欢迎来到瑞文网!

关于工程垫资合同

时间:2024-02-05 11:43:20 关于工程垫资合同 我要投稿

关于工程垫资合同

  垫资工程合同是一种特殊的合同形式,其独特性主要体现在资金方面。以下是小编为大家整理的关于工程垫资合同(精选5篇),欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

  关于工程垫资合同1

  甲方:____________(出资方)

  乙方:____________(承接方)

  根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,经甲、乙双方友好协商,就甲方向乙方提供工程垫资事宜,达成如下协议:

  一、项目名称:

  ____________________________________

  二、垫资金额:

  甲方向乙方提供垫资金额为人民币(大写)________________________元整,(小写)____________元。

  三、垫资用途:

  垫资款用于项目的建设和运营。

  四、垫资方式:

  甲方将垫资款直接支付至乙方指定的账户。

  五、垫资期限:

  甲方向乙方提供的垫资款期限为从________年_______月_______日至________年_______月_______日。

  六、还款方式:

  乙方应按照约定期限将垫资款全额偿还给甲方,并支付相应的利息。

  七、违约责任:

  如乙方未能按时偿还垫资款或违反本合同其他约定,应承担相应的违约责任。

  八、保密条款:

  甲、乙双方应对本合同的内容及相关商业秘密进行保密,未经对方书面同意,不得向第三方透露。

  九、争议解决:

  本合同的解释和争议解决均适用中华人民共和国法律,并提交至本合同签订地的人民法院解决。

  十、其他事项:

  本合同未尽事宜,由甲、乙双方协商解决。

  十一、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方盖章之日起生效。

  甲方(盖章):_________________

  乙方(盖章):_________________

  签订日期:________年_______月_______日

  关于工程垫资合同2

  甲方(借资方):____________________

  身份证号码:______________________

  联系电话:________________________

  联系地址:________________________

  银行账户:________________________

  乙方(垫资方):____________________

  身份证号码:______________________

  联系电话:________________________

  联系地址:________________________

  风险告知:填写完整的个人单位信息,有助于与对方发生纠纷时,有明确的地址及联系方式向对方发送督促函件或顾问人员公函,在诉讼时能提供有效的信息给法院,减少诉讼程序风险及案件处理效率。

  依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规,本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则,经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款:

  一、工程概况:

  1、工程名称:_____________________

  2、工程地点:_____________________

  3、工程范围:总建筑面积约_______平方米(______栋楼)。

  4、进场时间:定于______年____月底前(以进场通知书为准)。

  5、承包方式:_________________________。

  6、承包内容:_________________________。

  二、施工工期:

  自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止,有效工期为_______天。

  三、工程质量:

  执行国家现行的有关施工规范及验收标准,质量必须达到合格标准。

  四、工程造价:

  本工程投资额约________________元人民币。

  五、结算方式和计价标准:

  1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法,按照现行《建筑工程消耗量定额》、《安装工程消耗量定额》和《建筑工程计价清单》,取费类别按工程类别。

  2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。

  3、工人工资单价:执行____________元/工日。

  4、施工措施费按取费标准的___%计算;

  5、规费双方按规定各自缴纳,双方积极做工作力争享受最优惠政策。

  6、材料价格确定,甲乙双方共同考察市场,确定材料质量和价格,由乙_方组织购进,甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可,作为结算依据。

  7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下,优先考虑使用。

  六、付款办式:

  1、本工程全部由乙方垫资建设,从工程开工开始计算,20个月后连本带息由甲方一次还清,到期不能还清,按所欠总额的1%追究甲方违约责任,乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算,按建设银行同期贷款基准利率。

  2、工程竣工验收合格时,甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金,待工程保修期满后结清。

  七、合同履约金的支付与返还

  1、自签订承包合同之日起两日内,乙方先付给甲方履约保证金___________万元,待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。

  2、合同签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察(公司、工地等),待甲方考察结束认可后,甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同,双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。

  3、待工程完成主体时,返还乙方工程保证金50%,工程竣工验收合格,并符合合同约定要求后,甲方在15日内返还给乙方剩余部分保证金。

  4、具体事宜以正式施工合同为准。

  八、甲方责任及义务

  1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。

  2、负责三通一平,提供材料堆放场地。

  3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。

  4、负责协调施工期间的各种外界干扰。

  5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系,确保不影响乙方施工。

  6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。

  九、乙方责任及义务

  1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。

  2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。

  3、负责各种技术资料的收集、整理、保管,待工程竣工一个月内移交甲方。

  4、落实好各项管理措施,执行甲方的各项管理制度,严格遵守各种安全操作规程,防火、防盗,确保安全文明施工。

  5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责,并承担一切经济赔偿及损失。

  6、对于见证取样的材料,如:钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验,经检验合格后方可进购。

  7、按施工场地平面布置图,搭设临建、堆放材料,做到文明施工。

  8、乙方必须参加公开竞标,同等条件保证乙方中标。

  十、违约责任

  1、履行本合同发生的争议,由双方协商解决,协商不成的,依法向临沂市人民法院起诉。

  2、乙方如因自身实力原因,无法承担施工所需的垫付资金,影响工程进度、质量等,一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的`1%追究违约责任,三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。

  3、本合同与正签合同具有同等法律效力。

  十一、争议解决

  1、本合同项下发生的争议,由双方当事人协商或申请调解解决;协商或调解解决不成的,按下列第_____种方式解决(以下两种方式只能选择一种):

  (一)提交_______仲裁委员会仲裁;

  (二)依法向有管辖权的人民法院起诉。

  2、因违约引起诉讼,违约方除承担违约责任外,还需承担守约方因提起诉讼所发生的诉讼费、保全费、律师费、调查费、评估鉴定费等相关费用。

  风险告知:关于争议解决方式的约定,可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁,二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局,约定向法院提起诉讼两审终审。在约定管辖时注意,约定了法院管辖就不能在约定仲裁管辖,两者只能选择其一。

  十二、其他条款

  本合同作为正签《建设工程施工合同》的附件,一式二份,甲、乙双方各执一份,自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。

  甲方(签字、盖章):____________________

  乙方(签字、盖章):____________________

  签订日期:_________年_______月_______日

  关于工程垫资合同3

  甲方(出资方):______________

  乙方(受益方):______________

  根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲、乙双方经友好协商,就甲方向乙方提供工程垫资事宜达成如下协议:

  一、项目名称:

  ______________

  二、垫资金额:

  甲方同意向乙方提供工程垫资,金额为人民币______________元整(¥______________元)。

  三、垫资用途:

  乙方承诺将垫资用于______________,并保证用于合法合规的项目建设及相关费用。

  四、垫资期限:

  垫资期限为___________年,自________年_______月_______日起至________年_______月_______日止。

  五、还款方式:

  乙方应在垫资期限内按照约定的还款方式及时间向甲方偿还垫资款项,包括本金和利息。

  六、利息:

  垫资金额产生的利息按照______________%的年利率计算,自________年_______月_______日起至还清为止。

  七、违约责任:

  若乙方未按约定时间偿还垫资款项,应按约定支付违约金,违约金为逾期未还款金额的______________%。

  八、保密条款:

  双方在合作过程中应保守商业秘密,未经对方书面同意,不得向第三方透露相关信息。

  九、争议解决:

  因履行本合同所发生的争议,应友好协商解决;协商不成的,提交______________(填写仲裁机构或法院名称)仲裁解决。

  十、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。

  甲方(盖章):______________

  乙方(盖章):______________

  日期:______________

  关于工程垫资合同4

  甲方(出资方):_____________

  法定代表人:_____________

  联系地址:_____________

  联系电话:_____________

  乙方(接受资金方):_____________

  法定代表人:_____________

  联系地址:_____________

  联系电话:_____________

  根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲、乙双方经友好协商,就甲方向乙方提供工程垫资事宜,达成如下协议:

  一、项目名称:

  _____________

  二、垫资金额:

  人民币_____________元(大写:_____________元整)。

  三、垫资用途:

  用于_____________。

  四、垫资期限:

  自签订本合同之日起_____________个月。

  五、垫资方式:

  甲方将垫资金额直接转账至乙方指定的账户。

  六、垫资利息:

  垫资金额不设利息。

  七、垫资返还:

  乙方应于工程完成并验收合格后,按照约定的期限将垫资金额返还给甲方。

  八、违约责任:

  任何一方违约,应承担相应的法律责任,并赔偿对方因此造成的损失。

  九、争议解决:

  因履行本合同发生的争议,应友好协商解决;协商不成的,提交___________仲裁委员会仲裁。

  十、本合同一式两份,甲、乙双方各持一份,自双方签字盖章之日起生效。

  甲方(盖章):_____________

  法定代表人:_____________(签字)

  日期:_____________

  乙方(盖章):_____________

  法定代表人:_____________(签字)

  日期:_____________

  关于工程垫资合同5

  甲方:_____________法定代表人:_____________

  乙方:_______________法定代表人:_______________

  鉴于:甲方为具有资质的工程公司,乙方为甲方在____________项目(下称__________项目)的实际施工单位,乙方于_______年___月进场施工,并于___________年_______月_______日向甲方账户汇入工程垫资款_______元,用于甲方在___________项目的工程垫资(/并与____________年_______月________日至____________年_______月________日次向甲方账户汇入工程垫资款________元,用于甲方在阳泉项目的工程垫资);同时双方约定,阳泉项目业主方(下称项目业主)向甲方支付工程款后,甲方需尽快归还乙方之前为阳泉项目垫资的工程款项和利润分成(资金占用费、施工费)。现经双方友好协商,达成以下协议。

  一、甲方需在收到项目业主工程款后的________个工作日内,向乙方归还工程垫资款_________元及利润分成(资金占用费、施工费)_______元,共计___________元。

  二、甲方一次性收到项目业主各类工程款后,甲方需一次性支付乙方相关款项。

  三、如甲方分批收到项目业主工程款后,甲方需将每次收到的款项全部支付给乙方,直到所支付款项达到本合同约定总金额为止。如产生违约金,适用本条第一款,甲方向乙方所支付款项总金额将包括该违约金。

  四、如甲方未按前四条约定付款,甲方需按总金额__________%/每天向乙方支付违约金。

  五、如甲方在收到项目业主款项两个月后仍不履行或部分不履行本合同所约定的义务,乙方有权通过多种司法途径保护自身权益。

  六、如有其它未尽事宜,双方另行协商约定。

  七、本合同一式两份,签署后生效。

  甲方(盖章):_______________

  法定代表人:___________________

  授权代表(签字):______________

  签署日期:___________年_______月________日

  乙方(盖章):_______________

  法定代表人:___________________

  授权代表(签字):______________

  签署日期:___________年_______月________日

【关于工程垫资合同】相关文章:

建设工程垫资合同(10篇)10-29

工程垫资合同范本(通用5篇)11-15

垫资协议书02-17

垫资服务协议书03-17

垫资协议书12篇03-02

房屋垫资合同范本(通用6篇)05-30

垫资协议书范本(精选7篇)08-15

建设工程施工承包垫资协议书范本(精选10篇)12-19

委托垫资合作协议书(精选6篇)12-04

贷资施工合同范本05-17