光伏电站安装施工合同

时间：2024-07-27 09:33:01 施工合同我要投稿

光伏电站安装施工合同

　　随着人们对法律的了解日益加深，我们用到合同的地方越来越多，它也是实现专业化合作的纽带。那么正式、规范的合同是什么样的呢？以下是小编为大家整理的光伏电站安装施工合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

光伏电站安装施工合同

　　发包人：

　　承包人：

　　鉴于甲方有意委托乙方承担分布式光伏电站项目（以下简称“工程”）的安装施工任务，且乙方同意接受该委托。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他相关法律、法规及规章的规定，双方经过协商一致，特此签订本协议。

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、合同单价：以成功安装支架太阳能板为基准，每组安装72块太阳能板进行计算，每组的合同单价为人民币：___元（大写：____）元。

　　一、承包范围：

　　光伏电站工程的支架、及发电板的分布及安装（不包含一切电线安装）。

　　二、合同工期：

　　1、计划开工日期：__年__月__日

　　2、计划竣工日期：__年__月__日

　　三、质量标准要求：

　　按现场样板标准，严格按公司的质量要求安装合格，如有违规操作，安装等质量问题项目部下罚单，由承包方自行承担损失。

　　四、结算方式：

　　1、工人到达工地后开始工作，若工作进展顺利，在工作进行7天后可申请预支生活费。工资的结算分两个月进行，第一个月公司会验收并支付已完成工作量的80%，第二个月公司验收完成全部工作后将结算剩余工资。

　　2、发包方需在当月最末一天前完成工程量验收并确认，签署确认单，并以此做为结算凭据，本项目属于纯劳务清工，承包方不提供相应发票。

　　五、违约：

　　1、承包方进工地后一切工资由发包方直接结算给承包方，如工人因工资问题闹事，由承包方负一切法律责任，与发包方无关。

　　2、发包方除了提供材料，一切工地交通工具，施工工具，住宿伙食等由承包方自行解决。

　　3、除了自然灾害外，承包方不得擅自停工。

　　4、承包方进场后，不足月擅自撤场，按违约停工处理，发包方有权利按实际施工量扣除损失后发放剩余工钱。以上四条如有犯其中一条，合同自动解除。本合同一式四份，双方各执两份，如有其它争议，可在签署地法院申请仲裁。

　　5、发包方在确认工程量并签署确认单后7个工作日内必须将劳务款支付给承包方。每逾期一天，按照给付总金额的千分之三支付违约金。如果因为发包方没有及时支付劳务款而造成工期延误、停工或其他非承包方原因产生的纠纷，责任由发包方承担，承包方保留诉讼和追索权利。

　　其他非本合同约定的事项，双方将按照平等互利的原则进行协商解决。本合同一式两份，双方各持一份。

　　发包方：承包方：

　　身份证：身份证：

　　电话：电话：

　　银行账号：

　　开户行：

　　签署时间：__年__月__日

　　签署地：

【光伏电站安装施工合同】相关文章：