【精华】债权转让合同
随着人们法律观念的日益增强，人们运用到合同的场合不断增多，签订合同也是避免争端的最好方式之一。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，下面是小编为大家整理的债权转让合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
债权转让合同 篇1
甲方(原债权人)：
乙方(新债权人)：
甲、 乙双方在平等自愿的基础上，依据合同法等有关法律、法规，就甲方向乙方转让债权，签订本协议。
第一条 转让债权
一、甲方同意按本协议的条款和条件向乙方转让债权，乙方同意按本协议的条款和条件从甲方受让债权。
二、本协议转让的债权为 拖欠山东天元第二建筑工程有限公司 工程的工程款，转让金额为 元，大写： 。
三、协议签订后，甲方向乙方开具金额为 的收据，乙方按照本协议约定直接向 主张权利。 四、该协议签订后，视为甲方已将欠乙方的 款 元(大写 )支付给乙方，乙方须向甲方开具金额为 的收款收据交予甲方, 作为乙方收到甲方 款的凭据。
第二条 甲方声明与保证
一、该债权依法设立并有效存续，甲方合法拥有本协议项下的债权，并有权实施本协议项下的债权转让且能够独立承担民事责任，其转让的债权系合法、有效的债权。债权转让协议
二、甲方就已知的该债权及其从权利的'一切相关情况均充分、真实的告知了乙方。
三、若乙方因行使诉权或者遇其他主张权利的情况，需要甲方证明与该债权转让行为有关的事实时，甲方给予配合。
第三条 乙方声明与保证
一、 该债权依法设立并有效存续，乙方有权受让本协议项下的债权并能独立承担民事责任。
二、 受让本协议项下债权，不违反任何法律、行政法规和有关主管部门的禁止性规定;并且已就该受让行为取得合法授权。
三、 乙方已对受让债权及其从权利的性质、金额、真实性、合法性、有效性、有无实现权利的法律保障等一切相关事项进行了充分的调查、了解，同意按照受让债权的现状、资料予以接受。 四、本协议签订后，乙方在该转让债权范围内不得再以任何理由向甲方主张权利。
第四条 违约责任 一、如任何一方违反本协议的约定，则应向守约方支付转让债权金额30%的违约金。 二、任何一方违反其在本协议中所作的陈述、保证或其他义务，而使对方遭受损失，则守约方有权要求予以赔偿。 第五条 争议解决 在本协议履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决;协商不成的，任何一方均有权向 人民法院提起诉讼。 第六条 生效条款 本协议自双方签字、盖公章后生效。本协议一式两份，两方各执一份，具有同等法律效力。
甲方(签章)： 乙方(签章)：
代理人： 代理人：
年 月 日 年 月 日
债权转让合同 篇2
转让方(以下简称甲方)：
身份证号码：
受让方(以下简称乙方)：
身份证号码：
根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规以及规章的规定，甲、乙双方遵循自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，甲方向乙方转让其对第三方__(身份证：)拥有的全部债权?元(大写：)，现就相关事宜达成一致意见，签订本债权转让协议(以下简称“本协议”)。
第一条转让标的清单
1、甲方与__于__年__月__日签订的《借据》，借款金额__元，借款期限限从__年__月__日至__年__月__日。
2、甲方与__于__年__月__日签订的《借据》，借款金额__元，借款期限限从__年__月__日至__年__月__日。
第二条甲方的承诺
1.本协议生效后，及时就本债权转让事宜向该转让债权的债务人__(身份证：)出具债权转让通知书;
2.本协议生效前，转让标的从未转让给任何第三方，并对转让标的拥有合法、有效的处分权;本协议生效后，甲方不得再转让给任何第三方;
3.本协议生效前，向乙方移交与转让标的有关的各项证明文件及资料的原件(包括但不限于借款协议、转账凭证等他项权利证书等)，且对真实性、完整性负责。
第四条乙方的承诺
1.本协议生效后，所拥有的.对甲方的到期债务将归于消灭;
2.本协议生效后，本协议项下的该转让债权不能实现，甲方不承担对乙方的清偿责任;
4.本协议生效后，积极配合甲方办理与该转让债权有关的手续。
第五条争议的解决方式
有关本协议的解释或履行，当事人之间发生争议的，应由双方协商解决;协商解决不成的，依法向本协议签订地的人民法院起诉。
第六条违约责任
甲、乙双方应认真履行本协议项下的约定义务，不履行或迟延履行，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任，并一次性支付所转让债权总额20%的违约金。
第七条其他事项
1.本协议自甲、乙双方签字之日起生效;
2.本协议一式两份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份;
3.本协议生效后，甲、乙双方对本协议内容的变更或补充应采用书面形式订立，并作为本协议的附件，附件与本协议具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
债权转让合同 篇3
甲方：赵晶玉。女，系吉林省辽源市龙山区，山弯乡，七一组，身份证号：220402，
委托代理人：苑庆伟，男，现住辽宁省本溪市平山区三合小区，身份证号：
乙方：江 女，现住辽宁省沈阳，身份证号：
一， 甲方是通过中国信达资产管理公司沈阳办事处依法专门收购中国建设银行不良贷款，并依法于20xx年8月7日上午，委托公开拍卖所收购。
二， 甲方根据不良贷款资产的特点，依据现行法律法规，似就其收购的不良贷款债权以转让方式进行处置。为此，甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方转让不良贷款债权事宜，达成如 下合同(以下简称“本合同”)共同遵守执行，甲乙方均具有本合同开头部分所赋予的含义。
三， 不良贷款：在本合同中是指甲方在拍卖会直接收购的中国信达资产管理公司沈阳办事处依法专门收购中国建设银行辽宁本溪分行收购并加以管理和处置的贷款，甲方转让乙方的债权，乙方对债权享有并依法转让的权利。
四， 甲方在转让不良贷款债权，乙方受让后，由于法律政策导向的不确定性，乙方对受让的债权及其从权利，可能存在着瑕疵。但乙方不限于税收和诉讼方面的优惠和特殊保护。
五， 甲方在转让债权时金额必须是在拍卖会上收购金额相附。
六， 转让标的：甲方向乙方出让对(本溪市房屋修缮公司)等三户债权共计三笔不良贷款债权，帐面金额为人民币(柒佰玖拾叁万元)小写(7.930.000.00)具体详见本合同咐件。
七， 前款不良贷款债权帐面金额包括，不良贷款债权原合同本金，截至转让基准日按原合同产生的利息,罚息以及实现债权发生的应由债务人承担的费用等。
八， 前款不良贷款债权帐面金额是以合同附件二所列债权证明文件并仅仅是以其为依据计算的。
九， 转让价格:甲方将第6条转让的整体作价以人民币为20%(壹百伍拾捌万元)(小写1.580.000.00)转让给乙方。
十， 在本合同签署之日起(1)日内，乙方应将第九条所载价款一次性全数额汇到指定的如下帐户，甲方并同时一次性将债权证明等相关文件交付乙方。
十一， 证明文件包括：(1)最初建设银行将债权转让给信达的凭证。
(2)资产信达对资产处置项目审批单。审核委员会项目表决表。
(3)《拍卖成交确认书》《拍卖决算单》
(4)担保合同。
(5)放款凭证。
(6)催收通知书。
(7)买受人与信达签定的转让合同。
十二，债权转让通知：
甲方或其受方的.代理人应于本合同签署后将债权转让事实通知债务人。
十三，合同生效之日起，乙方作为债权的享有者。作为转让标的的不良贷款债权上的风险也同时转移给乙方。
十四，与债权有关的从权利的转移。
自本合同生效之日起，与转让标的有关的从权利(债权的担保权，债权的抵押合同权利 ，质押的合同权利)等，同时由甲方转移至乙方。甲方或其授权的代理人应于本合同签署后同时通知上述担保抵押权人。法律法规规定需要办理有关手续的，应办理的有关手续，费用由乙方承担。
十五，甲方陈述与保证。
(1) 甲方陈述。
甲方是经信达公司通过拍卖程序合法收购的不良贷款，有管理和处置的权利，就本合同向下的债权出让适宜取得相应权利机构的批准，授权其代表在本合同上签字，并使甲方受本合同的约束。
(2) 甲方保证，其为签署和履行本合同所提供的与本合同有关的任何文件或信息都是真实的，不能有故意隐瞒和欺骗的行为。
十六，乙方陈述与保证。
(1) 乙方是一家依照中国法律设立的并合法存续的法人或中国自然人，已就本合同项下的债权受让事宜取得乙方相应权力机构的批准，授权其代表在本合同上签字，并使乙方受本合同约束。
(2) 乙方保证，其为签署和履行本合同所提供的与本合同有关的任何文件或信息，在所有方面都是真实的，不存在故意隐瞒和欺骗的情况。
十七，税费负担。
本次转让发生的税赋依法有甲乙双方各自承担。
十八，违约责任
(1) 甲方违反本合同规定并给乙方造成损失的应赔偿乙方的实际损失，但是赔偿额最高不超过甲方因本合同实际获得的转让价款的10%。
(2) 乙方违反付款义务，并给甲方造成损失的应赔偿甲方的实际损失，但是赔偿额最高不超过乙方因本合同向甲方实际支付的转让价款的10%。
十九，争议的解决。
双方应履行本合同或与本合同有关的所有纠纷，应首先以友好协商的方式解决，如协商不成。任何一方均可将该争议诉讼到合同签订地和债务履行地法院裁决。
二十，本合同包括下列附件
附件一：不良贷款债权转让的清单。
附件二：债权证明文件清单。
本合同经双方签字和盖章后生效。
本合同一式四份，双方各执两份，各份具有同等的法律效力。 甲方：
(盖章)
主要负责人：
(或授权代表)
乙方：
(盖章)
主要负责人：
(或授权代表 )
债权转让合同 篇4
甲方(出让人)：
乙方(受让人)：
一、标的债权数额
1.1、甲方对 享有的全部债权本金为人民币 万元(小写：￥ 万元)，截至 年 月 日的利息为人民币 万元(小写：￥ 万元)。
1.2、甲方同意按照本协议的约定向乙方转让上述债权和担保物权及保证，乙方同意按照本协议的约定从甲方受让债权、为此债权设立的担保物权及保证担保。
二、债权转让对价
2.1、乙方同意以人民币 万元(小写：￥ 万元)受让甲方上述债权。
三、权利与义务
3.1、甲方权利与义务
3.1.1、依法收取乙方支付的债权转让款。
3.1.2、确保所转让的债权的真实、合法、有效、完全有权决定处分该债权，并自愿承担相关法律责任。
3.1.3、根据本协议约定出具本协议项下债权已依法转让给乙方的书面声明和通知。
3.1.4、为乙方依法受让、追收及实现所转让债权提供必要的协助。
3.2、乙方权利与义务
3.2.1、按协议约定的时间和方式向甲方支付债权转让款项。
3.2.2、在依法接受甲方上述债权后，依法行使对债务人的债权及其相关债权担保权利。
3.2.3、在实现债权过程中可以要求并获得甲方必要的协助。
四、债权转移
4.1、在乙方按照协议约定付清全部转让款项之后，甲方即将其享有的对 的债权及为债权设定的抵押和担保权益全部转让给乙方，乙方取代甲方从而成为 新的债权人。
4.2、债权转让通知：甲方在乙方支付全部债权转让款之日起 日内，甲乙双方共同将本协议约定的债权转让事宜通知债务人。(不通知不对债务人生效)
五、债权文件原件和保管与移交
5.1、在乙方根据协议约定支付全部转让款项到共管账户前，债权文件的原件仍然由甲方持有;在乙方按照约定支付全部转让款项到共管账户后，甲方在 日内将甲方持有的债权文件原件移交给乙方，并协助乙方办理有关权利人变更的`手续，相关费用由甲方承担。
六、违约责任
6.1、双方同意，如果一方违反其在本协议中所做的陈述、保证、承诺或任何其他义务，致使对方遭受或发生损害、损失等责任，违约方需向守约方赔偿守约方因此遭受的一切经济损失。
七、其他
7.1、对本协议所作的任何修改及补充，必须采用书面形式并有各方合法授权代表签署。
7.2、在本协议履行过程中发生的纠纷，双方应友好协商解决;协商不成，任何一方均有权向乙方住所地有管辖权的人民法院起诉。
7.3、本协议自双方签字盖章后生效，本协议一式 份，甲乙双方各执 份，具有同等法律效力。
7.4、本协议的附件包括：
甲方身份证复印件
乙方身份证复印件
以下无正文双方签字盖章
甲方： 乙方：
住所： 住所：
身份证号： 身份证号：
日期： 日期：
债权转让合同 篇5
甲方（转让人）：
乙方（受让人）：
根据《民法典》等相关法律规定，甲、乙双方为妥善解决债务问题，经友好协商，依法达成如下债权转让协议如下：
一、甲方向乙方转让其对第三方拥有的部分债权，用来抵偿甲方所欠乙方人民币元的`到期债务。
二、甲、乙双方一致确认：截至本协议签署之日，甲方所欠乙方借款共计人民币 元，利息 元。
三、甲、乙双方一致同意，甲方将对的部分债权共计 元转让给乙方，由乙方按照本协议直接向主张债权。
四、陈述、保证和承诺：
1、甲方承诺并保证：
(1)其依法设立并有效存续，有权实施本协议项下的债权转让并能够独立承担民事责任;
(2)其转让的债权系合法、有效的债权。
2、乙方承诺并保证：
(1)其依法设立并有效存续，有权受让本协议项下的债权并能独立承担民事责任;
(2)其受让本协议项下的债权经由本人认可，且确认无误。
五、本协议生效后，乙方不得再向甲方主张债权。
六、如本协议无效或被撤销，则甲方仍继续按原合同及其他法律文件履行义务。
七、各方同意，如果一方违反其在本协议中所作的陈述、保证、承诺或任何其他义务，致使其他方遭受或发生损害、损失、索赔等责任，违约方须向另一方做出全面赔偿。
八、本协议经甲、乙双方加盖公章并由双方法定代表人或由法定代表人授权的代理人签字后生效。
九、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。
甲方：_________________
法定代表人(签字)：_________________
__________年__________月__________日
乙方：_________________
法定代表人(签字)：_________________
__________年__________月__________日
债权转让合同 篇6
甲方：
乙方：
丙方：
鉴于：
1、甲方与乙方于_年_月_日签订了《___合同》。
2、甲方因资金紧张，无法按照《___合同》的约定履行付款义务，同意将位于__小区_区_栋_室，建筑面积为_m?的产权房屋(以下简称“房屋”)用于偿还其拖欠乙方的设计款_元人民币。
3、乙方由于拖欠丙方的劳务分包款，根据《合同法》相关规定，经过甲、乙、丙三方友好协商，针对乙方债权转移事宜，达成如下协议：
一、乙方同意将甲方用以抵账的该房屋直接过户到丙方名下，用以抵顶乙方应付丙方的劳务分包款共计人民币_元。
二、甲方同意按照乙方的要求将该房屋的产权直接过户到丙方名下，过户所涉及的一切费用由丙方承担。三、甲方将该房屋过户到丙方名下即视为偿还乙方_欠款共计人民币_元。
四、丙方同意接受该房屋作为乙方对其劳务分包款共计_元的抵顶，房屋过户完成后，即视为乙方已经向丙方履行付款义务，乙方向×_×_限公司(甲方)出具相应的'工程款发票，丙方同意承担该房屋过户的一切税费。
五、甲丙双方自本合同签订之日起日内办理房屋过户手续。因甲方或丙方原因导致房屋无法办理过户手续的，违约方应向守约方承担元违约金。
五、以上内容是三方真实意思表示，三方均愿意按照本协议履行义务。
六、履行本协议过程中未尽事宜三方协商解决，协商不成，任何一方均有权向法院提起诉讼。
七、本协议自三方签字或者盖章之日起生效，本协议一式陆份，三方各执两份，具有同等法律效力。
甲方：乙方：丙方：
年月日：
债权转让合同 篇7
甲方：，性别：，住址 ，身份证号： 。
乙方：，性别：，住址 ，身份证号： 。
经甲、乙双方共同协商同意，并由乙方验证试车，甲方将私有 小型轿车一辆（车牌号：，发动机号： ，车辆识别代号：），即日起转让给乙方。为明确双方的权利、义务，甲、乙双方特立此合同为证。
1、以此车辆现有车况为准，车辆转让价格为人民币 元整。
2、付款方式：本合同签订时购车款一次性付清。
3、车辆现有手续：机动车登记证书、机动车行驶证，在乙方交清购车款时甲方即交给乙方。
4、此车交易前： 年月日时分，以前与车辆所发生的一切问题，交通违章、交通事故、各种债权、债务纠纷等由甲方完全负责；此车在交易后： 年月日时分，车辆的风险即转移至乙方，以后与车辆所发生的一切问题，交通违章、交通事故、各种债权、债务纠纷等由乙方完全负责，与甲方无关。
5、车辆的过户：乙方须在合同签订后一个月内，办理完所购车辆的'过户手续，将车辆转户至乙方名下，并自行承担所需要的一切费用。
6、本合同经甲、乙双方签字后生效，如一方违约，违约方须向对方支付违约金 元。
本合同一式两份，甲、乙双方各持一份。
甲方：乙方：
年月日
债权转让合同 篇8
甲方(原债权人)：
乙方(新债权人)：
甲、乙双方在平等自愿的基础上，依据合同法等有关法律、法规，就甲方向乙方转让债权，签订本协议。
第一条 转让债权
一、甲方同意按本协议的条款和条件向乙方转让债权，乙方同意按本协议的条款和条件从甲方受让债权。
二、本协议转让的债权为 拖欠山东天元第二建筑工程有限公司 工程的工程款，转让金额为 元，大写： 。
三、协议签订后，甲方向乙方开具金额为 的收据，乙方按照本协议约定直接向 主张权利。
四、该协议签订后，视为甲方已将欠乙方的 款 元(大写 )支付给乙方，乙方须向甲方开具金额为 的收款收据交予甲方, 作为乙方收到甲方 款的凭据。
第二条 甲方声明与保证
一、该债权依法设立并有效存续，甲方合法拥有本协议项下的债权，并有权实施本协议项下的债权转让且能够独立承担民事责任，其转让的债权系合法、有效的债权。债权转让协议二、甲方就已知的该债权及其从权利的一切相关情况均充分、真实的'告知了乙方。
三、若乙方因行使诉权或者遇其他主张权利的情况，需要甲方证明与该债权转让行为有关的事实时，甲方给予配合。
第三条 乙方声明与保证
一、该债权依法设立并有效存续，乙方有权受让本协议项下的债权并能独
立承担民事责任。
二、受让本协议项下债权，不违反任何法律、行政法规和有关主管部门的禁止性规定;并且已就该受让行为取得合法授权。
三、乙方已对受让债权及其从权利的性质、金额、真实性、合法性、有效性、有无实现权利的法律保障等一切相关事项进行了充分的调查、了解，同意按照受让债权的现状、资料予以接受。
四、本协议签订后，乙方在该转让债权范围内不得再以任何理由向甲方主张权利。
第四条 违约责任
一、如任何一方违反本协议的约定，则应向守约方支付转让债权金额30%的违约金。
二、任何一方违反其在本协议中所作的陈述、保证或其他义务，而使对方遭受损失，则守约方有权要求予以赔偿。
第五条 争议解决
在本协议履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决;协商不成的，任何一方均有权向 人民法院提起诉讼。
第六条 生效条款
本协议自双方签字、盖公章后生效。本协议一式两份，两方各执一份，具有同等法律效力。
甲方(签章)： 乙方(签章)：
代理人： 代理人：
年 月 日 年 月 日
债权转让合同 篇9
甲方： 法定代表人：
乙方： 法定代表人：
丙方： 法定代表人:
为妥善解决甲、乙、丙三方的债权债务问题，甲、乙、丙三方经协商，依法达成如下债权债务转让协议，以资信守：
一、甲乙丙三方一致确认：截至本协议签署之日，甲方拖欠丙方材料款 人民币，乙方拖欠甲方广告费 人民币。
二、甲乙丙三方一致同意，甲方将针对乙方的广告费共计人民币 全部转让给丙方行使，乙方按照本协议直接抵扣丙方厂房租金，于 年 月 日前抵扣丙方厂房租金共计人民币 。
三、陈述、保证和承诺：
1、甲方承诺并保证：(1)其依法设立并有效存续，有权实施
本协议项下的债权转让并能够独立承担民事责任;(2)其转让的债权系基于真实交易的合法、有效的债权;(3)其转让本协议项下的债权已经获得其内部相关权力机构的授权或批准。
2、乙方承诺并保证：(1)其依法设立并有效存续，有权实施本协议项下的债务转让并能够独立承担民事责任;(2)其转让的债务系基于真实交易的合法、有效的`债务;(3)其转让本协议项下的债务已经获得其内部相关权力机构的授权或批准。
2、丙方承诺并保证： (1)其依法设立并有效存续，有权受让本协议项下的债权并能独立承担民事责任;(2)其受让的债权系基于真实交易的合法、有效的债权;(3)其受让本协议项下的债权已经获得其内部相关权力机构的授权或批准。
四、本协议生效后，甲方不得再向乙方主张本协议标的金额下的债权，丙方不得再向甲方主张本协议标的金额下的债权。
五、三方同意，如果一方违反其在本协议中所作的陈述、保证、承诺或任何其他义务，致使其他方遭受或发生损害、损失、索赔等责任，违约方须向另一方作出全面赔偿。
六、本协议经甲、乙、丙三方加盖公章或签字盖手印并由三方法定代表人或由法定代表人授权的代理人签字后生效。
七、本协议未尽事宜，遵照国家有关法律、法规和规章办理。
八、本协议自三方加盖公章后生效。本协议壹式 叁份，三方各执壹份，具有同等法律效力。
甲方： (盖章) 乙方： (盖章) 丙方： (盖章)
签订日期： 年 月 日
债权转让合同 篇10
上诉人(原审被告)：徐州某某建筑安装工程有限公司。
被上诉人(原审原告)：闫某某。
委托代理人：韩某。
原审被告：王某某。
原审第三人：闫某。
委托代理人：鹿某某。
上诉人徐州某某建筑安装工程有限公司(以下简称某某公司)因债权债务转让合同纠纷一案，不服徐州市XX号民事判决，向本院提起上诉。本院于20xx年9月14日立案受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。上诉人某某公司的委托代理人王某某、被上诉人闫某某的委托代理人韩某、原审被告王某某、原审第三人闫某的委托代理人鹿某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明：20xx年8月24日，闫某某与某某公司签订建筑工程施工合同，合同约定某某公司开发的本市XX号楼土建等工程由闫某某承包，承包形式为包工、包料、包工期。20xx年12月26日经某某公司、闫某某、闫某三方同意，该工程又转包给了第三人闫某。工程完工后，闫某因欠案外人陈某雷钢模租赁款，被陈某雷起诉至徐州市云龙区人民法院，该院随后以某某公司尚欠闫某工程款为由，冻结了某某公司帐户存款170000元。后该院在执行中依法扣划132500元，余款37500元闫某于20xx年1月25日以债权转让的形式转给闫某某所有，同日，闫某与某某公司约定，某某公司被冻结的170000元资金，除法院执行给陈某雷的132500元外，余款请交给闫某某。为此，闫某书写便条一份，内容为：公司留的170000元资金除给陈某雷132500元外，余款请交闫某某。上诉人某某公司的副经理王某某在该便条上书写：剩余37500元，同意付18000元，余款19500元待水泥款和质量问题协商后方可支付。后因某某公司一直不向闫某某支付上述37500元，闫某某遂持该便条诉至法院，要求依法判令某某公司予以给付。
原审法院经审理认为：债权转让合同是指债权人将合同的权利全部或者部分转让给第三人，第三人取得债权，向债务人主张的合同，债权人转让权利的应当通知债务人，该案从原、被告提供的证据来看，系债权转让合同。原债权人为闫某，债务人为某某公司，受让人为闫某某。闫某承包某某公司工程，某某公司欠闫某170000元工程款，闫某欠陈某雷钢模租赁费132500元，法院执行完毕后，闫某于当天办理了两份手续，第一份为债权转让手续，意思是将存在某某公司17万元支付给陈某雷132500元外，余款37500元转给闫某某，手续已办完，该手续由王某某签字认可，如果闫某某领走了37500元，闫某的另一份借据就发生了效力，两份手续办完后，截止到起诉之日止，仅有案外人陈某雷通过法院执行132500元，余款37500元没有领款手续，加起来应当是170000元，显然不符合财务的规定，因此双方当事人提供的`证据形成了证据的锁链，原告的诉讼请求成立，对原告的诉讼请求法院予以支持。被告的抗辩观点不能成立，法院不予采信。遂判决：一、本判决发生法律效力之日起10日内被告徐州某某建筑安装工程有限公司一次性支付原告闫某某工程款人民币37500元。二、驳回原告闫某某的其他诉讼请求。
上诉人某某公司不服上述民事判决，向本院提起上诉称，被上诉人仅仅依据便条起诉没有法律依据，且该便条附加条件是水泥款和质量问题解决以后才能支付，因此该债权不能转让。另外闫某又出具了其他条子证实170000元已经支付，故不能再向闫某某支付。
被上诉人闫某某答辩称，一审法院认定事实清楚，适用法律正确，审理程序合法。上诉人提出的债权转让法律没有规定具体形式，只要通知到债务人就生效。另外上诉人提出拖欠水泥款和房屋质量存在问题作为债权转让的条件是不成立的，法律规定只要债权存在，在通知到债务人就已经生效，欠款和房屋质量不影响债权的成立，如果上诉人认为有欠款和存在房屋质量问题可以另案起诉。请求驳回上诉，维持原判。
原审第三人闫某答辩意见同闫某某的答辩意见。
原审被告王某某答辩意见同上诉人某某公司的意见。
经各方当事人共同确认，本案的争议焦点是：闫某向闫某某的债权转让是否成立，某某公司是否应该向闫某某支付37500元款项。
为支持其上诉观点，上诉人某某公司向法庭出具如下证据：
1、职工工资分配表一份。形成时间为20xx年4月12日。原审第三人闫某在该分配表签字，要求予以支付工资款。
上诉人认为，该分配表可以证实闫某在向某某公司出具便条要求将37500元工程款转让给闫某某后，又向公司要求将尚欠的上述工程款支付工人工资，而且公司亦已经实际支付，因此公司已经不欠闫某工程款，不应再向闫某某支付。
被上诉人闫某某质证称，该分配表形成时间在债权转让之后，因此与本案没有关系。
原审第三人闫某质证意见与闫某某相同。
原审被告王某某质证称，该工资款支付后，某某公司已经不再对闫某负有债务。
XX小区XX室住户王淑梅出具的请求、承诺和收条以及XX小区物业管理部门和维修组出具的证明。
上诉人认为，上述证据可以证实由闫某承建的XX小区2期8-1-301室由于出现质量问题，由某某公司向房主进行了6000元的赔偿，因此应在尚欠闫某的37500元中扣除上述款项。
被上诉人闫某某质证认为，上述请求等四份证据均为案外人书写，与本案没有关联性。
原审第三人闫某质证意见同闫某某的意见。
原审被告王某某没有发表质证意见。
3、案外人张冬梅书写的收条一份。载明收到XX小区12号楼水泥款13125元。案外人闫成华书写的收到75吨水泥的收据。
上诉人认为该款项应当从尚欠闫某的37500元中扣除。
被上诉人闫某某质证认为，上述两案外人与其没有任何关系，因此水泥款不应扣除。
关于上述3组证据，本院认为，闫某要求支付工资的工资分配表形成于其将债权转让给闫某某之后，由于债权转让已经实际完成，因此该证据不能对抗其之前书写的债权转让的便条，不能从闫某某已经接受的债权中扣除;某某公司与王淑梅就质量问题达成的赔偿意见由于没有实际施工人闫某参与协商，该事实的成立与否不能得以证实，故对该证据本院不予采信;由于闫某某不承认案外人张冬梅、闫成华与其有隶属关系，且某某公司亦不能证实闫某某委托张冬梅、闫成华接收水泥和水泥款，故张冬梅、闫成华的行为无证据证实应由闫某某承担责任，故该证据本院亦不予采信。
债权转让合同 篇11
甲方(债权出让方)：
乙方(债权受让方)：
丙方(债务人)：
本协议各方为达到转让债权之目的，经友好协商，达成约定如下：
一、甲方同意按本协议的条款和条件向乙方转让其对丙方的债权，乙方同意按本协议的条款和条件从甲方受让该债权。
二、该转让债权为：甲方作为担保人为丙方偿还xxxxxxxxx银行股份有限公司的.借款本息xxx元及逾期利息{借款合同为：(x)xxxx字20xx第xxxxx号流动资金循环借款合同} 。
三、甲方在签订本协议之日起 五 日内，将其合法拥有上述债权的相关依据向乙方交割完毕。
四、甲乙双方约定上述债权转让给乙方后，由乙方负责向丙方主张权利，在乙方向丙方主张权利后所得的款项作为抵算甲方所欠乙方的欠款。
五、丙方同意在债权转让完成后向乙方偿还上述债务。
六、各方同意，如果一方违反其在本协议中所作的陈述或任何其他义务，致使其他方遭受损失、违约方须向另一方作出全面赔偿并使之免受其害。债权转让协议七 对本协议所作的任何修改及补充必须采用书面形式并由各方合法授权代表签署。
八、在本协议履行过程中发生的纠纷，双方应友好协商解决;协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、 本协议一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等效力。
十、本协议于各方签字或盖章后生效。
甲方： 乙方： 丙方：
签约时间：____年__月__日
债权转让合同 篇12
甲方：
乙方：
丙方：
为妥善解决甲、乙、丙三方的债权债务问题，甲、乙、丙三方经协商，依法达成如下债权债务转让协议，以资信守：
一、甲乙丙三方一致确认：截至本协议签署之日，甲方拖欠丙方共计肆佰伍拾万元人民币，乙方拖欠甲方共计 万元人民币。 ??
二、甲乙丙三方一致同意，甲方将针对乙方的债权共计人民币肆佰伍拾万元全部转让给丙方行使，乙方按照本协议直接付款给丙方，于 年? 月? 日前支付丙方共计人民币肆佰伍拾万元。
三、陈述、保证和承诺：
1、甲方承诺并保证：(1)其依法设立并有效存续，有权实施本协议项下的债权转让并能够独立承担民事责任;(2)其转让的债权系基于真实交易的合法、有效的债权;(3)其转让本协议项下的债权已经获得其内部相关权力机构的授权或批准。
2、乙方承诺并保证：(1)其依法设立并有效存续，有权实施本协议项下的债务转让并能够独立承担民事责任;(2)其转让的债务系基于真实交易的.合法、有效的债务;(3)其转让本协议项下的债务已经获得其内部相关权力机构的授权或批准。
2、丙方承诺并保证： (1)其依法设立并有效存续，有权受让本协议项下的债权并能独立承担民事责任;(2)其受让的债权系基于真实交易的合法、有效的债权;(3)其受让本协议项下的债权已经获得其内部相关权力机构的授权或批准。
四、本协议生效后，甲方不得再向乙方主张本协议标的金额下的债权，丙方不得再向甲方主张本协议标的金额下的债权。乙方履行义务后，丙方应向甲方出具抬头为甲方全称的发票。
五、如本协议无效或被撤销，则乙方仍继续按原合同及其他法律文件履行义务。
六、三方同意，如果一方违反其在本协议中所作的陈述、保证、承诺或任何其他义务，致使其他方遭受或发生损害、损失、索赔等责任，违约方须向另一方作出全面赔偿。
七、本协议经甲、乙、丙三方加盖公章并由三方法定代表人或由法定代表人授权的代理人签字后生效。
八、本协议未尽事宜，遵照国家有关法律、法规和规章办理。
九、本协议自三方加盖公章后生效。本协议壹式 叁份，三方各执壹份，具有同等法律效力。
甲方： (盖章)
乙方： (盖章)
丙方：
签订日期：
(盖章) 年 月 日
债权转让合同 篇13
甲方(出让方)：
乙方(受让方)：
甲乙双方就共同享有的对“福建省福州市鼓楼区洪山镇西洪路322号西洪小区20#202单元”依法转让予乙方的事宜，经过双方平等协商，达成如下协议：
一、自本协议签订日起，甲方主动弃权对上诉房屋的`所有权，并将所有权完全转让给乙方。
二、自本协议签订日起，乙方将对上诉房屋的债权负完全责任，与甲方无关。
三、合同的生效
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自甲乙双方签字或盖章之日起生效。
甲方：
乙方:
身份证：
身份证：
__年__月__日
__年__月__日
【债权转让合同】相关文章：
债权转让合同 债权转让合同法律规定03-06
债权转让合同04-28
债权转让合同02-17
债权转让合同06-13
债权转让协议12-29
债权转让合同模板02-12
实用债权转让合同09-30
车辆债权转让合同08-08
债权转让意向合同02-13
债权转让合同模板03-24