工程协议书

时间：2021-03-27 18:35:21 协议书我要投稿

关于工程协议书模板集锦5篇

　　在现实社会中，越来越多人会去使用协议书，签订协议书可以解决现实生活中的纠纷。什么样的协议书才是有效的呢？下面是小编为大家收集的工程协议书5篇，希望能够帮助到大家。

关于工程协议书模板集锦5篇

工程协议书篇1

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　为了维护某小区25、26、27、28栋楼居户的合法权益，甲、乙双方于_________年_________月_________日签订《建筑施工补偿协议》，因为乙方在某小区施工对小区25、26、27、28栋楼居户出行安全、生活环境、噪音污染等造成了一定的伤害或加重，约定由乙方向甲方提供适当的经济补偿作为对居户伤害的回报，经甲、乙双方协商，达成如下协议：

　　第一条建筑施工时间

　　双方约定，施工的期限为20xx年3月至20xx年10月，总计2.5年，商讨的赔偿金额依此期限计算，如果施工方未能按时完工，则补偿金额作相应增加。

　　第二条在不影响施工进度的前提下。

　　夜间建筑施工应尽量降低噪音的污染，尽量减小对小区居户休息的影响。

　　第三条：在协议施工期间。

　　尽量减少因施工对小区居户的出行安全、生活环境、噪音污染的影响，以免对小区居民造成更加严重的潜在伤害。

　　第四条：乙方在签订协议后，必须按时足额的将经济补偿赔付到位。

　　逾期应按协议的方案增加补偿，并承担由此造成的一切后果。

　　第五条：赔偿金额：

　　经小区居户全体会议研究决定，赔偿金额为每户每年4000元，共计10000元，小区25、26、27、28栋楼居户共计144户，因施工逾期，根据逾期时间，按上述商讨的金额与时间的比例进行追加补偿。

　　第六条：赔付时间。

　　自协议签订之日起一个月内每户的补偿足额赔付到位，逾期按银行三年期商业性质利率计算追加赔付金额。

　　第七条争议的解决

　　本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　第八条其他

　　本协议可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议具有相同法律效力。本协议自各方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。

　　本协议一式两份，双方各执一份，具有相同法律效力。

　　甲方（盖章）：_________

　　乙方（盖章）：_________

　　代表人（签字）：

　　_______ 代表人（签字）：

　　_______ 年____月____日

　　_________年____月____日

工程协议书篇2

　　为了认真贯彻《_________省教育系统基建投资项目和修缮项目竣工决算审计暂行办法》和教育部《关于进一步加强建设工程、修缮工程项目审计的通知》，维护学校利益，严格防止报审工程决算高估冒算，特制定本协议。

　　凡送审基建、修缮工程项目，其报审决算金额，经审计后审减额在10％（含10％）以内的审计费由学校（甲方）负担，计入工程总造价；审减额超出10％部分的审计费由报审施工单位负担。

　　一、工程名称：_________。

　　二、报审金额：_________。

　　三、施工单位：_________。

　　甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　签订地点：_________ 签订地点：_________

工程协议书篇3

　　甲方：XXX

　　乙方：中國寰宇通信香港有限公司身份证号：330107197904****12

　　甲乙双方为了发挥双方的优势，承接事宜，双方本着平等自愿、等价有偿的原则，经协商一致，达成协议条款如下：

　　一、乙方负责联系并落实以为甲方开拓市场名义，承接**-大雄宝殿施工事宜，并负责最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。

　　二、甲方负责按承包合同施工，需按约定支付给乙方工程咨询费。

　　a）本工程造价约元人民币，甲方需支付给乙方总造价的 %咨询费。咨询费部分所涉及的各项税费由甲方承担，与乙方无关。

　　b）甲方需以现金的方式支付给乙方上述费用，合同签订后即立马报销乙方前期该项目开展所产生的差旅住宿等费用。

　　c）甲方在签订合同后进场拿到第一笔预付款后，支付给乙方工程总价的 %。

　　d）剩余部分在第二笔预付款后全部结清。

　　e）甲方在与建设方签订协议后即全权负责该项工程的质量安全，人员安全，工程进度，及材料设备的安全及常规维护，如有意外与乙方无关）

　　f）甲方在工程建设中应严格按照建设部相关标准来对该工程等项目进行合理施工，不能有偷工减料事情发生，如有违背建设形象的事情所产生的不良后果，由甲方自行承担，乙方不对此负任何责任）

　　三、协议终止

　　本协议签字生效后，如果至 20xx 年 X月X 日，乙方仍未协助甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同，本协议自动终止。

　　四、本协议一式份，双方签字盖章后正式生效。

　　甲方（签章）乙方（签章）

　　联系方式联系方式

　　时间：时间：

工程协议书篇4

　　委托人（甲方）：_________

　　受托人（乙方）：_________

　　兹由甲方委托乙方办理工程审计业务，经双方协商同意共同遵守如下条款。

　　一、委托审计项目名称、目的

　　_________。

　　二、委托审计的时间

　　自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

　　三、委托审计的方式

　　_________。

　　四、双方责任

　　（一）甲方须向乙方提供真实、准确的资料；

　　（二）乙方有责任按照甲方委托的审计内容和要求按时按质完成审计工作并出具审计报告书；

　　（三）乙方有为甲方所提供的资料、文件及审计报告书内容等进行保密的.义务。

　　五、双方违约责任

　　（一）甲方拒绝或未按期向乙方支付审计业务费，乙方有权停止工作或不向甲方提供审计报告书；

　　（二）甲方未同乙方协商而擅自变更或减除已签订的协议，不得索要已支付给乙方的款项；

　　（三）甲方未及时向乙方提供真实、合法的资料，由此产生的不良后果由甲方负责，乙方不承担责任，并支付乙方总协议收入25％的违约金；

　　（四）乙方在甲方的积极配合下，不能按期完成审计工作，或未同甲方协商擅自变更、减除乙签订的协议，应视为违约，违约金为总协议的25％。

　　六、收费标准及结算方式

　　（一）收费标准：_________。

　　（二）结算方式：按收费标准，经双方协定，由甲方预付乙方审计费_________元，待审计验证结束后一次结算。

　　七、其他事项

　　（一）甲方须向乙方提供审计工作中必要的交通、食宿等费用；

　　（二）本协议经双方签字，并加盖单位的公章或合同专用章后，即发生法律效力；

　　（三）本协议正本一式三份，具有同等法律效力；

　　（四）如遇到国家有关政策调整、法律修改及其他不可抗力事件，导致甲、乙双方或任何一方无法履行本协议，所遗留问题由双方协商解决。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法人代表（签字）：_________ 法人代表（签字）：_________

　　联系人：_________ 联系人：_________

　　地址：_________ 地址：_________

　　电话：_________ 电话：_________

　　开户银行：_________ 开户银行：_________

　　帐号：_________ 帐户：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程协议书篇5

　　工程项目名称：_________________________________

　　甲方（发包单位）：_____________________________

　　乙方（承包单位）：_____________________________

　　为了规范建设市场，在工程建设中防止各种不正当行为的发生，确保建设工程高效，优质，按时竣工投产，遵照国家建设部，监察部《关于在工程建设中深入开展反对腐败和反对不正当竞争的通知》精神，根据_________________有关要求，并经甲乙双方同意，特订立如下协议：

　　一、甲乙双方应当共同自觉遵守国家和_________________关于廉政建设的各项规定和关于建设工程承发包的各项规定。

　　二、甲方及其工作人员应做到

　　（一）向乙方施工单位介绍本单位的有关廉政建设的各项制度和规定。

　　（二）对本单位工程项目人员进行廉政教育；督促甲方人员严格遵守本单位制度和在工程项目建设中保持廉洁的若干规定，如发现有违反规定的，出给予当事人批评教育外，应视情节轻重，后果大小给予相应的经济处罚或纪律处分。

　　（三）甲方人员参加乙方组织的各种会议和活动，须经主管领导同意；在工程建设项目中发现乙方单位有不廉洁的行为，应及时采取措施，终止其不廉洁行为的继续发生，并报告主管领导。

　　（四）甲方人员在工程建设项目中发现乙方单位有不廉洁的行为，应及时采取措施，终止其不廉洁行为的继续发生，并报告主管领导。

　　（五）甲方工作人员（含家属、子女，下同）不得以任何形式向乙方索要赞助和收受回扣等好处费。

　　（六）甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，难以拒收的，必须按有关规定登记上交；不得向乙方索要（或接受）通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品，不得在乙方报销任何应由单位或个人支付的费用。

　　（七）甲方工作人员不得参加可能影响公正执行公务的宴请和高消费的娱乐活动。

　　（八）甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排，以及出国出境提供方便。

　　（九）甲方工作人员不得以考察、参观等名义参加乙方安排的国内外旅游活动。

　　（十）甲方工作人员不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

　　三、乙方及其工作人员应当做到

　　（一）乙方应了解甲方单位有关廉政建设的各项制度和规定，支持甲方执行有关规定和制度。

　　（二）乙方有责任对本单位工程项目人员进行廉政教育（包括甲方单位制定的有关廉政建设方面的规定），按时出席甲方召集的有关会议。

　　（三）乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员（含家属、子女下同）赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

　　（四）乙方工作人员不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

　　（五）乙方不得以洽谈业务、签订合同等为借口，邀请甲方工作人员外出旅游或进入营业性高档娱乐场所。

　　（六）乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品等物品。

　　四、奖惩

　　（一）乙方如发现甲方及其工作人员有违反上述协议者，应及时采取措施，终止其不廉洁行为的继续发生，并及时向甲方领导或者甲方上级单位举报，甲方不得找任何借口对乙方进行报复或刁难、延误工作。情节严重的可向有关部门投诉或举报。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

　　（二）甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价1～5％的违约金。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

　　（三）乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员，被检察机关立案查处的，甲方有权取消或终止工程项目施工合同，由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位承担，并向甲方单位承担经济赔偿责任。

　　五、本工程发包、建设、竣工验收全过程及协议前后甲乙双方发生的有违反本协议的行为，均适用本协议。

　　六、声明及保证

　　（一）甲方：

　　1．甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

　　2．甲方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。

　　3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

　　4．甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

　　（二）乙方：

　　1．乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

　　2．乙方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。

　　3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

　　4．乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

　　七、保密

　　双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。

　　一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

　　八、不可抗力

　　本合同所称不可抗力是指不能预见，不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。

　　如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在_________天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。

　　九、通知

　　（一）根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________（书信、传真、电报、当面送交等）方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。

　　（二）各方通讯地址如下：________________________________________________。

　　（三）一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起____日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任

　　十、争议的处理

　　（一）本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。

　　（二）本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第__________种方式解决。

　　1．提交_________仲裁委员会仲裁；

　　2．依法向人民法院起诉。

　　十一、解释

　　本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。

　　十二、补充与附件

　　本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

　　十三、合同效力

　　本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_______年，自_______年______月______日至_______年_____月_____日。本合同正本一式______份，双方各执______份，具有同等法律效力；合同副本______份，送_________留存一份。

　　甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章)：________________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　地址：_______________________ 地址：_______________________

　　电话：_______________________ 电话：_______________________

　　_________年_______月_______日 _________年_______月_______日

　　签订地点：___________________ 签订地点：___________________

【关于工程协议书模板集锦5篇】相关文章：