电力工程施工协议书

时间：2023-08-30 09:01:49 偲颖施工协议书我要投稿

电力工程施工协议书（精选10篇）

　　在充满活力，日益开放的今天，很多地方都会使用到协议书，签订了协议书就有了法律依靠。相信很多朋友都对拟协议书感到非常苦恼吧，下面是小编收集整理的电力工程施工协议书，欢迎阅读与收藏。

电力工程施工协议书（精选10篇）

　　电力工程施工协议书 1

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　本着互利共赢的原则，甲、乙双方就挂靠施工一事达成如下协议：

　　一、甲方的权利和义务：

　　1、甲方向乙方提供营业执照，资质证明，并为乙方开具本公司发票，不得提供虚假材料。

　　2、甲方监督乙方严格执行其用甲方资质与第三方签订的合同。

　　3、税务由甲方承担。

　　4、甲方要求乙方制定施工安全措施，与甲方签订施工安全协议书。

　　二、乙方的权利和义务：

　　1、必须是独立核算的法人单位，并自行处理自己的债权债务。

　　2、一切对外施工签约活动，均在法律允许范畴之内，发生违法活动，自行承担后果，并赔偿给甲方造成的经济损失。

　　3、乙方必须严格按照其用甲方资质与第三方签订的合同及工程施工安全协议书的条款进行施工。

　　4、甲方与第三方签订的电力工程施工的安全协议书的全部内容，作为甲方与乙方的合同内容并附在本协议中。

　　5、乙方不得将甲方提供的证照资质以及所有手续和证明材料转供他人使用或另作他用，一经发现，立即收回所有证照资质资料。

　　6、不得用第三方财务及发票与发包方结算，一经发现，立即收回证照资料。

　　三、特别约定：

　　1、乙方挂靠甲方的管理费用为：乙方总工程量的.___________ %。

　　2、乙方负责权限范围内招标及合同的签订、履行、变更终止等一切相关事务，并承担相应的法律责任。

　　3、双方在履行本协议期间如产生的安全事故、债务纠纷等一切责任都有乙方承担，与甲方无关。

　　4、本协议如有纠纷，双方协商解决，如协商不成，由当地人民法院依法裁决。本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，签字盖章后生效。

　　甲方：___________乙方：___________

　　_____年____月____日_____年____月____日

　　电力工程施工协议书 2

　　主合同编号：

　　甲方（发包方）：

　　乙方（承包方）：

　　甲、乙双方根据约定，为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身、建筑和设备安全，根据＜中华人民共和国安全生产法＞等国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。

　　第一条工程项目：

　　施工地址：昌吉市高新区工业园

　　工程内容及范围：承包方承建的安装工程中所有劳务

　　开工日期：20__年6月28号（以批准开工报告为准）

　　竣工日期：20__年8月28号

　　第二条安全目标：消灭重大事故，杜绝违章指挥和违章作业

　　第三条甲方安全责任

　　1、开工前甲方应对乙方承担本工程安全施工的能力进行审核,将本单位安全管理要求、本施工区域设施、设备等情况对乙方进行全面施工安全技术交底，并有书面记录或资料。

　　2、甲方应要求乙方制定施工安全措施报甲方备案。对乙方在危险性的生产区域内作业所制订的施工安全措施，甲方应审查并督促实施。

　　3、甲方指派专人负责联系、检查与协调乙方执行有关安全工作规定。

　　4、甲方有权对乙方在安全施工、文明施工中存在的问题进行制止、纠正并发出安全整改通知书。

　　5、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。

　　6、施工中发生的甲方事故，由甲方负责调查、统计上报。

　　第四条乙方安全责任

　　乙方作为工程项目的承包单位，承担由于自身管理不善，或因乙方施工人员过失，所造成的人身伤亡、设备和工程质量事故、工地火灾以及一切人为责任事故的全部责任，而不应为此增加甲方费用或延迟施工进度。乙方应切实履行以下安全责任：

　　1、乙方应保证所提供的承包工程劳务要求的相关资质证明材料应真实、合法、

　　有效。

　　2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度；严格执行《临时用电规范》、《施工安全检查标准》、登高﹑动火﹑破土﹑下罐（坑）﹑起重等有关安全施工制度及其他安全生产规定、制度。

　　3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全、劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的'合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员配备劳动防护用具、安全用具。

　　4、施工期间，乙方应设有专职安全管理机构，配有专职安监人员，（少于30人者设兼职）。同时乙方指派_ _作为安全工作联系人。负责施工现场的安全管理、协调、监护工作。

　　5、乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁施工。

　　在有危险性的区域内作业，有可能造成火灾、爆炸、触电、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤、生产设备停电﹑停运事件时，必须指定专门监护人，制定专项施工安全措施，经甲方审核、许可后监督实施。

　　6、大型独立施工项目还应编制施工组织设计，经甲方及监理单位审查合格后监督实施。

　　7、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具必须满足施工需要，经过检验符合安全规定，在施工过程中应经常进行检查维护。

　　8 、开工前，乙方应组织全体施工人员分工种进行安全教育和安全考试，并将考试合格人员名单（包括临时增补或调换人员）与考试成绩报给甲方备案。特种作业人员必须持有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。

　　9 、开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求。一经施工，就表示乙方确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。

　　10、乙方不得超越指定的施工范围进行施工，应在施工范围装设临时围栏或警告标志，并禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。

　　11、乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改并反馈

　　12、乙方施工过程中发生事故或危及生产运行的不安全情况，应立即报告甲方，并积极配合调查。同时，乙方人员在施工中发生的人身伤亡事故，还必须立即报告当地政府安全管理部门，公安部门、工会调查处理，并由乙方归口统计上报。

　　13、在施工过程中，因乙方责任造成甲方的人身伤害、设备损坏及火灾等事故，由乙方承担全部责任并负责赔偿甲方的全部经济损失。

　　第五条对由于第三者原因所造成的与本工程有关的责任事故，由所牵涉到的一方自行解决。

　　对于不可抗力的自然灾害所引起的安全事故，由双方共同协商解决；对于乙方应预料到、或已预料到，但未采取防范措施所引起的安全责任事故，由乙方承担全部责任。

　　第六条甲、乙双方联系方式及响应时间：甲、乙双方应以工作联系单、传真、电传等书面方式送达对方。双方在接到对方的书面联系时，应于 8 小时内予以响应。

　　第七条施工安全保证金

　　乙方在工程承包合同签订后，开工前应当交付给甲方 5000元的安全保证金。乙方在施工过程中未发生违反安全管理规定行为，未发生人身伤害、设备及以上事故，于工程竣工验收后将该保证金全额退还（不计利息）；若施工过程中发生下列情况，扣除相应比例的安全保证金：

　　（1）发生重伤及以上人身事故、火灾﹑倒塌﹑吊装和设备重大事故，扣除全部安全保证金；

　　（2）发生人身轻伤事故、火灾﹑倒塌﹑吊装和设备事故，扣除50%安全保证金；

　　（3）发现违反安全管理规定行为，每人次扣款100-200元。

　　第八条违约责任

　　1、乙方提供的资质证明材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。

　　2、违反法律、法规、规章制度和本协议的规定，造成施工安全事故，除接受政府有关部门处理外，过错方应承担 1000 元/人次的违约责任。

　　3、乙方未设置安全管理机构、未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。

　　4、乙方人员安全工作规程抽考不合格或特种人员无证上岗，乙方应承担 100 元/人次的违约责任。

　　5、乙方使用甲方提供的设施设备、工器具等造成损坏的，应照价赔偿。

　　6、乙方人员无故到其他生产区域或擅自动用甲方的设施设备，但尚未造成后果，乙方按 100 元/人次承担违约责任。

　　7、乙方对甲方提出的安全整改意见未及时整改的，每逾期一天，乙方按 100 元/天承担违约责任。

　　8、施工过程中发生人身伤亡、火灾﹑倒塌﹑吊装和设备事故有隐瞒行为的，除接受政府有关部门处理外，过错方应承担 50000 元/次的违约责任。

　　第九条甲、乙双方约定的其他事项：

　　1、进入现场必须戴安全帽，正确穿戴劳动保护用品，登高必须系安全带，下罐必须用36伏以下安全照明，现场有易燃物动火必须开动火票，违章每次承担1000元违约责任。

　　2、同一人二次违章，逐次加倍处罚。

　　3、实行定置化管理，保证消防通道，文明施工。

　　第十条本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解不能解决争议的，双方同意向工程所在地人民法院提起诉讼。

　　甲、乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力独立于主合同。

　　本协议有效期限：自20__年5月28日起至20__年12月30日止（安全责任有效期自主合同生效之日起至保修期期满之日止）。

　　本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

　　本协议一式四份，甲、乙双方各执二份。

　　第十一条以下1-7 项为本协议附件。

　　1、承包工程要求的相关资质证明材料

　　2、乙方施工技术人员、工作负责人相关证明材料

　　3、特种作业人员上岗资格证书

　　4、乙方施工人员安全技术知识和安全工作规程考试成绩表

　　5、施工安全技术组织措施

　　6、大型独立项目的施工组织设计

　　7、施工安全技术交底

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　委托代理人：委托代理人：

　　联系电话：联系电话：

　　签订地点：新疆宏源盛通电力工程公司会议室

　　签订时间：20__年5月28日

　　电力工程施工协议书 3

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　针对__________工程的__________工作，为明确双方的安全责任，防止乙方施工人员发生事故，经双方协商签订协议如下：

　　一、甲方的安全责任：_________________

　　1、开工前应对乙方单位负责人和有关工程技术人员进行安全技术交底。

　　2、在工作中，派专人进行检查、督促，及时协调和解决施工中出现的问题；

　　二、乙方的安全责任：_________________

　　1、乙方派出的施工人员必须是经过相关安全教育培训的人员；

　　2、复杂或危险性较大的工程，应制订施工“三措”。经甲方审查合格后贯彻实施。

　　3、工程开工前必须对全体施工人员进行安全、技术交底，使全体施工人员均掌握工程状况、特点及施工“三措”，并对现场施工安全负责。

　　4、施工中必须严格执行甲方单位对安全、文明施工的有关规定和要求。

　　5、开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。

　　6、必须按国家规定为施工人员配备合格的'职业防护用品、用具；不得使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员；对特种作业的工作应派经过有关部门安全技术培训合格的持证人员。

　　7、必须接受甲方的安全监督、管理和指导，对甲方安全管理人员提出的意见必须及时整改，否则，甲方有权责令乙方停止施工，由此造成的一切损失由乙方承担；若发生人身事故和不安全情况，乙方必须立即报告甲方单位负责人。

　　8、乙方施工人员在施工过程中不得擅自进入非施工作业的甲方其它生产、办公场所，不得擅自操作任何电气设备。如有可能触及或接近高压设备的情况时，必须停止施工并主动与甲方联系，待采取安全措施并经甲方许可后方可继续施工。

　　三、施工期间甲方指派同志负责联系、检查、督促乙方执行有关安全规定；乙方指派同志负责本工程的安全工作。甲、乙双方应经常联系、相互协助，共同预防事故发生。

　　四、施工时乙方必须严格执行《电业安全工作规程》及各项施工安全措施。凡因乙方不认真执行安全措施和甲方有关安全指令引起的人身触电事故，由乙方承担责任。施工中发生非甲方造成的其他事故均由乙方承担责任并自行负责处理。

　　五、涉及须明确的本工程业务事项（工作范围、作业区域、工作票签发等），可另外附页。

　　六、其它需要约定的事项：_________________

　　本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方代表盖章：_________________

　　乙方代表盖章：_________________

　　年月日

　　电力工程施工协议书 4

　　___________（以下简称甲方）

　　___________（以下简称乙方）

　　为了加强承发包工程的安全管理，明确甲、乙双方各自承担的安全责任，确保双方现场工作人员和设备的安全，经双方商定，就工程(含技改、故障抢修)中的安全管理责任签订协议如下：

　　第一条甲方的权利与义务

　　1、负责审查乙方的施工等级资质，负责审查乙方工作负责人和现场工作人员的安全资格。

　　2、明确指定专人负责分包工程的安全管理，负责向乙方工作负责人进行工程情况交底，交待现场工作内容、作业区域、停电范围、一般安全措施和危险点告知。

　　3、对工作票负签发责任

　　4、负责审查乙方制定的安全措施和技术措施，并对安全和质量情况进行监督检查。

　　5、负责审查乙方报送的竣工资料是否正确齐全。

　　6、甲方每年向乙方收取每项工程款的5%作为安全保证金，乙方在一年内没有出现任何安全质量事故的情况下一年后归还。

　　7、有权制止乙方违章作业、野蛮施工等不安全行为，督促其及时改正，必要时可终止其工作。对因乙方责任造成的事故和损失，有权按规定扣除安全风险抵押金，直至诉诸法律。

　　第二条乙方的权利与义务

　　1、提供本企业营业执照和施工等级资质证明，确保与承接工程所需的资质相符，提供所有工作人员施工必要的技术等级和安全资格证明以及缴纳保险证明，确保作业人员持证上岗。

　　2、负责制定工程施工的安全措施和技术措施，并正确安全的组织实施。

　　3、负责组织全体工作人员学习《建设工程安全生产管理条例》、《电力安全工作规程》和技术质量标准等相关法律法规，了解工程特点和施工安全措施，督促、监督工作

　　人员遵守甲方有关规程、规定与规章。

　　4、负责工作前对工作人员交待安全注意事项，并结合实际进行安全教育；对工作票的会签和施工安全措施票的签字负责，对现场工作负责人的选派和工作人员资格负责。

　　5、负责对施工工作积极采取有效安全措施；施工现场按规定设置安全设施，对安全技术措施的执行负责，对成的工程质量和作业环境保护负责，保证工完场清、保持现场整洁。

　　6、保证施工机械、起重、运输，防护设施，安全工器具等以及个人防护用品的数量和质量，保证使用前的`例行检查和定期校验。杜绝使用劣质和未经试验的产品。

　　7、整个施工期间，自觉按照《施工现场规范图册》的相关归个进行现场围挡、标识及规范化作业。

　　8、自觉接受甲方检查和监督，对被查出与施工过程中所出现的问题及时进行整改，直至甲方验收审核通过方可继续施工。

　　9、乙方为施工安全责任主体，要加强施工作业的安全管理与监督，杜绝各类不安全的作业行为。因违章作业、野蛮施工、工作失误或安全措施不力导致安全事故（包括人身伤亡事故），乙方应负全部责任；造成甲方或第三方损失的，乙方应负责经济赔偿并承担相应法律责任。

　　第三条本协议为安全协议，有效期一年，自甲、乙双方签字后即时生效。未签订本安全协议的乙方，不得承接甲方工程。

　　第四条本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，甲方安监部门持一份备案。

　　第五条在本协议执行期间，若有条款与上级颁发的文件精神不符，则应服从上级文件款，不再重新签订。

　　甲方___________（盖章）乙方___________（盖章）

　　负责人：___________负责人：___________

　　安全员：___________安全员：___________

　　___________年___________月___________日___________年___________月___________日

　　电力工程施工协议书 5

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　根据贵州电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：

　　一、工程内容及承包方式

　　1、工程内容：

　　2、工程安装费万元（具体明细见附表）：

　　具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量

　　3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。

　　4、工程工期：从年月日至年月日。

　　二、工程价款的支付方式

　　5、工程价款的支付方式：

　　5。1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%

　　5。2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后（质保期一年），甲方支付乙方工程安装费的75%。

　　5。3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。

　　5。4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

　　三、工程管理

　　6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的文件《关于农村电网建设与改造技术原则》、《贵州省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《贵州省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

　　7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

　　8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。

　　9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。

　　10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0。5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的.，乙方将不能进入诚信备案企业名单。

　　11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

　　12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。

　　四、设备、材料供应与清理

　　13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分（县）局签单到指定的地点领取主材。

　　14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

　　15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

　　五、违约责任

　　16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：①责令乙方立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。

　　17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。

　　18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。

　　19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

　　甲方：乙方：

　　代表：代表：

　　身份证号码：

　　电话号码：

　　银行帐号：

　　开户行名称：

　　__年__月__日

　　电力工程施工协议书 6

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　下学期，我校住宿生将住进学生公寓，学生住宿中的安全，是我校领导和有关部门及广大家长非常重视和关注的问题，为保证学生宿舍的安全，使全体住宿生有一个安全、舒适的`住宿环境，现由学校与住宿生及家长签订协议如下：

　　1.增强防火意识。任何同学不得将火种、易燃、易爆物品带入宿舍，一经发现，给予停宿处理。

　　2.任何住宿生不得留宿非本宿舍同学，不得留宿非住宿生，更不得留宿非本校人员，如有违反，作停宿处理。

　　3.宿舍内禁止存放贵重物品和现金，私自存放发生丢失，责任自负。

　　4.宿舍内禁止使用手机及电器(电炉、电热杯、电吹风、电熨斗、电热毯、手机充电、电蚊香、热得快等)，一经发现，除停宿外并按《官蔡学校违纪处理条例》处理。

　　5.严禁无故接触防火器材，私自拆卸、安装宿舍内照明设施和其他宿舍设施。

　　6.严禁坐窗台、跨越窗户，破坏门锁及宿舍内的一切生活设施，违者将收到停宿处理并要赔偿相应的经济损失。

　　7.对不办理请假手续、夜不归宿或夜里遛出宿舍翻越围墙出校园，作停宿处理，并按《官蔡学校违纪处理条例》处理。

　　8.有下列情形之一，经两次教育不改者，作停宿处理。

　　(1)不整理自己床铺的。

　　(2)生活用品排放不整齐的。

　　(3)不按时做好值日工作的。

　　(4)将零食带入宿舍的(水果除外，因晚自习后学校本着非营利原则提供副餐)。

　　(5)在宿舍乱涂、乱画，将脚印蹬在宿舍墙上的。

　　(6)下晚自习后三十分钟，无故不进宿舍、影响他人休息的。

　　9.严禁在宿舍楼随地大、小便，乱倒水，破坏、偷盗其他同学生活用品及搞恶作剧，一经发现将作停宿处理。

　　10.男生不得进入女生宿舍区，女生不得进入男生宿舍区。

　　11.未尽事宜，协商解决。

　　突发事件处理人：

　　宿舍值班老师学校行政值班领导此协议在每学年初签订，一式两份，学生留存一份，学校存档一份，双方签字盖章生效。

　　甲方：________________

　　乙方(住宿生、家长签字)：________________

　　签字日期：________年________月________日

　　电力工程施工协议书 7

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目

　　工程名称：内容、规模与范围(详见工程设计委托书)

　　第二条甲方责任

　　1、甲方应向乙方提供勘测设计工作所必需的资料并对所提供资料的准确性承担责任。

　　2、负责与本工程配套项目的设计委托，并协调设计过程中的有关配合问题。

　　3、按本合同要求付给乙方设计费。

　　4、维护乙方的勘察设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。

　　第三条乙方责任

　　1、按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料，按与甲方约定时间交付设计文件，并保证质量。

　　2、乙方根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等，提出勘察技术要求和进行设计，并按合同规定的进度和质量提供设计文件。

　　3、乙方对所承担设计的建设项目应配合甲方开工前进行设计技术交底，解决施工过程中有关的设计问题，负责设计变更和修改概(预)算。

　　第四条勘察设计费用

　　1、乙方根据国家批准的勘察设计收费标准及办法计收勘察设计费用。

　　2、结算办法：

　　①甲方应交付乙方委托勘察设计费：(RMB)￥：元整(大写：万仟佰拾元整)。

　　②甲方预付之定金扣抵相同金额的`勘察设计费。

　　3、设计完成后，乙方通知甲方领取缴款通知书，甲方应及时付清勘察设计费用，逾期一年不付清勘察设计费用的，视为甲方放弃该工程设计，除另有约定外，缴款通知书时间即为支付勘察设计费用时间。

　　第五条违约责任

　　1、因勘测设计质量低劣造成工程重大质量事故，引起工程返工浪费的，乙方除了应该完善勘测设计外，尚应根据因此而造成的损失大小减收(受损失部分的勘测设计费)以至免收勘测设计费。

　　2、由甲方提供的基础资料不准确，或不能按期提供设计所必需的工作条件和基础材料，而造成乙方停工、返工或修改设计的，甲方应按乙方为此而消耗的工作量增付费用和按天付给乙方以阶段设计的设计费千分之五的违约金，乙方设计阶段的提交日期亦应顺延。

　　3、因建设计划项目变更，或设计原则与原设计任务书有重大变更造成设计报废的，甲方应按国家规定的各阶段收费标准向乙方付清设计费，如仍须乙方设计则双方应经过协商另行签订合同。

　　第六条

　　合同执行过程中，如有纠纷，双方应本着实事求是的原则协商解决，解决不了时由各自主管部门组织调解，调解达不成协议时向江阴市人民法院提起诉讼。

　　第七条

　　合同未尽事宜，经双方协商一致，可在合同中增加补充条款，补充条款也同样是合同的有效部分。本合同附件的勘察设计委托书为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

　　第八条

　　本合同一式叁份，甲、乙双方各执壹份，壹份留存。

　　甲方：

　　乙方：

　　法定代表(或委托代理人)：

　　______年______月______日

　　电力工程施工协议书 8

　　发包方：

　　承包方：

　　依照《中华人民共和国合同法》有关规定，结合本工程具体实际情况，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

　　乙方受甲方委托，承担甲方新上建德市档案馆迁建250KVA变配电受电工程，具体事宜双方明确如下：

　　一、甲方委托给乙方的工程项目和内容：

　　250KVA变受电工程的设计、设备购置、安装调试

　　二、有关技术及服务要求：

　　1、乙方应根据甲方的要求做好开工和竣工等有关技术工作，协助并配合线路验收、接入系统及并网工作。及时提供竣工资料。

　　2、乙方采购所有电气设备和原料，应从国家定点厂家采购，并符合国家有关质量、技术标准。

　　3、变配电及线路安装工程应根据电力安装标准进行，符合质量要求。

　　4、甲方负责做好青苗赔偿等有关政策处理。

　　三、工程款项及费用的.结算：

　　1、工程款结算按<浙江省建设安装定额_版、预算管理制度及规定>执行。

　　2、工程预算款总计：102496元；（高压电缆、10KV线路部分按实际耗材在决算中计收）

　　3、本工程款分2次结清，其中：

　　（1）、合同签订3天内应付工程款的70%（计70000元）

　　（2）、工程竣工验收合格决算审核后，送电前工程款全部付清。

　　4、工程款的结算以审计决算为依据。

　　四、施工及竣工验收：

　　1、根据工程施工要求，甲方应于施工前具备土建验收条件（包括完成破路申请手续，设备进场道路畅通等），并确保自建附属工程质量为乙方进场创造施工条件。

　　2、乙方应在年月日工程竣工，遇特殊情况双方另行协商，时间顺延。

　　3、施工期间，甲方应派员到现场协助解决安装施工期间所发生的特殊情况。

　　4、乙方在施工期间应注意安全，做到文明施工，如发生违章和野蛮施工所

　　造成意外事故和损失，由乙方自负。

　　5、乙方在工程结束时，甲方应会同供电局有关部门进行竣工验收。

　　五、合同未尽事宜，双方协商解决。

　　六、合同双方代表签字盖章后生效。

　　七、合同一式4份，甲方执2份，乙方执2份。

　　发包方：

　　承包方：

　　日期：

　　电力工程施工协议书 9

　　工程名称：________________

　　工程地点：________________

　　合同编号：________________

　　设计证书等级：____________

　　发包人：__________________

　　设计人：__________________

　　第一部分协议书

　　发包人(全称)：__________________________

　　设计人(全称)：__________________________

　　依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、其他有关建设工程设计管理的法律、行政法规、规章以及建设工程批准文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本合同。

　　鉴于发包人拟建设__________________________(工程名称)，并通过________年____月____日的中标通知书接受了设计人以人民币__________万元(合同价款)为本工程____________阶段设计所做的'投标，双方达成如下协议：

　　一、本协议书中的有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予它们的定义相同。

　　二、下列文件均为本合同的组成部分：

　　1、本协议书以及双方协商同意的补充或变更协议;

　　2、中标通知书;

　　3、投标书;

　　4、本合同专用条款;

　　5、本合同通用条款;

　　6、发包人在招标文件中提供的工程技术资料。

　　三、设计人向发包人承诺，保证全面按本合同规定完成本阶段工程设计及工地设计代表服务工作。

　　四、发包人向设计人承诺，保证按本合同规定的期限、方式和币种，向设计人支付合同价款。

　　五、合同生效：本合同自__之日起生效。

　　六、合同签订：

　　合同签订时间：________年____月____日

　　合同签订地点：________

　　发包人：(公章)

　　设计人：(公章)

　　地址：

　　法人代表：(签名)

　　委托代理人：(签名)

　　开户银行：

　　帐号：

　　电话：

　　传真：

　　邮政编码：

　　建设行政主管部门备案：

　　鉴证机关或见证方：

　　(盖章)

　　备案号：

　　经办人：

　　备案日期：

　　电力工程施工协议书 10

　　甲方(全称)：_____________

　　乙方(全称)：______________

　　本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于________年________月________日签订合同编号为 ________的《________合同》(以下简称“原合同” )中的'定义相同。

　　鉴于：

　　因甲方资金等方面原因。甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上对原合同条款部分内容进行补偿说明，特订立以下补充协议。

　　1、协议内容补充部分为：

　　乙方责任：

　　乙方在______年______月______日保证甲方______项目具备通电条件。

　　2、甲方责任：

　　(1)原合同中的一期合同总价(人民币________万元)保证在项目通电前付清。具体付款时间及金额为______年______月______日付______万元，______年______月______日付________万元， ______年______月______日付40万元，______年______月______日付________万元。

　　(2)本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。

　　除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日

【电力工程施工协议书】相关文章：