维修合同

【精华】维修合同模板汇总十篇

　　随着人们法律意识的加强，合同的使用频率呈上升趋势，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。你所见过的合同是什么样的呢？下面是小编精心整理的维修合同10篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。

维修合同 篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方委托乙方承建都江堰胥家镇高桥村第二安置点一期工程安装工程施工，为进一步明确双方的权利与义务，结合本工程具体的情况，经双方友好协商，一致同意签订本安装工程施工分包合同。

　　一、工程范围

　　1、 乙方承建都江堰胥家镇高桥村第二安置点一期工程11#～23#室内及围墙范围之内的室外水电安装工程。

　　2、 乙方必须按甲方要求，保质、保量完成以下施工图以内的安装内容。 ①.11#～23#楼强电施工图以内全部安装内容。

　　②.11#～23#楼弱电施工图以内安装内容(注明：弱电只配管，安装线盒、穿铁丝、安装器件箱，并配合弱电公司穿所有线路)。

　　③.11#～23#楼水电图以内全部安装内容(包括外墙雨水管及空调管的安装，具体安装参照土建建筑图施工，卫生间蹲便器的安装，隐蔽水管的走向画标识线;空调孔德预留、套管安装全部由乙方负责)。

　　④.室外污水管接到第一口污水井，雨水管、空调接到第一口雨水井，没有雨水井的接到室外散水沟内。室外给水主管接到每栋楼下的阀门井。

　　⑤.乙方不负责室内、室外的消防系统的安装;但楼梯间灭火器由乙方负责安装 ⑥.施工现场的临时用电、临时用水，乙方负责安装，包括以后的临设线路、开关设备的维修、水管的维修及管理(临时用电、用水全部材料由甲方提供)。

　　⑦.主体楼层材料进场由乙方负责安排人员下车，并按甲方库管人员要求，按规格、型号堆放好材料。

　　⑧.主楼楼层内及室外的安装材料。甲方只提供主材(如：管材、管件、支架、水嘴、蹲便器)，其余辅材和机具一律由乙方负责购买(如：焊条、钉子、封口胶、铁丝、锯条、试水用水龙头、堵头及电工绝缘布、胶水、膨胀、金属软管等)，但乙方所购买的材料必须质量合格，一旦甲方发现乙方使用不合格产品，甲方有权制止乙方行为，并责令其返工，经济损失由乙方承担。

　　⑨.乙方在安装施工中所涉及的墙体开槽、补槽、给、排水管洞的封堵，还包括开槽所产生的垃圾由乙方负责处理，若墙面抹好后，乙方再开槽，所涉及的经济费用全部由乙方负责承担，还要受到经济处罚，(设计变更的除外)。注明：开槽必须使用机械开槽。

　　⑩.乙方必须按照设计图纸及国家现行的验收规范精心施工，不得随意更改设计进行施工。

　　二、工程质量：

　　乙方严格按图施工，工程按国家现行有关验收规范进行验收，工程并符合达到甲方要求工程质量等级。(达到现行工程质量合格标准)。

　　三、工期：

　　本工程开工日期为20xx年11月18日，整体工程竣工交付时间为20xx年11月18日。乙方应根据施工进度的需要，合理组织施工，若非乙方原因造成的工期延误或停工，与乙方无关。

　　四、分包价款结算方式

　　1、 承包方式：劳务单包(以施工图建筑面积包干)

　　2、 费用标准与结算方式：房屋工程按建筑施工图及20xx清单计价定额计算规则计算建筑面积;总平水电安装工程不计，另签补充协议。零星用工及零星工程安装20xx清单计价规则计取相应费用;

　　A、 单价按30元/m2计算(该单价包括职工劳保福利、工资及《劳动法》规定的节假日加班工资、管理费及本合同包含的所有施工内容)。此单价为固定单价，无论市场发生任何变化，均不再做调整。

　　B、 工程暂定总价：

　　(1) 总面积约4.5196万平方米

　　(2) 暂定总价=总面积×单价

　　(3) 总价约为人民币1355880元(大写：壹佰叁拾伍万伍仟捌佰捌拾元整)

　　3、 计量及付款条件

　　付款条件：由乙方根据甲方签证的工程量向甲方提出书面工程款申请表和金额，经甲方项目现场人员预算进行核实后报经各相关部门责任人签字并最终经公司负责人核实签字后方可支付工程款。

　　付款方式：基础工程完工业主付账后7日内支付合同暂定总价的10%;四层结构完工业主付账后7日内付合同暂定总价的20%;主体封顶业主付款到账后7日内支付合同暂定总价的10%;抹灰工程完工业主付款到账后支付合同暂定总价的15%;工程竣工验收业主支付款到账后7日内支付合同暂定总价的10%;工程竣工验收合格并工程结算审计业主支付到账后付到审计结算价款的97%。剩余的部分作为工程质量保修金，保修金按工程保修书退还办法退还。以上所称的业主付款到账是指本工程建设方或发包方向甲方支付包含乙方在内的应付工程款项。

　　4、 现场签证：合同单价中包含除工程甲方提供的材料以外的所有工程内容，施工过程中不发生配合工作所产生的任何签证涉及的费用;包括材料进场下车、保持施工现场安全生、文明施工等所发生的所有费用。

　　五、设计变更及签证

　　1、 乙方不得擅自变更设计，如果擅自变更设计应承担此跟业主造成的经济损失。

　　2、 施工过程中的设计变更及签证，涉及金额变化时，须有现场监理、甲方确认并共同签字，并报业主项目负责人签字方能生效;否则视为无效。

　　六、工期、质量工程控制违约责任：

　　1、 乙方未按施工要求施工，违反有关施工规范要求，甲方有权责令返工，达到施工图要求，由此对施工及质量造成的影响和损失由乙方负责。

　　2、 主体砼浇筑坚持各专业会签制度，同时乙方现场必须有管理人员值班监督并应指派专人对水电预留、预埋等隐蔽工程跟踪检查(特别夜间施工时)，若有违反每发现一次承担壹至贰仟元违约金。

　　3、 坚持以样板为准，若设计与样板不符合。应将情况报经甲方，经甲方同意后，甲方出具变更书面通知，其变更通知作为乙方修改、结算的依据。凡达不到样板标准的均视为不合格，由此造成的返工费用很热工期延误由乙方自行承担，并且乙方应承担伍佰至壹仟元的违约金，情节严重的另行重处，并承担由此造成的损失。

　　4、 外墙及室内给排水由乙方承担，发现一处不合格的，乙方承担20xx元的违约金，情节严重的另行重处，并承担由此造成的损失。

　　5、 在施工过程中，若乙方违规施工，不接受甲方现场现场监理正当管理，乙方承担贰佰元的违约金，并以传真等其他方式通知乙方相关部门，情节严重者停工整顿，工期不顺延。

　　6、 若乙方私自更换设计及合同要求的材料品种、厂家(如BV线、给、排水管)一经

　　7、 发现，材料立即退场，由此造成的损失及工期延误由乙方自行承担。

　　8、 乙方应设专职质检员积极配合现场监理对每到工序的检查及复核，若不配合，暂缓该阶段工程款的拨付、

　　9、 乙方应定期有管理人员组织过程质量大检查，并邀现场监理及甲方管理人员，对检查所发现的问题特别是隐蔽部位，立即进行整改，整改结束，书面报告甲方工程部确认;若未及时整改，现场监理将上报工程部，工程部核准后将下发停工整改通知书，工期不顺延。

　　10、 乙方应加强成品保护，也要加强对其他单位的产品保护，同时应服从甲方对交叉作业单位成品保护所制定的协调措施。

　　11、 乙方需做好安全文明施工、标准化管理、树立好业主、甲、乙方三方对外的窗口形象，做到工完清场，不影响业主形象及下一步工作安排。

　　12、 因乙方原因造成工程中途停工七天以上(除春节、政府行为、不可抗力因素外)按停工天数计算，以每天贰仟元承担违约金;累计超过三十日，乙方承担相应的违约金，甲方有权解除合同要求乙方无条件退场。如因甲供材料原因造成的工期与乙方无关。若因非乙方原因造成工程中途停工或窝工，甲方应按实对乙方给予补偿。

　　13、 承包方严重不按施工及验收规范施工，工程施工质量差;或不按本合同约定使用品质达不到要求的材料;不听从发包方和监理的劝阻;或承包方现场管理混乱;或承包方工程工期在节点时间上延后达七日;或严重不服从发包方或监理的协调、管理;或承包方严重不按有关安全文明施工的要求和规定施工等，发包方有权解除合同。是否属于严重范畴，以以下方式判定：发包方要求承包方改正，但承包方经过3日仍未改正或再次出现类似情况的，属于严重范畴。

　　14、 以上违约责任乙方现场负责人应当签字确认，若情况属实拒签，每次承担违约金500元，并由甲方根据相关证据，各项违约金将直接从工程款中扣除。

　　七、质量保证及保修期限：

　　1、 质量保修范围包括：乙方承担的范围内的质量缺陷负责保修。

　　2、 质量保修期从刚才实际竣工验收交付之日起计算。

　　3、 刚才完工后，衣服那个应积极配合业主的交房工作及物管公司的维护管理工作，及时处理施工遗留问题。接到通知后，乙方应在12小时内派管理人员到现场处理。否则甲方将另行指派人员维修。所发生的费用，甲方将双倍从质保金中扣除;如非乙方原因造成的问题，由乙方处理的，按实际计算。

　　4、 安装部分管道管线、设备安装保修期为2年。

　　5、 在国家规定的工程合理使用期限内，因乙方原因致使工程合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方应承担损害赔偿责责任。

　　6、 质保期满全额返还质保金。

　　八、其它：

　　1、 除业主认可外，乙方不能以任何形式转包、挂靠。一经发现，甲方将终止合同，乙方向甲方另行承担贰拾万元人民币作为违约金。

　　2、 乙方必须保证甲方所付出工程款的专用并设立专门账户。

　　3、 乙方施工过程中应遵守政府有关部门对施工场地交通、噪音、扬尘等管理规定，并办理相关手续。如造成对市政设施、绿化及通讯设施的破坏、渣土外运污染、噪音污染等受到的处罚、罚款及相邻关系的协调由乙方自行负责，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

　　4、 在施工过程中，质量、进度严格把关，派专人负责，属乙方自身原因发生质量问题由乙方处理，并不顺延工期。

　　5、 乙方必须严格控制易损材料的损耗，否则超出损耗率部分由乙方承担。

　　6、 乙方必须严格按照建筑施工规范施工，不得违章作业。做好安全文明施工，严格把关安全，按照安全防护措施、规范搭设安全防护措施，保证施工安全。如由于乙方造成施工范围内、外任何质量、安全事故所引起的一切后果(包括赔偿金)均由乙方全部负责，与业主、甲方无关。

　　7、 如乙方管理人员在施工过程中不能与甲方及监理方能很好协作。无法满足合同要求质量、工期、甲方有权要求更换管理人员。

　　8、 乙方应积极准备、相互协调做好各阶段的工程验收工作，凡需乙方协助办理的施工许可证及其他各项保建、报批、报验、质检、质监、安检等手续工作时，须积极配合。

　　9、 乙方不按时发放劳务工人工资，引起劳务纠纷。对本项目造成不良影响的，甲方有权单方解除本合同，并从应付乙方的工程款项中质检扣除支付给所欠的民工工资。

　　10、 甲方声明，乙方在与第三人发生的经济业务来往中将产生可能会涉及甲方经济利益的协议或借据等法律文书时，未经甲方派驻人、项目负责人和甲方工程部两方同时签署确认的一律无效。

　　九、合同份数：

　　本合同正本而份，双方各执壹份。副本肆份，甲、乙双方各执贰份。

　　十、本合同双方签字后生效。

　　十一、 正式施工合同与补充合同有冲突的条款以补充合同为准。

　　十二、 未尽事宜双方另行协商，若协商未果，应向甲方项目所在地人民法院提起诉讼。

　　附件：1、双方项目班子组成成员名单

　　2、乙方承诺书、

　　3、廉洁约定

　　甲方(盖章) 乙方(盖章) 日期： 日期：

维修合同 篇2

　　发包人（全称）：（以下简称甲方）

　　承包人（全称）：（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同、

　　一、工程概况

　　工程名称：工程地点：

　　工程内容：旧泵房、水池降标高，旧配电室门房拆除，新做泵房配电室，主楼地下室新做泵房、室外做地沟，后院做门房，及其他零星维修改造工程（包括以上所有工程的土建、电气、安装工程）

　　二、工程承包范围

　　承包范围：屋面防水工程

　　三、合同工期：

　　开工日期：竣工日期：

　　四、质量标准

　　工程质量标准：合格

　　五、结算方式

　　根据图纸和工程量签证单计算工程量，依据20xx年相关计价定额、费用定额及施工单位经审核的规费证进行结算，人工单价的调整执行晋建标字（20xx）89号文件、

　　六、付款方式

　　竣工后付到95%，质保期（质保期为五年）满后全部付清、

　　七、工程保修

　　承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工，竣工后并在质量保修期内承担工程质量保修责任、双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

　　1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

　　2、防水工程为年；

　　3、装修工程为年；

　　4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；

　　5、供热与供冷系统为

　　6、给排水设施、道路等配套工程为保修费用由造成质量缺陷的责任方承担、双方约定的其他工程质量保修事项：本工程质保金为工程总价的5%，工程保质期满五年后，甲方将质保金返还乙方，在保修期发生的工程质量维修费由乙方承担、

　　七、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项、

　　八、合同生效

　　合同订立时间：20xx年6月日合同订立地点：本合同双方约定签字盖章后生效

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

维修合同 篇3

　　甲方： 乙方：

　　为明确双方的权利和义务，本着公平诚实和信用的原则订立本合同，以便共同遵守。

　　一、 服务范围

　　甲方委托乙方对安装的太阳能设备(以下简称设备)以及用水点实施保养服务。保养内容如下：

　　更换太阳能管道，电磁阀，水泵，配件等，

　　2.对室外保温进行更换或防护处理；

　　3.清理集热器及水箱中水垢，更换集热器密封件，整理维修集热器漏水位置；

　　4.维修安装水处理器、排气阀、安全阀，保证系统安全运行；

　　5.对集热器设备进行加固

　　6.对老化电线与线路进行维修更换；

　　7.更坏损坏设备；

　　8.处理用户使用热水不当问题

　　二、 服务期限

　　自 20xx年12月22日起至20xx年12月22日止，为期一 年。

　　三、服务时间

　　1、本合同规定的服务一般在乙方的工作时间内进行。

　　2、本合同所述设备若发生故障需要应急处理时不受时间限制，即乙方对设备提供365天，24小时全天候应急处理服务。

　　四、服务内容

　　1、本合同的服务方式选择为全包。

　　2、乙方定期派技术人员，对所要进行的维修保养设备进行调整、检查、清洁等保养工作，以使设备正常运行。

　　五、双方的责任及权利

　　1、甲方权力：

　　(1)核查乙方单位的营业执照、税务登记证、企业代码证、资格许可证、法人授权书和工作人员的工作证、身份证等有效证件。

　　(2)若乙方原因未完成本合同规定的工作内容，经甲方连续两次书面催告后在限定的期限内仍未履行，甲方有权书面通知终止合同。

　　(3)随时监督、检查合同范围内的工作质量、进度、方法、记录等，将其作为支付乙方维保服务费用的依据。

　　(4)有权安排专业人员随从乙方工作人员一起作业监督工作，也可组织、邀请本单位或专业机构人士对合同范围的工作进行抽检评估。

　　(5)考察其同行业公司或乙方的其他客户，对比服务质量和服务态度，如确认乙方的工作质量、服务态度、技术实力等不能确保设备的正常运行时，有权提出终止本合同或本合同服务期限届满时，选择和更改服务对象。

　　(6)在每次保养或维修的服务项目结束后，必须由甲方代表签字认可，并将更换下的废旧零件交予甲方，如没有得到甲方签字认可，甲方有权视本次服务无效。

　　2、甲方责任

　　(1)在不违反甲方管理规定的情况下，配合乙方工作人员通过或进入设备维修的专用区域。

　　(2)严禁无关人员擅入机房，机房内应配有符合消防部门标准的消防器材。

　　(3)负责设备日常管理工作，并授权专门人员就乙方所提供的维护保养服务的工作单上签字确认。

　　(4)当设备出现异常现象及发生故障或事故时，及时通知乙方维修人员，准确告知其单位和所在位置，以免保修通知不详而耽误到达时间。

　　(5)应设备维护服务的要求，为机房提供足够的照明、冷暖气，按温湿度控制的要求做好通风，并协助乙方工作人员作其他必要的工作，以保证设备高效率运行。

　　(6)合同签订后，甲方应按合同约定的付款方式按时付款。

　　3、乙方权利

　　(1)在服务期限内，甲方不得与乙方以外的个人和组织发生与本合同内容相关的业务往来，否则造成的损失乙方不承担责任。

　　(2)在服务期限内如遇与设备有关的变更设计、修复、更换性施工时，甲方应提前书面通知乙方，并在乙方妥作防范措施后，方可施工。

　　(3)未经乙方有关维保人员同意，任何人不得启动或停止正在保养、维修、调试中的设备。否则乙方不承担责任。

　　(4)未经乙方有关维保人员同意，任何人不得启动因有故障而停止的设备，否则乙方不承担责任。

　　(5)正常情况下，甲方不按合同规定时间付款，经乙方连续两次书面催告后在限定的期限内仍未履行，乙方有权书面通知终止合同。

　　(6)除遇不可预见的因素，在本合同规定服务项目外之料件损坏，其更换或修理费用乙方有权令甲方承担;国家有关安全标准的规定发生强制性增补安全装置时，甲方有权令甲方承担安全装置的人工和材料费。

　　4、乙方责任

　　(1)必须按照本合同或附件约定，参照国家有关规定对设备提供维修保养服务。

　　(2)维修保养人员应遵守法律法规及甲方的各项规章制度。

　　(3)自行配备工作所需的各种专业工具及设备，保养或修理时设置现场安全警示标志。

　　(4)接到甲方报修电话后，紧急故障三十分钟到达现场处理，超出时间引起的事故或损失应承担相应的责任。

　　(5)因保养不到位或工作人员违章作业、违法犯纪行为造成甲方损失时，应负赔偿责任。

　　(6)乙方工作人员在维修、保养过程中发生的安全事故或意外伤亡事故由乙方负责。

　　(7)配合政府部门对服务期内的设备实施通过年检，如维保质量原因未能通过定期检测或年检的，发生的复检费用由乙方负责。

　　六、服务费用

　　每月每台保养费(人民币)：￥ 元，每年每台保养费(人民币)：￥ 元。 共计保养设备数量 (台)，年共计： 拾 万 拾 佰 拾 元整。

　　七、付款方式

　　银行转帐( ) 支票( ) 现金( ) 其他( )

　　付款以季度为周期，各期维修保养费均在下季的第一个月内支付。

　　八、其他

　　1、本合同未尽事宜，由双方协商解决。可另签补充协议。

　　2、本合同签订后，以前所签订的有关设备的保养合同自动失效。

　　3、合同履行期间，任何一方违约应承担本合同总金额/年10%的违约金。

　　4、除本合同中约定终止条款，没有正当、合法的理由双方不得随意提出终止本合同，否则按违约处理。

　　5、本合同以外经双方协商确认的附件、补充协议均视为本合同的组成部分，具有同等效力。

　　6、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，签署盖章后生效。

　　甲方： 乙方： 签署盖章： 签署盖章：

　　地址： 地址： 时间： 时间：

维修合同 篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲、乙双方友谊协商，本着公平公正的原则，由乙方承接甲方，具体事宜如下：

　　一、施工内容：由甲方指定的设备项目进行施工。

　　二、施工设备量：农贸市场：

　　1、不锈钢电动卷页门设备(手动1樘，电动3樘);

　　2、玻璃隔墙设备(用12mm钢化玻璃，木工板面括仿瓷，不锈钢压条等制作);

　　3、天棚、墙面、及柱子仿瓷设备;

　　4、灯具用节能型照灯;

　　5、不锈钢电动门专线用(4mm2玉碟牌钢芯);

　　6、电源线以地面平方计算(4mm2白付套线铅芯制作);

　　7、砖砌玻璃脚台;

　　8、木工板包水管柱面括仿瓷材料;

　　9、换损坏的下水管设备;

　　10、清理排污沟设备。

　　三、承接方式：由乙方采取包工包料形式进行，乙方在施工过程中如遇甲方有更改的内容，须由甲、乙双方协商解决。

　　四、设备造价：叁拾陆万壹仟捌佰元整(￥：x元)包干。

　　五、质量保证：乙方严格按照甲方同意的项目进行施工，保质保量。

　　六、开工日期：年月日，竣工日期：年月日。

　　七、安全：在施工过程中出现安全事故由乙方自负。

　　八、保证金：合同签定之日起，乙方给甲方打保证金贰万元整，交付给甲方，设备开工完工后六个月内甲方返还保证金(贰万元)给乙方。

　　九、付款方式：以设备进度拨付设备款给乙方，每十天拨付一次，第一次12月28日拨壹拾万元，设备完工甲方需支付乙方设备款叁拾伍万壹仟捌佰元整，其余设备款经甲方验收合格后六个月内不出现质量问题时一次性付清给乙方。

　　十、违约责任：(工期为40天)乙方不按时完工，超期一天罚款壹仟元，提前一天奖励壹仟元，甲方不按时拨付设备款，造成设备不能按时完工，由甲方全权负责。

　　十一、未尽事宜双方另行协商，本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，以上内容双方签字之日起生效。

　　甲方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

维修合同 篇5

　　甲方：新密市大隗镇中心小学 (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　经甲乙双方友好协商，由乙方承揽甲方教学楼房屋维修工作，双方本着平等互利、真诚合作原则，结合本工程具体情况，依据《合同法》和国家有关规定，签订本合同，具体条款如下：

　　第1条 工程概况

　　1.1工程名称：三号教学楼房屋维修工程

　　1.2工程范围：楼顶漏水严重等。

　　1.3工 期：20xx年11月20日至20xx年12月5日，工程必须满足业主要求。

　　1.4质量标准：达到按国家相关专业规定的专业质量检验评定标准。

　　1.5工程款的价格：价格￥=7500.00元，大写：柒万伍仟元整。其他费用不计。（250平方米，单价30元每平方米。）

　　1.6工程施工完毕经双方验收合格后，甲方在一周内一次性支付工程款。

　　第2条 甲方职责

　　2.1甲方应积极支持乙方工作，协助乙方全面履行合同。

　　2.2对乙方分包经营中的施工质量、工程进度、安全生产、文明、环保施工等有协调、监督、检查权利，并与甲方签订相关的安全、技术协议。

　　2.3乙方不服从甲方的协调、管理，有严重的质量、安全问题，有不履行合同的情况，甲方有权下达停工整改通知，严重的直至终止合同。

　　第3条 乙方职责

　　3.1负责工程项目正式开工前的一切准备工作

　　3.2乙方应按照现场文明施工及环保有关条例进行施工，遵守当地政府、有关部门及甲方对施工现场的一切规定和要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

　　3.3乙方在现场施工应接受甲方及甲方委托施工的项目部施工人员的监督和管理，积极配合现场其他施工队伍的施工。乙方在承揽期间应根据甲方的要求及时调整生产能力，以满足甲方的工作要求。

　　第4条 争议

　　本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商，协商不成时，双方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。甲乙双方不能按合同约定履行自己的的各项义务应承担各自的违约责任按国家有关规定办理。

　　第5条 其他

　　本合同经双方代表签字、盖章后生效。本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份。

　　甲方（盖章）新密市大隗镇中心小学 乙方（盖章）

　　代表： 代表：

　　年 月 日

　　验收证明

　　对于我们维修二号楼漏雨工程，经过验收达到了国家规定防水材料执行标准，符合产品规定。

　　验收人：

　　年 月 日

维修合同 篇6

　　合同范本1

　　甲方： (以下简称甲方

　　乙方： (以下简称乙方)

　　甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》和《建筑工程质量管理条例》及相关法律、行政法规，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就山东女子学院教职工宿舍7号楼1单元201室、401室三个卫生间和201室外墙维修事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程项目:

　　二、承包方式: 乙方按照甲方要求包工包料对维修项目进行施工。

　　三、质量标准:施工质量双方同意参照《济南市建设工程管理条例》 的规定，卫生间、外墙防渗漏的保修期为5年，保修期内因质量原因所产生的材料费、人工费均由乙方承担。

　　四、施工期限:XX年4月4日做卫生间渗水修复，4月9日前做完外墙渗水修复。

　　五、工程造价：甲方按照卫生间400元/个，三个卫生间，合计1200元;外墙防水40元/m2,需做50 m2,合计XX元。以上费用共计叁仟贰佰圆整。

　　六、付款方式:工程完工后,经甲方验收,如符合以上施工项目和设计要求,先付贰仟柒佰元，伍佰元作为质保金，两年后支付。

　　七、本合同一式两份,甲乙方各执一份,具有相同法律效力。本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

　　甲方：

　　代表：

　　日期：

　　乙方：

　　代表：

　　日期：

　　合同范本2

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙双方根据双方签订的《_______项目户内精装修总承包工程施工合同》，本着实事求是、友好协商的原则，签定如下补充协议：

　　一工程质量保修范围和内容：

　　1、乙方在质量保修期内，按照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等相关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担装修施工合同中的所有施工承包范围内工程质量保修责任。

　　2、凡属于乙方原因造成的各部位的质量问题或其他缺陷，及由于乙方维修造成业主的'相关损失，均属于乙方免费保修责任范围;不属于乙方责任(例如业主使用过程中自身人为损坏、第三者故意或非故意损坏等)，但是经由双方协商需要乙方施工的，乙方必须积极配合维修，费用双方协商由责任方承担，但费用收取不能高于市场综合水平标准。

　　二.工程质量保修期：

　　双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期以工程通过验收，完善整改意见并正式移交甲方，在移交给业主之日起计算，保修期限为贰年。

　　三.保修金支付：

　　本工程将保留按合同结算总价的5%作为工程保修金，保修期满后，物业管理单位及甲方对工程质量无异议后15天内即与乙方办理保修款结算手续;支付保修金同时应扣除应由乙方支付的修理费用、违约金等相关款项。

　　四.保修要求条款：

　　1、交楼期间精装修施工单位必须在现场组建专门的交楼维修办公室，每一户安排专业人员陪同我司交楼人员进行验收移交。要求参与交楼的人员不得与业主发生任何冲突，对业主提出的意见必须认真记录，按交房记录卡记录的整改项目反馈精装修总包项目管理层并以最快速度进行整改维修。

　　2、要求精装修总包在业主入伙后的六个月，作为维修高峰期，期间必须派足够的固定维修人员(具体数量根据现场实际需要另行确定)在现场组建专门的维修办公室，并每天到物业公司报到登记，以便出现业主招修时快速反应、即时处理。

　　3、维修高峰期过后，总包单位必须指定维修负责人，维修负责人应在甲方通知后4小时内赶派人或亲自到现场进行维修，履行保修义务，保证维修的质量及效果。

维修合同 篇7

　　电梯维修保养合同

　　订立合同双方 资格证号：z

　　甲方：z集团z市z物业管理服务有限公司乙方：z市欧日电梯工程有限公司

　　地址：z市z路20号z名都三号楼之三地址：z市z中18号

　　邮 编：z

　　联 系 人：z联 系 人：z z

　　联系电话：z转z电 话：z4 传真：z

　　值班者（电工）：z开户银行：中国银行z支行

　　值班电话：z帐 号：z

　　为了保护电梯安全运行，延长其使用周期，甲、乙双方经友好协商，特拟订本合同。

　　一、维护电梯的型号、规格、数量及其价格：

　　编号电梯名称（型号）层/站台数月维保费年维保费

　　1GVF-II1000-C010519/17/173750.00元/月9000.00元/月

　　2GVF-II1000-C010520/18/183750.00元/月9000.00元/月

　　3GVF-II1000-C010525/25/252500.00元/月6000.00元/月

　　4GVF-II1000-C010526/26/2641000.00元/月12000.00元/月

　　5GVF-II1000-C010527/27/272500.00元/月6000.00元/月

　　6PW13/10-193/3/31250.00元/月3000.00元/月

　　（一年）合同总价：（人民币肆万伍千元整（$:45000元）

　　二、维保期限：

　　1、自 20xx 年5月22日起至 20xx 年5月21日止。

　　2、合同期满双方如无异议，合同将按合同期限为周期自动延长。

　　三、维保内容：

　　1、乙方每月定期（上旬10至15日，下旬25日至30日）派专业技术维保人员，对每台维保电梯设备进行常规检查和例行保养，按《电梯维保项目》的标准，对其进行调整、检查、润滑、清洁保养，保持其正常运行。

　　2、乙方在中秋、国庆、除夕、正月初一四个假日全天安排专人24小时在园区值班。

　　3、乙方每季度第一个月第一个星期六安排专业技术维保人员对我司的工程维护技工、保安人员进行电梯简单故障及紧急救人程序的培训。

　　4、周期性检查所有安全装置，并作安全测试。必要时更换安全装置以保持足够安全。

　　5、按国家标准系统地检查设备、调整润滑个部件，并根据设备使用状态，维修和保养。

　　（1）机械部分：曳引机、蜗杆、蜗轮、曳引轮轴承、制动线圈、制动接触器、电机和电机的转换器、转换开关、电刷、轴承。

　　（2）电气部分：控制柜、选层器和调度设备、平层设备、所有的继电器、传感器、电阻、电容、功率放大器、变压器、接触器。

　　（3）井道部分：随动电缆、导向轮或复绕轮、轿厢和对重导轨及缓冲器、上下限位开关、井道内开关，涨紧轮装配、补偿轮装配、轿厢和对重导靴。

　　（4）厅、轿门设备：轿厢和厅门机械按钮、大厅信号灯、轿厢方向指示器、门锁、门吊板、门导靴和强迫关门装置。自动开门机，轿厢门吊板、轿厢门触点、称重设备，轿厢框架、风扇和照明设备及对讲机。

　　四、付款方式：

　　付款方式为预付款，付款周期为三个月，首期付款$11250.00元，应于 20xx 年6月15日前支付，以后各期款项，均应在各付款周期的第壹个月内支付。

　　五、甲方责任及义务：

　　1、出于安全的需要维保电梯钥匙及机房钥匙必须由甲方专人保管，无关人员不准进入机房及井道内。

　　2、机房必须保持通风及防雨防水，同时井道与底坑不能有浸透与漏水。

　　3、甲方有义务提供维保电梯有关的准确信息，监督乙方维保人员服务质量，如有不足应及时反馈给乙方负责人；由于停电或其他原因造成电梯困人，甲方设备负责人应先自行进行缓救，同时立即通知乙方排除故障。

　　4、需要机械吊装才能进行零部件更换的吊装费及维修费由甲方负责，其余故障由乙方免费维修。维修中更换的各类零部件、油类均由甲方负责。

　　5、甲方如不遵守本合同付款规定依时付款，乙方对其维修电梯设备运行将不负安全责任。

　　六、乙方责任及义务：

　　1、乙方提供24小时急修服务。维保电梯一旦出现故障，乙方接到甲方通知后应在30分钟内到达现场进行维修并及时排除故障。

　　2、如果乙方每月不能定期（两次）派人对每台维保电梯设备进行常规检查和例行保养，每次给予处罚200元；在节假日期间（中秋、国庆、除夕、正月初一）不安派专人24小时在园区值班或在值班期间擅自离开园区，每次给予处罚200元；当园区的维保电梯出现故障时，乙方若不能在接到甲方通知30分钟内到达现场，则迟到30分钟以内给予扣罚100元/次，迟到1小时以内给予扣罚200元/次，迟到一小时以上给予扣罚300元/次。

　　3、乙方维保人员每月定期对维保电梯进行常规检查和例行保养或其他急修作业，必须经甲方有关人员签字确认才可。

　　4、维修保养期间，乙方发现维保电梯零部件磨损严重或损坏应立即通知甲方并及时进行紧急处理，直至其恢复正常运行。

　　5、乙方必须严格执行国家特种设备有关安全作业标准，确保人身及电梯设备安全的前提下方可作业。由于乙方人员违规操作造成事故或损失，责任由乙方承担。

　　6、乙方需配合维保电梯通过年检，年检费由甲方负责；由于乙方原因造成电梯年审不合格，复审费由乙方负责。

　　7、乙方不承担不可抗拒的事件所引起的损失或责任：如政府行为、台风、暴雨、火灾、偷窃、破坏以及法律规定的其他不可抗力的行为等。

　　七、本合同一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，合同不足之处，可经双方协商解决。

　　甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

　　代 表： 代 表：

　　年 月 日 年 月 日

维修合同 篇8

　　供方：

　　需方：

　　签订地点：

　　一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量(付清单有效)

　　二、质量要求技术标准：企业技术标准

　　三、供方对质量负责的条件和期限：机械部分包修壹年，电器部分保修陆XX(人为损坏不在保修范围之内)

　　四、交(提)货地点、方式：区路1258号/(□自提、□供方发送、□委托供方代办托运)

　　五、运输方式及到达站港和费用负担：(□公路、□铁路)运输。到站：运费由需方负担

　　六、合理损耗及计算方法：包装如有损坏、缺件，需方凭"铁路破损记录"或"货物运输回执"向供方提出赔偿。

　　七、包装标准、包装物的供应与回收：包装不回收。

　　八、验收标准、方法及提出异议期限：凭发货单验收，到货10天之内，供方凭需方函件、传真处理货物异议事宜。

　　九、随机备品、配件工具数量及供应办法：随机备品、配件见装箱单。

　　十、结算方式及期限：

　　十一、违约责任：如拖欠货款，则按法律规定支付违约金。

　　十二、解决合同纠纷的方式：供方所在地法院受理。

　　十三、本合同一式四份，供方执三份，需方执一份。

　　十四、其它约定事项：需方不得以其它货物抵货款

　　供方名称(章)：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　电话：

　　开户行：

　　帐号：

　　需方名称(章):

　　法定代表人

　　委托代理人

　　电话:

　　开户行：

　　帐号：

维修合同 篇9

　　定作方：(以下简称甲方)

　　承揽方：(以下简称乙方)

　　一、修缮修理项目、数量、金额、交货期限

　　签订时间：________年____月____日

　　注：以上“其它”费用包含加工费、辅助费、交通运输及拖车费等。

　　二、修缮修理供料：由乙方负责对甲方装载机进行维修，修理过程中发生的一切备件及相关材料由甲方组织采购，如需乙方提供，依据乙方提供用料清单并取得甲方认可;

　　三、修缮修理的质量要求、技术标准：按本行业修理技术标准(GB3799.2)进行修复，所有更换的备件和材料必须符合技术标准要求;

　　四、承揽方对修缮物的负责条件及期限：保修期3个月及720小时先到为准(从甲方验收合格后之日起计)，保修期限内如发生维修质量及乙方配件质量问题由乙方恢复相关部位，因甲方不按规定操纵、保养维护而造成的损失由甲方负责;

　　五、技术资料、图纸提供办法及保密要求：无;

　　六、验收标准及期限：按行业技术标准在乙方场地验收，乙方按规定工期进行大修;

　　七、包装要求及包装费用负担：无;

　　八、结算方式和期限：以银行转帐或现金结算，甲方验收合格后乙方开具全额发票给甲方，甲方在次月一次性结算给乙方;

　　九、违约责任：按《合同法》执行;

　　十、如需提供担保，另立合同担保书;

　　十

　　一、解决合同纠纷的方式：双方协商解决或由当地法院裁决;

　　十

　　二、双方协商的其它条款：

　　1、乙方自行负责维修全过程的安全工作;

　　2、双方本着平等、互利、互助的原则维护好设备;

　　3、开工日期由双方协商约定为准;

　　4、本合同一式3份，双方签字盖章后生效，未尽事宜，双方协商另定。

　　甲方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日

维修合同 篇10

　　甲方： （以下简称甲方）

　　乙方： （以下简称乙方）

　　乙方现有设备x台，清单如下:

　　经双方协商，现乙方愿意将此设备交给甲方做维护保养服务，并达成如下维护服务条款:

　　一、协议期限：

　　本协议的有效期为 年，从二零零 年 月 日起至二零零 年 月 日止。

　　二、协议金额：

　　年设备维护费人民币 元（大写 ）。

　　三、付款方式：

　　本协议实行先付费后服务的方式，即签订本协议时乙方应先付 服务费，剩余 服务费在 年 月 日之前支付。

　　四、甲方责任：

　　1、从甲乙双方签订此协议之日起，甲方应免费为乙方解决所签订协议内的所有设备的各种硬件故障（注：如需更换配件，甲方只收取配件费），并免费回答乙方在使用设备过程中提出的问题。

　　2、在协议履行期间，乙方可打电话向甲方请教有关使用设备的各种问题，甲方积极回答并向乙方提供设备保养的各种预防措施。

　　3、在协议履行期间，当甲方接到乙方打来的维护电话时，甲方短时间内如不能在电话里解决故障问题应在 小时内响应上门服务。

　　4、在协议履行期间，如果乙方的设备始终没有出现故障，甲方每 天对乙方设备做例行检查一次。

　　5、服务电话：13767714xxx

　　6、服务时间：上午：08：30--12:00,下午：14：30--18：00 （如特殊原因，经双方友好协商，可以例外）。

　　7、因节假日等特殊原因，甲方在一定时间内不能提供上门服务时，甲方应提前对乙方设备进行全面检查，使乙方设备得到正常维护。

　　五、乙方责任：

　　1、乙方在确认设备出现故障需要维护时，应及时与甲方联系并说明设备的故障情况，给甲方维护人员提供维护现场，积极配合甲方维护人员使其尽快排除故障，使设备正常工作。

　　2、由于乙方未能友好地配合甲方给维护带来不便，致使维护工作不能正常进行，所造成的后果由乙方承担。

　　六、补充条款：

　　本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份，经双方盖章或签名并付清本期维修服务费后立即生效，到协议期满时自然终止并失效，每份协议均具有同等约束力，双方应共同遵照执行。

　　甲方签字(盖章)： 乙方签字(盖章)：

　　日期： 日期：

【维修合同】相关文章：

维修的合同06-23

维修合同怎么写 维修合同范本11-24

空调维修合同06-23

屋面维修合同06-14

维修合同的范本03-29

物业维修合同06-17

电梯维修合同06-18

维修合同模板11-19

防水维修合同04-23

汽车维修合同04-23