施工合同

时间：2024-06-29 17:54:48 施工合同我要投稿

【热】施工合同

　　随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，合同的类型越来越多，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么一份详细的合同要怎么写呢？下面是小编精心整理的施工合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

【热】施工合同

施工合同1

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　甲方因生产经营需要，在平等自愿的基础上，与乙方经友好协商达成如下协议：_________________

　　一、合同期内，甲方根据合同的约定将空调安装等服务工作交由乙方完成。

　　二、合同期自________年____月____日至________年____月____日止。甲方可根据乙方履行本合同的情况，决定合同期满是否续签。

　　三、甲方的责任和义务：_________________

　　1.甲方委托乙方安装甲方的空调品牌有：_________________

　　2.甲方委托乙方安装的'具体品牌、时间、数量，甲方根据销售情况和乙方安装能力确定。乙方确保安装能力最低为每日---台。

　　3.甲方有权随时对乙方的安装技术质量和服务质量进行监督检查。

　　4.甲方所售空调必须在货到用户家后及时通知乙方上门服务。

　　四、乙方的责任和义务：_________________

　　1、合同时，需向甲方出示安装工的身份证，上岗证复印件等材料。

　　2、乙方必须安排技术合格及其他方面适合安装空调的人员来履行本合同，必须严格执行国家《空调机安装技术规范》，各类空调品牌的《安全操作规范条例》，以及甲方的《安维人员上门服务规范》，以及其他相关规定，保证安装的技术和服务质量、维护甲方的企业形象和信誉。

　　3、乙方必须对其安装工履行本合同的所有行为负责。乙方工人如造成甲方、用户及他其他人员的经济和其他损失，须由乙方自行承担。

　　4、乙方原则上只在市区区域安装，若超出区域安装的相关费用(交通费)由甲方承担。

　　5、乙方在安装过程中可能出现的退换机事宜由甲方负责协调解决，因安装出现的质量问题除外。

　　6、乙方工人在安装过程中，必须注意安全问题，如工人发生人身安全问题，由乙方自行承担。

　　五、费用结算(有安装卡结算)：_________________

　　1、甲方必须在乙方交回安装卡的同时直接给乙方结算安装费。

　　2、甲方与乙方结算安装承包费标准：_________________

　　1.5P以下(含1.5P)------------元、等等

　　3、安装工程机由甲乙双方协商解决。

　　六、违约责任：_________________

　　1、乙方如服务不规范面引起用户投诉，经甲方查证属实，乙方按每起50元的标准向甲方支付违约金。

　　2、甲方在合同期内，所售产品不得再向其他单位或个人承包，如被乙方发现，甲方须向乙方支付100元、台的违约金。

　　七、甲乙双方协商解决履行本合同的所有事宜。

　　八、本协议一式两份，自双方签字盖章后生效。

　　甲方：_________________(公章)

　　乙方(公章)

　　代表人：_________________

　　电话：_________________

　　日期：_________________

施工合同2

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　根据《中华人民共和国合同法》的原则，本着公平、互利、互惠的经营方式，经双方协商一致同意签订本合同，以资共同守信

　　一、工程名称：_________________工程砌砖清包

　　二、施工内容：_________________工程各种砖墙砌体砌筑，砂浆搅拌、材料场内运输到砌筑现场(水平运输竖直传递)，搭拆砌筑脚手架，包括窗台浇筑，等为完成所有砖墙砌筑的.各道工序，含门窗过梁安装、砌筑墙体中的拉结筋、铁丝网放置，复合墙体中间砂浆填缝。

　　三、质量要求：_________________验收必须合格。

　　四、进度要求：_________________自本月中旬进场起到___________日前完工，按项目部进度完成。

　　五、砌体按m3

　　六、工程款支付办法：_________________每完成一层按80%支付人工费，主体验收合格后付清全度工程款。

　　七、其他约定

　　1、施工期内乙方至少委派一名砌筑施工员到场，负责砌筑质量达到合同要求，必须做到安全生产、文明施工、节约用料。并委派兼职安全员负责安全文明施工工作。本条发生的用工费用由乙方承担。

　　2、乙方在施工现场保证可用砖块、砂浆用于砌体上，每个工作面做到工完料清，现场无隔夜沙浆，若做不到，乙方除承担每方300元沙浆费外，另外承担罚款200元。本条罚款甲方在支付乙方工程款是扣除。

　　3、严格按施工图、设计联系单、项目技术部门确定的砌筑工艺和砂浆配合比进行施工，若违反本条，不按图施工造成尺寸偏差，发生返工，所有损失由乙方承担。

　　4、为了加快进度，砌墙工期按甲方编制的进度计划执行。施工过程中必须做到随叫随到，根据工程进度，甲方有权要求乙方需要增加劳动力，乙方必须无条件服从。

　　5、乙方所有进场作业人员必须有有效合法证件，不接受来历不明、无有效证件人进入现场，违反笨条款，乙方除无条件清退无有效证件人员外，愿意接受200元/人次罚款。本条罚款甲方在支付乙方工程款时扣除。

　　6、乙方遵守安全生产各项规章制度。因乙方作业人员违规作业，发生安全事故，由此造成的费用由乙方承担。

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　年月日

施工合同3

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)

　　根据电网公司批复的供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：

　　一、工程内容及承包方式

　　1、工程内容：____________________。

　　2、工程安装费_______元。

　　具体金额为：____________，子项中标价____设计方案的工程量。

　　3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。

　　4、工程工期：从______年______月______日至______年______月______日。

　　二、工程价款的支付方式

　　1、预付款：甲、乙双方签订合同后___日内，甲方预付合同工程安装费的___%

　　2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和___%的质保金后(质保期___年)，甲方支付乙方工程安装费的___%。

　　3、保修条款：本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算)，保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。

　　4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

　　三、工程管理

　　1、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和电网公司、电网公司下发的号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

　　2、乙方负责该工程的.青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

　　3、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。

　　4、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。

　　5、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。

　　6、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

　　7、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。

　　四、设备、材料供应与清理

　　1、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分(县)局签单到指定的地点领取主材。

　　2、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

　　3、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

　　五、违约责任

　　1、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：

　　①责令乙方立即停止施工

　　②不付乙方工程款

　　③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。

　　2、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。

　　3、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。

　　4、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

　　六、争议及其它

　　1、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。

　　2、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。

　　3、未尽事宜，双方另行协商。

　　甲方(签章)：

　　法定代表人：

　　委托代理人(签名)：

　　乙方(签章)：

　　法定代表人：

　　委托代理人(签名)：

　　日期：

施工合同4

　　甲方：______________(以下简称甲方)

　　乙方：______________(以下简称乙方)

　　经甲乙双方友好协商，由乙方承揽甲方房屋维修工作，双方本着平等互利、真诚合作原则，结合本工程具体情况，依据《民法典》有关规定，签订本合同，具体条款如下：

　　第1条工程概况

　　1.1工程名称：房屋维修工程

　　1.2工程范围：______________

　　1.3工期：______________

　　1.4质量标准：达到按国家相关专业规定的专业质量检验评定标准。

　　1.5合同价款

　　1.5.1：

　　1.5.2

　　1.6工程施工完毕经双方验收合格后，甲方在一周内一次性支付工程总款的%。预留%的工程质保金。一年质保期满后支付。

　　第2条甲方权利义务

　　2.1甲方应积极支持乙方工作，协助乙方全面履行合同。

　　2.2对乙方经营中的施工质量、工程进度、安全生产、文明、环保施工等有协调、监督、检查权利，并与甲方签订相关的安全、技术协议。

　　2.3乙方不服从甲方的协调、管理，有严重的质量、安全问题，有不履行合同的情况，甲方有权下达停工整改通知，严重的直至终止合同。

　　第3条乙方权利义务

　　3.1负责工程项目正式开工前的一切准备工作

　　3.2乙方应按照现场文明施工及环保有关条例进行施工，遵守当地政府、有关部门及甲方对施工现场的一切规定和要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

　　3.3乙方在现场施工应接受甲方及甲方委托施工的项目部施工人员的'监督和管理，积极配合现场其他施工队伍的施工。

　　第4条工程质量、安全及文明、环保施工

　　4.1乙方应按国家及行业规范要求进行施工。制订质量管理目标，落实质量责任制，确保实现施工合同和甲方要求的质量目标。

　　4.2安全生产、文明施工管理：乙方在承揽期间应具体操作人员进行安全教育，并承担在现场作业期间因乙方原因而发生的一切安全责任。乙方需接受甲方现场的安全文明生产考核，相关考核金额作为违约责任处理。

　　第5条争议解决

　　本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商，协商不成时，双方均可向甲方所在地仲裁委员会提起仲裁。甲乙双方不能按合同约定履行自己的的各项义务应承担各自的违约责任按国家有关规定办理。

　　第6条附则

　　6.1本工程需要进行保险时或有未尽事宜，双方应另订协议

　　6.2本合同经双方代表签字、盖章后生效。本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份。

　　甲方(盖章)：_____________

　　乙方(盖章)：_____________

　　代表：______________

　　合同订立时间：______________

施工合同5

　　工程名称

　　发包单位：(以下简称甲方)

　　承包人：(以下简称乙方)

　　一、合同双方

　　1.甲方：

　　2.乙方：

　　二、合同内容

　　经甲乙双方协商，乙方按照设计图纸及双方签署的技术协议完成西安肾病医院污水处理安装工程，具体内容详见技术协议。

　　三、合同金额及支付方式

　　经甲、乙双方协商确定该医院污水处理安装工程项目总承包合同额为人民币(大写) _________元整,共 2 次付清。合同签订之日起五日内，甲方向乙方支付预付款 __________________元整;在工程竣工并验收合格后之日起五日内，甲方向乙方支付人民币__________________元整。

　　四、安全责任

　　一切施工安全责任由乙方全部承担。

　　五、争议处理

　　甲、乙双方应自觉执行本合同。在合同履行过程中，若确定因无法克服的.客观因素影响工程进度，则耽误的时间可由甲、乙双方自愿协商解决;若有问题双方协商不成的可提请合同签订地有关仲裁或法律机关裁决。

　　六、合同期限

　　合同期限15天

　　七、本合同一式2份，甲、乙双方各持___份，公证机关_____份。

　　八、合同签字盖章

　　甲方(签字/盖章)：__________________

　　乙方(签字/盖章)：__________________

　　签订日期：______年______月______日

　　______年______月______日

施工合同6

　　甲方：________________有限公司

　　乙方：________________有限公司

　　甲乙双方于______年______月______日签订了合同号为：_________________MKHG-SH-JD-044-20xx的《装置设备管道绝热防腐工程、脚手架搭建及零星用工检维修工程服务框架协议》(以下简称“原合同”)。现甲乙双方就增加服务期限经协商一致，达成以下补充协议。

　　一、服务期限由原合同“______年______月______日至______年______月______日”延长至______年______月______日。

　　二、乙方结算检维修工程款，提供税率11%的增值税专用发票。

　　三、合同计价仍执行原合同约定，待中石化公司关于“营改增”政策文件正式下发后，在后期结算中对补充协议期间的结算造价差异按文件进行调整。

　　四、本协议作为原合同的补充协议，与原合同具有同等法律效力。本协议与原合同不一致的`，以本协议为准;本协议未作规定的，按原合同执行。

　　五、本协议经甲、乙双方签字、盖章即生效。

　　六、本协议一式五份，甲方执三份，乙方执二份。

　　甲方(盖章)：______________有限公司乙方(盖章)：______________有限公司

　　委托代理人：_________________委托代理人：_________________

　　签订日期：_________________年______月______日签订日期：_________________年______月______日

施工合同7

　　甲方：*********************** (以下简称甲方)

　　乙方：*************************** (以下简称乙方) 甲方将零肖程承包给乙方施工，为了加强工程管理，确保工程质量与安全生产，明确双方的'权利义务，经双方协商，特订立如下条款，以利双方共同履行：

　　一、工程名称：零肖程。

　　二、承包内容：小区主体工程以外(包含施工图纸以外的工程量)的工程内容，按业主、物业及相关主管部门(消防、人防、测绘、电力、规划等)托指派任务。

　　三、承包方式：包工包料，竣工后工程量按实结算。

　　四、工程质量：乙方须按照乙方提供的'设计图纸和国家施工规范进行施工，乙方在工程施工过程中须接受甲方及物业管理人员的监督。

　　五、维修施工期限：*****************************

　　按照国家验收标准进行验收，如工程出现施工质量不合格，乙方必须进行返工，并承包返工所发生的一切费用。在施工中由于施工的不当引起重质量事故，甲方有权终止合同。

　　七、付款方式：已完成工程量的85%计取;保修任务结束且工程竣工决算审核完毕，付至工程量的100%。甲方凭乙方提供的建筑安装税务发票付款。

　　八、结算方式：根据《浙江省建筑土建工程预算定额》(20xx 年版)，土建定额没有的子目参套市政、园林等相应定额。材料价格按当期建德市建设工程造价信息进行计算，无价材料以及其它宗材料(三材除外)双方以市场价为基础协商。

　　九、安全责任：施工期间若发生安全事故，由于乙方违章由其全部负责，甲方不承担任何责任和费用。

　　十、其它：未尽事宜另行协商，本协议一式肆份，双方各执贰份，签字盖章后生效。

　　甲方：乙方：

　　代表：代表：

　　时间：年月日

施工合同8

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》有关法律、法规。甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实、守信的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任和权利，经甲乙双方协商一致，订立本安装施工合同。

　　一、工程名称：隆德县兴星广场商住楼工程(B2、C区施工段)。

　　二、工程地点：隆德县人民街(原县政府院内)

　　三、承包工程内容：

　　乙方承包项目：设计施工图在内的(包括变更部分的所有内容)弱电及火灾报警系统、喷淋系统、通风系统、排烟管道系统，消防系统等。

　　四、承包方式和工程造价：

　　1，包工包料，一次包死，亏不补、赢不退。

　　2，乙方承包本工程安装施工合同第三条规定的工程内容的设备、主材、辅料。工程造价为65万元人民币。(大写：陆拾五万元整)

　　五、工程进度：乙方根据甲方的工作面并配合其他专业实施科学安排。工期20xx年12月5日至20xx年1月5日，包括设备生产，系统的安装，设备及系统调试。

　　六、工程质量：

　　乙方安装的所有工程项目，工程质量应达到国家规定的现行工程质量标准。

　　七、付款方式：

　　甲乙双方协商一致、工程款支付方式为：

　　1、甲方已经给乙方支付20万元，合同签订后，安装施工人员进场，完成通风、喷淋.消防系统后，甲方再向乙方支付20万元(贰拾万元整)。

　　2、完成弱电及火灾报警系统、排烟系统后，甲方向乙方支付20万元。

　　3、完成合同内规定的所有承包安装内容，甲方支付乙方10万元。

　　4、甲方向乙方支付的管理费10万元，乙方在施工10天后，甲方如数支付。下欠五万等工程消防部门、质检、监理单位验收合格、及完成本合同规定的所有内容后一次付清。

　　八、工程实施要求：

　　(一) 质量保证

　　1、乙方所提供的所有设备及主辅材，安装施工工艺、测试手段及方法都应符合国家所颁布的标准和规范要求。

　　2、乙方所提供的产品必须是全新的，无损坏的、并为原厂包装，要符合设计图纸及合同规定的规格、质量要求。如不符合，乙方应负责并免费更换不合格的产品。

　　二、工程施工及安装：

　　1、乙方应按照合同规定的时间进场并施工。

　　2、乙方必须为本工程的实施、完成负责，并及时完成本工程施工中存在的所有质量问题的修补。

　　3、乙方积极配合甲方工作。按时解决安装、调试、试运行中存在的问题。

　　4、乙方全权负责现场施工人员的'人身安全和一切保险，时刻教导班组人员遵守安全生产规章制度，若发生人身伤害及机械损坏事故，其一切责任由乙方承担，甲方概不承担任何经济及法律责任。

　　九、工程竣工验收条件：

　　1、乙方已完成按合同约定的各项承包内容，达到管道通水及系统调试合格。

　　2、性能测试和试运行验收时出现的问题已被解决至甲方满意。

　　3、运行期间，系统必须满足设计要求及合同要求。

　　4、乙方负责向甲方提供正式竣工资料四套，内容包括设备清单、消防部门和监理公司验收意见，安装工程检验批、工程说明、竣工图纸、验收记录、系统维护使用说明。经消防部门、质检、监理单位验收合格，乙方提交完整合格竣工资料后方可办理结算。

　　十、技术服务内容：

　　1、一般故障7小时、紧急事故1小时内，乙方的维护技术人员立刻赶到现场并迅速着手解决。

　　2、保修期内，对整个系统要进行定期检查，保养、调试、清洁。

　　十一、技术培训：

　　1、乙方应在系统开通试运行期间，为甲方技术人员进行现场培训，达到受训人员能够精通熟练的掌握设备的工作原理及操作程序、能进行实际操作和日常维护及简单维修，确保排除一切故障。

　　2、为甲方免费提供所有中、英文培训资料、中文操作程序和维修手册。

　　十二、特殊要求：

　　1、合同签定后，乙方必须按规定时间完成所有承包施工内容，推迟一天每天罚10000元，依此类推。

　　2、乙方施工期间，不得无理停工，停工一天每天罚款10000元，依次类推。

　　3、乙方施工期间，要对甲方的其它专业成品及半成品进行妥善保护，不得损坏，其损坏部分甲方有权力加倍罚款。

　　十三、本合同未经事宜双方友好协商解决，并另行签订补充合同。

　　十四、本合同经甲乙双方法人代表签字，盖章生效。一式两份，甲乙双方各执一份。

　　十五、违约责任;

　　本合同违约保证金10万元，若一方不执行合同条款内容者，必须给另一方赔偿违约金10万元整。

　　甲方法人：

　　电话：

　　乙方法人：

　　电话：

　　年月日;

施工合同9

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》，结

　　1.工程内容 x项目消防水池工程及设备基础的施工。

　　2.承包方式及合同价款

　　承包方式：一次性包死价(含税金)。

　　合同价款：总价款为人民币元 (大写：万整)。

　　3. 质量要求

　　按甲方提供设计图纸施工，达到国家验收规范。本合同中引用的或

　　4.付款方式：工程结束付至总价的95%，留5%质保金一年后支付。

　　5、工期 5.1 个日历天。

　　5.2乙方根据甲方要求的时间进场施工。乙方保证按期完工，由

　　6、检验标准、方法、地点及期限

　　甲乙双方在消防水池施工完成后，依照相关国家规范组织验收，对不符合规范及设计要求的，甲方应当在验收完三天内书面通知乙方返工。若验收完三天内乙方未收到甲方的`验收结果通知，视为工程验收合格。

　　7.双方的工作

　　7.1甲方的工作

　　7.1.1对乙方施工过程进行监督管理。

　　7.1.2组织相关人员对工程进行验收。

　　7.1.3按照合同约定支付工程款。

　　7.1.4 提供水源、电源(费用由乙方承担)。

　　7.2乙方的工作

　　7.2.1乙方应严格遵照甲方提供的图纸设计要求进行施工，服从监理。负责现场有关本进度、技术质量、安全施工、检查验收、监理资料报检、保修等事宜。

　　7.2.2按施工安全规范的要求做好现场安全管理，确保现场人员及财产安全。若发生安全事故，应积极处理并立即报告甲方及有关部门，并承担由此造成的全部责任和所有损失。

　　7.2.3工程未交付前做好成品保护工作。

　　8.违约责任

　　8.1甲方未按合同约定履行义务，给乙方造成经济损失的，应赔偿合同总价的5%违约金;因甲方责任而使施工延期的，工期顺延，因

　　工期延期发生的费用由甲方承担。

　　8.2 乙方不能按合同规定的工期完工或验收不合格，应当承担违约责任并赔偿甲方合同总价5%违约金。因乙方原因造成的施工延期，工期不顺延，并承担相应的经济损失。

　　9.争议解决

　　合同在履行过程中发生争议时,双方应本着公平、合理的原则,及时协商处理，协商不成的，可以向合同履约地人民法院提起诉讼。

　　12.附则

　　本合同双方签章之日起生效。合同价款付清后即告终止。

　　本合同一式二份，具有同等约法律效力，双方各执一份。

　　本合同未尽事宜，双方可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等约法律效力。

　　发包方：(盖章) 承包方：(盖章)

　　代表人：(签字或盖章) 代表人：(签字或盖章)

　　年月日年月日

施工合同10

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　甲方花都梯面果园砌石方护坡工程，委托乙方负责进行施工，为了明确分工，互相协助，保质保量，按期完成施工任务，经双方协商，签订如下合同：_________________

　　第一条、工程名称：_________________

　　第二条、工程地点：_________________

　　第三条、施工范围：_________________砌石方护坡工程

　　第四条、承包方式：_________________包工不包料、包工期、包质量、包安全，文明施工。

　　第五条、承包单价：_________________砌石方60元/立方米。

　　第六条、质量要求：_________________按甲方要求及有关施工规范要求，保质保量地完成。符合国家标准。

　　第七条、工程工期：_________________本工程于年月日进场施工至年月日前完工，施工日期以甲方具体时间为准。除雨天不能施工外，乙方按要求的.时间内竣工，验收。

　　第八条、在工程施工进和中，如有局部工程需要变更或增减时，甲方应事先通知乙方，经双方协商后，办理工程变更手续，否则不予处理。

　　第九条、乙方在施工时注意安全，做好劳动保护，出现安全事故，与甲方无关。

　　第十条、甲方必须为乙方提供施工所需的水、电和临时设施，甲方提供材料堆放仓库，乙方自负保安责任。

　　第十一条、本工程在完工之日起，年内免费保修如属人为破坏或自然灾害(如地震、台风等)所造成的破坏不属保修范围。

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　________年____月____日

施工合同11

　　委托方(简称甲方)：______________

　　承包方(简称乙方)：______________

　　按照原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

　　第1条工程概况

　　工程名称：家天下物业维修工程。

　　工程内容：家天下物业所指定的维修工程。

　　第2条质量等级：合格

　　第3条协议价款与支付

　　承包方式：甲方把开发商不能处理的维修工程或者物业本身不能处理的工程承包给乙方。

　　工程价款：

　　本工程主要材料价格乙方会同甲方有关部门进行市场询价或比价确定。

　　本工程图纸外的工程量增减，由乙方会同甲方代表及有关单位签证认可，结算时一并计入。

　　乙方保证在施工期限内完工，每迟一天交工按工程价款的1‰扣款。

　　付款方式：

　　本工程竣工验收合格后，甲方向乙方按月支付至工程款的95%，留5%作为工程保修保证金，保修期满后一次性结清。

　　本工程维修所产生的费用不含税，如果需要发票，按的税率开发票。

　　第4条甲方工作及其权利和义务：

　　甲方将对工程质量、施工进度按计划进行考核，提出相关意见，并且甲方也有权对工程质量、施工进度等进行监督，对发现的问题和不合格的地方，有权要求乙方进行整改。

　　若乙方未按时整改或不听从甲方意见的，甲方有权要求乙方停止施工或进行安全整改。

　　第5条乙方工作及其权利和义务：

　　工程量要严格按照施工图纸、预算的内容进行施工，必须保质保量，若未按要求进行施工，则扣除相应的工程款。

　　保证施工期间作到文明施工，不得乱堆乱放施工垃圾，保证施工现场周围的环境整洁，保证工完场清，保证清洁卫生符合有关规定，承担违反有关规定造成损失和罚款。

　　乙方在施工过程中必须严格按照有关操作规程进行操作，作好安全防范工作，防止一切事故的`发生。若因违反操作规程出现人身伤亡事故，一切后果由乙方自行承担。

　　乙方接到甲方的安全整改通知后，乙方应按时整改，并以书面形式通知甲方进行整改检查。施工严格按照国家有关安全规范、标准执行。

　　第6条质量及验收：

　　工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。

　　本工程施工应严格按照有关施工规范进行，若故意违章操作，一切后果由乙方全部承担。

　　第7条竣工验收

　　工程完工后，双方会同使用部门进行竣工验收，验收以技术方案核定单和国家颁布的工程施工及验收规范为准。

　　工程完工验收，乙方必须作到工完场清。

　　第8条保修期

　　保修内容、范围：按国家现行《房屋建筑工程质量保修办法》执行。

　　保修期限：

　　保修时间：乙方应在接到甲方修理通知三日内即派人修理，三日内没有到场维修，甲方委托其它单位或自行修理，费用直接在保修保证金内扣除，不足部分由乙方承担补足。在保修期服务中，乙方应及时认真，不得推诿、扯皮，否则甲方也可直接使用保修、保证金自行维修。

　　第9条协议生效与终止

　　协议生效：双方签字盖章后生效。

　　协议终止：结清工程款后自行失效。

　　第10条协议份数

　　此协议共份，甲方各执份，乙方执份，由甲方送有关部门。

　　甲方：______________(章)乙方：______________(章)

　　负责人：______________负责人：______________

　　经办人：______________经办人：______________

　　签订日期：_______年______月______日签订日期：_______年______月______日

施工合同12

　　建设单位：以下简称甲方

　　施工单位：以下简称乙方

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就陕西三原大庆建材有限公司商品商品混凝土商砼站建设项目工程劳务用工承包事宜签订如下合同条款，共同恪守。

　　第一条总则

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计平方米（包括厂区围墙，厂房建筑，生活区，办公区，商砼站基础建筑，水泥墙、水泥地面等）。

　　四、工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为元人民币（包括厂区围墙20xx米，430元/米；厂房建筑面积1500平方米，1000元/平方米；生活区1000平方米，1200元/平方米；办公区1000平方米，1200元/平方米；水泥墙、水泥地面等10000平方米，150元/平方米；商砼站基础建筑计300万元）。另附：陕西三原大庆建材有限公司商品商品混凝土商砼站流动资金及实用设备统计表。

　　五、工程期限：本合同全部工程年月日开工至年月日竣工。注：在组织施工过程中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：

　　一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者；

　　二、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者；

　　三、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料，以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者。

　　第二条施工准备

　　一、甲方在开工前应办妥征地拆迁：申请领取建筑执照；清除施工场地范围内影响施工的原有管线、绿化等障碍物；解决施工用地（包括材料、构件的堆放和中转场地，搭建大型临时设施用地）；解决施工用水源、电源和运输道路的接通；应于年月日向乙方提供所有工程设计图纸份；组织设计、施工单位进行工程设计交底。

　　二、乙方在开工前应组织有关人员学习和熟悉图纸，参与设计交底；编好施工图预算；负责编制施工组织设计或施工方案；进行施工场地的平整，施工地区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，安排施工总进度计划，储备材料，工程施工合同范本加工构件，做好一切施工准备。

　　第三条物资供应

　　一、本合同全部所需材料按下列（三）项供应方式办理。

　　1。特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品，均由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供应；

　　2。统配部管材料由乙方负责办理申请、订货、调剂使用；特殊材料及统配部管的机电产品由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供应；

　　3。包工不包料工程，全部材料由甲方采购供应到现场或指定的加工地点；

　　二、成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工、引进成套设备在交付乙方前，甲方应负责商品检验。在施工现场加工的非标准设备，甲方可委托有条件的乙方加工。

　　三、工程所需材料如因供应部门的规格品种或材质不能满足工程所需要求，必须以其他规格品种代替或加工处理时，应事先取得原设计单位和甲乙双方的同意，在办理有关手续后实行，由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，由负责供应之一方负担。

　　四、凡应附有合格证明的材料，在进入施工现场时必须验证，如无证明，须经试验合格方准使用，其试验费应由负责供应之一方负担。

　　五、由甲方负责供应的材料和设备，如未按期供应或规格质量不符要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，由甲方负担。

　　第四条工程款结算

　　一、本合同全部工程造价的结算方式，按下列第（四）项办理；

　　1。以施工图预算加增减变更预算进行结算；

　　2。按施工图预算加系数包干确定包干造价，包干范围以外的费用，另按有关规定调整包干造价；

　　3。按标准施工图单方造价包干，包干范围以外的费用另按有关规定调整包干造价；

　　4。包工不包料工程，按包工预算定额或人工费包于办法结算；

　　二、本合同自签订生效之日起，甲方应在日内按工程造价总数元的百分之一次拨给乙方备料及施工费。工程进行期间，甲方应审查乙方提供的完成工作量统计月（季）报表，并据此拨给工程进度款。工程未竣工验收前，可预留工程总造价的`百分之的尾款，待工程竣工验收后全部付清。（基本建设投资拨工程施工合同范本款改贷款之后，贷款办法按主管部门的规定办理。）不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。

　　第五条竣工验收、结算

　　一、乙方在单项工程竣工前日，应将验收日期以书面形式通知甲方届时验收，如甲方不能按期参加验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期，但甲方必须承认乙方的竣工时间。甲方推迟验收，其间所发生的管理费和各项损失均由甲方负担，并偿付逾期违约金，违约金计算办法。

　　二、竣工工程经检验合格，从验收之日起天内乙方向甲方移交完毕如甲方不能按期接管，致使乙验收工程发生损失，应由甲方负担。

　　三、某项工程中之单项工程如需单独移交甲方，以便由另一施工单位进行施工，在移交时甲乙双方应办理中间验收手续，作为竣工工程验收之依据。

　　四、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，经双方研究同意，可作减项竣工，并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。

　　五、竣工工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据。

　　六、乙方在单项工程竣工验收天内，应将竣工工程结算件送交甲方进行审定，甲方接到竣工结算件后应在天内审定完毕，如到期未审定完或未提出异议，即视同同意结算，据以拨款。

　　第六条工伤事故

　　乙方有责任教育工人严格执行操作规程，安全施工，防火防盗。在施工中发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失，均由乙方负责，乙方不得因此影响工程进度。

　　第七条附则

　　一、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

　　二、本合同由甲方、乙方双方签字后生效，工程竣工验收合格、工程款结清后终止。

　　三、本合同未尽事宜，经双方协商一致后，可以订立补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　建设单位（甲方）：（盖章）

　　施工单位（乙方）：（盖章）

　　年月日：

施工合同13

　　发包人(全称)：XXX

　　承包人(全称)：XXX

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本施工事项协商一致,订立本合同。

　　一、工程概况：

　　XXX道路硬化工程硬化面积约***平方米。工程内容包括路基平整、水泥路面浇筑等，概算约为XX万元。

　　二、合同工期：

　　工程在20xx年X月XX日前完工。

　　三、质量要求及奖惩措施：

　　1、确保合格(由村两委组织邀请专业人员验收)，必须做到安全生产，文明施工。

　　2、村内主干线路面按四级公路水泥混凝土路面标准建设，质量目标合格。①水泥混凝土标号C25标号，板厚15cm，弯拉强度4.5Mp以上。②施工中的主要材料应进行各项物理性能指标试验，其中粗骨料必须采用碎石，并符合国家有关标准规定，根据材料各项指标和水泥的实际标号，选择最佳配合比(水泥要有出厂证明、质保单);施工中试验规程应严格按《公路工程水泥混凝土试验规程》，不合格材料不得进场施工。③路面应采取横向拉毛或机具压槽等抗滑措施，其磨擦力应符合施工规范要求，路面与其他构造相接应平顺，做到路面边缘不积水。④混凝土铺筑后按施工规范要求养护;混凝土路面外观无脱皮、印痕、裂纹、石子外露和缺边掉角等病害，且符合规范和工艺要求。⑤工程档案资料及试验资料送***村委会一份备查。

　　3、奖惩措施：

　　承包人必须严格按有关规范、标准施工，确保工程质量。工程质量未达到合格必须无条件返工，承担返工损失，保质期为一周年。

　　四、工程承包方式：

　　包工包料，竣工工程结算以承包价为基础，其承包单价为水泥路面板厚 15CM单价为40元/平方米;工程量按实结算。

　　五、付款方式：

　　完成路面硬化工程50%付合同款20%;工程全面完成，经验收合格待上级拨款到位后付至总工程款90%，并返还履约保证金;暂扣10%作为工程质保金，质保金在质保期满后1月内付清。

　　六、承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：

　　履约保证金弍万元，履约保证金在工程验收合格后退回。

　　七、奖罚措施：

　　1、工程在20xx年X月XX日前竣工。除不可抗拒因素外，拖延工期一天罚100元。

　　2、承包人在决标后须向乙方递交本工程投标时的'项目管理班子详细名册，要求项目经理到岗率每月不得少于20日。未事先征得发包方同意，抽查时发现擅自缺岗除责令到岗外，处以每人每天罚款100元。另外，在工程合同签订后不得转包，否则视为弃标，履约保证金将不退还，该工程予以重新招投标。

　　3、承包人必须接受发包人的监督员监督，接受整改意见。

　　八、安全责任：

　　1、施工前由发包人负责清理好在施工范围内的农作物;施工期间有关政策处理纠纷由发包人负责。

　　2、承包人施工期间爆破作业人员必须持证上岗(三员三证齐全)，并做好安全保险等相关手续，若由承包人引起的发生人身安全和行车安全、群众纠纷等大小事故，一切责任和经济补偿均由承包人负责。

　　九、该工程的招标文件作为签订施工合同的附件，承包人应遵守建筑业法律、法规和各项有关政策。

　　十、该工程质量保修责任与义务按国务院20xx年1月20日颁发的《建筑工程质量管理条例》等有关法规执行。

　　十一、本合同一式三份，承包人、发包人各执一份,***办公室存档一份。

　　十二、合同生效

　　合同订立时间：20xx年X月XX日

　　合同订立地点:XXX

　　本合同双方约定签字盖章后生效。

　　发包人：(公章) XXX 承包人:XXX

　　代表：住所:

　　电话: 电话：

施工合同14

　　发包方(全称)：(以下简称甲方)

　　承包方(全称)： (以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就20xx年度罗村移民工程施工事项协商一致，特立本合同：

　　一、工程概况：

　　工程名称：三项整治工程地点：罗村街道两旁工程内容：喷涂、油漆资金来源：

　　二、工程承包范围：

　　承包范围：

　　三、合同工期：

　　开工日期： 20xx 年6月5日完工日期：20xx年 7月15日合同工期总天数 40 天

　　四、质量标准：

　　五、合同价款：

　　喷涂每平米用料10元、人工费4元

　　六、甲方的权利与责任：

　　1、对工程建设标准质量和乙方进场及各种建筑材料的检验。

　　2、严格监测工程施工程序与建筑标准，对乙方施工程序不规范，工程标准质量差等问题，有权责令其返工或停工，所造成的一切损失由乙方负责。

　　3、负责组织有关人员对完工工程进行验收和结算。

　　4、负责检验乙方进工地的各种建筑材料的质量是否合格，如不合格，有权阻止不合格建筑材料进入工地。

　　5、本工程为全额抵押工程，乙方在完工以前，甲方不予付工程款。

　　六、乙方的权利与责任：

　　1、负责组织有力的施工工队，对工程进行施工建设。

　　2、施工中要严格按照甲方的要求及施工规范进行施工;杜绝劣质工程和不合格的`工程出现，杜绝不合格的建筑材料进场。

　　3、在施工中出现不可预见工程时，应及时向甲方反映情况。经甲方确认方可施工建设。

　　4、接受甲方的施工监督、对甲方提出的要求和建设要及时予以整改纠正。

　　5、在施工过程中要加强管理，严格遵守各项施工安全规则，如工程施工中所出现的一切工伤事格由乙方负责。

　　七、付款方式：

　　工程完工待有关部门验收合格后，资金到位后再行付款。

　　八、工程保修：

　　工程完工验收交工后保修期为一年，保修金为工程造价的 15%。费用乙方负责。保修期满后不出现任何质量问题，保修金一次付清。

　　合同中未尽事宜经甲、乙双方共同协商同意后确定。

　　以上合同条款经甲乙双方共同同意后签订，从签订之日起生效，本合同一式五份，甲乙双方各执1份，任何一方不得私自涂改和变更合同内容，否则所造成后果由涂改方负责。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

施工合同15

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《民法典》的有关规定，为了明确甲、乙双方的权利及义务，确保工程进度和工程质量，经甲、乙双方平等友好协商，特签订本合同。

　　一、工程名称：_______________。

　　二、承包形式：采取包工包料施工承包方式。道路水泥硬化所需人工、材料全部由承包方负责（基础层由甲方负责）。

　　三、工期：全期工程_____天，即_____月____日至_____月____日。

　　四、工程施工承包价格：厂区道路水泥硬化施工承包价格按混凝土实际体积计算承包价格，全部包干价格为实际验收混凝土体积每立方10公分370元立方，20公分350元立方计算。

　　五、工程质量：乙方必须严格按工程质量标准施工，水泥一定要采用冀东水泥32.5的配比用料，混凝土密实度严格按标准验收，涨缩间距不超过_____。并用油膏进行充填道路硬化施工热门合同篇道路硬化施工热门合同篇。路面保证平整度，路面指纹标准，出现断装和密实度达不到标准，必须返工，并由乙方承担全部返工损失。工程质量保质期_____。在_____内出现的质量问题需进行处理，由乙方无偿的.负责处理。

　　六、安全责任：乙方必须严格按标准规程进行施工，保证安全施工。凡发生安全事故造成人身伤亡事故及损失的，一律由乙方自行负责，并承担全部经济损失。

　　七、付款方式：采取分期付款方式，工程完成30%时由甲方支付一次，完成60%时由甲方支付一次，全部工程完成经验收后，乙方除留下全部工程5%的保证金外，剩余工程承包款由甲方付清，_____之内工程没有任何质量问题，甲方付清乙方的保证金。

　　八、本合同未尽事宜由甲、乙双方另行协商解决。

　　九、本合同经甲、乙双方签字后生效。

　　十、本合同一式两份，甲乙双方各持一份。

　　甲方（签章）：乙方（签章）：

　　_____年_____月____日

【施工合同】相关文章：

施工施工合同06-09