装修总承包合同

时间：2023-02-15 12:21:20 装修合同我要投稿

装修总承包合同通用

　　随着人们法律意识的建立，合同在生活中的使用越来越广泛，签订合同也是最有效的法律依据之一。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，下面是小编精心整理的装修总承包合同通用，仅供参考，希望能够帮助到大家。

装修总承包合同通用1

　　发包方（简称甲方）：_________

　　承包方（简称乙方）：_________

　　根据《中华人民共和国合同法》、《装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。

　　一、概况及要求

　　1、施工地点：_________

　　2、施工内容：_________

　　3、承包方式：_________

　　4、总价款：（人民币）_________

　　5、施工期限：自_________年____月____日至_________年_________月_________日竣工，工期_________天。

　　二、工程质量及验收：

　　1、本工程执行DBJ08—62—97《建筑装饰工程技术规程》、DB31/T30—1999《装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的.其它地方标准、质量评定验收标准。

　　2、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

　　三、工程付款及结算：

　　四、违约责任：

　　由甲方原因导致延期开工或中途停工，工期顺延。由乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的1%向甲方支付违约金。

　　五、解决纠纷方式：

　　因工程质量双方发生争议时，凭本合同文本，可向建筑装饰协会装饰委员会商请调解，或向消费者协会投拆。调解解决不成时，可以按照本合同约定向法律机关申请仲裁。

　　六、本合同一式4份，甲、乙双方各执两份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

装修总承包合同通用2

　　发包人：_________（简称甲方）

　　承包人：_________（简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律，行政法规和工程招标文件的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实、信用的原则，甲乙双方经协商一致，签订本合同，双方共同遵守执行。

　　第一条工程概况：

　　1、工程名称：_________

　　2、工程地点：_________

　　3、工程建筑面积：_________

　　4、工程结构类型：_________

　　5、工程施工日期：从_____年_____月_____日入场施工至日竣工。

　　第二条承包合同价款范围及工作内容

　　1、承包工程内容：施工设计图范围内除备注外所有项目作业必须配备有资质的施工员、安全员各1名。定位放线、三大材上下车费、回填方的夯实。（备注：不包含防水、内外墙瓷砖、地砖、消防、门窗、铁花、栏杆、玻璃、幕墙、百叶窗等的制作与安装和室内外涂料、水电、二次装饰工程。）

　　2、周转性材料、辅助材料、设备：施工机械、机具等。钢管扣件，

　　顶托、卡具、绳卡、模板、木方、蜜目网、安全网及兜网等相关外架设施，二级箱外的水电管线及设备等相应工用设施、设备，劳保用品。

　　3、工程量的计算依据施工图纸和现行《建筑工程建筑面积计算规范》的计算规则进行计算。

　　4、工程承包：综合单价/平方计算。

　　5、以上价格为完成本合同承包范围内的约定的内容，施工措施，规范安全技术交底及金额等规定的所有工作内容，并负责履行在质量保修期内所应承担的各项义务。乙方在充分熟悉了甲方提供的施工图纸，及相关报价资料，并了解了施工现场的具体情况后，经双方一致确定的综合单价是双方的结算单价。

　　第三条付款方式

　　1、乙方开工前向甲方提供该工程的"综合单价清单"。

　　2、工程进度款支付的方式和时间：按月进度支付，乙方每月25日向甲方提交已完进度工程量，次月5日甲方向乙方付款至已完成工程量价的80%，以后每月按已完成施工量80%计算支付。

　　3、乙方工程竣工验收后，甲方向乙方支付款至工程总价的90%计算支付。

　　4、乙方完成房屋竣工验收合格后的三个月内（并审计结束），甲方向乙方付款至工程总价的97%。

　　5、余款3%作为质保金，按国家有关规定执行。最终返还时间为18月。

　　第四条履约保证金

　　1、乙方向甲方支付合同总价款的10%作为合同履约保证金和人工费保证金。（备注：交清上述价款后合同方能生效，否则无效。）

　　2、履约保证金在主体工程备案结束后的5日内返还50%，竣工验收合格后的5日内返还50%。

　　3、如果甲方违约：应向乙方支付应付款的5%。

　　第五条工期

　　本工程工期为乙方签订的绝对工期。施工期间不受农忙、季节及节假日限制，乙方须无条件按时完成（法律法规所指的不可抗力的因素除外）。

　　1、乙方进场具体的开工完工日期，均按双方合同规定办理书面的开工、完工时间确认表。甲方项目经理部提供的进度计划为本合同的附件，乙方签收。控制节点项目最迟完成时间

　　1基础完工2主体工程_____年_____月_____日3砌体工程4抹灰、地坪、屋面5全面竣工

　　2、乙方的施工进度必须满足上表中的节点工期要求。

　　3、乙方必须确保进场劳动力数量充足，在施工的期间如因

　　乙方原因造成甲方要求的阶段性进度计划（含月进度计划）和节点的工期要求不能按期完成，甲方按照10000元/天对乙方处罚金，乙方必须积极调配劳动力，以满足要求；乙方严格按照合同工期完成合同约定的`工作内容，若总工期拖延，甲方将按照10000元/天对乙方处以罚金；对于非乙方造成的工期延误，乙方应该在事件发生三日内书面报告甲方，建设单位及甲方认可后，工期顺延。

　　4、合同履行期间，如乙方工程进度确实多次无法满足甲乙双方的合同要求，甲方有权单方终止合同、乙方同意无条件及时退场并向甲方赔偿一切损失。

　　5、因业主原因造成的工程停工，每月累计停工2天，由乙方负责；若连续停工超出2天以上时，甲方应顺延工期；若连续停工超过4天，则工期顺延。窝工租赁及机具、架料损失费、人工费用由甲方承担。乙方必须积极配合甲方对业主进行的工期和费用索赔。

　　6在施工途中如施工图发生变更延误停工4天以上，乙方机具、；架料及管理费用由甲方承担，工期相应顺延。

　　第六条工程变更

　　1、承包方所有变更须经业主及甲方确认后方能生效，所有签证经甲方现场项目经理确认并经项目经理审核盖章后生效。

　　2、确认工程变更价款

　　2。1确认工程变更价款遵循以下原则：工程施工过程中的设计变更均由乙方完成，如引起建筑面积的变化则按变更后的建筑面积计算乙方的价款。（备注：按最终建筑面积计算价款）

　　2。2如单项设计变更所引起的，工程量减少甲方不予减少劳务费，若单项设计变更所引起甲方工程价款的变更超出5000元，则该项设计变更的相应增加工程量按市场劳务价格，计算增加劳务费给乙方。

　　第七条安全

　　1、工程开工前，甲方应根据国家相关规定为作业人员办理保险（国家建筑工人综合保险）。乙方应对站内从业人员购买意外伤害险，甲方有权监督乙方至致到位。

　　2、在施工期间，乙方确保甲方下达的施工安全技术交底执行，严禁违章操作，以确定安全施工；同时须按照甲方要求和当地建设局和有关部门的要求完成现场各种安全设施的搭建和防护，并做好标识。

　　3、在本合同期间，乙方人员的医疗卫生、劳动用品、社会保险、医疗保险，奖、罚、福利等费用均由乙方承担费用，乙方人员出现病伤（包括轻伤、重伤），安全事故在3万元内由乙方承担，超过3万元按购买的保险进行相关规定的赔付，保险不足部分由甲、乙双方根据国家安全法规协商解决。（备注：扣除保险赔付款后，甲乙双方协商比例为5。5：4。5）

　　4、若业主、监理公司或政府各部门组织现场专项检查时发现存在安全隐患（甲方曾经有过要求而乙方未按要求完成），并影响安全文明工地的评定，甲方除了按1000元/次对乙方进行不执行指令的处罚外，乙方还应承担与之相应的全部费用，此违约金直接从乙方的工程价款中扣除。

　　5、乙方应为进场施工人员按照施工安全生产管理条例执行，配置齐全的安全帽、安全带及其它劳保设施设备。

　　6、乙方所有进场施工人员必须遵守甲方的安全管理规章制度要求，甲方在安全巡视检查中，每发现一次乙方施工人员违反甲方的安全管理规章制度要求，按照施工安全生产管理奖惩规定的办法中，并直接在工程进度款中予以扣除。

　　第八条违约责任

　　1、由于甲方和业主方原因造成停工，乙方有权要求甲方和业主赔偿经济损失。

　　2、乙方应遵守甲方现场管理的各项规定，不得在施工现场出现偷盗、打架、斗殴等现象。否则后果自负，且甲方有权视情节轻重要求乙方每次支付1000——10000元的罚款。

　　3、甲方在合同的履行期间，如不能按照合同约定的时间支付乙方承包费用时，应承担违约责任和经济损失。

　　第九条争议的解决

　　双方发生争议时，可以通过友好协商解决纠纷，协商或调解不成提起公诉的，由合同签订地人民法院管辖。

　　双方发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同。保持工程的连续，保护好已完工程成果。

　　1、甲方违约导致合同确已无法履行，双方协商终止合同。

　　2、调解要求停止合同工作，且为双方接受。