安装协议书

时间:2021-06-04 11:19:52 协议书 我要投稿

【推荐】安装协议书四篇

  现如今,我们用到协议书的地方越来越多,签订了协议书就有了法律依靠。协议书的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是小编帮大家整理的安装协议书4篇,仅供参考,大家一起来看看吧。

【推荐】安装协议书四篇

安装协议书 篇1

  甲方:有限公司

  乙方:机电设备工程有限公司

  经甲乙双方友好协商,甲方委托乙方实施南京澳林地产有限公司丽都嘉园商业二期分系统安装项目扫尾工程,为确保此次工程顺利进行及按时保质完工,现将有关事项确定如下:

  一:乙方在施工时严格按照甲方确定的图纸和要求施工,不得擅自更改施工方案。如有变动必须经甲方项目负责人确认同意后,方可进行施工。

  二:乙方如果在施工过程中发现甲方图纸与现场实际施工条件不符或按图施工可能会造成后期使用效果差的情况,应及时向甲方提出,甲方负责更改图纸。乙方不能盲目施工以致影响工程后期验收。

  三:乙方必须严格按照所安装的设备品牌的安装施工规范操作,同时乙方将做好现场设备、材料和施工人员的安全保护工作,如发生设备损坏、遗失和施工人员的人身意外、他人财产损失等由乙方自行负责,与甲方无关。

  四:在施工过程中乙方自行解决协调与用户方及其他施工单位的关系和相关事宜,保证工作顺利进行。如乙方发生违规事宜甲方遭到用户方或现场监理的处罚,甲方损失由乙方承担,相关费用从其安装费用中扣除。

  五:乙方严格按照国家制定的相关标准和用户要求提供空调安装所需要的材料,按照指定材料品牌和规格要求采购,确保工程质量。如因乙方在材料使用中偷工减料,弄虚作假致甲方声誉受到影响或使甲方利益受到损失的,乙方应赔偿由此给甲方造成的一切损失。

  六:乙方保存好该项目所有设备的合格证、相关材料的合格证、检验报告等相关资料待工程安装结束后交予甲方。如因乙方造成的相关材料缺失致工程无法验收通过产生的损失由乙方承担。

  七:工期:按照甲方工期要求。

  八:安装调试结束,经甲方及用户方共同验收合格后视为合格工程。达不到要求的,乙方必须无偿根据甲方要求进行整改直至达到验收标准。验收合格后,乙方必须严格按照甲方要求的质保内容对其空调进行售后服务,前两年为免费保修期,后四年根据要求提供有偿服务。因安装质量造成的维修由乙方负责,涉及到所有费用由乙方承担。因空调质量或用户原因有乙方提供人力维修,所有产生的费用有甲方承担。

  九:此次项目安装费总造价为人民币捌万肆仟壹佰元整,施工方案无重大便更,甲方将不再总造价中逐加或逐减,如有重大变更,以变更后的变更函为准进行逐加或逐减。合同签订甲方预支付贰万元整,施工完毕经验收合格后甲方甲方一次性付清余款陆万肆仟壹佰元整。

  十:双方如有争议,应本着友好协商的原则解决,协商不成,双方将按照《中华人民共和国合同法》的相关规定在甲方所在法院提起诉讼。

  十一:本协议双方签字盖章及时生效,一式肆份。甲方叁份乙方壹份,具有同等法律效力。

  十二:其他未尽事宜:

  甲方:

  地址:

  委托代理人:

  联系电话:

  乙方:

  地址:

  委托代理人:

  联系电话:

安装协议书 篇2

  为了明确双方的权利、义务,双方依据平等协商达成一致的原则签订本协议。

  建设单位:上海滩购物广场

  法人代表:

  施工单位:嘉艺广告装饰有限公司

  法人代表:

  地点:上海滩购物广场地下车库

  工程内容:车辆电子收费系统、交通标识、地坪密封固化 承包方式:总包方式

  一、工程费用: 元。

  二、支付方式:

  1、合同签订日,甲方需预付工程价款的 %(计: 元);

  2、工程进展至 %,甲方再支付工程进度款 %(计: 元);

  3、工程完工验收 日内,支付 %的.工程款(计: 元);

  三、甲方提供乙方施工中所需的基础条件,如:卫生、水电、地库温度等。

  四、工程期限 天。

  五、因为甲方原因或不可抗力因素导致无法正常完成工程,工期时间应当顺延。

  六、工程保质期 年。

  七、甲方责任:

  1、甲方需提供乙方施工所需必备基础条件。

  2、甲方根据合同办理拨款和结算手续。

  3、甲方派出代表,解决工程中所涉及的问题。

  4、如工程有新增加项,甲方需增加新的预算。

  八、乙方责任:

  1、积极组织施工队伍,合理安排施工进度。

  2、按照施工规范的要求,文明安全施工。

  3、施工中做好防水、防火措施。

  4、新增单项工时费承包工程,需提供所需工程计划。

  九、合同履行中发生争议,双方采取友好协商,友善处理。

  十、本合同 式 份,双方各执 份。

  甲 方:上海滩购物广场 乙 方:嘉艺广告装饰有限公司 发包人: 承包人:

  开户行: 开户行:

  税 号: 税 号:

  账 号: 账 号:

  电 话: 电 话:

  签字(盖章): 签字(盖章) :

  年 月 日

安装协议书 篇3

  甲方:

  乙方:昆明全恒商贸有限公司

  甲、乙双方经友好协商,本着平等,互利的原则,乙方向甲方承包纱窗制作安装事宜,达成如下协议。

  一、承包方式:包工包料。采用铝合金系列。

  二、甲方责任:甲方需主动了解并遵守统一的制作方案,并配合乙方施工。

  三、乙方责任:乙方在施工过程中,须按照物业指定的材料进行施工,安装过程中出现的质量问题由乙方自行负责。

  四、费用:纱窗单价 元/扇,共 扇,纱门单价 元/㎡,面积 元(¥:。

  五、付款方式:双方自签订协议后,甲方需向乙方预付总工程款的 %,即为 元作为定金。待乙方安装完毕,经甲方验收合格后一次性付清尾款 %,人民币 元给乙方。

  六、技术支持与服务承诺:乙方对甲方安装的纱窗、纱门实行一年保修(人为损坏除外)。

  七、违约责任及其它:

  合同签订后,如哪方违约,所造成另一方的损失,应承担全部责任。

  此协议一式贰份,甲、乙双方各执一份,双方签字后生效。

  甲方(签字): 乙方(签字):

  联系电话: 联系电话:

  账 号:

  开 户 行:

  签约日期:年月日

安装协议书 篇4

  甲方: 身份证号: 住址:

  乙方: 身份证号: 住址:

  甲乙双方就 安装工程达成如下协议:

  一、门窗安装单价:

  1、铝合金门窗安装每平米 元;

  二、承诺范围:

  甲方将 工程发包给乙方。本工程共计 栋楼,分别为 ,共计为 平方米。最终按实际发生面积结算。

  三、安装质量标准:乙方在安装过程中严格控制门窗的横平、竖直、对角线、中垂线、距墙体厚度的位置等,把误差控制在国家和行业规定的有关标准之内。并按开发商提出的有关质量技术要求施工,并且严格按照建设部颁发的《JHT103-96铝合金门窗安装及验收规程》施工。

  四、安全施工:严格执行安全管理条例,做好工人进场三级教育及技术安全交底,认真执行安全操作规程及每周定期检查评定活动。乙方做好安全防护,安装人员进入施工现场佩戴安全帽、安全带。正确使用电动及手动工具;乙方承担安装过程中出现的一切安全责任事故及经济损失。

  五、乙方安装包括:现场符合洞口尺寸、现场卸车、搬运、安装(钢附框、门窗框、内开窗扇、外开窗扇、固定玻璃五金、拼接、盖帽、排水孔盖、密封块、填隙等)、清理撕膜、打胶、框与墙体连接的固定件等等。

  六、乙方承担安装过程中损坏、丢失造成的经济损失,玻璃合理损耗率为3%。

  七、工程进度根据开发商和总包的要求提前完工,每延迟一天扣除承包费的5‰。

  八、甲方负责把货物运到安装现场后,乙方进行验收并办理接收手续。

  九、乙方在安装施工期间与施工总承包方搞好关系,如发生打架及纠纷由乙方负责。

  十、付款方式及期限:根据甲方资金,适时拨付。十一、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。本协议自签字之日起生效。

  此协议未尽事宜,由双方协商解除。

  甲方代表签字盖章 年 月 日

  乙方代表签字盖章 年 月 日

【【推荐】安装协议书四篇】相关文章:

安装安全协议书_协议书02-17

电梯安装安全施工协议书02-10

关于安装协议书模板集合6篇02-10

推荐协议书09-08

采购安装合同02-18

安装实践报告01-27

【推荐】仲裁协议书02-19

仲裁协议书【推荐】02-11

上市推荐协议书范本02-15

就业推荐协议书范本09-03