕。

　　4、乙方作业人员的电工操作证复印件及考核记录存档备案，未经考核人员不得上岗。

　　5、甲方临电安装完毕后，组织甲、乙方主管领导及安全部门共同验收后，方可使用。

　　6、甲方对箱变、水表定期维护。

　　7、甲方每月20日查表，甲、乙双方认可后，乙方七日内交费，否则将押金抵齐后有权停水、停电。

　　二、乙方的权利、责任和义务

　　1、严格执行国家、北京市建筑工程临时用电的管理制度和操作规程，对自己辖区内的临电负全面的管理责任。

　　2、自己区域内增加设备时，应先向甲方申请，同意后实施。不得私自增加用电容量，造成上一级跳闸的后果乙方负责。

　　3、保证自己施工区所有配电箱、线路及各种用电设备、设施完好，加强日常维护和巡视，有问题及时上报，严禁设备设施带“病”运行。

　　4、雨、雪等恶劣天气后，应对用电设施进行绝缘遥测，合格后方可投入使用。

　　5、有专人负责临电设施，对操作人员要进行用电交底。避免违章指挥，违章操作，确保安全用电。

　　6、乙方有权对甲方提供电源不符合标准时，提出整改申请，对上级提出有关临电存在的问题，必须认真落实整改。

　　7、甲方电缆乙方不得随意挪动，不得堆积易燃物。违章操作和未通过甲方擅自拆、改造成的恶果，由乙方负全责，造成的甲方损失由乙方承担。

　　8、乙方在使用中造成的箱变的跳闸，乙方先查清自己的原因，故障排除后书面向甲方说明确认，方可合闸。由于乙方频繁跳闸造成的闸具（箱变）损坏由乙方负责。

　　9、乙方用水不得出现跑、冒、漏情况。

　　收费标准：先将押金 元交与甲方。1、水费单价为 元/吨，用电单价为 元/度（包含铜损）；2、水、电费每月月底由甲、乙双方签字确认，乙方每月27日前交足水电费；3、甲方每月出示用水、用电量凭据，并在乙方交费后提供加盖财务公章的交费收据。

　　本协议有效期：自 年 月 日至乙方工程竣工日止。双方盖章后生效。协议一式三份，双方各执一份。

　　甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

　　责任人： 责任人：

　　年 月 日 年 月 日

施工用水合同2

　　签约地点：

　　甲方：

　　乙方：

　　为了明确甲乙双方供水和用水的权利和义务，根据《中华人民共和国民法典》、《城市供水条例》及其他有关法律、行政法规，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。

　　一、用水地址： 。

　　用水四周范围： (可制订详图为附件)。

　　二、用水性质： 用水。根据用户申请，甲方进行动态管理。

　　三、水表口径 mm，计费总水表安装地点为： (可制订详图为附件)。

　　四、水价：根据乙方用水性质，执行物价主管部门批准的供水价格。对不同用水性质的用水共用一计费水表时，按照最高类别水价计收水费。

　　五、计量方式：水表计量。

　　六、水费结算方式：A.现金( )。 B.银行转帐( )。

　　七、交费时间：双方约定按下列 种交费时间。

　　A.单月份(指1、3、5、7、9、11月份)的15～31日为用户缴纳水费的时间。

　　B.双月份(指2、4、6、8、10、12月份)的15～31日为用户缴纳水费的时间。

　　C.每月的15～31日(属施工用水、临时用水或用水量达 m3/月的用户)为用户缴纳水费的时间。

　　八、甲方权利和义务

　　1.供水质量标准：符合国家《生活饮用水卫生标准》(GB5749-20__)，二次供水除外。

　　2.在正常情况下甲方必须保证不间断供水，对计划检修、临时抢修、不可抗力原因或者乙方违约被停水除外。

　　3.新安装的水表自安装之日起六个月内，因水表发生故障或者非乙方责任造成无法抄表的，甲方应及时免费更换水表，并按更换水表后3个月平均用水量计收当月水费。

　　4.甲方按规定时间抄表，如需要变更抄验水表和收费日期时，应当提前一个月通知乙方。

　　5.甲方设立专门服务电话：，实行24小时受理供水服务。

　　6.负责城市供水管网设施的维护，按规定对乙方计费水表进行定期检测，及时更换有故障的水表。

　　7.监督乙方按照约定的用水性质用水，当发现乙方的实际用水性质与申请用水的性质不相符时，甲方有权按照用户的`实际用水性质计收水费，并按甲方有关规定进行管理。

　　8.当乙方用水量发生较大变化可能影响供水设施安全运行或影响用水计量时，甲方有权要求乙方及时调整合适的计量口径。

　　9.乙方逾期两个月以上不交水费的，甲方可以暂停供水。

　　九、乙方权利和义务

　　1.按合同约定的时间到指定地点按时交纳水费。逾期不交付水费的，按应缴纳水费及随水征收费用总额每日 支付违约金。

　　2.不得擅自拆除、改装、损坏计费水表及水表前的供水设施。配合甲方抄验表或者协助做好水表等设施的更换、维修工作。不得用任何方式影响水表的维护和抄计，因乙方责任造成无法抄表的，根据《广西壮族自治区实施〈城市供水条例〉办法》第二十三条的规定，除要求限期纠正外，并按照前3个月平均用水量的2倍计收水费。

　　3.乙方不得擅自改变用水性质。如需改变用水性质，应及时向甲方申请变更。未到甲方办理变更手续而擅自改变用水性质的，乙方除补交水价差价的水费外，还应当支付水费 的违约金。

　　4.乙方计费水表至城市公共供水管网系统之间的所有供水设施属乙方资产，此段供水设施的维护管理费用均由乙方自行承担。若因乙方供水设施原因造成甲方或他人损失，由乙方赔偿。

　　5.如乙方使用的供水属二次供水模式，乙方应承担二次供水所产生的一切费用。

　　6.乙方必须按照《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国国家计量检定规程》JJG162-20__规定，使用标称口径小于或等于50mm、且常用流量Q3不超过16m3/h的水表只作首次强制检定，限期使用，到期更换。使用水表标称口径25mm及以下的水表使用期限不超过6年;标称口径>25mm至50mm的水表使用期限不超过4年。配合甲方做好到期水表更换工作，并按物价部门收费标准缴清相应费用。

　　7.由于乙方用水量增加，连续半年超过水表公称流量时，应当办理换表手续;由于乙方全月平均小时用水量低于水表最小流量时，甲方可将水表口径改小，乙方承担工料费。

　　8.若房屋产权变更，乙方应及时到甲方办理用水过户手续，否则，因此而造成的一切经济、法律责任由乙方承担。

　　9.乙方负责自建或小区公共消防设施维护管理，应当保持消防设施的完好有效。除发生火灾原因外，乙方不得擅自开启消火栓。需要调试内部消防设施的，应当通知甲方派人启封。发生火灾时，乙方可以自行启动使用，灭火后应当及时通知甲方重新铅封。乙方具有共同分摊小区内消防栓产生水费及维护费的义务，消防用水水费按生活用水价格收取。

　　10.乙方应留下常用有效的联系电话，方便甲方发送提示交费或供用水有关信息。乙方若有更换联系电话应及时到甲方营业厅办理变更事宜，因不及时办理变更联系电话而造成的一切经济损失由乙方自行承担。

　　十、违约责任

　　1.甲方水质达不到《生活饮用水卫生标准》(GB5749-20__)要求(属二次供水及用户管道原因除外)、擅自停止供水、以及甲方不能保证连续供水(除计划检修、临时抢修、不可抗力原因、或乙方违约被停水外)时，乙方有权向甲方提出停水期间正常用水量水费100%的索赔。

　　2.乙方未按约定时间足额交纳水费的，甲方停止供水。乙方要求恢复供水的，应交齐水费、违约金和供水设施复装工料费后，甲方才能恢复供水。乙方自行终止用水，未到甲方办理相应手续，给甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任。如果乙方盗用、转供自来水、擅自拆除、改装或者迁移表前管(含水表)，甲方除责令乙方限期改正外，还将按照《城市供水条例》相关规定对乙方进行处罚。

　　3.所属乙方资产的供水设施发生漏水、断裂等情况时，乙方应当在漏水的24小时内自行维修或委托甲方进行维修，并做好配合工作，如不及时维修，甲方有权停止供水。

　　十一、合同有效期：本合同有效期 年，期满前一个月任何一方未提出变更或终止合同要求的本合同继续有效。

　　十二、争议的解决方式

　　双方在履行本合同过程中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，任何一方均可向南丹仲裁委员会提交仲裁或直接向人民法院起诉。

　　十三、其他约定

　　十四、本合同壹式贰份，甲、乙双方各执壹份，合同经双方签字，甲方加盖公章，乙方加盖指模后生效。

　　甲方： 乙 方：

　　法定代表人： 委托办理人：

　　委托办理人： 证 件名 称：

　　电话： 证件号 码：

　　地址： 电 话：

　　地址：

　　合同签订日期 年 月 日

施工用水合同3

　　总包单位：

　　（以下简称甲方）

　　分包单位：

　　（以下简称乙方）

　　为贯彻国家安全生产的法律、法规，保障施工现场临时用电安全，执行“安全第一，预防为主”防止人身触电事故。依据建设部“施工现场临时用电安全技术规范”（的最小净距，不达标的必须整改；架空电缆、光缆凡是与电力线交越的，其安全交越距离要符合国家相关标准，同时必须加装安全保护设施。

　　第一条责任划分甲乙双方线路在同路由或交越的情况下，发生下述情况由责任方承担责任。

　　1、架空电缆、光缆凡是与电力线交越的，其安全交越距离要符合国家相关标准。同时必须加装安全保护设施，新建一方线路和电力线路交越时因没有进行安全保护，发生强电侵入，导致原有杆路出现线路故障及经济损失，由新建方承担责任；

　　2、新建方杆路与原有杆路隔距不符合国家规定标准的，若发生倒杆等现象，造成已建杆路损坏电路中断的，新建方负责赔偿损失；若原有杆路发生倒杆等现象，造成新建杆路损坏的，双方各自承担损失费用。

　　第二条双方义务甲乙双方在发现对方的线路发生问题时具有告知对方的义务。

　　第三条双方权利甲乙双方对由于对方的责任造成的损失均有要求赔偿的权利。

　　第四条不可抗力因不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本协议项下有关义务时，双方相互不承担违约责任。但遇不可抗力的.一方，应于不可抗力发生后5个工作日内将不可抗力情况告知对方，并提供有关部门的证明。在不可抗力影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行协议。

　　第五条法律适用和争议解决本协议适用中华人民共和国的机关法律、法规。双方因本协议的履行而发生的争议，应由双方友好协商解决。协商不成，任何一方均可将争议提交_________省通信管理局进行协调，_________省局要依据国家法律法规做出行政决定，涉及技术性的问题，要邀请相关专家论证，并做出仲裁。以上决定对双方均有约束力。除争议事项外，双方将继续执行本协议未涉争议及仲裁的其它部分。

　　第六条附则

　　1、如果本协议的任何条款在任何时候变成不合法、无效或不可强制执行而不从根本上影响本协议的效力时，本协议的其它条款不受影响。

　　2、未经甲乙双方书面确认，任何一方不得自行变更或修改本协议。

　　3、本协议一式4份，甲乙双方各执2份。本协议附件是本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。

　　4、甲乙双方因执行本协议或与本协议有关的一切的通知都必须按照本协议中的地址，以书面信函形式或甲乙双方确认的传真或类似的通讯方式进行。如使用传真或类似的通讯方式，通知日期即为通讯发出日期，如使用特快专递，通知日期即为邮件寄出日期并以邮戳为准。

　　5、本协议于甲乙双方签字并加盖公章后生效。

　　甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：

　　__________________年____月____日_________年____月____日

施工用水合同4

　　编号： 合字[ ] 号

　　施工用水工程合同

　　工程名称：

　　工程地点：

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　签约地点：

　　签订日期： 年 月 日

　　施工用水工程合同

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方承担 施工用水工程达成一致意见，特签订本合同，以资信守。

　　第一条 工程概况

　　工程名称： 施工用水工程

　　工程地点：

　　第二条 承包范围

　　乙方根据 自来水公司和 规划局批复的方案，设计 供水管网并按设计图纸施工。按 工程施工图纸，规定内容：按图纸要求乙方负责该项工程的报装、设计、审批、施工，以及协调公安、市政、规划等有关部门办理市政路面的报批开挖、复土回填工作及淤泥清运工作，并负责整个施工过程中关掣、开叉、管道试压、冲洗、水质检验、工程验收手续。

　　第三条 承包方式

　　1、本工程采用包工包料、包工期、包质量、包安全、包通过甲方及 自来水公司验收、包装表通水、包规划测量费、文明施工费的承包方式。双方同意按下列第 种方式执行：

　　双方审定工程造价由乙方进行一次性大包干。

　　工程量按经 规划局和 自来水公司批复的施工图纸计算，图纸外工程量按实签证，执行20xx《xxxx省市政工程综合定额》、《xxxx地区市政工程主要项目补充综合定额》及同期相关文件，按四类工程取费，执行xxxx地区的计费程序表，材料及设备以甲方审定的作为结算价，包干费、设计费不再另计。甲方现场签证人员为甲方现场工程技术人员、工程管理部人员及甲方审核部人员。

　　2、安装要求：达到国家有关供水安装标准及 自来水公司供水管安装要求。

　　第四条 工期

　　（一）工期自甲方通知乙方进场起至乙方竣工通过甲方竣工验收并装表通水之日止，共计 日历天。

　　（二）如遇下列情况，经甲乙双方代表签证，工期相应顺延：

　　1、因甲方原因，影响工程项目进度，如不按时交出场地，接通水电，甲方设计变更影响施工；

　　2、不可抗力的因素。

　　工程质量及验收标准

　　（一）工程质量

　　1、乙方必须严格按照施工图、说明书以及国家有关规定、施工技术规范和 市自来水管道操作安装规程进行施工，按规定做好试件和材料的试验和报验，确保工程质量，按期完工。

　　2、乙方在工程质量上必须接受质量监督部门和甲方的监督，甲方发现其进度在主要进度控制点上延误一天时，或在主要工程上存在重大质量问题时，经质量监督部门确认后，甲方以书面通知乙方，乙方在一天内须采取有效措施纠正。否则甲方有权采取措施直至终止合同，调换施工队伍。由此造成的实际损失，由乙方负责。

　　（二）验收

　　1、工程竣工验收，应以施工图纸、说明书，图纸会审记录、有关变更增减的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。

　　2、工程（包括单项工程）完工前五天，由乙方通知甲方进行验收，并应按期验收完毕。工程质量及工程内容符合要求的，双方在《竣工工程验收证明书》上签章。在此工程通过 自来水公司的验收并取得相应的工程验收合格证后，乙方将全部有效的技术档案资料向甲方移交。如工程质量不合格或工程内容尚未完成，乙方应在约定的期限内进行翻修或补建，直至达到符合标准和要求为止。因此逾期竣工所发生的一切费用和责任均由乙方承担。

　　3、工程竣工后，乙方应绘制竣工档案、竣工图一式四份提交甲方存档。

　　第六条 工程造价及付款方式

　　（一）工程造价

　　工程总造价为人民币 元，（大写 ），双方同意按下列第 种方式执行：

　　1、合同造价为大包干价，作为付进度款及办理结算的依据。

　　2、合同造价为工程预算价，工程竣工后按实际工程量结算，实际工程量以甲乙双方验收依据及共同签证为准。当工程项目变更较大时，甲乙双方应及时对工程预算总造价进行调整，并以调整后的工程预算总造价作为付进度款的依据。

　　（二）付款方式

　　1、在合同签订后十天内，按本合同造价的15%预付备料款；

　　2、工程进度达50%并经甲方对进度进行确认后十天内支付本合同造价的25%；

　　3、工程完工通过甲方验收并装表、通水后付至本合同造价的80%；

　　4、余款待办理结算后 十 天内付清。

　　5、每笔付款时，乙方须向甲方提供国内有效的等值发票。若乙方不能提供发票的，甲方可顺延付款且扣除相应税金后支付。

　　第七条 材料设备供应

　　1、工程所需 材料和 设备由乙方采购供应至施工现场（仓库）。

　　2、材料设备应附有出厂合格证明和 市自来水公司所规定使用的产品。如任何一方对材料设备有异议，应进行检验。如检验合格，检验费用由持有异议的一方负责，否则由采购方承担。

　　3、工程材料和设备差价的处理办法： 。

　　4、施工中，由于工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用，甲方需按材料设备的实际采购价格，回收全部不适用的材料和设备，或经乙方同意，由甲方给予乙方适当的补偿后，不适用的材料设备由乙方自行处理。

　　第八条 双方义务

　　（一）甲方义务

　　1、委派现场代表（甲方工程部经理） 负责对工程建设进行全面管理，解决施工过程中出现的需要甲方协调的相关问题，并参与工程的初验、各种验收和签证工作。如变更现场代表应及时通知乙方。

　　2、向乙方提供施工现场，保证运输道路畅通。

　　3、负责提供工程中的有关资料，如上级批文，自来水公司的供水协议，城建部门的审批手续，其它部门的协议及地质资料等等。

　　4、及时对工程进度、工程质量进行监督检查，参加材料报验、样板验收、组织工程的初验，接乙方书面通知起24小时内参加隐蔽工程验收。

　　5、接乙方书面竣工验收通知后7日内进行竣工验收。

　　6、对设计变更、工程变更，应在收到乙方书面材料起3日内进行审批或确认，办理有关的签证。

　　7、接乙方提供工程进度报表后3日内审批并确认工程施工进度，并按合同约定支付合同款项。

　　8、负责协调乙方与其他各承包单位的关系，并协助解决材料堆放场地，费用由乙方承担并直接向总承包单位支付。

　　（二）乙方义务

　　1、委派现场代表 负责施工期间的全面管理。该现场代表须持有与本工程项目相适应的资格证书，如变更现场代表应事先经甲方书面同意。

　　2、根据甲方确认的施工图纸，按照本合同约定完成承包范围内的施工工作，并办理验收和确认手续。

　　3、工程项目开工前三天应将施工的主要负责人报甲方确认、备案，如乙方更换施工主要负责人，应事先征得甲方书面同意。

　　4、工程项目开工前3日内必须编制完整的施工组织设计、网络图和施工技术措施，报甲方审批后方可开工。

　　5、乙方材料进场，须提前1日书面通知甲方，进场时经双方共同验证开箱验收并作书面记录。

　　6、施工过程中如发现设计错误或不合理时，应立即书面通知甲方。否则，乙方应对扩大的损失负责赔偿。

　　7、于每月 号前及达到合同约定的付款条件时，向甲方提供相应的工程进度报表。达到本合同约定的付款条件并经甲方确认后应向甲方发出付款通知及提供相关资料。若乙方未及时提供前述资料，甲方可相应顺延付款时间。

　　8、乙方须以书面方式提前7天通知甲方进行竣工验收。

　　9、按相关安全法规进行安全施工，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在施工过程中的防火、防盗、防止意外事故发生等安全责任。若出现安全问题，责任由乙方自行承担。

　　10、乙方应做到文明施工，处理好与其他在建专业施工队伍的关系，同时遵守甲方现场施工的管理规定，保证施工场地的清洁卫生符合相关环境卫生管理的规定，做到完工清场。

　　11、工程交付甲方前，应负责已完工工程的保护工作，在此期间发生损坏的，由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方，由此造成工期延误，按违约责任中的逾期完工条款处理。

　　12、乙方如在施工过程中损坏甲方现场的其他工程成品或半成品，乙方应赔偿给甲方，甲方有权在工程结算款中扣除。

　　13、乙方进场施工时，应与总承包单位签订有关的协议或合同。

　　14、乙方与其员工之间的一切劳动纠纷由其自行负责，由此给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。

　　15、按市规划局、市自来水公司审批的图纸进行施工，遇地下管线或地下障碍物占用给水管线位置时，按 市自来水公司有关规定和给水管施工规范处理，并通知甲方签证。

　　16、办妥管道安装所有相关业务手续（不包修复路面费用），负责整个过程中关制、驳接、管道试压、冲洗、水质检验、工程验收等手续。

　　17、乙方在施工期间，因施工需要打横向、竖向孔洞及其它损伤建筑物原有形态的工作，必须取得甲方书面同意后方可施工，并承担修复责任。若甲方未能在乙方发出申请 日内给予答复，视其同意施工，乙方不承担因此造成的损失。

　　18、乙方保证其承包范围内的工程项目于 前通过自来水公司的验收，并向甲方提交 自来水公司的工程验收合格证。

　　第九条 违约责任

　　1、除不可抗力原因外，甲乙双方应严格遵守本合同的条款，否则，违约方须承担违约责任。

　　2、甲方未能按本合同约定提供施工场地的，工期相应顺延。

　　3、甲方必须按本合同约定参加隐蔽工程验收，否则视为默认，乙方可进行下道工序，但如乙方施工质量不符合合同约定的要求，乙方必须承担质量责任。若事后甲方提出复查，复查合格时费用由甲方承担，复查结果不合格，复查及返修费用由乙方承担，工期不予顺延。

　　4、甲方未能按本合同约定进行竣工验收的，由甲方承担工程保管及风险责任。

　　5、甲方逾期付款的，每逾期一日，按应付而未付款的1‰向乙方支付违约金。

　　6、乙方未能在合同约定工期内通过竣工验收或向甲方提交 自来水公司的工程验收合格证，每逾期一日，按工程预算总造价的1‰向甲方支付违约金，甲方有权直接在甲方应付未付款中扣除。逾期超过 日，甲方有权解除合同，按本合同终止和解除条款执行。因此影响甲方楼宇竣工验收的，则甲方按工程预算总造价90％结算给乙方，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。

　　7、若乙方的产品质量、工程质量未达到本合同约定的要求，经甲方验收不合格的，甲方有权按本合同终止和解除条款执行。若甲方同意乙方继续履行合同的，乙方应在甲方同意的期限内无偿进行更换、维修、整改并承担由此所产生的一切费用及经济损失，直至通过验收，由此而延误工期的，须承担违约责任。

　　8、若本合同约定工程质量达到优良而实际未达到的，乙方应按工程预算总造价的5％向甲方支付违约金，并赔偿甲方由此遭受的损失，甲方有权直接在甲方应付未付款中扣除。

　　9、乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工两个工作日以上的，甲方有权单方解除合同，乙方应退回甲方已付款项并向甲方支付工程预算总造价的10％作为违约金，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。

　　10、乙方擅自中途更换施工主要负责人，或乙方现场代表不配合甲方工作或不能胜任工作的，甲方有权要求乙方更换相应人员，乙方应在甲方要求更换之日起五日内更换。否则，甲方有权要求停工或解除合同，由此造成的工期延误的违约责任及甲方的损失由乙方承担。

　　11、若乙方施工违反甲方的建筑工程管理规定的，每违反一次，乙方须向甲方支付1000元的违约金，如该行为同时违反本合同约定的，按合同约定处理。造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方损失。

　　12、乙方人员在施工区内出现打架斗殴、损坏工程成品、安全事故等情况时，每出现一次，乙方应向甲方支付1000元的违约金，所产生的对乙方人员或第三人的`损害由乙方承担责任并负责赔偿；由此造成的甲方的损失，由乙方负责全额赔偿，甲方可直接在应付乙方款项中扣除。

　　13、乙方出现本合同约定的甲方有权解除合同的违约情况，导致甲方解除合同的，乙方所有人员、设备必须在甲方发出解除合同书面通知之日起三个工作日内撤离施工现场并向甲方移交有关的所有工程资料，并在此期限内与甲方共同签证已完成的工程量。未经甲乙双方共同签证的工程量不得再要求结算。甲方在上述期限过后有权安排新的施工单位进场施工。

　　14、乙方不按时进场开工，在甲方发出书面通知后的 日内仍不进场施工的，甲方有权单方解除合同，按合同终止和解除条款执行。

　　第十条 转让条款

　　未经合同其他方书面同意，任何一方不得全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。

　　第十一条 合同终止和解除

　　（一）因违约而解除本合同

　　1、由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方除承担本合同约定的违约责任外，另须按工程预算总造价的20%向甲方支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的损失。

　　2、由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项，并按本合同约定承担违约责任。

　　3、守约方依据本款规定解除本合同，并不影响其追究违约方的违约责任权利。

　　（二）有下列情形之一的， 合同权利义务终止：

　　1、本合同因已按约定履行完毕而自然终止；

　　2、本合同经各方协商一致而终止；

　　3、本合同因一方出现本条第（一）款的违约情况（包括一方擅自转让本合同项下权利义务），另一方发出解除合同的通知；

　　4、法律法规规定终止的其他情形。

　　第十二条 保密条款

　　1、在本合同订立前、履行中及终止后，未经合同其他方书面同意，任何一方对本合同和各方相互提供的资料、信息（包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据、以及与业务有关的客户的信息及其他信息等）负保密责任。

　　2、一方违反上述约定导致合同其他方遭受损失或不利影响的，责任方应按工程预算总造价的10%向合同其他方支付违约金，违约金不足以赔偿合同其他方损失的，应按合同其他方的实际损失赔偿。

　　3、保密条款具有独立性，不受本合同的终止或解除的影响。

　　第十三条 不可抗力条款

　　由于不能预见、不能避免和不能克服的自然原因或社会原因，致使本合同不能履行或者不能完全履行时，遇到上述不可抗力事件的一方，应立即书面通知合同其他方，并应在不可抗力事件发生后十五天内，向合同其他方提供经不可抗力事件发生地区公证机构出具的证明合同不能履行或需要延期履行、部分履行的有效证明文件。由合同各方按事件对履行合同影响的程度协商决定是否解除合同、或者部分免除履行合同的责任、或者延期履行合同。

　　第十四条 适用法律条款

　　本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律法规。

　　第十五条 争议的解决

　　凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，任何一方均可向合同签订地的人民法院起诉。

　　第十六条 其它

　　1、甲方需要变更设计时，应书面通知乙方，并提供由原设计单位出具的变更设计的技术资料，按规定办理变更工程手续，签订补充协议或修改合同，造价则按工程增减进行调整和结算。

　　2、有关本工程的施工图纸与说明书和会审记录，以及图表、资料、双方进行的有关会议、洽谈记录，双方协商同意并经签证的有关修改设计的变更文件等，都是据以施工和交工验收的技术资料，也是本合同的组成部分。

　　3、乙方应建立防火和施工安全防护设施，遵守和执行防火、安全施工、文明施工和深夜施工等的规定，否则，因而造成的损失或被有关部门处罚，均由乙方负责。

　　4、本工程的总造价不含市政路面修复费，不含城市用水增容费，不含供水主干管分摊费。

　　5、本工程耗水费按人民币 元由乙方包干。

　　6、本工程土方按 ％人工挖土， %机械挖土，挖深超过1.5米计算放坡。

　　7、本工程的余泥清运须统一由总承包单位负责，按相应定额运距 公里由甲方在结算款中代扣。

　　8、本合同自签订之日起生效，到工程竣工验收和结清工程款之日自行失效。

　　9、本合同一式 份，双方各执 份，每份均具同等法律效力。

　　10、其它约定：

　　甲方： 乙方：

　　地址： 地址：

　　法定代表人 法定代表人

　　（或授权签约人）： （或授权签约人）：

　　投诉监督电话： 投诉监督电话：

施工用水合同5

　　甲方：______乙方：______

　　依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就甲方委托乙方打井施工事宜经协商一致，特订立本合同。

　　一、工程地点

　　______镇赉华能风力发电厂项目部（具体位置）

　　二、工程项目及相关要求

　　1、施工项目：水井壹眼，井深度为地面向下______米。

　　2、尺寸要求：井管外径：______；井出水口径：______

　　3、材料选用：______

　　4、技术要求：保证枯水期正常用水，并出水量为______m3/小时。

　　5、乙方打井取水水质应满足国家饮用水标准，打井深度在130m时，取水样到相关检测部门做一次水质检测，水质检测合格后井深再增加20m。水质检测不合格情况下打井深度在150m时，取水样到相关检测部门再做一次水质检测，水质检测合格后井深再增加20m。水质检测所产生的费用由施工单位承担。

　　6、打井所产生的施工用电费用由打井施工单位自行承担。

　　三、工期要求

　　施工工期天数______天，________________________年____________月____________日前交工。

　　四、工程价款

　　工程价款为______元/m总价款为人民币______元整（此款为______米的费用，如果井深增减，据实结算）

　　以上总价款为甲方应付给乙方的费用，含工程水泥管主材料费，辅助材料费、人工费、运杂费等全部费用，此外甲方不再向己方支付任何费用。

　　如果打井深度有变动情况，经过验收后以实际工程量为准。

　　五、付款方式

　　乙方工程完工，并经甲方验收合格，水质满足饮用水标准，甲方一次性支付所有工程款。

　　六、违约责任

　　1、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方人民币______元违约金，并赔偿因此而给甲方造成的'经济损失。

　　2、任何一方违反本合同所约定条款的，应向守约方支付合同总价款的百分之三十做为违约金，并还应承担违约行为给对方造成的一切经济损失。

　　七、质量及安全生产

　　1、乙方严格按照有关标准和规范施工，如有不合格问题，乙方无条件返工并承担一切费用。

　　2、安全生产：乙方应对施工人员进行安全教育，如出现人员伤亡事故，乙方承担全部责任，并支付一切费用。

　　甲方：______

　　乙方：______

　　法定代表人：______

　　法定代表人：______

　　________________________年____________月____________日

　　________________________年____________月____________日

施工用水合同6

　　甲方：______乙方：______

　　经甲乙双方共同协商，甲方将新建滩田打井工程承包给乙方，有关事宜如下：

　　一、乙方自备打井设备、水泥管、封井塑料、竹子、石子等。

　　二、乙方打井必须严格按照甲方提供的图纸进行施工，做好每一眼井的记录（包括：沙层位置、地质状况、井口度数等）。

　　三、甲方提供电、封井用泥球。

　　四、施工要求：

　　（1）水泥管必须用口径50cm、长度90cm。水泥管必须使用出保质期的好管。

　　（2）乙方下管前必须经甲方施工员验收后，按照甲乙双方共同协商的意见下实管、花管。未经甲乙同意下管的井甲方可拒绝验收。

　　（3）打井过程中如出现无沙层井，甲方付款一半。

　　（4）乙方必须保证洗井要清，底部泥淤不超过2米，超出部分由乙方负责清淤。

　　（5）打井下管后，原地面以上井管，不计入打井深度。

　　（6）在现场工作的打井人员，应遵守甲方的安全保密及其有关的规章制度，承担其有关资料的保密义务。

　　（7）乙方承包的井必须保证甲方建滩工程的顺利进行，否则甲方有权将乙方承包的井转让给其他承包方。

　　（8）乙方做好每眼井的.土质和技术资料并准确的提供给甲方。

　　（9）乙方搞好安全生产工作，出现的安全事故与甲方无关。

　　（10）根据我们以往的井使用情况，因使用管层沙不同，乙方必须保证甲方使用1年后，卤水浓度一年内小于1°Be′，否则按50%扣除该打井款。

　　五、付款方式：

　　乙方每10眼井付款一次，每次付款90%，剩余10%工程款6个月后不出现质量问题一次性付清。价格______元/米。

　　六、甲乙双方必须履行本协议规定的义务，任何一方违约，另一方有权追究其法律责任。

　　七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字后生效，未尽事宜，另行协商。

　　甲方：______

　　乙方：______

　　______年______月______日

【施工用水合同】相关文章：

施工合同施工合同11-08

施工施工合同01-01

冬季施工用水方案（通用12篇）12-23

冬季施工用水方案范文（精选6篇）12-18

施工临时用水用电的申请书范文06-28

施工合同基础施工合同01-29

施工包工合同-施工合同07-26

施工现场临时用电用水使用安全协议书范本11-04

施工现场临时用电用水使用安全协议书范文10-22

施工合同施工合同10篇11-08