- 工程索赔意向书 推荐度:
- 相关推荐
工程索赔意向书(精选5篇)
工程索赔是指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失向对方提出经济补偿和(或)时间补偿的要求。以下是小编为大家收集的工程索赔意向书(精选5篇),希望能够帮助到大家。
工程索赔意向书1
甲方(建设单位/业主单位):__________
乙方(施工单位):__________________
甲乙双方依据签订的《建设工程施工合同》,在_____________项目合作过程中,因设计变更原因,导致乙方遭受了经济损失。为妥善解决上述问题,经双方友好协商,乙方特向甲方提出索赔意向,并就相关事宜达成如下索赔意向书:
一、索赔事项概述
1.索赔原因:详细说明导致索赔的具体事件、发生时间、地点、影响范围及程度等。
2.损失概述:概述乙方因此遭受的直接经济损失(如增加的人工费、材料费、机械租赁费等)及间接损失(如管理费增加、利润减少、工期延误导致的`额外费用等)。
二、索赔依据
1.合同条款:指出《建设工程施工合同》中相关索赔条款的具体内容,作为索赔的法律依据。
2.法律法规:引用适用的法律法规、行业规范或政策文件,支持索赔请求的合法性。
3.证据材料:乙方将提供包括但不限于施工日志、现场照片、视频资料、费用凭证、市场价格变动证明等作为索赔证据。
三、索赔要求
1.工期索赔:乙方要求顺延工期________天,以补偿因索赔事件导致的施工延误。
2.费用索赔:乙方要求甲方支付因索赔事件产生的直接经济损失________元及间接经济损失________元,总计________元。
四、处理流程
1.双方应在收到本协议后7日内组织会议,就索赔事项进行详细讨论,并尽力达成一致意见。
2.如双方无法就索赔金额或工期顺延达成一致,应委托双方认可的第三方机构进行评估,评估结果作为双方协商的基础。
3.甲方应在评估结果确定后__日内向乙方支付索赔款项或确认工期顺延事宜。
五、其他约定
1.本协议为双方就索赔事宜的初步意向书,具体索赔金额及处理方式以最终协商结果或评估报告为准。
2.双方应继续履行《建设工程施工合同》中的其他义务,不影响合同其他条款的执行。
3.如因本协议发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
甲方:__________
乙方:__________
日期:____年__月__日
工程索赔意向书2
发包方(甲方):________________
承包方(乙方):________________
鉴于:
1.甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,就_________项目签订了施工合同,乙方作为承包商负责该项目的施工工作。
2.在项目施工过程中,由于非乙方原因导致的工程量增加及工期延误,给乙方造成了直接和间接的经济损失。根据合同条款及相关法律规定,乙方特此向甲方提出工程索赔意向。现就相关事宜达成如下意向书:
一、索赔事项及原因
1.工程量增加:在施工过程中,由于设计变更、甲方新增工程内容等原因,导致实际完成的工程量较合同约定的工程量显著增加。
2.工期延误:由于甲方未能按时提供施工图纸、材料供应不及时、设计变更频繁及非乙方原因导致的停工等,造成项目工期延误共计_________天。
二、索赔要求
1.费用索赔:基于上述工程量增加及工期延误,乙方要求甲方对以下费用进行补偿:
额外施工费用:包括但不限于人工费、材料费、机械使用费等,共计_________元。
管理费用及利润损失:因工期延长导致的'管理费用增加及利润损失,共计_________元。
其他直接及间接损失:包括但不限于窝工费、租赁设备闲置费等,共计_________元。
2.工期索赔:鉴于工期延误非乙方原因造成,乙方要求将合同工期相应顺延_________天,以确保项目能够按质按量完成。
三、索赔依据
1.双方签订的施工合同及相关补充协议。
2.监理单位的施工记录及确认文件。
3.设计变更通知单及甲方指令等书面文件。
4.相关法律法规及行业惯例。
四、索赔处理流程
1.乙方将本索赔意向协议书提交给甲方,甲方应在收到后_________个工作日内给予书面回复。
2.双方就索赔事项进行友好协商,努力达成一致意见。如协商不成,可依据合同条款约定的争议解决方式处理。
3.甲方应在确认索赔事项后,及时支付索赔款项并调整合同工期。
甲方(盖章):________________
乙方(盖章):________________
日期:____年__月__日
工程索赔意向书3
甲方(发包方):_________
乙方(承包方):_________
鉴于:
1.甲乙双方于____年____月____日签订了关于_________项目的《建设工程施工合同》(以下简称“原合同”),合同编号:_________。
2.在项目执行过程中,由于_________原因,导致乙方在合同约定的条件和范围内遭受了额外的经济损失。
3.根据原合同中的相关条款及国家相关法律法规的规定,乙方有权就上述原因导致的损失向甲方提出索赔要求。
为此,甲乙双方经友好协商,就工程索赔事宜达成如下意向书:
一、索赔事项概述
1.索赔事项:_________(详细描述索赔的具体原因、事件经过及影响)。
2.索赔范围:_________(明确索赔的具体内容,包括但不限于直接经济损失、工期延误损失、管理成本增加等)。
3.索赔金额估算:基于初步估算,本次索赔涉及的金额约为人民币_________元(大写:_________),最终金额以双方共同确认或经第三方评估的结果为准。
二、索赔处理流程
1.乙方应在本意向协议书签订后____日内,向甲方提交详细的索赔报告及相关证明材料,包括但不限于合同文件、现场记录、照片、第三方评估报告等。
2.甲方应在收到乙方索赔报告及材料后____日内,组织相关部门进行审查,并与乙方进行沟通协商。
3.如双方对索赔事项存在争议,应首先通过友好协商解决;协商不成时,可按照原合同约定的争议解决方式处理。
三、其他约定
1.本意向协议书仅作为双方就工程索赔事宜进行初步沟通和协商的.基础,不构成对原合同的修改或补充。
2.在索赔处理过程中,双方应继续履行原合同中的各项义务,确保工程项目的顺利进行。
3.本意向协议书自双方签字盖章之日起生效,有效期至索赔事宜最终解决之日止。
甲方:_________
乙方:_________
日期:____年____月____日
工程索赔意向书4
甲方:_____________
乙方:_____________________
鉴于:
1.甲乙双方于____年____月____日签订了《建设工程施工合同》,就_________工程项目的建设施工事宜达成了一致。
2.在本工程实施过程中,乙方发现因_________原因导致,对乙方的'施工进度、成本及利润造成了不利影响,依据合同条款及相关法律法规,乙方有权提出索赔。
为明确双方就上述索赔事项的初步意向,经友好协商,甲乙双方达成如下意向书:
一、索赔事项概述
1.索赔原因:详细阐述导致索赔的具体事件、时间、地点、影响范围及程度等。
2.索赔依据:指出合同条款、法律法规或相关文件的具体条款作为索赔的法律依据。
二、索赔意向内容
1.工期索赔:乙方初步估算因上述事件需顺延工期____天,具体天数待双方进一步核实后确定。
2.费用索赔:包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润损失等,具体金额待乙方整理并提交详细索赔报告后,由双方协商确定。
三、索赔处理流程
1.乙方应在____日内向甲方提交书面索赔报告,报告中应详细说明索赔理由、依据、损失计算方法及索赔金额等。
2.甲方在收到乙方索赔报告后,应在____日内给予书面回复,表明是否接受索赔要求及初步处理意见。
3.如双方对索赔事项存在争议,应首先通过友好协商解决;协商不成时,可按照合同约定或相关法律法规的规定,通过仲裁或诉讼方式解决。
甲方:_________
乙方:_________________
日期:____年____月____日
工程索赔意向书5
甲方:_________
乙方:_________________
鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了关于_________工程项目的《建设工程施工合同》,现因施工过程中发生的特定事件,乙方依据合同条款及相关法律法规,特向甲方提出工程索赔意向书,并就双方协商过程及初步意向达成如下协议:
一、索赔事项概述
1.索赔事件描述:
乙方在执行本项目___________工作时,遭遇了___________事故,该事件对乙方的施工进度、成本控制及工程质量造成了不利影响。
2.索赔依据:
根据《建设工程施工合同》第________条及相关法律法规的规定,乙方认为上述事件符合合同约定的索赔条件,特此提出索赔要求。
二、索赔意向内容
1.工期索赔意向:乙方初步估算,因上述事件需顺延工期共计________天,具体天数待双方进一步核实后确定。
2.费用索赔意向:乙方初步估算,因上述事件产生的直接费用(包括但不限于人工费、材料费、机械费等)及间接费用(如管理费、保险费等)共计________元,具体金额待双方进一步核算后确定。同时,乙方保留对因工期延长及成本增加导致的利润损失提出索赔的权利。
三、协商机制
1.双方同意立即启动索赔协商程序,并指定专人负责此事,以便及时沟通、收集证据及核算损失。
2.双方将尽快安排会议,就索赔事项进行详细讨论,明确各自责任、索赔范围及初步解决方案。
3.在协商过程中,双方应本着诚实信用、公平合理的原则,积极配合对方提供必要的资料和信息,以便尽快达成一致的解决方案。
四、后续处理
1.如双方能在协商过程中就索赔事宜达成一致,将签署正式的索赔协议书,明确索赔金额、支付方式及时间等具体条款。
2.如双方无法就索赔事宜达成一致,乙方保留通过法律途径解决争议的.权利。但在采取法律行动前,双方应继续通过友好协商的方式寻求解决方案。
五、其他
1.本协议仅为双方就索赔事项达成的初步意向,不构成对最终索赔结果的承诺或确认。
2.本协议自双方签字盖章之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方:__________
乙方:__________
日期:____年____月____日
【工程索赔意向书】相关文章:
工程索赔报告09-19
工程索赔报告3篇09-19
工程索赔毕业论文08-29
工程索赔通知书11-30
工程索赔申请书04-30
工程索赔通知书12-19
工程索赔申请书04-30
工程索赔通知书模板10-19
工程索赔申请书6篇05-12
工程索赔及管理程序论文10-01