工程施工补充合同

时间：2024-06-12 15:56:29 施工合同我要投稿

工程施工补充合同大全（15篇）

　　在当今社会，人们对合同愈发重视，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。你知道合同的主要内容是什么吗？下面是小编精心整理的工程施工补充合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

工程施工补充合同大全（15篇）

工程施工补充合同1

　　发包方：

　　（以下简称甲方）

　　承包人：

　　（以下简称乙方）

　　双方根据__年__月__日签订的“”项目《建设工程施工合同》，结合本工程具体情况，经双方友好协商，签订本施工补充合同，作为原施工承包合同的组成部分，并与原施工承包合同具有同等法律效力，如其内容与原《建筑工程施工合同》及招标文件、中标通知书等相关文件有矛盾之处，以本合同补充条款为准。

　　第一条

　　承包范围

　　本工程为包工包料、包质量、包工期、包安全的大包干工程。承包范围包括该项目的土建和水电安装工程，建筑面积约m2（其中地下室面积m2），不包括电梯工程。

　　第二条

　　合同工期

　　本工程施工工期为

　　日历天，自甲方、监理共同签发开工令之日开始计算，至工程完工之日为止。工程完工之日在符合以下条件后，以甲方、监理共同签发工作联系单书面确认为准：

　　1、乙方按设计图纸和联系单完成全部工作量，经甲方、监理组织预验收并整改完毕后，提交竣工报告。

　　2、乙方将符合要求的所有工程资料提交质检站，经质检站确认工程竣工资料齐备且具备工程竣工验收条件。

　　第三条

　　取费标准与结算依据

　　一、结算编制依据：《浙江省建筑工程预算定额》（20__年）、《全统安装工程预算定额及浙江省单位估价表》（20__年）、《浙江省建筑（中高档装饰）、安装、市政工程补充预算定额》、《浙江省施工机械台班费用定额》（20__年）及现行省、市造价相关文件、解释。

　　二、材料价格确定：本工程材料价格按《杭州市建设工程造价信息》、《浙江造价信息》（正刊）合同工期内前80%的杭州市区材料信息价的算术平均价格计算。材料结算价格按约定价（签证价）、信息价的先后顺序进行采用。

　　三、人工价格确定：本工程人工价格按《杭州市建设工程造价信息》、《浙江造价信息》（正刊）合同工期内的杭州市区人工信息价的算术平均价格计算。

　　四、取费标准：

　　1、土建工程综合费用以20__定额直接费为基数，费率按建筑工程二类取费，材料价差仅计取税金。

　　2、水电安装工程（包含消防分项和地下室通风分项工程）的综合费用以人工费为基数，费率按建筑工程二类取费。材料费、机械费仅计取税金。

　　五、土方工程实行综合单价包干，工程决算时直接列后。综合单价包含挖土、基槽修整、原土回填、夯实、平整、余土外运等工作内容，并结合当地情况（含管理费、税金、利润及其他一切费用），予以实际签证。土方工程量根据定额规则按围护方案及施工图纸所计算的挖土工程量予以计算。

　　六、基坑围护费（包含基坑降水）：乙方根据工程特点和地质情况编制基坑围护技术方案，并由甲方组织专家审查优化。乙方根据优化后的方案按市场价格进行报价，并根据甲方签证确定的价格实行包干（包干价含管理费、税金、利润及其他一切费用），工程决算时直接列后，不再计取其他费用。

　　第四条

　　工程造价和付款方式

　　一、本合同工程总造价暂定为

　　万元。

　　二、甲方不支付乙方工程预付款。

　　三、工程进度款按月按实支付，乙方在每月25日前将当月实际完成的工程量清单报送甲方和监理，甲方于次月10日前按审核后实际工程量的80%向乙方支付工程进度款。

　　四、在工程竣工验收合格（竣工验收合格指以质检、建设、监理、设计、勘察和施工六方共同参加的'综合竣工验收合格并签字盖章）10日内，甲方按审核后的实际完成工程量的85%向乙方支付剩余工程进度款。

　　五、工程决算审计完毕且由甲方、乙方、审计方三方对审计结果签字盖章确认后的15个工作日内支付至结算核准造价的95%。审计单位应在90个工作日内提交决算报告，若逾期甲方应提前支付一部分工程结算款，付款额度由甲乙双方另行协商。同时按浙价服【20xx】84号收费标准规定应由乙方承担的结算审计费由甲方在乙方本次工程款中代扣。

　　六、结算核准造价余下5%留作本工程的质量保修金，按国家最新有关规定要求进行保修，保修金在竣工验收满1年后15个工作日内返还2%，在竣工验收满2年后15个工作日内付清。

　　七、在保修期间，对于用户质量投诉，乙方在接到甲方维修书面通知后若未能在规定时间内完成维修，甲方有权自行组织维修，并在保修金中双倍扣除维修费用。

　　第五条

　　分包工程和甲定乙供材料

　　一、单项分包工程

　　1、由甲方组织，监理方参与，采用多家竞价、综合评定的方式，确定分包单位，具体做法另详。

　　2、分包工程按分包工程总价的3.5%计取总包管理费和施工配套费（包含场地内设备保管、成品保护、垂直运输、脚手架、一次性泥工修补、提供水源、电源等）。乙方对分包单位的施工安全事故不承担连带责任。分包项目施工用水、用电费用由分包方自行承担。

　　二、甲定乙供材料

　　1、由甲方组织，乙方、监理方参与，采用多家竞价、综合评定选取合理低价的方式，确定供货单位，具体做法另详。甲方根据竞价确定的品牌、型号、规格、单价等出具工作联系单，并由乙方严格按照工作联系单自行组织实施。

　　2、甲定乙供材料中的分部分项工程，如保温工程、防水工程等根据竞价所确定的价格按15%计取综合管理费，不进入直接费且不再计取任何费用。保温施工分项中，乙方不承担保温检测费。

　　3、甲定乙供材料中其它土建材料，如花岗岩、外墙砖、抛光砖、界面剂等套定额计取相应费率，并以竞价所确定价格外加3%采管费做为结算单价补材料价差。

　　4、甲定乙供材料中的安装材料，如电缆、水泵、阀门（含消防阀门）、不锈钢水箱、户内配电箱、桥架、消防探头及主机、消防栓根据竞价所确定的价格外加15%综合管理费做为结算单价进入直接费。其余甲定乙供安装材料如灯具、开关插座、电线等由甲方指定品牌、规格、型号，由乙方进行采购，单价套信息价，若无信息价则按甲方、乙方、监理共同市场询价后确定的合理低价进入直接费。

　　第六条

　　其他条款

　　一、本工程凡涉及治安、市政、市容、环保、交通、消防、夜间施工、劳动保护、计划生育及施工质量、安全生产等方面发生的费用均由乙方自行负责解决，如发生安全事故的，一切法律责任及经济损失均由乙方承担。

　　二、工程现场内临时用电、用水由乙方自行安装并装表计量，其费用由乙方承担。

　　三、乙方负责处理好施工场地周围地上、地下管线（地下管线由甲乙双方共同查明确认）和周边市政道路、建筑物的保护工作，若产生费用由乙方承担。

　　四、非乙方承包施工的分项工程及景观、绿化等工程经甲方、监理以工作联系单方式书面确认已具备进场施工条件后，乙方应积极配合提供工作面，否则妨碍分包方进场施工，导致总工期延误，乙方应承担由此造成的损失。

　　五、本补充合同经双方签字、盖章后生效，工程竣工、保修期满、结清全部工程价款后终止。

　　六、本补充合同一式四份，双方各执二份。

　　发包人（公章）：

　　承包人（公章）：

　　法定代表人：

　　项目经理：

　　日期：

工程施工补充合同2

　　甲方：（发包方）

　　乙方：（承包方）

　　根据双方签署的《建筑工程总承包合同》的.约定，本着遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就工程保证金的支付达成补充合同供双方遵守执行：

　　一。乙方机械设备（包括塔吊安装）进场，支付首期保证金人民币100万元整。

　　二。工程项目完成招投标程序，甲乙双方签署正式建筑工程施工合同后，支付剩余保证金人民币200万元整。

　　本补充合同只是对工程保证金支付时间节点的补充说明，关于工程保证金的权利义务违约责任等内容仍以双方签署的《建筑工程总承包合同》为准，双方遵守执行。

　　本补充合同双方签字盖章后正式生效，此合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，同等具有法律效力。

　　甲方：乙方：

　　法定代表：法定代表：

　　委托代表：委托代表：

　　联系方式：联系方式：

　　签署时间：

工程施工补充合同3

　　项目名称：

　　补充协议书

　　甲方：__有限公司

　　乙方：__有限公司

　　由甲方施工的代庄片区棚户改造项目18#、19#、20#、21#、22#、23#楼民用建筑工程室内环境污染物（空气检测）和建筑围护结构的传热系数，由甲方委托乙方检测，经甲、乙双方共同协商，特补充签订以下协议：

　　1、该项目检测费用包干价元。

　　2、乙方提供合同全额（按元计，多出包干价税点已在包干价中包含，不再另行扣取）的'3%增值税专用发票。

　　3、付款方式：试验做完后，一次性付清，领取报告。

　　4、本协议未尽事宜参照原合同《建筑工程质量检测合同》(SYZB20xx-CF-0414-01)执行，本协议与合同具有同等法律效力，协议内容与合同不符之处，以本协议内容为准。

　　本协议一式两份，甲乙双方各持一份。

　　甲方：(公章)

　　乙方：(公章)

　　法定代表人或

　　其委托代理人（签字）：

　　法定代表人或

　　其委托代理人（签字）：

　　日期：20_年_月_日

工程施工补充合同4

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经充分协商，就甲方和乙方签订的.《天然气安装工程施工合同》达成以下补充协议：

　　一、甲乙双方于年月日签订的《天然气安装工程施工合同》。

　　合同第四条原内容：“承包方式及材料供应：本工程由乙方包工包料统一管理。乙方须按照施工图设计要求进行材料采购，各种材料必须有出厂合格证和相关质量检验报告，并经甲方现场代表及监理认可后方能使用。施工机械、机具及辅料乙方自行解决，费用由乙方承担。”经甲乙双方协商一致，更改为：

　　（1）本工程由乙方包工不包料方式承包，本工程所有材料按照施工图设计要求由甲方进行材料采购，各种材料必须有出厂合格证和相关质量检验报告，并经监理认可后方能使用。

　　（2）施工机械、机具及辅料乙方自行解决，费用由乙方承担。

　　二、本协议一式四份，双方各执两份，每份具有同等效力，经甲乙双方签字盖章后生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　负责人：

　　现场代表：

　　乙方代表：

　　年月日年月日

工程施工补充合同5

　　发包人：________承包人：________

　　为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，在《“市____县双龙苑商住楼工程”建筑施工工程合同》基础上，按照《中华人民共和国民法典》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定，并结合本工程的具体情况，在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下，签定本工程施工合同补充协议

　　一、工程概况

　　1、工程名称：________

　　2．工程地址：________

　　3．建筑面积：________

　　4．结构类型：底层为框架结构、地上61层为砖混结构。

　　5．设计单位：________

　　6．监理单位：________

　　二、工程内容及承包范围

　　1．外墙面砖改为外墙漆

　　2．客厅推拉门取消

　　3．本工程为满七层，结构找坡

　　4．楼梯踏步为水泥砂浆面清光

　　5．外墙40215;40深灰色栅格取消

　　6．厨房与阳台之间门带窗（C-2324）取消，阳台改为封闭式厨房。

　　7．其余均按原图施工

　　三、合同工期（本协议中所列日期均为日历天数记）

　　1．开、竣工日期

　　1．开工日期：________年____月____；竣工日期：________年____月____日；总工期____天（含法定节假日）以《建设工程竣工报告》所载日期为准。四．付款方式本工程按建筑面积一次性包干，____元平方米；在施工过程中，如按甲方要求另增加工程量的`，按双方协商价计算；本工程为垫款主体二层，二层预制板安装完毕，甲方按合同总价的30%支付给乙方，主体五层预制板安装完毕，甲方按合同总价的15%支付给乙方，主体七层完工，甲方按合同总价的20%支付给乙方，内、外装修完工甲方按合同总价的20%支付给乙方，其余款待工程验收合格后一个月内支付给乙方的12%，滞留3%作保质、保修金，等到保质、保修期到后一次性付清。五．合同生效与终止、争议处理

　　1．除正常质量保修外，甲乙双方履行完毕本合同约定的全部义务后，本合同即告终止。

　　2．本补充协议一式陆份（其中正本贰份），甲乙双方各执正本壹份、副本贰份。

　　3．本补充协议系《市____县双龙苑商住楼工程施工合同》的非实质性补充，若二者不一致处，以本补充协议为准。

　　4．本协议在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商解决不成提交____市仲裁委员会。

　　5．本补充协议自双方签订之日起____日内生效。

　　甲方：_________（盖章）乙方：_________（盖章）

　　法定代表人：_________法定代表人：

　　电话：_________电话：__________________

　　传真：_________传真：_________

　　开户银行：_________开户银行：_________

　　银行账号：_________银行账号：_________

　　签定合同代表：_________签定合同代表：_________

　　________年____月____日________年____月____日

工程施工补充合同6

　　发包方:

　　承包方:

　　工程名称:

　　工程地点: 建筑面积: 平方米; 层数: 结构类型: ; 沿高/跨度: 批准文号: (有权机关批准工程立项的文号) 工程性质: (指基建、技改、合资) 承包范围: 承包方式: 质量等级: (优良或合格) 合格工程承包造价: (金额大写) 暂定 _________元整北京市建设工程施工合同(小型工程本)是依据《建设工程施工合同示范文本》(GF─99─0201)拟定的,适用于建筑面积在20平方米以内或承包造价在_________元整以内的建筑工程。

　　北京市建筑工程施工合同协议条款

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,就本项工程建设有关事项,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商达成如下协议:

　　第1条工期

　　1.1 本合同工程定于 ______年______月______日开工;于 ______年______月______日竣工。合同工期日历天数为天。工期如需提前,按约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为 / 天。

　　1.2 承包方为提前工期采取的相应措施及因此增加的经济支出: 根据工程实际发生，其费用甲方另行支付。

　　1.3 工期提前或延误的奖罚,由双方协商后在合同中约定。无。

　　第2条图纸

　　发包方于 / 年 / 月 / 日,向承包方提供 / 套图纸。

　　第3条发包方、承包方驻地代表发包方工程师姓名: ; 承包方项目经理姓名: 。

　　第4条发包人工作

　　开工前办理完毕土地征用,青苗、树木赔偿,坟地迁移,房屋、构筑物拆迁,地上及架空、地下障碍物清除,将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场,并保证施工期间的需要,向承包方提供施工现场工程地质和地下管网线路资料,提交办理有关证件、批件的合法手续,将水准点与座标控制点位置以书面形式提交给承包方,并于现场交验,协调、处理施工现场周围建筑物、购筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题,合同签订后 3 天内组织会审图纸和设计交底,在收到承包方提供的施工组织设计(或施工方案)和进度计划后 3 天内予以确认。凡在有毒有害环境中施工时,发包方按有关规定提供相应的防护措施,并承担有关的经济支出。

　　第5条承包方工作

　　5.1 每月 5 日向发报方报送月度施工计划和已完工程进度统计报表。 5.2 遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定,负责安全保卫、整洁卫生等各项工作,做好施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护。发现地下障碍和文物时,及时报告有关部门并采取有效保护措施,按有关具体规定处置,发包方承担由此发生的费用,延误的工期应顺延。在图纸会审和技术交底后天内向发包方提交施工组织设计(或施工方案)和进度计划。承包方不按合同约定完成各项工作时,应承担由此造成的经济损失,工期不予顺延。

　　第六条工程质量检查及验收

　　6.1 当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前,承包方自检,并于48小时前通知发包方参加,验收合格,发包方在验收纪录上签字后,方可进行隐蔽和继续施工。工程质量符合规范要求,发包方不在验收纪录上签字,可视为发包方已经批准,承包方可进行隐蔽或继续施工。验收不合格,承包方在限定时间内修改后重新验收。因发包方不正确纠正或其它非承包方原因引起的经济支出,由发包方承担。检验不应影响施工正常进行,检验不合格,影响正常施工的费用由承包方承担。除此之外影响正常施工的'经济支出由发包方承担,相应顺延工期。

　　6.2 工程具备验收条件,承包方按国家和本市工程竣工有关规定,向发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告,发包方10天内组织验收。发包方不能按约定日期组织验收,应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用。发包方、承包方办理工程竣工验收手续后,发包方于______日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量备案合同即告终止。承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定,对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担保修责任。

　　第7条设计变更及合同价款的调整

　　7.1 施工中发包方对原设计进行变更,经批准后,发包方应在变更前10天向承包方发出书面变更通知,否则,承包方有权拒绝变更。承包方按通知进行变更,并于______日内,根据约定的可调整方式提出变更价款报告的完整资料,因变更导致的经济支出和承包方损失,由发包方承担,发包方收到变更价款报告之日起______日内予以签认,无正当理由不签认时自变更价款报告送达之日起5天后自行生效,由此延误的工期相应顺延。

　　7.2 本工程按可调整的承包方式对承包造价作如下调整:

　　第8条工程价款及结算

　　8.1 双方按国家和本市有关主管部门现行规定,在合同生效后,发包方按下表约定分 3 次向承包方预付或支付工程款,发包方不按时拨付工程款,从应付之日起承担应付款的利息。

　　第9条材料设备的供应

　　9.1 发包方按双方约定《发包方供应材料设备一览表》(附后)供应材料设备,如与《一览表》不符时,承担相应违约责任。

　　9.2 发包方、承包方双方应对各自负责供应的材料设备,提供产品合格证明;如与设计和规范要求不符的产品,重新采购符合要求的产品,各自承担由此发生的费用。

　　9.3 承包方需使用代用材料时,须经发包方代表批准方可使用,由此增减的费用双方定。

　　第10条争议

　　发包方、承包方双方发生争议时,可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的,可以采取下列一种方式解决:

　　第一种争议解决方式: 向仲裁委员会申请仲裁;

　　第二种争议解决方式: 向北京市铁路运输法院起诉。双方约定按第二种争议解决方式解决。

　　第11条违约

　　发包方或承包方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为,应承担相应的违约责任,包括支付违约金,赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。除非双方协议将合同终止,或因一方违约使合同无法履行,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

　　第12条合同份数

　　本合同正本两份具有同等效力,由发包方、承包方双方分别保存;副本 8 份。

　　第13条补充条款如下:

　　13.1暂定合同价为：人民币_________元整，大写：(暂定)_________元整(本合同价中含税金);

　　13.2图纸及装饰标准须经需方确认签字后和预算书作为合同附件,结算时按施工图纸、洽商变更等相关资料增减费用,若需方提高装修标准及增加范围,并被需方确认后,其增加费用另计.

　　13.3 工程施工的划分会议纪要作为合同附件

　　13.4工程保修:乙方承担贰年的保修责任,保修期自竣工验收合格之日算起.发包方供应材料设备一览表

　　本合同订立时间: ______年______月______日(即日起生效)

　　发包方 (章) 承包方 (章)

　　地址: 地址: 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 电话: 电话: 开户银行: 开户银行: 帐号: 帐号: 邮政编码: 邮政编码:

工程施工补充合同7

　　发包方：

　　(以下简称甲方)

　　承包人：

　　(以下简称乙方)

　　双方根据______年______月______日签订的“”项目《建设工程施工合同》，结合本工程具体情况，经双方友好协商，签订本施工补充合同，作为原施工承包合同的组成部分，并与原施工承包合同具有同等法律效力，如其内容与原《建筑工程施工合同》及招标文件、中标通知书等相关文件有矛盾之处，以本合同补充条款为准。

　　第一条

　　承包范围

　　本工程为包工包料、包质量、包工期、包安全的大包干工程。承包范围包括该项目的土建和水电安装工程，建筑面积约m2(其中地下室面积m2)，不包括电梯工程。

　　第二条

　　合同工期

　　本工程施工工期为

　　1、乙方按设计图纸和联系单完成全部工作量，经甲方、监理组织预验收并整改完毕后，提交竣工报告。

　　2、乙方将符合要求的所有工程资料提交质检站，经质检站确认工程竣工资料齐备且具备工程竣工验收条件。

　　第三条

　　取费标准与结算依据

　　一、结算编制依据：《浙江省建筑工程预算定额》(______年)、《全统安装工程预算定额及浙江省单位估价表》(______年)、《浙江省建筑(中高档装饰)、安装、市政工程补充预算定额》、《浙江省施工机械台班费用定额》(______年)及现行省、市造价相关文件、解释。

　　二、材料价格确定：本工程材料价格按《杭州市建设工程造价信息》、《浙江造价信息》(正刊)合同工期内前_________%的杭州市区材料信息价的算术平均价格计算。材料结算价格按约定价(签证价)、信息价的先后顺序进行采用。

　　三、人工价格确定：本工程人工价格按《杭州市建设工程造价信息》、《浙江造价信息》(正刊)合同工期内的杭州市区人工信息价的算术平均价格计算。

　　四、取费标准：

　　1、土建工程综合费用以20__定额直接费为基数，费率按建筑工程二类取费，材料价差仅计取税金。

　　2、水电安装工程(包含消防分项和地下室通风分项工程)的综合费用以人工费为基数，费率按建筑工程二类取费。材料费、机械费仅计取税金。

　　五、土方工程实行综合单价包干，工程决算时直接列后。综合单价包含挖土、基槽修整、原土回填、夯实、平整、余土外运等工作内容，并结合当地情况(含管理费、税金、利润及其他一切费用)，予以实际签证。土方工程量根据定额规则按围护方案及施工图纸所计算的挖土工程量予以计算。

　　六、基坑围护费(包含基坑降水)：

　　乙方根据工程特点和地质情况编制基坑围护技术方案，并由甲方组织专家审查优化。乙方根据优化后的方案按市场价格进行报价，并根据甲方签证确定的价格实行包干(包干价含管理费、税金、利润及其他一切费用)，工程决算时直接列后，不再计取其他费用。

　　第四条

　　工程造价和付款方式

　　一、本合同工程总造价暂定为

　　_________元整。

　　二、甲方不支付乙方工程预付款。

　　三、工程进度款按月按实支付，乙方在每月______日前将当月实际完成的工程量清单报送甲方和监理，甲方于次月______日前按审核后实际工程量的_________%向乙方支付工程进度款。

　　四、在工程竣工验收合格(竣工验收合格指以质检、建设、监理、设计、勘察和施工六方共同参加的综合竣工验收合格并签字盖章)______日内，甲方按审核后的实际完成工程量的_________%向乙方支付剩余工程进度款。

　　五、工程决算审计完毕且由甲方、乙方、审计方三方对审计结果签字盖章确认后的15个工作日内支付至结算核准造价的_________%。审计单位应在90个工作日内提交决算报告，若逾期甲方应提前支付一部分工程结算款，付款额度由甲乙双方另行协商。同时按浙价服【20____】84号收费标准规定应由乙方承担的结算审计费由甲方在乙方本次工程款中代扣。

　　六、结算核准造价余下_________%留作本工程的质量保修金，按国家最新有关规定要求进行保修，保修金在竣工验收满______年后15个工作日内返还_________%，在竣工验收满______年后15个工作日内付清。

　　第五条

　　分包工程和甲定乙供材料

　　一、单项分包工程

　　1、由甲方组织，监理方参与，采用多家竞价、综合评定的方式，确定分包单位，具体做法另详。

　　2、分包工程按分包工程总价的_________%计取总包管理费和施工配套费(包含场地内设备保管、成品保护、垂直运输、脚手架、一次性泥工修补、提供水源、电源等)。乙方对分包单位的.施工安全事故不承担连带责任。分包项目施工用水、用电费用由分包方自行承担。

　　二、甲定乙供材料

　　2、甲定乙供材料中的分部分项工程，如保温工程、防水工程等根据竞价所确定的价格按_________%计取综合管理费，不进入直接费且不再计取任何费用。保温施工分项中，乙方不承担保温检测费。

　　3、甲定乙供材料中其它土建材料，如花岗岩、外墙砖、抛光砖、界面剂等套定额计取相应费率，并以竞价所确定价格外加_________%采管费做为结算单价补材料价差。

　　4、甲定乙供材料中的安装材料，如电缆、水泵、阀门(含消防阀门)、不锈钢水箱、户内配电箱、桥架、消防探头及主机、消防栓根据竞价所确定的价格外加_________%综合管理费做为结算单价进入直接费。其余甲定乙供安装材料如灯具、开关插座、电线等由甲方指定品牌、规格、型号，由乙方进行采购，单价套信息价，若无信息价则按甲方、乙方、监理共同市场询价后确定的合理低价进入直接费。

　　第六条

　　其他条款

　　二、工程现场内临时用电、用水由乙方自行安装并装表计量，其费用由乙方承担。

　　三、乙方负责处理好施工场地周围地上、地下管线(地下管线由甲乙双方共同查明确认)和周边市政道路、建筑物的保护工作，若产生费用由乙方承担。

　　五、本补充合同经双方签字、盖章后生效，工程竣工、保修期满、结清全部工程价款后终止。

　　六、本补充合同一式四份，双方各执二份。

　　发包人(公章)：

　　承包人(公章)：

　　法定代表人：

　　项目经理：

　　日期：______年______月______日

工程施工补充合同8

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　协议标的：甲方位于“_________”的居室，以下简称标的。经双方友好协商，就甲乙双方针对标的居室所签定的《家庭居室装饰装修工程施工合同》（合同编号：_________，以下简称《装修合同》）中的未尽事宜，签订以下补充协议。本补充协议作为《装修合同》的附件，与《装修合同》具有同等法律效力。

　　一、施工人员准则：

　　1．施工过程中，乙方施工人员应认真施工，不在标的居室内饮酒、随地吐痰，如施工人员吸烟必须远离易燃易爆物品。

　　2．乙方施工人员不得使用标的居室内已安装好的设施、设备（如炊具、洁具及其他设施、设备）（水、电、施工人员自备炊具、洁具除外）。

　　3．乙方施工人员不得使用明火做饭，不得在材料上堆放餐具，剩饭菜及弃物，应于餐后立即整理餐具，剩饭菜及弃物。

　　4．乙方应设置专门的垃圾堆放处，及时清运垃圾，并保持居室内的清洁和卫生。

　　5．安装地板、地砖后，乙方施工人员须着软底鞋在标的居室内施工，并严禁将尖利或腐蚀性或易造成地板、地砖染色的物品直接放置在地板、地砖上，所有物品均轻拿轻放，严禁在地板、地砖上拖动物品。

　　6．有违反以上第一条1、2、3、4、5项，甲方经过提醒、警告，乙方仍违反的，甲方可以每次扣除乙方_________元的工程款；如果因违反以上第一条1、2、3、4、5项给甲方造成损失的，乙方应赔偿损失。

　　7．如由于乙方或其施工人员过失，造成甲方设施、设备、居室已施工完成的部位的损坏或造成邻里，物业管理公司等第三方的设施、设备、居室的损坏以及其他因此带来的任何损失，由乙方负责赔偿或从工程款中扣除，并承担全部责任。

　　8．乙方在施工中要注意安全，如因乙方操作不当造成人员伤亡的，甲方不负任何责任。

　　二、材料

　　9．凡运抵甲方标的居室的合同规定由乙方提供的所有材料不得在验收合格前拆封（不需拆封的材料除外），必须在运抵标的居室时当场由甲方，乙方对照《装修合同》附表5（《乙方提供装饰材料明细表》）中规定的品名、质量、数量、规格、等级等验收，由甲方认可签字后方可拆封、使用。如果乙方运抵材料与合同不符，乙方必须采取更换，补救措施。

　　10．乙方应当就其提供的材料向甲方出示购买凭证（发票或者购物票据）、环保证明、保修证明、材料来源、说明书等相关材料，甲方有权向厂商或者经销商核实材料的真实性，如果发现系假冒伪劣材料，乙方必须更换为合同中标定的产品，并按照合同标定价格的双倍对甲方进行赔偿；如果乙方能提出法律上认可的证据充分证明是由于供应商的责任，甲方可以根据具体情况适当降低要求赔偿的额度，乙方可以向材料供应商追究相应的责任。

　　11．由于乙方提供材料质量、规格等原因，造成工程质量出现问题时，乙方须采取更换、补齐、修理等方式弥补，如不能弥补，乙方须以其他方式补偿乙方，甲方可以依不同情况扣除支付工程款项；由于乙方提供材料质量，规格等原因，造成甲方设施、设备、居室已施工完成的部位的损坏或造成邻里，物业管理公司等第三方的设施、设备、居室的损坏以及其他因此带来的任何损失，由乙方负责赔偿或从工程款中扣除，并承担全部责任。

　　12．由乙方购买的材料，乙方承诺对其质量负责，并负责在装修工程保修期内进行维修和更换。在甲方正常使用的情况下，因为乙方提供材料的质量问题而导致甲方的任何损失，乙方应负全部责任。

　　13．对于乙方在《装修合同》中约定的材料，因市场断货等特殊情况无法购买或无法运抵标的居室，乙方必须更换相同或更高质量、等级、规格的材料，且必须经过甲方的签字同意。

　　14．甲、乙方提供的材料进入标的居室后，乙方必须在适当的位置平整堆放材料，并妥善保管，因未妥善保管造成材料变质、变形、损坏、损耗、丢失的，乙方必须根据甲方要求更换、补齐、赔偿。

　　15．乙方无权擅自更换甲方提供的材料，如果发现问题应及时向甲方提出，甲方采取更换、补齐等补救措施。如乙方已确认并使用了甲方提供的材料，之后因工程质量出现争议时，乙方不得以甲方提供的材料不合格为理由，拒绝修理或赔偿。

　　16．乙方对甲方提供的材料如果造成正常损耗外的损失，乙方负责赔偿。

　　17．《装修合同》附件中，所有的_________改为_________（_________厚），每张板（均为标准尺寸_________×_________）补交_________元的材料费，金额按实际工程量结算。

　　三、施工

　　18．乙方必须在工程交底日，即_________年_________月_________日，向甲方提供书面的工程进度表和甲方采购材料进度表。

　　19．进行施工工程前，乙方和其设计师应当就设计思路，工程要点对工长、工人进行培训。

　　20．开始施工后，乙方质检人员应当随时了解工程状况和进展

　　情况，至少每三天到甲方标的居室检查工程情况，并作书面登记。乙方质检人员必须严格履行质检的制度，相关验收单必须齐全，作为甲方各项验收的参考之一。

　　21．在进行施工时，乙方有义务向甲方说明施工方式，并经过甲方确认后方可进行施工。如未经甲方确认，施工后发生不符合甲方要求的问题时，乙方应无条件进行整改，并赔偿由此而带来的损失。

　　22．如果工程质量出现问题，甲方提出后，乙方应当立即改正。乙方未按照甲方要求及时改正的，依不同情况扣除支付工程款项。

　　23．如施工人员违反《装修合同》和本补充协议，情况严重的，甲方有权提出更换工长或工人，乙方应当在甲方提出要求的第二天更换。

　　24．在进行设施、设备安装时，应经过甲方确认安装位置后方可进行。如未经甲方确认，在安装后发生不符合甲方要求的问题时，乙方应无条件进行整改。

　　25．合同签订后如在施工过程中甲方提出设计修改意见及减少工程项目时，须提前与乙方联系并通知乙方，在双方签订《家庭居室装饰装修工程变更单》，并确定变更金额及相关手续后，方能进行该项目的变更和施工。

　　26．装修垃圾，乙方施工人员必须清运至物业指定地点。垃圾清运费用已经含在工程款中，乙方不再单收。

　　27．在乙方进行电路施工时，应合理布线，经过相同位置的线路应采用同一管材或护套线包裹，施工长度按单条管线计算，不分别计算。

　　28．瓷砖在铺装前必须完全浸泡12小时方可使用。

　　29．地砖采用勾缝剂勾缝，勾缝剂为_________牌_________型，由乙方提供且不再单独收费。

　　30．涂刷标的居室内所有部位（包括客厅、主卧室、辅卧室、书房、储物间、过道和凉台）的墙漆、顶漆时，需铲除原表面腻子的，乙方不再单独收费；刷与面漆同品牌的底漆1遍，刷面漆2遍。

　　31．所有墙漆用_________色，色号_________，所有顶漆用_________色，色号_________。

　　32．在刷漆前，乙方应由甲方书面确认兑水比例，如未经甲方确认进行刷漆或技术使用不当，兑水超过_________％，甲方有权要求重新购买同样型号的油漆重刷，有关一切费用均由乙方自行负责。

　　33．所有门及门套采用的原子灰为_________牌。

　　四、工程验收

　　34．对于所有隐蔽工程，需甲方验收签字后，乙方施工人员才能进行后续施工。

　　35．工程的质量验收按照《_________家庭装饰工程质量验收规定、《家庭居室装饰工程质量验收标准》执行。在工程质量保证期内，如因乙方的`原因发生质量问题，乙方应负责完全修复。不能完全修复的，乙方应按相应部分的工程造价赔偿损失。

　　36．甲方有权在乙方完工后对房屋进行空气质量检测，由国家认定的居室环境质量检测单位独立对甲方标的居室进行室内空气质量检测，并提交由该单位出具的检测报告（包括甲醛，voc等）给甲方。如检测结果不合格，由乙方负责在规定的_________天内改善不合格项直至达到合格标准，所涉及的费用由乙方承担。

　　五、付款

　　37．物业收取的装修押金_________元由甲方垫付。甲方将从工程中期款中暂扣_________元，若物业无罚款扣除则甲方全额返还；物业从押金中扣除的罚款，甲方将相应地从暂扣的_________元中扣除，剩余的返还乙方，不足的由乙方向物业补齐。甲方从工程中期款中暂扣的_________元与_________％的工程尾款相互独立。

　　38．物业收取的装修管理费_________。由于乙方责任延期造成的管理费增加部分应完全由乙方支付。同时，乙方应该交纳办理施工人员出入证的费用等。

　　39．乙方所做预算书应充分考虑甲方工程的各种实际工作量，工程款项的结算应实际发生的工程长度（面积、体积）为准，而不是按工料使用量结算。按实际工程长度（面积、体积）发生的工程款在每项工程完工后经甲方验收合格，以甲方的对质量和面积的书面签字验收做为支付工程款的依据。

　　40．如支付中期款时工程量发生变化，变更项目经验收合格的在中期款中结算，其余的在竣工验收时结算。如因施工工程质量或其他问题需与乙方共同进行检验或就双方争议的问题进行磋商，则可适当顺延结款日期。

　　41．甲方在签定合同时向乙方支付的订金人民币_________元计入装修总费用，相应款项在支付首期款时扣除。

　　六、保修及其他

　　42．乙方承诺对整个工程进行3年的保修和终身维护，时间从工程竣工验收日起计。乙方应在接到甲方报修电话的2小时内做出响应，在48小时内到达现场。如果由于乙方施工或提供的材料质量问题而导致报修，在甲方报修以后48小时内仍未能提出解决方案的，如甲方自行解决，则甲方支出的所有费用均由乙方支付。

　　43．工程完工后乙方必须交付甲方电气竣工简图和上下水管线简图，标明导线规格、暗管走向和上下水管线、阀门、接

　　口走向和位置，甲方签收后方进行竣工结算。

　　44．未尽事宜，由双方友好协商解决，协商不成的，提请相关部门仲裁解决。

　　45．本补充协议由甲、乙双方与_________年_________月_________日在_________签署。正本三份，甲乙双方各执一份， _________一份，均具同等法律效应。双方共同签署起即日生效。

　　甲方（签字）：_________乙方（盖章）：_________

　　乙方代表（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____

工程施工补充合同9

　　甲方：

　　乙方：

　　应甲方要求，在原甲方与乙方20xx年11月14日签订《德保休闲餐厅广告牌制作及安装合同》的基础上，现根据甲方要求，作相应增项。根据原施工合同精神，经双方协商，作如下补充协议：

　　一、工程范围：20xx年12月3日乙方根据甲方要求做出相应的增项工程制作与安装。

　　二、工期要求：20xx年12月3日至20xx年12月15日。

　　三、新增工程量：详见附表：《德保休闲餐厅广告牌后期增加项目一览表》

　　四、质量要求：按原合同承诺履行与参考甲方设计师提供施工标准。

　　五、付款方式：按原合同执行。

　　六、其它：施工合同补充协议

　　1、本协议其它内容仍按原合同执行。

　　2、本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　3、本协议经双方签字盖章后生效，并与原合同享有同等法律效力。

　　甲方：（盖章）

　　法定代表人：

　　乙方：（盖章）

　　法定代表人：

　　签约日期：

工程施工补充合同10

　　发包人：

　　承包人：

　　经发、承包人协商就**“御景华庭”商住楼工程事宜达成如下补充协议：

　　一、承包人向发包人缴纳人民币壹仟万元工程保证金。

　　二、承包人垫资修建该工程从平基土石方至地下室负三层钢筋混凝土底板上口处。

　　三、发包人从承包人施工该工程地下室负三层底板上口以上工程时，按承包人当月完成产值（以发包人和监理人认可为准）的80%在次月10日内支付承包人工程进度款。

　　四、承包人完成本工程主体（钢筋混凝土工程）至设计施工图正负零时，发包人返还承包人所交工程保证金叁佰万元。承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至十层时（含地下室三层）发包人返还承包人所交工程保证金叁佰万元。承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至二十层时（含地下室三层）发包人返还承包人所交工程保证金壹佰伍拾万元。承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至三十层时（含地下室三层）发包人返还承包人所交工程保证金壹佰伍拾万元。承包人完成主体竣工发包人返还承包人所交工程保证金壹佰万元。此工程保证金按合同约定支付不计利息。

　　五、承包人垫资修建部分工程款，发包人按垫资额（以发包人和监理人认可为准）的80%分五次支付承包人。第一次，承包人完成主体至正负零发包人支付30%。第二次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至十层发包人支付20%。第三次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至二十层发包人支付20%。第四次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至三十层发包人支付20%。第五次，承包人完成主体竣工发包人支付10%。此款按合同约定支付不计利息。

　　六、承包人垫资部分工程款，发包人支付工程款：第一次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至正负零发包人支付土石方工程款总款30%。第二次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至十层（含地下室3层）发包人支付土石方工程款总款20%。第三次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至二十层（含地下室三层）发包人支付土石方工程款总款20%。第四次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至三十层（含地下室3层）发包人支付土石方工程款总款20%。第五次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）竣工发包人支付土石方工程款总款10%。此款按合同约定支付不计利息。

　　七、本工程安全文明施工费按采用定额或定额文件规定计取进入决算。

　　八、质量保修期满两年，发包人返还承包人质量保证金45%。质量保修期满三年，发包人返还承包人质量保证金40%。质量保修期满五年，发包人返还承包人质量保证金15%，此款不计利息。保修工作产生的.一切费用由承包人承担。（发包人返还质量保证金时，扣除已垫付的应由承包人承担的保修费用。）

　　九、发包人每支付承包人工程款时，承包人提供支付款额的正规的发票给发包人。

　　十、工程竣工验收合格承包人移交给发包人，审计报告双方认可后，发包人在4个月内完成工程余款的支付。

　　十一、本工程平基土石方，土石比按该工程地勘报告提供的数据和双方实际仗量计算，土石方运距按双方认可运距计算，其他按定额及文件规定计算。

　　十二、承包人完成该工程至主体工程验收合格后，其施工期达到或提前施工组织设计规定工期，发包人可另支付承包人已完工程款的5%。

　　十三、本工程竣工验收前15日，承包人提供该工程全套竣工验收资料。

　　十四、本工程计价依据只采用【贵州省建筑工程计价定额】、【贵州省建筑工程装饰装修计价定额】20xx版和该定额同期的定额配套文件计价，其他计价定额和调差文件本工程均不采用。

　　发包人（盖章）：

　　法人代表（盖章）：

　　年月日

　　承包人（盖章）：

　　法人代表（盖章）：

　　年月日

工程施工补充合同11

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方委托乙方增加成都苏宁广场咖啡之翼厨房自动灭火系统的采购、安装、调试，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

　　一、由乙方负责：

　　为甲方提供一套自动厨房灭火系统的安装及系统调试、验收。

　　二、甲方权利：

　　（1）、甲方有权监督乙方按约定提供安装、调试服务。

　　（2）、在安装、调试过程中需甲方义务提供协议的，甲方应当履行协助义务。

　　三、乙方权利义务：

　　（1）、乙方应向甲方示明安装、调试时间收费标准，并保证具备与安装、调试以业务相适应的设施和技术力量。

　　（2）、在安装质量保证二年内，承修安装设备出现质量问题，乙方应当免费返修。

　　四、收付款条款：

　　（1）、乙方须提供收款地、公司名称、收款方式、收款发票。

　　（2）合同签订，甲方一次性付清采购款￥26000。00元（大写：贰万陆仟元）。

　　五、工期要求：

　　按甲方现场施工进度进行。

　　六、其他条款：

　　本合同如发生争议，由甲乙双方协商解决，协商或协调不成的'，可向有关管辖权的人民法院提起诉讼或依据另行达到的仲裁条款或仲裁申请仲裁。

　　甲方（公章）：XXXXXXXXX 乙方（公章）：XXXXXXXXX

　　法定代表人（签字）：XXXXXXXXX 法定代表人（签字）：XXXXXXXXX

　　XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日 XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日

工程施工补充合同12

　　甲方：________

　　乙方：________

　　为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，在《“________双龙苑商住楼工程”建筑施工工程合同》基础上，按照《民法典》等有关规定，并结合本工程的具体情况，在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下，签定本工程施工合同补充协议。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：________

　　2.工程地址：________

　　3.建筑面积：________

　　4.结构类型：底层为框架结构、地上6+1层为砖混结构。

　　5.设计单位：________

　　6.监理单位：________

　　二。工程内容及承包范围

　　1.外墙面砖改为外墙漆

　　2.客厅推拉门取消

　　3.本工程为满七层，结构找坡

　　4.楼梯踏步为水泥砂浆面清光

　　5.外墙40_40深灰色栅格取消

　　6.厨房与阳台之间门带窗(MC-2324)取消，阳台改为封闭式厨房。

　　7.其余均按原图施工

　　三。合同工期(本协议中所列日期均为__日历天数记)

　　1.开、竣工日期

　　1.1开工日期：____年____月____；竣工日期：____年____月____日；总工期____天(含法定节假日)以《建设工程竣工报告》所载日期为准。

　　四。付款方式

　　本工程按建筑面积一次性包干，____元/平方米；在施工过程中，如按甲方要求另增加工程量的，按双方协商价计算；本工程为垫款主体二层，二层预制板安装完毕，甲方按合同总价的________%支付给乙方，主体五层预制板安装完毕，甲方按合同总价的________%支付给乙方，主体七层完工，甲方按合同总价的.________%支付给乙方，内、外装修完工甲方按合同总价的________%支付给乙方，其余款待工程验收合格后_________个月内支付给乙方的________%，滞留________%作保质、保修金，等到保质、保修期到后一次性付清。

　　五。合同生效与终止、争议处理

　　1.除正常质量保修外，甲乙双方履行完毕本合同约定的全部义务后，本合同即告终止。

　　2.本补充协议一式陆份(其中正本贰份)，甲乙双方各执正本壹份、副本贰份。

　　3.本补充协议系《_________双龙苑商住楼工程施工合同》的非实质性补充，若二者不一致处，以本补充协议为准。

　　4.本协议在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商解决不成提交成都市仲裁委员会。

　　5.本补充协议自双方签订之日起_________日内生效。

　　甲方：___________(盖章)__________ 乙方：___________(盖章)_________

　　法定代表人：_________ 法定代表人：_________

　　电话：________ 电话：________

　　传真：_________ 传真：_________

　　开户银行：___________________________ 开户银行：___________________________

　　银行账号：_________ 银行账号：_________

　　签定合同代表：_________ 签定合同代表：_________

　　_______年_______月_______日 _______年_______月_______日

工程施工补充合同13

　　甲方：ｘｘ实业发展有限公司

　　乙方：ｘｘ建筑工程公司

　　甲乙双方本着平等互利的原则，就工程施工有关事宜进行友好协商，并共同达成以下补充协议：

　　一、工程造价

　　１、土建工

　　土建工程施工合同补充协议

　　甲方：ｘｘ实业发展有限公司

　　乙方：ｘｘ建筑工程公司

　　甲乙双方本着平等互利的原则，就工程施工有关事宜进行友好协商，并共同达成以下补充协议：

　　１、土建工程造价按二类工程取费，总价下浮4.8％后为甲乙双方土建工程结算造价。

　　２、安装工程造价按三类工程取费，总价下浮２％后为甲乙双方安装工程结算造价。

　　３、材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段（地下结构至主体封顶）和建筑及水电安装工程材料计取阶段（主体封顶前一个月至XXXX年X月XX日），分段计算确认，即双方每月确定一次单价，该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算价值。

　　４、工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负15万元（指本合同工程单项材料总值差额，下同）区间以内的工程材料按信息价计，信息价与市场价差额在正负15万元区间以外的工程材料，乙方须依据工程材料实际市场批发价书面报甲方确认，并按双方确认价进行工程结算。

　　５、乙方同意不收取下列费用：工程抢工措施费、工程质量保证施工措施费、扰民施工措施费、场地不足施工措施费、一般施工安全及技术施工措施费（如在定额项目中已含，不再另行扣除，但也不额外追加）；现场文明施工措施费双方另行协商。

　　６、由甲方分包的'工程，乙方项目部按分包工程总价２％（主要设备费除外）收取总分包配合费、管理费，并由甲方从各专业工程工程款中扣付给乙方环庆花园项目部。

　　７、工程造价计算依据以本协议相关条款，机械工业部深圳设计研究院设计的建筑、结构、安装施工图及图纸会审纪要、经甲方工程主管部门、设计院、监理公司共同确认的设计变更和经甲方、监理公司共同确认的施工现场经济签证为准。

　　８、设计变更和经济签证均按本协议相关条款约定原则计量计价，乙方不得拒绝施工，也不得出要求单独按包干价计价，除非甲方同意。

　　二、甲供工程材料、设备和甲分包工程

　　１、甲供材料有：钢筋、商品砼。

　　２、甲供设备有：电梯、发电机、高低压配电柜、水泵。

　　３、甲分包专业工程有：铝合金门窗制安工程、防火门制安工程（含入户门）、裙房二次内外装饰及安装工程、电梯供安工程、消防工程、燃气工程、空调工程、高低压配电工程、有线电视、电话工程、监视对讲系统工程、自动抄水、电表系统工程。

　　三、工程款支付

　　１、在20xx年以前施工的桩基工程的工程款支付及结算事宜：在工程出及甲方领到项目预售许可证后三日内，甲方应向乙方支付足80万元，同时乙方应将全部结算资料报甲方，甲方应在２个月内审核完毕，并在其后３个月内按月平均分三批付清工程结算尾款。

　　２、20xx年以后施工的桩基工程结算事宜：桩基施工完毕经质检合格后，乙方备齐全部工程资料及结算书，甲方收到齐全的工程资料后30日内审核完毕，经乙方确认甲方审核结果后，甲方在三个月内平均分三次付清工程尾款（即每次支付三分之一审定结算款）。

　　３、地下室工程完工出后10日内乙方应将结算资料报甲方审核，甲方应在30日内审核完，并支付结算款的65％，其余的３５％在扣除结算总价５％的工程保修金后在主体封顶后30日内支付。

　　４、上部结构工程甲方按结构施工进度每完成５层支付70％工程款，砌筑工程根据工程总砌筑量均衡分三段，每次支付70％工程款。主体建筑装修及水电安装按每完成５层单项工程为一个施工阶段，每一阶段形象进度完成后支付70％工程款。前述每一阶段施工进度完成后，由乙方将形象进度报表交甲方，甲方在７日内按合同约定要求审核完毕，审核完毕经乙方确认无异议后５日内按审定的工程款及支付比例支付给乙方。

　　５、工程竣工验收完后60日内按工程合同暂定造价付至85％，在工程结算审定后100日内平均分三期支付完工程结算余款（扣除５％保修款）。当结算时间超过２个月，则自工程竣工即领取档案合格证之日算起30天内甲方付至工程总价的９５％，

　　四、本合同工程凡需乙方协助办理的施工许可证及其他各项报建、报批、报验、质监、质检、安检等手续，乙方应在甲方提供有关手续后15日内办妥交给甲方。

　　五、本协议未尽事宜，甲、乙双方另行协商。

　　六、本协议为报建合同不可分割之附件，报建合同中与本补充协议有相异之处，以本协议为准。

　　七、本补充协议经甲、乙双方签字盖章及环庆花园项目部正式成立、乙方按期办妥施工许可证之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　代表：代表：

工程施工补充合同14

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　经甲乙双方协商制定以下补充协议：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：_________

　　2、地址：_________

　　3、建筑面积：7.2万平方米。

　　4、框架结构共计2层。

　　二、工程内容及承包范围：

　　1、乙方对本工程进行施工总承包，承包范围基础、主体、装饰、装修等、

　　2、乙方在本工程施工中不可以用宿迁本地农民工，若发现使用本地民工，所发生的任何事故均由乙方自行处理，以及在工程施工全过程所发生的任何事故，均由乙方全权负责，甲方均不承担经济责任。

　　3、乙方承包范围内的设计变更而引起的增减工程由甲乙双方共同协商。施工合同补充协议三、付款方式：

　　1、乙方在接到甲方开工通知后，进场施工，本工程施工过程。甲方不支付预付款。

　　2、本工程付款在1#车间封顶后付工程总价的30%，二层封顶后付工程总价的60%，砌墙捄灰室内地坪结束后付工程的80%，竣工验收合格后付工程总价的'95%，余款作为质量保证金，在竣工两年后房屋正常使用，全部。

　　3、本工程若出现民工因工资闹事后果有乙方负责，甲方不承担，支付民工工资及其它任何费用。

　　四、开竣工日期：

　　1.开工，竣工：，若遇停水停电，地方政府政策性调整和人力不可抗拒的情况下工期顺延。

　　五、违约责任：

　　1.本工程所有材料(水泥、钢筋、混凝土试块、水管、电线)等等必须验收报告取出后合格方可进行下一道工序，若野蛮施工，若情节严重甲方可令乙方无条件出场。若乙方竣工日期提前5000元每天奖励，工期拖延每天5000元罚款。

　　2.本协议一式二份，甲乙双方各执一份，签字后生效。

　　甲方：_________乙方：_________

　　电话：_________电话：_________

　　身份证号：身份证号：

　　____年____月____日

工程施工补充合同15

　　发包人：(以下简称“甲方”)

　　承包人：(以下简称“乙方”)

　　本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与甲、乙双方于________年______月______日签订的晋江市金井北通道道路整治工程《施工合同》(下称”原合同“)中定义相同。

　　根据有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方经友好协商，在原合同签订的基础上，就乙方承包晋江市金井北通道道路整治工程的给水工程及金东公路金井段道路改造工程的相关事项订立以下补充协议：

　　1、工程概况

　　工程名称：晋江市金井北通道道路整治工程一给水管道(原水管道)工程及晋江市金东公路金井段(镇标至西环路口)改造工程。工程地点：晋江市金井镇

　　2、建设内容

　　给水管道及金东公路金井段道路改造工程。具体详见施工图纸：《给水管道(原水管道)工程》及《晋江市金东公路金井段(镇标至西环路口)改造工程》。

　　3、施工工期施工合同补充协议工期为240日历天(备注：即乙方应在原合同工期的基础上顺延8个月之内完成)

　　4、工程质量

　　工程质量要求符合《公路工程质量检验评定标准》(80/1-20________)、《公路工程交(竣)工验收办法》、《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》、《球墨铸铁给排水管道工程施工及验收技术规范要求》(____/0202-20________)、《工业金属管道工程施工及验收规范》

　　(50236)及《现场设备、工业管管焊接工程施工及验收规范》

　　(50236)。并且通过甲方组织的竣(交)工验收和晋江市供水公司的交接检查。

　　5、工程价款

　　本工程为固定单价合同，根据晋江市财政投资项目评审中心审核书以及招标文件约定的下浮比例计算，签约合同价暂定为人民币(大写)壹仟零肆拾叁万贰仟陆佰零柒元整(￥10432607)[包含给水工程安全文明措施费拾贰万捌仟贰佰伍拾陆元整(￥128256)]

　　6、进度付款额度和付款方式支付

　　工程进度付款：按月支付工程进度款，即按经监理人、发包人审核当月实施工程价款扣减质量保证金(质量保证金百分比为__月支付额15%)以及合同约定应扣减的.其他金额后支付进度款。

　　7、合同生效

　　7.1本协议经甲、乙双法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章即生效。

　　7.2本协议生效后，即为原合同不可分割的组成部分，与其具有相等的法律效力。

　　7.3合同地点：泉州市晋江市

　　8、本协议正本贰份、副本捌份，承发包双方各执正本壹份，副本肆份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

　　发包人：(盖单位公章)承包人：(盖单位公章)

　　法定代表人法定代表人

　　或其委托代理人(签字)

　　日期：__年______月______日或其委托代理人：

　　(签字)日期：__年______月______日

【工程施工补充合同】相关文章：