施工协议书

时间:2022-11-14 20:05:07 协议书 我要投稿

施工协议书(通用11篇)

  在社会一步步向前发展的今天,很多场合都离不了协议书,签订协议书可以解决现实生活中的纠纷。我敢肯定,大部分人都对拟定协议书很是头疼的,以下是小编精心整理的施工协议书,仅供参考,希望能够帮助到大家。

施工协议书(通用11篇)

  施工协议书 篇1

  建设方: (以下简称甲方)

  总包方: (以下简称乙方)

  分包方: (以下简称丙方)

  为明确施工过程中建设方、 总包方及分包方三方的责任, 依照 《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,建设、总包、分包三方就各自的权利义务,经协商一致,订立本协议。

  一、总包服务费:

  本工程市政工程的总包服务费由建设方支付。

  二、工程概况:

  工程名称: 工程地点: 工程内容: 工程承包范围:以工程实际测量记录、工程平面图为准。

  三、合同工期:

  根据国家工期定额和使用需要,商定工程工期为 天(日历天),自 年 月 日开工至 年 月 日竣工验收。

  四、工程质量:

  1、工程质量等级:一次性验收合格为本合同的合约条件。

  2、工程质量标准:丙方必须严格按工程有关文件采用的技术规范、工程质量标准、施工图要求组织实施,质量必须达到合格。

  3、分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。

  4、任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患,分包方应承担全部责任。

  五、合同价款:

  合同定价(大写):暂定人民币 元整 (小写): 元,工程款按最后实际工程量结算下浮 结算。

  六、决算依据:

  (XX 版)《xx 省建设工程施 本工程套用《xx 省市政工程预算定额》 、 (XX 版)工取费定额》 ;材料价格执行 年 月《xx 建设工程造价信息》(xx 栏),取费标准综合取费按市区三类中间值计取。

  七、合同价款调整:

  设计变更:工程量增减由业主单位签证后结算。

  八、工程款支付:

  待工程竣工决算核准后由建设方一次性付清。

  九、建设方责任

  1、负责现场的协调和管理,处理总包方、分包方之间的相关事宜。

  2、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。

  十、总包方的工作

  1、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度) 、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。

  2、负责现场临时水电的统一管理。

  3、在不妨碍承包人优先使用的前提下,合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。

  4、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。

  十一、分包方的工作

  1、负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认,处理解决相关的技术问题。

  2、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。

  3、遵守总包方施工现场各项管理制度,服从总包方的管理,做好分包范围内的现场文明施工,卫生清理工作。

  4、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。

  5、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作,提供满足专项验收要求的所有技术资料。

  6、严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工,确保工程质量。

  7、负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理,并负责运至发包单位的制定消纳地点。

  8、负责对已完工程的成品保护工作,按照国家的相关规定对工程质量负责。

  9、按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料,并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的提供给总包,并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。

  建设方: (以下简称甲方)

  总包方: (以下简称乙方)

  分包方: (以下简称丙方)

  日期:

  施工协议书 篇2

  甲方:______________

  乙方:______________

  甲乙双方在平等自愿的原则上,根据有关法律规定公平合理,互惠互利的原则下,通过双方协商就黄永红住宅建房工程达成协议,为规范工程中的民事行为,特制定本协议,希望双方严格执行,共同遵守。

  一、建筑概况:

  本工程为砖混结构,楼面现浇,面积以建筑实际面积为准。附属建筑另外计算。

  二、承包方式:

  1、本工程包工包料的方式承包,承包价格1200/㎡。

  2、施工内容:

  ①主体建筑

  ②内外墙粉刷。

  3、电器线管安装。

  4、外墙瓷砖,外墙装饰,大门购安,窗户振升铝材。

  三、工程质量要求:

  砖头缝满浆,梁柱要求垂直平整,材料要求质量好的,砂浆与混泥土按国家要求,保证工程质量合格。

  四、双方的责任:

  1、工程必需按照甲方的要求施工,乙方不得随意更改。

  2、安全问题由乙方负全责,发生安全事故,甲方不承担任何责任,乙方在施工中必须做到安全生产,安全施工。

  五、付款方式:________________________________________________________________

  六、未尽事宜由甲乙双方协商解决。

  七、本合同一式两份,望甲乙双方共同遵守,违约方负全部责任。

  甲方签字(手印):

  乙方签字(手印):

  __年_____月_____日

  施工协议书 篇3

  发包方:(甲方):

  承包方:(乙方):

  根据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平、诚信的原则,结合工程的具体情况,双方协商达成如下协议。

  一、 工程概况

  工程名称:

  工程地点:

  二、 工程承包范围:新天地住宅小区二期608#楼工程内所有的电气安装工程。

  三、 劳务承包价格,按相关规范计算的建筑面积8.5 元/每平方米,(此承包价格包含强电、弱电、防雷接地、现场所有需用电工配合的工作及现场临时用电、机械维修、保养等,若发生零工,普工50 元,技工60 元(每个工日按10小时计算)

  四、 合同工期:与土建工程同步进行,不得影响其他工种工作,否则按本合同第十六条接受处罚。

  五、 质量标准及要求:按现行国家及省市有关施工规范标准进行验收,达不到标准者按该部位工程总价的50%处罚,并无条件返工,返工所耗材料费由乙方全部承担,部分材料乙方领用,若所领材料实际数量超出工程实际结算数量,超出部分按将120%在工资结算中扣除。情节严重者甲方终止合同,乙方无条件撤出。

  六、 乙方使用所有工人必须具有电工上岗证,进场首先接受项目部安全交底,对临时施工配电根据甲方提供的基本施工环境合理配置;符合行业规范,符合安全要求及验收,施工过程中各种线路及用电设施做到及时检查、及时整改,不得乱人接电、乱人使用不相匹配的电源,包括生活区用电,发现隐患及时向项目部管理者反映,用电设施不到位及时申报购置,若因乙方的配电及机械维修不及时而造成机械破坏、发生人身安全事故、延误工程进度,由乙方负全部责任,若发现甲供材料不合格及时向项目部报告,严禁使用,私自使用不合格材料所造成的后果由乙方负全部责任。

  七、 工程结算及付款方式:依据施工图纸计算工程量,甲方每月结算一次,甲乙双方核对后报公司进行审计,公司财务根据审计后的价款记帐,当月按总额 的50%支付,全部完成支付到95%,其余5%作为质量保修金,待保修期满后余额结清。

  八、 工程保修:乙方必须对自己合同范围内的施工工程进行保修,如不能按甲方要求进行保修者,甲方扣除保修费,自行决定保修,保修期为一年,保修期满按余额全部支付。

  九、 甲、乙双方工作具体要求:甲方必须在开工前进行技术质量安全、文明等方面的交底工作,保证设备,材料及时到位,不得无故造成停工、窝工。确定因工序倒不开造成窝工,甲方提前通知乙方及时疏散人员。乙方必须按甲方要求组织合理施工力量、保质、保量、按期完成施工任务,服从甲方统一协调安排,乙方使用的人员必须是年满18周岁至50周岁以下的智力正常无残疾的中青年人员,乙方必须本着节约材料的原则进行施工,超出额定数量着从乙方工资中扣除。

  十、 组织纪律:乙方必须遵守项目部管理制度,不准恶语伤人、不准打架斗殴、不酗酒闹事,与其他班组的协调配合出现矛盾者通过管理人员协调处理,不得自行其事,不得盗窃公共财产及私人财产,讲究卫生,否则接受每次100至1000 元的罚款,施工现场不戴安全帽者发现一次每人罚款20 元,承包人24小时坚守岗位,有事一天之内必须向工长请假,一天以上向项目经理请假,代班班长不得离开现场,承包人必须准时参加每周项目部的生产调度会,否则接受每次100至500 元的处罚。

  十一、 劳动保护及用品:该承包价格包含了必要的劳动保护及安全用具等,乙方必须给每个人配置劳保用品及安全防护用具,如安全帽及行业用具等。

  十二、 违约责任:甲、乙双方中任何一方因未能按本合同约定条款履行各自职责,或造成另一方履行合同,由违约方承担责任,并承担一切损失。

  十三、 未尽事宜,双方协商解决。

  十四、 本合同一式二份,甲乙双方各执一份。

  十五、 本合同经双方签字、盖章后生效,工程款结清后自行终止。

  十六、 补充条款

  1、 乙方使用各种工具、设备必须到保管处出据领用条据,使用后的工具器械必须及时交还入库,使用时现场堆放整齐、丢失损坏超出公司规定者按原价给予赔偿和处罚。设备及材料成品或半成品堆放整齐,否则接受处罚。

  2、 乙方根据甲方的要求及时安排工种,如因乙方人力不够造成甲方工期拖延者;甲方按具体情况随时给予500至5000 元的罚款。

  3、 乙方对该项目工程内的电气工程必须善始善终完成,不得留有未完工程,未完工程量按合同价两倍扣除,甲方有权随时统一协调从事其它工作,乙方不得无理拒绝,否则接受处罚。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  施工协议书 篇4

  发包方(简称甲方):

  承包方(简称乙方):

  经双方共同协商,本着平等互利的原则,甲方将承包的xxx隧道装修交由乙方施工。特遵照国家的有关规定要求签订本协议,以明确双方的权利和义务,并相互配合、共同信守。

  一、工程名称:xxx隧道

  二、工程地点:xxxxxx

  三、工程概况:隧道起讫桩号,全长。隧道内装饰面积约。隧道侧墙检修道以上3m范围内喷涂反光漆,隧道检修道3m以上范围涂刷白色涂料。

  四、工期:协议工期_____天。

  五、工程质量:按国家现行的有关技术规范进行施工,工程质量为合格。

  六、工程价款:结合本工程实际,经双方共同协商:装修按每平米 元(大写: 元每米)计算,以实际工作量结算。

  七、工程款的支付:甲方每月按照实际完成工程量的80%支付工程劳务款,工程竣工验收合格后,支付剩余款项。

  八、甲、乙双方的责任

  (一)甲方的责任

  1、甲方负责场地的三通一平,以利于乙方的施工。

  2、甲方负责施工过程中的外部协调。

  3、甲方负责施工过程中的技术要求。

  4、甲方负责提供乙方工程所需用的支架台车、白色涂料、反光漆。

  5、甲方负责按时支付乙方工程款。

  (二)乙方的责任

  1、乙方必须按照设计图及甲方的要求施工,保证洞身装修的工程质量。如因乙方原因造成质量问题,返工到合格为止,并由乙方承担材料、工期损失。

  2、乙方负责施工中自身的安全文明施工,如乙方不落实安全措施或工人违章操作出现工伤事故的,乙方自行承担一切经济责任。

  3、乙方必须按照甲方的进度要求组织施工,确保合同工期内顺利完成。

  4、乙方在工程实施期间,为达到文明施工的目的,乙方必须义务配合甲方的各种检查,对于属于自己范围内的工作面必须达到工完料清场地平的要求。

  九、本合同共二份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。若双方中任一方违约,要赔偿对方相应的经济损失,一旦发生纠纷协商不成时可报有关部门仲裁。报有关部门仲裁。

  十、本合同未尽事宜,由双方协商解决。

  十一、本合同自签订之日签字盖章后生效,款付清自动失效。

  甲方签字:

  ____年____月____日

  乙方签字:

  ____年____月____日

  施工协议书 篇5

  合同编号:

  签约双方:

  发包人:(以下简称甲方)

  承包人:(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定,甲、乙双方本着自愿、平等、互利的原则,经友好协商,就乙方承接该项目所涉及的双方权利与义务等事项签定本合同,双方共同遵守:

  一、工程概况:

  (一)施工内容:等。

  (二)施工地点:

  (三)工期要求:工程定于________年____月____日开工,________年____月____日竣工。

  二、工程费用: 工程暂定合同价 元(大写: 万元整)(工程造价最终以审计为准)

  三、资料和提交:

  1、本合同签订之日起,乙方按甲方指定施工内容进行施工。

  四、工程款结算依据及价款确定:

  1、结算依据:施工合同、工程量确认单、认价单、现场签证等相关资料。

  2、工程结算:工程最终结算价根据业主、监理(如有时)施工现场确认竣工图及相关资料计算工程量,按________年《____省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件执行。

  1、规费按承包人的《规费取费证》核定费率进行计取。

  2、安全文明施工措施费按________年《____省建设工程工程量清单计价定额》规定的基本费率及相关规定计取

  3、税金、人工费、机械费按本工程施工期间相关文件执行

  4、材料价格按施工期同期____市《工程造价信息____区价格信息》计取,如《工程造价信息____区价格信息》中没有的材料,按业主根据市场调查签认价格计取。

  2.5结算总价扣除主材(主材参照川建造价发2075号约定为:钢材、木材、水泥及水泥制品、砂、石、沥青及沥青砼、砖、汽油、柴油、定额中的未计价材料、建设单位根据市场调查签认价格材料)后下浮 7%为合同最终结算价工程最终造价以业主委托相关审计部门审计为准为准。

  3、施工期的水、电费用由乙方负责承担。

  五、付款方式:

  1、工程施工完毕经验收合格后____日内支付暂定合同总价的60%

  2、工程施工完毕验收合格并经审计后____日内支付至审定总价的95%

  3、质保金为审定总价的5%,在质量责任缺陷通知期(12个月)满后____日内(无息)付清。

  六、工程质量及验收: 本合同项工作内容应满足国家相关工程施工规范以及验收标准的要求,质量合格。

  七、甲方的责任: 乙方自行解决施工过程中所需要的水源、电源和运输道路问题甲方协助消除妨碍乙方施工的障碍物

  八、乙方的责任:

  1、按照第一条(二)项中所规定的施工内容进行施工,确保工程质量,按照合同规定的时间如期完工和交付使用。

  2、在国家规定的保修期内,对属于乙方责任的工程质量问题,无偿修理。

  九、特别约定:

  1、施工中因乙方原因发生的伤亡事故,均由乙方负责,并承担相关医疗、赔偿费用。

  2、施工过程中涉及的线路通道、土地占用,由双方共同协调处理。

  3、乙方进购的材料需经甲方认质、认价后使用,并由乙方自行负责看管。

  4、承包人应按发包人的指令,完成发包人要求的对工程内容的任何增加和删减。

  5、承包人应按照政府相关规定,建立健全雇员工资发放和劳动保障制度。如因雇员的工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷,导致民工围堵发包人等的,发包人有权解除合同,并要求承包人退场, 并支付违约金。

  6、承包人进入现场施工,应做好现场安全文明施工及已有成品保护工作。现场运输材料、堆放材料等造成的路面的污染,承包人应该有专人负责跟踪打扫场内的绿化、市政等公用设施做好施工期间的保护工作现场施工及生活产生的垃圾应该每天有人清除。

  7、承包人必须遵守本地区建设相关部门、业主、所属社区等对安全文明施工、环境保护等管理的规定负责处理附近居民对施工环境的意见及建议 。

  8、承包人提交的竣工结算,经委托的审核单位审核后,如结算最终审减率大于5%,则审减金额大于5%以上部分的审计费(按审减额的3%计算)用由承包人承担。

  十、本合同未尽事宜由甲、乙方协商处理。

  十一、本合同经甲、乙双方代表签字或盖章后生效,以作为法律依据留存,双方必须共同遵守,如任何一方不遵守本合同而造成损失,则由违约方承担全部责任。

  十二、合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份。

  甲方法定代表人:乙方法定代表人:

  甲方委托代理人:乙方委托代理人:

  甲方盖章:乙方盖章:____日期:

  开户银行:

  电话:

  帐号:____日期: 电话

  施工协议书 篇6

  甲方:__________________

  乙方:__________________

  为发挥甲乙双方各自优势,根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程合同条例》及有关法律规定,经双方友好协商达成以下施工协议书。

  第一条工程概况

  1、工程名称:__________________

  2、工程内容:__________________

  3、施工工期:______年______月______日至______年______月______日共计______天。

  第二条甲方责任

  1、开工前向乙方提供施工图纸或做法,并向乙方进行现场交底,说明使用注意事项。

  2、对工程质量进行监督检查,验收。

  第三条乙方责任

  1、严格按照施工图或做法说明进行施工,确保工程质量,按合同规定工期完成施工任务并交付。

  2、接受甲方在施工过程中对质量、安全、进度、现场文明等方面的管理及规定。

  3、施工过程中如损坏甲方楼层吊顶、墙面等设施由双方协商。

  4、已和负责弱电的张工协商同意施工,如有损坏双方协商。

  第四条安全生产及文明施工

  1、安全防护及现场文明,必须严格按照省市安全规定及项目部要求执行。

  2、坚持预防为主,进场前乙方应对施工人员进行安全教育,杜绝各类事故的发生,如发生事故,责任由乙方自负。

  第五条其他

  乙方施工前付给甲方一万元工程保证金,乙方完工后没有损坏甲方设施,甲方退还乙方全额保证金

  未尽事宜,双方协商办理。本合同双方签字后生效,工程完工并结算完毕协议作废。

  甲方:____________乙方:____________

  ______年______月______日

  施工协议书 篇7

  甲方:________公司

  乙方:________公司

  本工程于20_____年___月___日通过协商,由乙方施工,按照《中华人民共和国合同法》和国家建设部颁发的(GF-91)《建设工程施工合同示本》,并结合本工程的具体情况及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  第一条工程项目

  1.1工程概况工程名称:______

  工程地点:______

  工程内容:路面沥青摊铺

  工程数量:

  1.2工期

  合同工期,共天(此工期已包含因天气等原因导致的工期延误,乙方不得以任何理由拖延工期),乙方根据甲方的书面通知开始施工。若因甲方原因造成乙方不能按期完成任务的,乙方不承担延期责任。

  1.3工程质量

  按国家标准为合格工程。

  1.4单价及工程量

  1.4.1结构层为_cm的中粒式沥青混凝土+_cm的粗粒式沥青混凝土以及粘油层。综合单价面层为____元/㎡,粘油层为____元/㎡。该综合单价含清扫路基、整修侧缘石、测温、摊铺、接茬、找平、点补、撒垫料、碾压清理、伸缩缝制作、路面养护、税费等。工程量以最终验收的合格工程量作为结算依据。

  1.4.2甲方BU支付乙方设备进场费用__万元,设备出场费用乙方承担。

  1.5承包方式包工包料。

  第二条图纸

  甲方于合同签订之日内向乙方提供施工图纸壹套。

  第三条甲方职责

  3.1开工前__天内组织乙方进行图纸交底。

  3.2甲方交给乙方的水稳层必须符合验收标准要求。

  3.3涉及该工程施工需要时的.交通管制及相关政策方面的手续由甲方负责。

  第四条乙方责任

  4.1乙方保证按照本合同规定的质量技术标准进行施工,保质保量的按期完成任务。

  4.2乙方应全面接受甲方现场管理人员及监理对工程提出的合理要求。

  第五条工程质量标准和等级

  5.1本工程由乙方施工,引起的质量不符合合同规定等级标准或质量不合格时,乙方应负责进行整修或返工,所发生费用由乙方承担。

  5.2由于甲方路基沉陷、断裂、松散等因甲方原因所引起的路面破坏,乙方不承担责任。

  第六条安全责任

  乙方承担施工过程中产生的一切安全责任,并承担一切费用。

  第七条材料、设备供应

  7.1本工程合同建筑材料、成品、半成品及设备由乙方自行采购供应至工地现场。

  7.2本合同机械等设备均由乙方落实供应至工地现场,甲方承担进场费用壹万元。

  7.3各类材料、半成品均根据规范规定,在使用前由乙方进行试验,检验合格验收后方能使用。

  第八条工程量

  工程量结算以实际完成面积为准。工程完工后由甲、乙双方组织人员实测实量予以确认。

  第九条付款方式

  9.1工程结束经双方测量、验收合格并交付使用后,__个工作日内甲方支付乙方本工程总价款__%。余__%作为质保金,质保期满质保合格无质量问题,无违约行为,经甲方负责人签字确认后,__个工作日内一次性无息付清余款。

  9.2在甲方向乙方支付合同价款前__个工作日内,乙方应向甲方提供正式的建安发票,否则,甲方有权拒付款项。因乙方原因造成甲方不予支付工程款时,责任由乙方自负。

  第十条工程验收

  沥青面层的验收由甲方组织乙方协助,因水稳层引发的损害,乙方不承担任何责任。

  第十一条质保期限

  该工程质保期自工程验收合格交付甲方使用日起为__年。

  第十二条合同终止和解除

  双方在履行合同过程中,遇“不可抗力”(国家建设部颁发的(GF-91)《建设工程施工合同示本》)影响,致使双方都无能力履行合同时,经国家有关机构认证,本合同即行终止和解除,并按国家政策处理善后事宜。

  第十三条违约责任

  13.1合同双方任何一方不能全面履行合同条款,均属于单方违约,违约所造成的经济损失,概由违约方承担赔偿责任。

  13.2甲方应按本合同约定及时支付工程价款,如甲方原因延迟支付工程价款,每延迟一天,由甲方支付乙方本工程总价款__%的滞纳金;因乙方原因除外。乙方不能按本合同工期要求按时完成或者不按质保期的维修约定,每延迟一日,由乙方支付甲方本合同总价款__%的违约金。其违约金的支付不解除乙方的施工和维修责任。

  第十四条争议解决

  本合同履行中发生争议,双方协商解决;协商不成可以通过仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

  第十五条附则

  15.1本合同未尽事宜,双方协商签订补充协议;补偿协议与本合同具同等法律效力。

  15.2本合同双方所有签字盖章手续完毕后生效;合同内容执行完毕即行终止。

  15.3本合同一式两份,甲乙双方各持一份。

  甲方(盖章):乙方(盖章):

  法定代表人:法定代表人:

  签约日期:_____年____月____日

  施工协议书 篇8

  发包人(全称):

  承包人(全称):

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本防水工程施工项目协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:实业公司电气厂车间防水工程

  工程地点:实业公司电气厂院内

  工程内容:按照发包人提供的施工要求,屋顶抹找平层,外部为SBS改性沥青防水卷材。

  资金来源:自筹

  二、工程承包范围和承包方式

  承包范围:发包人提供的施工要求,承包范围其中包括:车间屋顶抹找平层,外部为SBS改性沥青防水卷材。

  承包方式:包工包料。

  三、合同工期:

  开工日期: 年 月 日(以实际开工时间为准) 竣工日期: 年 月 日合同工期总工作日历天数 天。

  四、质量标准

  工程质量标准:达到国家现行验收规范的合格等级。

  五、合同价款

  工程面积:385平方米 单价48元/平方米金额(人民币大写):壹万捌仟肆佰捌拾元 。 ¥:18480元。

  六、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。保修费用承包人承担。保修期为五年。

  七、工程竣工后付合同金额90%,一年后付合同金额10%。

  八、合同生效

  合同订立时间: 年 月 日

  合同订立地点:实业公司

  本合同双方约定签字或盖章后生效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  施工协议书 篇9

  甲方:___________

  乙方:___________

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就甲方拟对亚广北路、景明北路建设涉及吴家营社区部分房屋拆除工程事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:____社区部分房屋拆除工程

  工程地点:___________

  工程内容:按甲方指定范围,拆除场地上全部原有建、构筑物及设施。

  二、工程拆除范围及要求

  拆除范围及主要内容:亚广北路、景明北路建设涉及吴家营社区____部分房屋。拆除要求:指定范围的地面建筑、设施全部拆除,渣土进行现场填压并平整场地。

  乙方必须严格按照昆明市房产管理局下发文件昆房(20__)92号文关于对房屋拆除有关文件执行并不能将本工程分包、转让给任何其他单位或个人。

  三、合同工期

  开工工期按甲方要求进行,按照甲方的要求拟行拆除工作。

  四、合同价款、支付及工程工期

  (1)、乙方以工抵料,协议签定后乙方需向甲方预付补偿款¥500000元(人民币大写:伍拾万元整);工程进行十天后乙方需向甲方支付尾款¥____元(人民币大写:____)。

  (2)、工期为20日历天。

  五、工作和责任

  ⑴、乙方应办理拆除施工合同许可证和有关部门的许可手续;

  ⑵、乙方应编制施工组织计划,报有关部门批准、并严格遵照执行;

  ⑶、乙方应严格按照合同及施工组织设计要求,及时组织工程人员、机械设备等就位;

  ⑷、乙方应做好拆除房屋前的断水、断电、断煤气等工作;

  ⑸、乙方应确保房屋拆除的安全文明施工及施工管理;

  ⑹、乙方应做好临近建、构筑物及地面、地下留存设施、植物等的保护工作,做好临街面、施工现场内的各项安全施工及防护措施,做好施工中的安全消防措施;

  ⑺、乙方工程中的一切设施损坏责任、安全事故责任及费用均由乙方自行承担;

  ⑻、乙方应做好施工中的防尘、降噪措施,自行办理相关手续,并应取得有关部门批准,承担由此而发生的一切费用。

  六、违约责任

  1、甲方违约责任:因甲方责任而造成工程延期的,合同工期顺延。

  2、乙方违约责任:乙方未按合同要求完成全部拆除工程内容的,乙方出现重大安全事故影响工程进度的,应承担违约责任。

  七、争议

  双方约定,在履行合同过程中产生争议时:

  1、甲乙双方共同协商解决;

  2、双方协商不成,自向当地仲裁部门申请仲裁。

  八、其它

  1、本合同正本一式肆份,甲、乙方各贰份。

  2、本合同自甲、乙双方签字盖章起生效,至乙方支付甲方补偿款之日终止本合同。

  甲方:___________乙方:___________

  日期:___________日期:___________

  施工协议书 篇10

  甲方:XX

  乙方:XX

  甲乙双主本着公平自愿原则,经平行协商后达成如下协议:

  一、因工程需要,甲方将:创业城六区XX号楼至XX号楼外墙粉刷工程承包给乙方。

  二、合同期限

  开工日期:XXXX年XX月XX日

  竣工日期:XXXX年XX月XX日

  三、乙方将按照甲方要求,按质按量完成全部甲方交给乙方的外墙粉刷工程并达到验收标准。

  四、工程单价:本合同单价为综合单价(外墙粉刷)每平方米(XX)元。

  五、施工内容:创业城六区XX号楼至XX号楼外墙粉刷工程。

  六、双方权利义务;

  1、乙方负责工程质量自检。

  2、乙方在施工现场必须配备足够的具有施工管理经验的人员。

  3、乙方必须按照国家有关规范及本合同质量标准要求进行施工且听从甲方现场人员的安排,如违之致使工程质量达不到规范要求的质量标准,甲方员工有权要求乙方返工,且因此引发的损失由乙方承担。由于乙方不按照建设单位,监理单位批示及国家有关规定进行施工的,造成建设单位罚款,费用由乙方自行负责。

  4、乙方承包单位已包含机械及人员伤害事故保险金,并应主动为具有危险及特种办理施工人员伤害保险手续。乙方并且独自承担施工期间一切机械事故及人员伤亡责任。

  5、由乙方原因造成的停工误工由乙方负责承担损失。

  6、由于甲方原因造成的停工待料,甲方须负全责。(须补偿乙方每天每名工人误工费)。

  七、计量方式:外墙粉刷工程实际面积计算结算。

  八、验收标准:乙方必须达到建设单位和甲方验收标准,和整形标准。

  九、违约责任:如单方终止合同付给对方工程总造价的30%的违约金。

  十、价款支付

  粉刷工程按质按量验收完工后,甲方一次性付清乙方所有工程款。

  十一、完工后甲方预留乙方XX%的维修金,维修金XX。

  十二、双方发生争议协商解决,若协商不成,由人民法院管辖。

  本协议一式两份、甲乙双方签字后生效、具有同等法律效力。

  甲方:XX

  XXXX年XX月XX日

  乙方:XX

  XXXX年XX月XX日

  施工协议书 篇11

  甲方:

  乙方:

  依据中华人民共和国《劳动合同法》和(建筑工程施工管理条例)的有关规定,甲方现将本工程钢筋工程量部分发包给乙方,具体工程内容及发包细节详如下协议:

  一、承包方式

  1、福源名居7、8、11、12、15、16#楼及3#车库工程为框剪结构地下室1层、0.00以上8+1、6+1层,甲方现将福源名居7、8、11、12、15、16#楼及3#车库工程钢筋制作、安装承包给乙方,发包方式为清包,工作内容包含进场钢筋卸货、按规定堆放成堆,绑扎钢筋所使用的扎丝、钢筋制作、安装及配合有关单位的验收。主楼0.00以下及3#车库钢筋发包价格按550元/吨计算。主楼0.00以上按0.00以上按实际建筑面积计算发包价格按31元/m2。(计算方式执行2008清单计价建筑面积计算规则)

  二、质量

  1、本工程为框剪结构,钢筋工程复杂,技术含量高,因此乙方应按施工图纸要求和质量验收规范规定,抓好钢筋工程施工质量,对于验收提出的问题应认真解决,应配合好各工种、木工、瓦工搞好各部位的施工。

  2、钢筋下料尺寸应准确,安装应规范,对于领班未能熟悉施工图纸下料后造成的钢筋浪费、其材料损失从乙方工程款中扣除。

  3、钢筋绑扎应按图纸要求和规范规定施工,对于钢筋绑扎过程中甲方技术人员提出的问题应认真整改,对于拒不整改而执意施工的,罚款100元一次,罚款将在生活费中扣除。

  4、现浇板,梁筋的保护层垫块及负筋的支墩规格要统一,规范,分布合理均匀,负弯矩筋要严格按图纸及规范要求撑起,否则,发现一次罚款200元/次。

  5、对于质检站,监理及甲方每次来现场验收钢筋,领班都应跟随,对于提出的钢筋问题,应认真做好记录,并按要求整改到位,对于没有按要求整改到位的,混凝土浇筑后钢筋被隐蔽的,甲方仍会对乙方进行罚款,罚款视问题的严重程度而定,但每次不会少于1000元的罚款。

  三、进度、付款

  1、乙方按照甲方要求,配合木工与瓦工搞好质量,抓好工程进度,如遇分项验收,应采取加班加点等措施,确保甲方工期。

  2、对于由甲方原因造成工期延误,与乙方无关,如材料供应不上,天气等环境等因素影响,乙方无需负责,若人员不足,内部管理问题引起甲方工期延误1天罚工程量价款1%,将在工程款中扣除。

  3、乙方生活费,甲方会按正常方式发放,每人发放 元/月生活费,余款年底付清,中途停止施工或离开退场的,损失乙方自负。

  四、安全

  1、乙方施工人员进场后领班应负责安全交底,前期施工乙方应按甲方规章制度要求抓好各项安全工作,施工中不准穿拖鞋,严禁无安全措施进行高空作业、高空行走,不准由高处往低处乱抛物件。

  2、严禁酒后施工,施工作业应戴好安全帽,注意自身安全,如经发现没有以上基本安全防护措施的加工给予20元/人罚款。

  3、对于施工过程中所发生的安全事故,经济损失在壹万元之内的由乙方全部承担。经济损失在壹万元之外的由双方协商解决。(注:项目部要求钢筋组给每一个工人必须办理意外伤害保险,保险费由项目部和瓦工组共同承担)。

  本协议未尽详之处,双方协商解决,协议一式三份,双方各执一份,签字后生效。

  甲方:乙方:

  年 月 日

《施工协议书(通用11篇).doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

【施工协议书】相关文章:

施工协议书与施工合同01-24

室外施工道路施工协议书09-09

施工协议书06-08

施工的协议书06-11

施工协议书01-31

施工承包的协议书09-24

公路施工协议书02-14

建房施工协议书01-22

建筑施工协议书09-22

2021施工协议书09-16

施工协议书(通用11篇)

  在社会一步步向前发展的今天,很多场合都离不了协议书,签订协议书可以解决现实生活中的纠纷。我敢肯定,大部分人都对拟定协议书很是头疼的,以下是小编精心整理的施工协议书,仅供参考,希望能够帮助到大家。

施工协议书(通用11篇)

  施工协议书 篇1

  建设方: (以下简称甲方)

  总包方: (以下简称乙方)

  分包方: (以下简称丙方)

  为明确施工过程中建设方、 总包方及分包方三方的责任, 依照 《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,建设、总包、分包三方就各自的权利义务,经协商一致,订立本协议。

  一、总包服务费:

  本工程市政工程的总包服务费由建设方支付。

  二、工程概况:

  工程名称: 工程地点: 工程内容: 工程承包范围:以工程实际测量记录、工程平面图为准。

  三、合同工期:

  根据国家工期定额和使用需要,商定工程工期为 天(日历天),自 年 月 日开工至 年 月 日竣工验收。

  四、工程质量:

  1、工程质量等级:一次性验收合格为本合同的合约条件。

  2、工程质量标准:丙方必须严格按工程有关文件采用的技术规范、工程质量标准、施工图要求组织实施,质量必须达到合格。

  3、分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。

  4、任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患,分包方应承担全部责任。

  五、合同价款:

  合同定价(大写):暂定人民币 元整 (小写): 元,工程款按最后实际工程量结算下浮 结算。

  六、决算依据:

  (XX 版)《xx 省建设工程施 本工程套用《xx 省市政工程预算定额》 、 (XX 版)工取费定额》 ;材料价格执行 年 月《xx 建设工程造价信息》(xx 栏),取费标准综合取费按市区三类中间值计取。

  七、合同价款调整:

  设计变更:工程量增减由业主单位签证后结算。

  八、工程款支付:

  待工程竣工决算核准后由建设方一次性付清。

  九、建设方责任

  1、负责现场的协调和管理,处理总包方、分包方之间的相关事宜。

  2、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。

  十、总包方的工作

  1、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度) 、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。

  2、负责现场临时水电的统一管理。

  3、在不妨碍承包人优先使用的前提下,合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。

  4、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。

  十一、分包方的工作

  1、负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认,处理解决相关的技术问题。

  2、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。

  3、遵守总包方施工现场各项管理制度,服从总包方的管理,做好分包范围内的现场文明施工,卫生清理工作。

  4、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。

  5、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作,提供满足专项验收要求的所有技术资料。

  6、严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工,确保工程质量。

  7、负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理,并负责运至发包单位的制定消纳地点。

  8、负责对已完工程的成品保护工作,按照国家的相关规定对工程质量负责。

  9、按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料,并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的提供给总包,并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。

  建设方: (以下简称甲方)

  总包方: (以下简称乙方)

  分包方: (以下简称丙方)

  日期:

  施工协议书 篇2

  甲方:______________

  乙方:______________

  甲乙双方在平等自愿的原则上,根据有关法律规定公平合理,互惠互利的原则下,通过双方协商就黄永红住宅建房工程达成协议,为规范工程中的民事行为,特制定本协议,希望双方严格执行,共同遵守。

  一、建筑概况:

  本工程为砖混结构,楼面现浇,面积以建筑实际面积为准。附属建筑另外计算。

  二、承包方式:

  1、本工程包工包料的方式承包,承包价格1200/㎡。

  2、施工内容:

  ①主体建筑

  ②内外墙粉刷。

  3、电器线管安装。

  4、外墙瓷砖,外墙装饰,大门购安,窗户振升铝材。

  三、工程质量要求:

  砖头缝满浆,梁柱要求垂直平整,材料要求质量好的,砂浆与混泥土按国家要求,保证工程质量合格。

  四、双方的责任:

  1、工程必需按照甲方的要求施工,乙方不得随意更改。

  2、安全问题由乙方负全责,发生安全事故,甲方不承担任何责任,乙方在施工中必须做到安全生产,安全施工。

  五、付款方式:________________________________________________________________

  六、未尽事宜由甲乙双方协商解决。

  七、本合同一式两份,望甲乙双方共同遵守,违约方负全部责任。

  甲方签字(手印):

  乙方签字(手印):

  __年_____月_____日

  施工协议书 篇3

  发包方:(甲方):

  承包方:(乙方):

  根据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平、诚信的原则,结合工程的具体情况,双方协商达成如下协议。

  一、 工程概况

  工程名称:

  工程地点:

  二、 工程承包范围:新天地住宅小区二期608#楼工程内所有的电气安装工程。

  三、 劳务承包价格,按相关规范计算的建筑面积8.5 元/每平方米,(此承包价格包含强电、弱电、防雷接地、现场所有需用电工配合的工作及现场临时用电、机械维修、保养等,若发生零工,普工50 元,技工60 元(每个工日按10小时计算)

  四、 合同工期:与土建工程同步进行,不得影响其他工种工作,否则按本合同第十六条接受处罚。

  五、 质量标准及要求:按现行国家及省市有关施工规范标准进行验收,达不到标准者按该部位工程总价的50%处罚,并无条件返工,返工所耗材料费由乙方全部承担,部分材料乙方领用,若所领材料实际数量超出工程实际结算数量,超出部分按将120%在工资结算中扣除。情节严重者甲方终止合同,乙方无条件撤出。

  六、 乙方使用所有工人必须具有电工上岗证,进场首先接受项目部安全交底,对临时施工配电根据甲方提供的基本施工环境合理配置;符合行业规范,符合安全要求及验收,施工过程中各种线路及用电设施做到及时检查、及时整改,不得乱人接电、乱人使用不相匹配的电源,包括生活区用电,发现隐患及时向项目部管理者反映,用电设施不到位及时申报购置,若因乙方的配电及机械维修不及时而造成机械破坏、发生人身安全事故、延误工程进度,由乙方负全部责任,若发现甲供材料不合格及时向项目部报告,严禁使用,私自使用不合格材料所造成的后果由乙方负全部责任。

  七、 工程结算及付款方式:依据施工图纸计算工程量,甲方每月结算一次,甲乙双方核对后报公司进行审计,公司财务根据审计后的价款记帐,当月按总额 的50%支付,全部完成支付到95%,其余5%作为质量保修金,待保修期满后余额结清。

  八、 工程保修:乙方必须对自己合同范围内的施工工程进行保修,如不能按甲方要求进行保修者,甲方扣除保修费,自行决定保修,保修期为一年,保修期满按余额全部支付。

  九、 甲、乙双方工作具体要求:甲方必须在开工前进行技术质量安全、文明等方面的交底工作,保证设备,材料及时到位,不得无故造成停工、窝工。确定因工序倒不开造成窝工,甲方提前通知乙方及时疏散人员。乙方必须按甲方要求组织合理施工力量、保质、保量、按期完成施工任务,服从甲方统一协调安排,乙方使用的人员必须是年满18周岁至50周岁以下的智力正常无残疾的中青年人员,乙方必须本着节约材料的原则进行施工,超出额定数量着从乙方工资中扣除。

  十、 组织纪律:乙方必须遵守项目部管理制度,不准恶语伤人、不准打架斗殴、不酗酒闹事,与其他班组的协调配合出现矛盾者通过管理人员协调处理,不得自行其事,不得盗窃公共财产及私人财产,讲究卫生,否则接受每次100至1000 元的罚款,施工现场不戴安全帽者发现一次每人罚款20 元,承包人24小时坚守岗位,有事一天之内必须向工长请假,一天以上向项目经理请假,代班班长不得离开现场,承包人必须准时参加每周项目部的生产调度会,否则接受每次100至500 元的处罚。

  十一、 劳动保护及用品:该承包价格包含了必要的劳动保护及安全用具等,乙方必须给每个人配置劳保用品及安全防护用具,如安全帽及行业用具等。

  十二、 违约责任:甲、乙双方中任何一方因未能按本合同约定条款履行各自职责,或造成另一方履行合同,由违约方承担责任,并承担一切损失。

  十三、 未尽事宜,双方协商解决。

  十四、 本合同一式二份,甲乙双方各执一份。

  十五、 本合同经双方签字、盖章后生效,工程款结清后自行终止。

  十六、 补充条款

  1、 乙方使用各种工具、设备必须到保管处出据领用条据,使用后的工具器械必须及时交还入库,使用时现场堆放整齐、丢失损坏超出公司规定者按原价给予赔偿和处罚。设备及材料成品或半成品堆放整齐,否则接受处罚。

  2、 乙方根据甲方的要求及时安排工种,如因乙方人力不够造成甲方工期拖延者;甲方按具体情况随时给予500至5000 元的罚款。

  3、 乙方对该项目工程内的电气工程必须善始善终完成,不得留有未完工程,未完工程量按合同价两倍扣除,甲方有权随时统一协调从事其它工作,乙方不得无理拒绝,否则接受处罚。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  施工协议书 篇4

  发包方(简称甲方):

  承包方(简称乙方):

  经双方共同协商,本着平等互利的原则,甲方将承包的xxx隧道装修交由乙方施工。特遵照国家的有关规定要求签订本协议,以明确双方的权利和义务,并相互配合、共同信守。

  一、工程名称:xxx隧道

  二、工程地点:xxxxxx

  三、工程概况:隧道起讫桩号,全长。隧道内装饰面积约。隧道侧墙检修道以上3m范围内喷涂反光漆,隧道检修道3m以上范围涂刷白色涂料。

  四、工期:协议工期_____天。

  五、工程质量:按国家现行的有关技术规范进行施工,工程质量为合格。

  六、工程价款:结合本工程实际,经双方共同协商:装修按每平米 元(大写: 元每米)计算,以实际工作量结算。

  七、工程款的支付:甲方每月按照实际完成工程量的80%支付工程劳务款,工程竣工验收合格后,支付剩余款项。

  八、甲、乙双方的责任

  (一)甲方的责任

  1、甲方负责场地的三通一平,以利于乙方的施工。

  2、甲方负责施工过程中的外部协调。

  3、甲方负责施工过程中的技术要求。

  4、甲方负责提供乙方工程所需用的支架台车、白色涂料、反光漆。

  5、甲方负责按时支付乙方工程款。

  (二)乙方的责任

  1、乙方必须按照设计图及甲方的要求施工,保证洞身装修的工程质量。如因乙方原因造成质量问题,返工到合格为止,并由乙方承担材料、工期损失。

  2、乙方负责施工中自身的安全文明施工,如乙方不落实安全措施或工人违章操作出现工伤事故的,乙方自行承担一切经济责任。

  3、乙方必须按照甲方的进度要求组织施工,确保合同工期内顺利完成。

  4、乙方在工程实施期间,为达到文明施工的目的,乙方必须义务配合甲方的各种检查,对于属于自己范围内的工作面必须达到工完料清场地平的要求。

  九、本合同共二份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。若双方中任一方违约,要赔偿对方相应的经济损失,一旦发生纠纷协商不成时可报有关部门仲裁。报有关部门仲裁。

  十、本合同未尽事宜,由双方协商解决。

  十一、本合同自签订之日签字盖章后生效,款付清自动失效。

  甲方签字:

  ____年____月____日

  乙方签字:

  ____年____月____日

  施工协议书 篇5

  合同编号:

  签约双方:

  发包人:(以下简称甲方)

  承包人:(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定,甲、乙双方本着自愿、平等、互利的原则,经友好协商,就乙方承接该项目所涉及的双方权利与义务等事项签定本合同,双方共同遵守:

  一、工程概况:

  (一)施工内容:等。

  (二)施工地点:

  (三)工期要求:工程定于________年____月____日开工,________年____月____日竣工。

  二、工程费用: 工程暂定合同价 元(大写: 万元整)(工程造价最终以审计为准)

  三、资料和提交:

  1、本合同签订之日起,乙方按甲方指定施工内容进行施工。

  四、工程款结算依据及价款确定:

  1、结算依据:施工合同、工程量确认单、认价单、现场签证等相关资料。

  2、工程结算:工程最终结算价根据业主、监理(如有时)施工现场确认竣工图及相关资料计算工程量,按________年《____省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件执行。

  1、规费按承包人的《规费取费证》核定费率进行计取。

  2、安全文明施工措施费按________年《____省建设工程工程量清单计价定额》规定的基本费率及相关规定计取

  3、税金、人工费、机械费按本工程施工期间相关文件执行

  4、材料价格按施工期同期____市《工程造价信息____区价格信息》计取,如《工程造价信息____区价格信息》中没有的材料,按业主根据市场调查签认价格计取。

  2.5结算总价扣除主材(主材参照川建造价发2075号约定为:钢材、木材、水泥及水泥制品、砂、石、沥青及沥青砼、砖、汽油、柴油、定额中的未计价材料、建设单位根据市场调查签认价格材料)后下浮 7%为合同最终结算价工程最终造价以业主委托相关审计部门审计为准为准。

  3、施工期的水、电费用由乙方负责承担。

  五、付款方式:

  1、工程施工完毕经验收合格后____日内支付暂定合同总价的60%

  2、工程施工完毕验收合格并经审计后____日内支付至审定总价的95%

  3、质保金为审定总价的5%,在质量责任缺陷通知期(12个月)满后____日内(无息)付清。

  六、工程质量及验收: 本合同项工作内容应满足国家相关工程施工规范以及验收标准的要求,质量合格。

  七、甲方的责任: 乙方自行解决施工过程中所需要的水源、电源和运输道路问题甲方协助消除妨碍乙方施工的障碍物

  八、乙方的责任:

  1、按照第一条(二)项中所规定的施工内容进行施工,确保工程质量,按照合同规定的时间如期完工和交付使用。

  2、在国家规定的保修期内,对属于乙方责任的工程质量问题,无偿修理。

  九、特别约定:

  1、施工中因乙方原因发生的伤亡事故,均由乙方负责,并承担相关医疗、赔偿费用。

  2、施工过程中涉及的线路通道、土地占用,由双方共同协调处理。

  3、乙方进购的材料需经甲方认质、认价后使用,并由乙方自行负责看管。

  4、承包人应按发包人的指令,完成发包人要求的对工程内容的任何增加和删减。

  5、承包人应按照政府相关规定,建立健全雇员工资发放和劳动保障制度。如因雇员的工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷,导致民工围堵发包人等的,发包人有权解除合同,并要求承包人退场, 并支付违约金。

  6、承包人进入现场施工,应做好现场安全文明施工及已有成品保护工作。现场运输材料、堆放材料等造成的路面的污染,承包人应该有专人负责跟踪打扫场内的绿化、市政等公用设施做好施工期间的保护工作现场施工及生活产生的垃圾应该每天有人清除。

  7、承包人必须遵守本地区建设相关部门、业主、所属社区等对安全文明施工、环境保护等管理的规定负责处理附近居民对施工环境的意见及建议 。

  8、承包人提交的竣工结算,经委托的审核单位审核后,如结算最终审减率大于5%,则审减金额大于5%以上部分的审计费(按审减额的3%计算)用由承包人承担。

  十、本合同未尽事宜由甲、乙方协商处理。

  十一、本合同经甲、乙双方代表签字或盖章后生效,以作为法律依据留存,双方必须共同遵守,如任何一方不遵守本合同而造成损失,则由违约方承担全部责任。

  十二、合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份。

  甲方法定代表人:乙方法定代表人:

  甲方委托代理人:乙方委托代理人:

  甲方盖章:乙方盖章:____日期:

  开户银行:

  电话:

  帐号:____日期: 电话

  施工协议书 篇6

  甲方:__________________

  乙方:__________________

  为发挥甲乙双方各自优势,根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程合同条例》及有关法律规定,经双方友好协商达成以下施工协议书。

  第一条工程概况

  1、工程名称:__________________

  2、工程内容:__________________

  3、施工工期:______年______月______日至______年______月______日共计______天。

  第二条甲方责任

  1、开工前向乙方提供施工图纸或做法,并向乙方进行现场交底,说明使用注意事项。

  2、对工程质量进行监督检查,验收。

  第三条乙方责任

  1、严格按照施工图或做法说明进行施工,确保工程质量,按合同规定工期完成施工任务并交付。

  2、接受甲方在施工过程中对质量、安全、进度、现场文明等方面的管理及规定。

  3、施工过程中如损坏甲方楼层吊顶、墙面等设施由双方协商。

  4、已和负责弱电的张工协商同意施工,如有损坏双方协商。

  第四条安全生产及文明施工

  1、安全防护及现场文明,必须严格按照省市安全规定及项目部要求执行。

  2、坚持预防为主,进场前乙方应对施工人员进行安全教育,杜绝各类事故的发生,如发生事故,责任由乙方自负。

  第五条其他

  乙方施工前付给甲方一万元工程保证金,乙方完工后没有损坏甲方设施,甲方退还乙方全额保证金

  未尽事宜,双方协商办理。本合同双方签字后生效,工程完工并结算完毕协议作废。

  甲方:____________乙方:____________

  ______年______月______日

  施工协议书 篇7

  甲方:________公司

  乙方:________公司

  本工程于20_____年___月___日通过协商,由乙方施工,按照《中华人民共和国合同法》和国家建设部颁发的(GF-91)《建设工程施工合同示本》,并结合本工程的具体情况及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  第一条工程项目

  1.1工程概况工程名称:______

  工程地点:______

  工程内容:路面沥青摊铺

  工程数量:

  1.2工期

  合同工期,共天(此工期已包含因天气等原因导致的工期延误,乙方不得以任何理由拖延工期),乙方根据甲方的书面通知开始施工。若因甲方原因造成乙方不能按期完成任务的,乙方不承担延期责任。

  1.3工程质量

  按国家标准为合格工程。

  1.4单价及工程量

  1.4.1结构层为_cm的中粒式沥青混凝土+_cm的粗粒式沥青混凝土以及粘油层。综合单价面层为____元/㎡,粘油层为____元/㎡。该综合单价含清扫路基、整修侧缘石、测温、摊铺、接茬、找平、点补、撒垫料、碾压清理、伸缩缝制作、路面养护、税费等。工程量以最终验收的合格工程量作为结算依据。

  1.4.2甲方BU支付乙方设备进场费用__万元,设备出场费用乙方承担。

  1.5承包方式包工包料。

  第二条图纸

  甲方于合同签订之日内向乙方提供施工图纸壹套。

  第三条甲方职责

  3.1开工前__天内组织乙方进行图纸交底。

  3.2甲方交给乙方的水稳层必须符合验收标准要求。

  3.3涉及该工程施工需要时的.交通管制及相关政策方面的手续由甲方负责。

  第四条乙方责任

  4.1乙方保证按照本合同规定的质量技术标准进行施工,保质保量的按期完成任务。

  4.2乙方应全面接受甲方现场管理人员及监理对工程提出的合理要求。

  第五条工程质量标准和等级

  5.1本工程由乙方施工,引起的质量不符合合同规定等级标准或质量不合格时,乙方应负责进行整修或返工,所发生费用由乙方承担。

  5.2由于甲方路基沉陷、断裂、松散等因甲方原因所引起的路面破坏,乙方不承担责任。

  第六条安全责任

  乙方承担施工过程中产生的一切安全责任,并承担一切费用。

  第七条材料、设备供应

  7.1本工程合同建筑材料、成品、半成品及设备由乙方自行采购供应至工地现场。

  7.2本合同机械等设备均由乙方落实供应至工地现场,甲方承担进场费用壹万元。

  7.3各类材料、半成品均根据规范规定,在使用前由乙方进行试验,检验合格验收后方能使用。

  第八条工程量

  工程量结算以实际完成面积为准。工程完工后由甲、乙双方组织人员实测实量予以确认。

  第九条付款方式

  9.1工程结束经双方测量、验收合格并交付使用后,__个工作日内甲方支付乙方本工程总价款__%。余__%作为质保金,质保期满质保合格无质量问题,无违约行为,经甲方负责人签字确认后,__个工作日内一次性无息付清余款。

  9.2在甲方向乙方支付合同价款前__个工作日内,乙方应向甲方提供正式的建安发票,否则,甲方有权拒付款项。因乙方原因造成甲方不予支付工程款时,责任由乙方自负。

  第十条工程验收

  沥青面层的验收由甲方组织乙方协助,因水稳层引发的损害,乙方不承担任何责任。

  第十一条质保期限

  该工程质保期自工程验收合格交付甲方使用日起为__年。

  第十二条合同终止和解除

  双方在履行合同过程中,遇“不可抗力”(国家建设部颁发的(GF-91)《建设工程施工合同示本》)影响,致使双方都无能力履行合同时,经国家有关机构认证,本合同即行终止和解除,并按国家政策处理善后事宜。

  第十三条违约责任

  13.1合同双方任何一方不能全面履行合同条款,均属于单方违约,违约所造成的经济损失,概由违约方承担赔偿责任。

  13.2甲方应按本合同约定及时支付工程价款,如甲方原因延迟支付工程价款,每延迟一天,由甲方支付乙方本工程总价款__%的滞纳金;因乙方原因除外。乙方不能按本合同工期要求按时完成或者不按质保期的维修约定,每延迟一日,由乙方支付甲方本合同总价款__%的违约金。其违约金的支付不解除乙方的施工和维修责任。

  第十四条争议解决

  本合同履行中发生争议,双方协商解决;协商不成可以通过仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

  第十五条附则

  15.1本合同未尽事宜,双方协商签订补充协议;补偿协议与本合同具同等法律效力。

  15.2本合同双方所有签字盖章手续完毕后生效;合同内容执行完毕即行终止。

  15.3本合同一式两份,甲乙双方各持一份。

  甲方(盖章):乙方(盖章):

  法定代表人:法定代表人:

  签约日期:_____年____月____日

  施工协议书 篇8

  发包人(全称):

  承包人(全称):

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本防水工程施工项目协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:实业公司电气厂车间防水工程

  工程地点:实业公司电气厂院内

  工程内容:按照发包人提供的施工要求,屋顶抹找平层,外部为SBS改性沥青防水卷材。

  资金来源:自筹

  二、工程承包范围和承包方式

  承包范围:发包人提供的施工要求,承包范围其中包括:车间屋顶抹找平层,外部为SBS改性沥青防水卷材。

  承包方式:包工包料。

  三、合同工期:

  开工日期: 年 月 日(以实际开工时间为准) 竣工日期: 年 月 日合同工期总工作日历天数 天。

  四、质量标准

  工程质量标准:达到国家现行验收规范的合格等级。

  五、合同价款

  工程面积:385平方米 单价48元/平方米金额(人民币大写):壹万捌仟肆佰捌拾元 。 ¥:18480元。

  六、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。保修费用承包人承担。保修期为五年。

  七、工程竣工后付合同金额90%,一年后付合同金额10%。

  八、合同生效

  合同订立时间: 年 月 日

  合同订立地点:实业公司

  本合同双方约定签字或盖章后生效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  施工协议书 篇9

  甲方:___________

  乙方:___________

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就甲方拟对亚广北路、景明北路建设涉及吴家营社区部分房屋拆除工程事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:____社区部分房屋拆除工程

  工程地点:___________

  工程内容:按甲方指定范围,拆除场地上全部原有建、构筑物及设施。

  二、工程拆除范围及要求

  拆除范围及主要内容:亚广北路、景明北路建设涉及吴家营社区____部分房屋。拆除要求:指定范围的地面建筑、设施全部拆除,渣土进行现场填压并平整场地。

  乙方必须严格按照昆明市房产管理局下发文件昆房(20__)92号文关于对房屋拆除有关文件执行并不能将本工程分包、转让给任何其他单位或个人。

  三、合同工期

  开工工期按甲方要求进行,按照甲方的要求拟行拆除工作。

  四、合同价款、支付及工程工期

  (1)、乙方以工抵料,协议签定后乙方需向甲方预付补偿款¥500000元(人民币大写:伍拾万元整);工程进行十天后乙方需向甲方支付尾款¥____元(人民币大写:____)。

  (2)、工期为20日历天。

  五、工作和责任

  ⑴、乙方应办理拆除施工合同许可证和有关部门的许可手续;

  ⑵、乙方应编制施工组织计划,报有关部门批准、并严格遵照执行;

  ⑶、乙方应严格按照合同及施工组织设计要求,及时组织工程人员、机械设备等就位;

  ⑷、乙方应做好拆除房屋前的断水、断电、断煤气等工作;

  ⑸、乙方应确保房屋拆除的安全文明施工及施工管理;

  ⑹、乙方应做好临近建、构筑物及地面、地下留存设施、植物等的保护工作,做好临街面、施工现场内的各项安全施工及防护措施,做好施工中的安全消防措施;

  ⑺、乙方工程中的一切设施损坏责任、安全事故责任及费用均由乙方自行承担;

  ⑻、乙方应做好施工中的防尘、降噪措施,自行办理相关手续,并应取得有关部门批准,承担由此而发生的一切费用。

  六、违约责任

  1、甲方违约责任:因甲方责任而造成工程延期的,合同工期顺延。

  2、乙方违约责任:乙方未按合同要求完成全部拆除工程内容的,乙方出现重大安全事故影响工程进度的,应承担违约责任。

  七、争议

  双方约定,在履行合同过程中产生争议时:

  1、甲乙双方共同协商解决;

  2、双方协商不成,自向当地仲裁部门申请仲裁。

  八、其它

  1、本合同正本一式肆份,甲、乙方各贰份。

  2、本合同自甲、乙双方签字盖章起生效,至乙方支付甲方补偿款之日终止本合同。

  甲方:___________乙方:___________

  日期:___________日期:___________

  施工协议书 篇10

  甲方:XX

  乙方:XX

  甲乙双主本着公平自愿原则,经平行协商后达成如下协议:

  一、因工程需要,甲方将:创业城六区XX号楼至XX号楼外墙粉刷工程承包给乙方。

  二、合同期限

  开工日期:XXXX年XX月XX日

  竣工日期:XXXX年XX月XX日

  三、乙方将按照甲方要求,按质按量完成全部甲方交给乙方的外墙粉刷工程并达到验收标准。

  四、工程单价:本合同单价为综合单价(外墙粉刷)每平方米(XX)元。

  五、施工内容:创业城六区XX号楼至XX号楼外墙粉刷工程。

  六、双方权利义务;

  1、乙方负责工程质量自检。

  2、乙方在施工现场必须配备足够的具有施工管理经验的人员。

  3、乙方必须按照国家有关规范及本合同质量标准要求进行施工且听从甲方现场人员的安排,如违之致使工程质量达不到规范要求的质量标准,甲方员工有权要求乙方返工,且因此引发的损失由乙方承担。由于乙方不按照建设单位,监理单位批示及国家有关规定进行施工的,造成建设单位罚款,费用由乙方自行负责。

  4、乙方承包单位已包含机械及人员伤害事故保险金,并应主动为具有危险及特种办理施工人员伤害保险手续。乙方并且独自承担施工期间一切机械事故及人员伤亡责任。

  5、由乙方原因造成的停工误工由乙方负责承担损失。

  6、由于甲方原因造成的停工待料,甲方须负全责。(须补偿乙方每天每名工人误工费)。

  七、计量方式:外墙粉刷工程实际面积计算结算。

  八、验收标准:乙方必须达到建设单位和甲方验收标准,和整形标准。

  九、违约责任:如单方终止合同付给对方工程总造价的30%的违约金。

  十、价款支付

  粉刷工程按质按量验收完工后,甲方一次性付清乙方所有工程款。

  十一、完工后甲方预留乙方XX%的维修金,维修金XX。

  十二、双方发生争议协商解决,若协商不成,由人民法院管辖。

  本协议一式两份、甲乙双方签字后生效、具有同等法律效力。

  甲方:XX

  XXXX年XX月XX日

  乙方:XX

  XXXX年XX月XX日

  施工协议书 篇11

  甲方:

  乙方:

  依据中华人民共和国《劳动合同法》和(建筑工程施工管理条例)的有关规定,甲方现将本工程钢筋工程量部分发包给乙方,具体工程内容及发包细节详如下协议:

  一、承包方式

  1、福源名居7、8、11、12、15、16#楼及3#车库工程为框剪结构地下室1层、0.00以上8+1、6+1层,甲方现将福源名居7、8、11、12、15、16#楼及3#车库工程钢筋制作、安装承包给乙方,发包方式为清包,工作内容包含进场钢筋卸货、按规定堆放成堆,绑扎钢筋所使用的扎丝、钢筋制作、安装及配合有关单位的验收。主楼0.00以下及3#车库钢筋发包价格按550元/吨计算。主楼0.00以上按0.00以上按实际建筑面积计算发包价格按31元/m2。(计算方式执行2008清单计价建筑面积计算规则)

  二、质量

  1、本工程为框剪结构,钢筋工程复杂,技术含量高,因此乙方应按施工图纸要求和质量验收规范规定,抓好钢筋工程施工质量,对于验收提出的问题应认真解决,应配合好各工种、木工、瓦工搞好各部位的施工。

  2、钢筋下料尺寸应准确,安装应规范,对于领班未能熟悉施工图纸下料后造成的钢筋浪费、其材料损失从乙方工程款中扣除。

  3、钢筋绑扎应按图纸要求和规范规定施工,对于钢筋绑扎过程中甲方技术人员提出的问题应认真整改,对于拒不整改而执意施工的,罚款100元一次,罚款将在生活费中扣除。

  4、现浇板,梁筋的保护层垫块及负筋的支墩规格要统一,规范,分布合理均匀,负弯矩筋要严格按图纸及规范要求撑起,否则,发现一次罚款200元/次。

  5、对于质检站,监理及甲方每次来现场验收钢筋,领班都应跟随,对于提出的钢筋问题,应认真做好记录,并按要求整改到位,对于没有按要求整改到位的,混凝土浇筑后钢筋被隐蔽的,甲方仍会对乙方进行罚款,罚款视问题的严重程度而定,但每次不会少于1000元的罚款。

  三、进度、付款

  1、乙方按照甲方要求,配合木工与瓦工搞好质量,抓好工程进度,如遇分项验收,应采取加班加点等措施,确保甲方工期。

  2、对于由甲方原因造成工期延误,与乙方无关,如材料供应不上,天气等环境等因素影响,乙方无需负责,若人员不足,内部管理问题引起甲方工期延误1天罚工程量价款1%,将在工程款中扣除。

  3、乙方生活费,甲方会按正常方式发放,每人发放 元/月生活费,余款年底付清,中途停止施工或离开退场的,损失乙方自负。

  四、安全

  1、乙方施工人员进场后领班应负责安全交底,前期施工乙方应按甲方规章制度要求抓好各项安全工作,施工中不准穿拖鞋,严禁无安全措施进行高空作业、高空行走,不准由高处往低处乱抛物件。

  2、严禁酒后施工,施工作业应戴好安全帽,注意自身安全,如经发现没有以上基本安全防护措施的加工给予20元/人罚款。

  3、对于施工过程中所发生的安全事故,经济损失在壹万元之内的由乙方全部承担。经济损失在壹万元之外的由双方协商解决。(注:项目部要求钢筋组给每一个工人必须办理意外伤害保险,保险费由项目部和瓦工组共同承担)。

  本协议未尽详之处,双方协商解决,协议一式三份,双方各执一份,签字后生效。

  甲方:乙方:

  年 月 日