关于施工协议书范文汇编七篇
在现在的社会生活中，很多地方都会使用到协议，协议能够成为双方当事人的合法依据。那么协议的格式，你掌握了吗下面是小编为大家收集的施工协议书8篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。
施工协议书 篇1
甲方：
乙方：
甲乙双方按照《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国合同法》和相关法律、法规，为明确双方在工程承包中的权利、责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经双方协商达成以下协议：
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地址：
3、工程范围：土石方钻孔、二氧化碳破碎，二次破碎，装车另算。
4、总工程量：
5、开工时间：
6、工期：
7、破碎规格：岩石直经不大于
二、工程单价以及付款方式：
1、工程单价：每吨 元人民币。
2、计算方式：按实际车辆过磅重量为准。
3、付款方式：每吨结算壹次，全额付清。
三、甲方责任
1、在乙方开工前，须将三相电供到二氧化碳工作室，不低于150个千瓦。其费用由甲方承担。每月电费由乙方自行支付。
2、负责乙方所有机械设备的停放场地，其费用甲方承担。
3、保证工程真实、有效，由此造成的一切经济责任，法律责任由甲方承担。
4、负责相关该工程的施工许可手续以及坐标，水准点，红外线位置和交验手续，坐标、水准点出现差错由甲方承担损失。
5、负责协调当地政府，有关部门及社会关系，确保工程顺利进行。
6、手续不齐全或不具备，老百姓堵工，政府部门检查等原因造成乙方无法施工，石料不及时运走而造成乙方无法施工，油料供应不及时造成乙方无法施工，停电或电力不够造成乙方无法施工，甲方没按合同支付工程款致使乙方资金不足而造成无法施工，外部人员扰乱造成乙方无法施工等上述原因，由甲方承担一切经济和法律责任，并补偿乙方停工损失，补偿标准：钻机每天壹仟元；挖机每天壹仟伍佰元；二氧化碳机器每天壹仟元；人工每天贰佰元（上述机械指每天每台的补偿，人工指每天每人的补偿标准）上述原因致使
乙方无法施工2小时开始计算，累计到停工10小时为一天，则按每天的补偿标准补偿给乙方，累计不足10小时不算损失费用。
7、油料运输到乙方指定位置，提供油罐储存（油罐费用由甲方承担），油料价格不高于市场价，在乙方的工程款中扣出。油料质量需达标，低于市场
8、由施工造成的振动、灰尘污染、噪音污染，由主负责处理。
9、不可抗力因素，如：地震、海啸、自然灾害等原因，双方均不承担对方的损失。
10、主便道（指运输石料的便道）的修整和维护，表层植物、电线及其他的清理、泥土的清理等等概由甲方承担石料的转运及其多次转运、石料的场地概由甲方负责，在装车和石料转运时须将乙方的工作面预留好并清理地表面的泥土及碎屑。由上述造成乙方损失和停工概由甲方负责停工补偿标准按第三项第6条的标准补偿给乙方。
四、乙方责任
1、积极配合甲方做好工程施工相关工作，做到安全、文明。
2、施工过程中乙方有责任和义务与甲方共同商议，采取合理的施工方案及合理化建议，不得擅做主张。
3、保证工程施工技术力量的可投入及项目管理成员的完整性。
4、施工现场做到整洁有序，达到文明标准化施工。
5、乙方必须按照相关规定采取严格的安全措施，并购买相关人员的人身意外险，相关人员须持证入场，确保安全文明施工，如乙方自身原因发生的安全事故一切法律和经济责任概由乙方负责。
五、工程延误及工程变更
1、如甲方原因造成工程延续，其损失由甲方承担，标准按第三项第6条执行补偿给乙方，乙方有权终止合同。
2、工程变更，须经双方签字认可，另行签订补充协议。如工程变更造成乙方无法施工（无法施工具体指：价格不合理，技术质量要求超过乙方现有技术，工程量过少致使乙方无法收回成本及甲方不合理要求）上述原因甲方承担一切经济法律责任。结清乙方工程款并按第三项第7条标准补偿乙方停工损失。
六、合同违约
1、甲方未按合同支付工程款，超过24小时，乙方有权单方面停工（停工损失按第三项第6条的标准由甲方补偿给乙方），乙方有权利变买石料直至工程款结清和停工损失结清，乙方有权利终止合同，结清乙方工程款（同时乙方有权变卖石料直至工程款和停工损失结清），乙方有权利向甲方收取国家标准2至3倍的利息。
2、非乙方原因造成的停工、延误、窝工、误工等，所有经济法律责任由甲方承担。停工延误的经济补偿标准按第三项第6条执行，由甲方补偿给乙方，并且乙方享有第六项
第1条所述权利，窝工、误工按实际成本翻倍由甲方补偿给乙方。
3、乙方未按合同相关条例条款执行以及施工，甲方有权利终止本合同。
七、合同争议
本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决，并签订补充协议或附件，补充协议和附件签订后与本合同具有同等法律效力。
八、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，签字、画押或盖章后生效，具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
身份证：
身份证：
电话：
电话：
银行账号：
银行账号：
年月日
年月日
施工协议书 篇2
根据《沈阳铁路局营业线施工安全管理细化办法》37号、《沈阳铁路局车务系统施工安全细化办法》80号、《沈阳铁路局营业线施工例会制度》173号、为确保施工安全，经甲乙双方共同协商，签订如下协议：
一、工程概况：
1、施工项目：沈阳站候车大厅建造沈阳站重点旅客休息区。
2、作业内容：建造重点旅客休息区。
3、施工地点：沈阳站候车大厅美丽服务台。
4、施工时间：20xx年9月3日至20xx年9月5日（具体施工时间由沈阳站技术科提供时间为主）
5、影响范围：沈阳站候车大厅美丽服务台。
二、遵循技术标准、规程和规范：
施工中严格执行《沈阳铁路局营业线施工及安全管理细化办法》、《沈阳铁路局车务系统施工安全管理细化办法》、《沈阳铁路局营业线施工例会制度》、《中华人民共和国安全生产法》、《铁路安全保护条例》、《中华人民共和国铁路技术管理规程》、《沈阳铁路局行车组织规则》、《铁路工程施工安全技术规程》（纳入个系统相关规则）等有关文件规定的技术标准、规程和规范。
三、安全防护内容
1、施工材料进场有专人防护、看护。
2、设备安装规定施工区域（沈阳站候车大厅站台前美丽服务台南侧）
3、消防水桶、灭火器
四、措施：
1、施工单位在设备进场搬运人员搬运的时候设专人对车站设备以及乘客进行安装防护。
2、每个点位安装之前先有专人设定安全区域。
3、设备安装时安全区域四周有安全防护人员负责保证乘客远离安装现场。
4、动火、动焊有专人防护。
结合部分工：
1、甲方介绍施工内容，乙方核对施工计划。
2、甲方负责提出封锁或开通请求，乙方负责办理施工封锁、开通手续。
五、双方的安全责任、权利和义务
1、甲乙双方共同执行部、局有关施工安全管理规定，落实措施，确保施工绝对安全。
2、甲方：为确保旅客正常进站候车秩序，严格履行施工期间的安全责任。
3、乙方：对甲方施工作业范围的施工作业有权进行检查。按照施工方案，核对影响范围、安全措施及安全协议情况。
施工协议书 篇3
建设方: (以下简称甲方)
总包方: (以下简称乙方)
分包方: (以下简称丙方)
为明确施工过程中建设方、 总包方及分包方三方的责任， 依照 《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。
一、总包服务费:本工程市政工程的总包服务费由建设方支付。
二、工程概况: 工程名称: 工程地点: 工程内容: 工程承包范围:以工程实际测量记录、工程平面图为准。
三、合同工期: 根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为 天(日历天)，自年 月 日开工至 年 月 日竣工验收。
四、工程质量:
1、工程质量等级:一次性验收合格为本合同的合约条件。
2、工程质量标准:丙方必须严格按工程有关文件采用的技术规范、工程质量标准、施工图要求组织实施，质量必须达到合格。
3、分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。
4、任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患，分包方应承担全部责任。
五、合同价款: 合同定价(大写):暂定人民币 元整 (小写): 元，工程款按最后实际工程量结算下浮 结算。
六、决算依据: (XX 版)《xx 省建设工程施 本工程套用《xx 省市政工程预算定额》 、 (XX 版)工取费定额》 ;材料价格执行 年 月《xx 建设工程造价信息》(xx 栏)，取费标准综合取费按市区三类中间值计取。
七、合同价款调整: 设计变更:工程量增减由业主单位签证后结算。
八、工程款支付: 待工程竣工决算核准后由建设方一次性付清。
九、建设方责任
1、负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。
2、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
十、总包方的工作
1、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度) 、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。
2、负责现场临时水电的统一管理。
3、在不妨碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。
4、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。
十一、分包方的工作
1、负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。
2、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。
3、遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方的管理，做好分包范围内的现场文明施工，卫生清理工作。
4、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的.正确性、完整性负主要责任。
5、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，提供满足专项验收要求的所有技术资料。 6、严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。
7、负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责运至发包单位的制定消纳地点。
8、负责对已完工程的成品保护工作，按照国家的相关规定对工程质量负责。
9、按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料，并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的提供给总包，并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。
施工协议书 篇4
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
甲方需，现甲方将该工程交给乙方施工，经双方友好协商，订立如下协议：
一、工程内容：
二、工程质量要求：______________________________________________________
三、工程量（暂计）：
四、计价方式：
五、工期要求：
六、结算及付款方式：实际完成量乘以单价，总造价(含应纳税费)约 __________元整（￥）。乙方完成后甲方现场验收证实签证后再结算，甲方结算后 天内一次性付清所有款项给乙方。
七、违约责任：乙方逾期完工的，每逾期一天，须向甲方支付总工程款_____‰的违约金；逾期超过_____天，甲方有权解除合同，乙方须按合同总价款%的标准赔偿甲方损失。乙方工程不符合质量标准的，乙方须无条件返工，且工期不顺延。
八、乙方自行承担施工安全和人员安全责任及由此造成的一切法律责任与经济责任。
九、在本合同执行的过程中发生争议时，双方应友好协商予以解决。经协商仍无法达成一致的，双方同意按以下第种方式解决：
1、向武汉仲裁委员会提请仲裁；
2、依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十、本协议经双方盖章签字后生效，工程完工，乙方收齐工程款后自然失效。本协议一式_____份，甲方执 份，乙方执 份，效力相等。
甲方：
甲方代表：
乙方：
乙方代表
签订时间： 年 月 日
施工协议书 篇5
甲 方：陕西德瑞昌建设工程有限公司西乡县峡口至骆家坝公路改建工程B标段
乙 方：
甲方承建施工西乡县峡口至骆家坝公路改建工程B标段，乙方负责标段工程石方爆破作业，经甲乙双方协商达成以下协议：
一、合同内容：西乡县峡口至骆家坝公路改建工程B标段石方爆破。
二、施工总工期：20xx年9月5日至20xx年 11月 15 日，甲方遇特殊情况工期延伸。
三、合同价款及支付方式
本合同采用综合单价，包工包料包安全。石方开炸 每立方米（天然密实方），单价含机械、打孔、爆破品、安全设施、排险、坡面整修等一切费用，单价不含税金。
甲方每月支付乙方生活费及燃油问题（从工程款中扣除）。剩余款项待工程开炸结束乙方撤离现场年底一次付清。
四、工程量确认
设计图纸工程量不作为甲方给乙方最终结算依据。甲方按乙方实际爆破断面双方现场收方核算计量。
五、甲方义务
1、负责施工边坡放样，要求乙方按设计施工。
2、负责工程开工前的外部协调工作。
3、按期支付工程款项。
六、乙方义务
1、工程开工前，乙方必须购买工程保险。乙方进场必须由正规爆破公司出具施工委托书,乙方具有劳务资质或有劳务资质授权委托。
2、乙方所需爆破品及爆破手续由甲方待办，乙方全面负责爆破施工安全，自行承担一切安全风险。不论出现任何安全事故由乙方全权承担一切经济责任、民事及刑事责任，与甲方无关。
3、负有爆破过程期间，因爆破导致青苗赔偿、过往行人、车辆安全及其他建筑物安全责任。
4、完善各项规章制度，层层落实责任制，责任到人，人员持证上岗。
5、严格按照爆破物品管理规定，做好爆破器材申领、使用、清退等环节的管理工作，做好爆破器材的防盗、防爆工作，确保爆破器材不流失、不被盗、不移作它用。
6、加强日常安全检查，每月对管理的作业人员进行一次安全业务知识培训，培训有记录。
7、全方位加强对爆破器材领用、清退的监管工作，警戒人员由甲方调配，由乙方指挥安排。
8、①乙方必须认真学习和严格执行《民用爆炸物品安全管理条例》《爆破安全规程》《安全生产法》等相关法规，切实做到学法、懂法、守法。必须坚持“安全第一，预防为主”的方针。②乙方在实施爆破作业，必须遵守国家有关标准和规范，严格按照爆破作业人员管理制度执行。爆破施工人员一律佩戴安全帽、穿胶鞋，下雨天、大雾天和夜间不得从事爆破作业。③乙方应与甲方通力合作，搞好业务工作上的协调，接受业主、公安安全检查。
七、特殊约定
1、施工期间乙方不服从甲方的质量、进度、安全等管理（以甲方文件为依据），甲方按与乙方约定所处罚款从工程费用中扣除。。
2、乙方所开炸的石方，无出售、转卖权，可利用石方由甲方合理支配，必须服从甲方统一管理，否则甲方所处罚款乙方无条件承担，罚款从工程费用中扣除。
八、合同纠纷解决
1、双方协商解决。
2、双方协商不一致，由施工地县级人民法院裁决。
九、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效，合同款项结清后自行废止。
甲 方 ： 乙 方：
代表人： 代表人：
20xx年 月 日 20xx 年 月 日
施工协议书 篇6
甲方：
乙方：
安全文明施工生产管理制度是实施工程项目的重要保证，双方应通过加强管理、督促检查，不断提高现场施工人员的安全文明意识，从而创造一个安全、整洁、文明的施工现场环境，实现工程项目的顺利完成。以下各项规章制度乙方所有施工人员必须严格遵守。
一、安全施工管理制度：
A、对严格劳动纪律，遵守安全操作规程采取的措施：
1、建立安全生产责任制，加强规范化管理，进行安全交底、安全教育和安全宣传，严格执行安全技术方案。
2、乙方每天上班前，召开班前交底会，由班组长布置当天的施工任务、操作要求和应注意的问题，严格执行安全操作规程。
3、乙方定期检查和维护施工现场的各种安全设施和劳动保护器具，保证安全有效。
B、甲方安全检查措施：
1、项目经理检查各级管理制度的实施情况。
2、专职安全员对项目安全工作实施动态管理和日常检查。
3、认真处理检查中发现的问题，进行奖罚。
4、安全检查制度化，实施定期不定时安全检查。
C、乙方施工作业标准化措施：
1、根据施工作业标准及操作程序，强化职工的安全工作意识。
2、严格机械的操作规程，训练职工的机械作业技能。
3、禁止无证上岗和岗位串岗作业。
D、施工现场执行甲方要求的防火措施：
1、遵守各项安全防火规章制度，办理动火证。
2、消防设施，落实专人负责管理。
3、严格控制明火作业，建立申报、批准、监督制度。
4、木制作、油漆施工作业面上必须布置足够的灭火器材。
二、文明施工管理制度：
A、对施工现场布置合理、物料堆放有序、施工操作方便、作业环境安全等采取的措施：
1、乙方必须按施工平面布置图安置各项临时设施和消防器材，堆放大宗材料、成品、半成品和机具设备，不得侵占场内安全通道、进出道路和安全防护设施。
2、施工机械进场必须经过安全检查，须检查合格后方能使用，施工机械操作人员必须建立机组责任制，并且按有关规定持证上岗。
3、严格按照施工组织设计架设施工现场的用电线路，严禁任意拉线接电；用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程的要求。
4、夜间加班施工照明设施，必须符合施工安全的要求；危险潮湿场所的照明以及手持照明灯具，必须采用符合安全要求的电压。
5、现场供、配电箱必须符合有关安全要求，移动导线必须使用符合电压等级要求的专用移动电缆，严禁使用不符合安全要求的导线、电气设备及器具。
B、对优化施工现场的场容场貌采取的措施：
1、施工现场的施工人员在施工现场应按总、分包单位佩戴证明身份的证卡，穿戴统一工作装和安全帽。
2、在车辆行人通行的地方施工，乙方必须事前提出申请，经批准后方能进行，并应设置明显的施工标志。
3、堆放在露天的材料必须按规定堆放整齐并标有标识。经常清理建筑垃圾，每周举行一次清扫和整理施工现场活动，以保持场容场貌的整洁。
4、施工现场的工地办公室、食堂、宿舍和厕所等工作生活设施，要符合卫生、通风、照明要求。职工的膳食、饮水供应等要符合饮食卫生要求。特别注意解决施工现场的厕所卫生条件问题和建筑垃圾的清理问题。
C、对严格遵守国家有关环境保护的法律规定采取的措施：
1、严禁在施工现场焚烧建筑垃圾，防止有毒有害气体的发生。
2、妥善处理泥水浆水，未经处理不得直接排入城市排水设施和河流。
3、采取有效措施施工过程中的灰尘、生活垃圾和零星建筑垃圾实行袋装化。
4、禁止对有毒有害废弃物乱摊乱放，防止污染。
5、对产生噪声、振动的施工机械，应采取有效控制措施，减轻噪声、尘土污染。
三、安全文明施工生产纪律：
1、遵守各项安全生产规章制度及其他有关管理条例。
2、加强安全学习，树立安全意识，提高自我保护能力，自觉抵制违章指挥、违章作业。
3、乙方施工人员应填写三级安全教育记录卡后方可上岗，记录卡作为施工人员安全档案。
4、乙方班组长对工人每周五必须进行安全教育、安全宣传及安全讲评，每月必须提交进行安全教育的交底记录给甲方项目相关人员，严格执行安全技术方案。
5、正确穿戴劳动保护用品，严禁穿背心、短裤和拖鞋进入施工区域。进入施工现场必须戴安全帽，施工操作中，不得无故脱下安全帽。
6、乙方应定期由专人检查和维护施工现场的各种安全设施和器具，保证安全有效。在施工过程中，不得无故随意动用消防器材和其它设备。
7、现场使用临时配电箱必须符合有关安全要求，移动导线必须使用符合电压等级要求的专用移动电缆，严禁使用不符和安全要求的导线、电气设备及器具。
8、高空作业人员必须系好安全带，严禁从高处抛掷任何物品材料。
9、上班前或工作时间不得饮酒，严禁酒后作业。施工现场内禁止吸烟、未经批准不得动用明火。
10、特殊工种人员严格遵守有关安全规定，持有效证件上岗施工，严禁违章作业。
甲方将派专职安全员对所有乙方施工人员进行安全督促与检查，在安全员发现问题向当事人指出后，当事人仍不改正的，安全员有权对当事人处以50元的罚款；若仍不改正造成严重后果的将对乙方处以3000元以上的罚款；若因此影响工程评定或造成恶劣影响，将由乙方承担一切经济与法律责任。
乙方郑重承诺：凡因乙方人员违反上述规章制度及生产纪律，而发生自身或他人人身伤害事故、财产损失事故、火灾事故或其他责任事故由乙方承担全部经济、法律责任。
甲方（签字或盖章）： 乙方（签字或盖章）：
法定代表人或代理人签字： 法定代表人或代理人签字：
日 期： 日 期：
保存期：叁年
施工协议书 篇7
订立合同合伙人：
姓名___，性别___，年龄__，住址______
姓名___，性别___，年龄__，住址______
姓名___，性别___，年龄__，住址______
第一条合伙宗旨：共同出资、合伙经营、共享收益、共担风险。
第二条合伙经营项目和范围：合伙承包运作定南县鹅公镇大凤等六个村土地整理项目。
第三条合伙期限
合伙期限为半年，自20xx年5月01日起，至20xx年11月31日止。
第四条出资额、方式、期限
1.合伙人___以人民币现金方式出资，计人民币------万元。
合伙人---------以人民币现金方式出资，计人民币-------万元。
合伙人____以人民币现金方式出资，计人民币------万元。
2.合伙人的出资，于__年__月__日以前交齐。逾期不交或未交齐的，应对应交未交金额数计付银行利息并赔偿由此造成的损失，其他合伙人如出资补齐合伙资金，则差额股份归出资人所有。
3.本合伙出资共计人民币--------万元。合伙期间合伙人的出资为共有财产，不得随意请求分割。合伙终止后，各合伙人的出资仍为个人所有，届时予以返还。
第五条盈余分配与债务承担
1.盈余分配，以出资份额为依据，均分。
2.债务承担：合伙债务先由合伙财产偿还，合伙财产不足清偿时，以合伙人的出资份额为据，均担。
第六条入伙、退伙、出资的转让
1.入伙：①需承认本合同;②需经合伙人同意;③执行合同规定的权利义务。
2.退伙：①需有正当理由方可退伙;②不得在合伙不利时退伙;③退伙需提前二个月告知合伙人并经合伙人同意;④退伙后以退伙时的财产状况进行结算，不论何种方式出资，均以金钱结算;⑤未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。
3.出资的转让：允许合伙人转让自己的出资。转让时合伙人有优先受让权，如转让合伙人以外的第三人，第三人应按入伙对待。否则以退伙对待转让人。
第七条合伙、合伙负责人及其他合伙人的权利
1.合伙共同行使的权利
①对外订立合同;②购进常用货物及工程用材料;③支付合伙债务;④其他涉及经营的重大事项。
2.___为合伙负责人。其权限是：①对合伙事务进行日常管理;②落实工程质量、进度;③代表合伙对外协调;④资金调用的决定权。
3.其他合伙人的权利：①参与合伙事业的管理;②听取合伙负责人开展业务 情况的报告;③检查合伙账册及经营情况;④共同决定合伙重大事项。
第八条禁止行为
1.未经合伙人同意，禁止合伙人私自以合伙名义进行业务活动;如其业务获得利益归合伙，造成损失按实际损失赔偿。
2.禁止合伙人经营与合伙竞争的业务。
3.禁止合伙人再加入其他合伙。
4.禁止合伙人与本合伙签订合同。
5.如合伙人违反上述各条，应按合伙实际损失赔偿。劝阻不听者可由全体合伙人决定除名。
第九条合伙的终止及终止后的事项
1.合伙因以下事由之一得终止：①合伙期届满;②全体合伙人同意终止合伙关系;③
合伙事业完成或不能完成;④合伙事业违反法律被撤销;⑤法院根据有关当事人请求判决解散。
2.合伙终止后的事项：①合伙人共同清算;②清算后如有盈余，则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物，可作价卖给合伙人或第三人，其价款参与分配;③清算后如有亏损，不论合伙人出资多少，先以合伙共同财产偿还，合伙财产不足清偿的部分，由合伙人按出资比例承担。
第十条 争议的解决方式
合伙人之间如发生争议，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。协商不成的可依法向人民法院起诉。
第十二条本合同如有未尽事宜，应由合伙人集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。
第十三条其他
_______________
第十四条本合同正本一式叁份，合伙人各执壹份。
合伙人：________
身份证号码 ：
合伙人：________
身份证号码：
____年____月____日
____年____月____日
【施工协议书】相关文章：
施工协议书与施工合同01-24
施工的协议书04-16
施工协议书01-31
施工协议书06-08
施工劳务协议书04-10
施工责任协议书06-04
钻孔施工协议书08-28
爆破施工协议书08-28
施工协议书范本04-14
施工协议书的内容04-13