施工补充协议书
随着社会不断进步,许多公民维权的意识正在不断增强,合同协议书就此产生。下面是小编为大家整理的施工补充协议书(精选5篇),仅供参考,欢迎大家阅读。
施工补充协议书1
甲方:_____(施工方名称)
乙方:_____(委托方名称)
丙方:_____(监理方名称)
鉴于甲、乙双方就_____施工过程中出现的一些问题需要进行补充协议,为确保项目顺利进行,特制定本补充协议书,经双方协商一致,达成如下协议:
一、项目名称:_____
二、施工内容:根据原合同约定,甲方负责_____,乙方负责提供相应的施工资金和配合工作,丙方负责监督施工过程。
三、问题描述:在项目施工过程中,出现了_____,需要对原合同进行补充协议。
四、补充内容:经双方协商一致,对原合同进行如下补充:
1. 施工周期:原合同约定的施工周期延长至_____年_____月_____日,甲方需在延长的施工周期内完成施工任务。
2. 施工费用:由于出现了_____,甲方需要额外投入_____元用于解决问题,乙方同意支付该额外费用。
3. 质量要求:双方约定对_____进行补充约定,确保项目施工质量符合要求。
五、其他约定:双方还就_____进行了其他约定。
六、生效方式:本补充协议自双方签字盖章之日起生效。
七、争议解决:因本补充协议引起的一切争议,双方应友好协商解决,协商不成的,提交有管辖权的人民法院解决。
甲方(盖章):__________ 日期:__________
乙方(盖章):__________ 日期:__________
丙方(盖章):__________ 日期:__________
以上为本次施工补充协议的内容,特此协议。
(本协议一式两份,甲、乙、丙三方各执一份,具有同等法律效力。)
施工补充协议书2
甲方(施工方):
地址:
联系方式:
乙方(委托方):
地址:
联系方式:
鉴于甲、乙双方就施工项目存在一些需要补充的事项,为了明确双方责任,特订立本补充协议。
一、补充内容
1. 项目名称:
2. 补充内容:
3. 补充时间:
二、责任与义务
1. 甲方责任:甲方应按照补充内容要求,保质保量完成工程。
2. 乙方责任:乙方应按时支付补充费用,并配合甲方完成工程。
三、补充费用
1. 补充费用:
2. 支付方式:乙方应在___月___日前将补充费用支付给甲方。
四、其他条款
1. 双方一致同意,本补充协议生效后,具有与原合同同等的法律效力。
2. 本补充协议一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
日期:______
施工补充协议书3
甲方:
乙方:
应甲方要求,在原甲方与乙方____年11月14日签订《德保休闲餐厅广告牌制作及安装合同》的基础上,现根据甲方要求,作相应增项。根据原施工合同精神,经双方协商,作如下补充协议:
一、工程范围:____年12月3日乙方根据甲方要求做出相应的增项工程制作与安装。
二、工期要求:____年12月3日至____年12月15日。
三、新增工程量:
四、质量要求:按原合同承诺履行与参考甲方设计师提供施工标准。
五、付款方式:按原合同执行。
六、其它:施工合同补充协议
1、本协议其它内容仍按原合同执行。
2、本协议一式贰份,甲乙双方各执壹份。
3、本协议经双方签字盖章后生效,并与原合同享有同等法律效力。
甲方:(盖章)
乙方:(盖章)
签约日期:
施工补充协议书4
甲方(全称):
乙方(全称):
鉴于甲乙双方于________年____月____日签订了《____合同》(以下简称“原合同”),为确保工程的'顺利进行,经甲乙双方友好协商,本着互相谅解、互惠互利的原则,达成以下补充协议:
一、工程内容及要求
1. 补充原合同中未明确的工程内容和要求,具体如下:
2. 乙方应按照甲方的要求,完成上述工程内容,并保证质量符合相关标准。
二、工期要求
1. 乙方应按照原合同约定的工期完成施工,并按照甲方的要求调整施工进度。
2. 如因甲方原因导致工期延误,乙方应按照原合同约定的时间给予相应顺延。
3. 如因乙方原因导致工期延误,乙方应按照每日人民币______元的标准向甲方支付违约金。
三、工程变更及签证
1. 在施工过程中,如因甲方变更设计或施工条件等因素导致工程变更,乙方应按照甲方的要求进行施工。
2. 工程变更涉及到的费用调整,应根据原合同约定的原则进行计算。如因工程变更导致的费用增加或减少,甲乙双方应友好协商确定。
3. 在施工过程中,如因乙方原因导致工程变更,乙方应自行承担相应的费用。
4. 对于施工过程中出现的临时签证,甲乙双方应根据实际情况及时办理。签证涉及的费用调整,应根据原合同约定的原则进行计算。
四、其他条款
1. 本补充协议未涉及的内容,仍按照原合同的约定执行。
2. 本补充协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。
3. 本补充协议与原合同具有同等法律效力,如有任何疑问或争议,应首先友好协商解决。如协商不成,可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
日期:________年____月____日
施工补充协议书5
甲方:________________
乙方:________________
为确保工程质量符合设计要求,如期完成本工程,经双方协商达成补充协议,具体条款如下。
一、原设计为机械钻孔桩,现采用人工挖孔桩,乙方承诺如下:
1.按设计要求达到桩体施工质量合格。
2.确保安全施工,若因乙方安全措施不到位,因此所造成的一切损失和事故均由乙方自行承担。
3.乙方确保施工工期,满足施工进度所需的人员,至少____人每天以上,工期____天。由____月____日计算工期,其它因天气影响施工的因素,以现场签证为准。
4.由机械钻孔桩改为人工挖孔桩,无论任何因素,不再增加额外签证费用。
二、乙方确保按图纸,安全、文明施工。现场材料有序堆放,若因乙方未按业主安监部、保卫部、工程部要求组织施工,所发生的停工整改通知,在整改期间所用的工日不予在工期中扣除,若因甲方调协不到位,所造成的工期延误,由甲方签证给予顺延工期,窝工费按每人每天____元计取(不含管理人员)。
三、工期延误,每天考核____元。
四、合同范围外的增项内容,以现场甲方负责人签证为准,计算增加费用。
五、原材料、砼,桩体等要求报验、报检的材料和项目,由乙方按监理的指定取样送检、报验。由甲方协调,检测、检验费由乙方负责。
甲方代表:____________
乙方代表:____________
________年____月____日
【施工补充协议书】相关文章:
施工补充协议书12-15
施工合同补充热门协议书02-09
施工合同补充协议书12-02
施工补充协议书15篇12-15
施工补充协议书(15篇)12-15
施工补充合同04-01
补充施工合同02-06
工程施工合同补充协议书02-05
施工合同补充协议书10篇12-02
施工合同补充协议书(10篇)12-02